怀化市中级人民法院机关食堂工程

2009-06-05

招标编号：怀建监招HJJZ—09038

怀化市建设工程监理有限公司受怀化市中级人民法院的委托，对怀化市中级人民法院机关食堂工程进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标申请人前来参加报名。

一、项目内容：

工程建设地点：怀化市中级人民法院院内

建设规模：130万元

工期：暂按定额工期

质量要求：以国家现行相关规范和质量评定标准为质量评定依据，工程竣工时质量必须达到“合格标准”。

招标范围：施工图范围内的全部内容。

二、投标单位资质要求：

1、投标人必须是办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人;

2、投标人持有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质;

3、投标人委派的建造师必须具备房屋建筑工程贰级及以上资质并通过B类安全生产考核。建造师备案后无特殊原因不允许更换。如需变更，必须经招标人同意;在施工工程中，招标人有权对不称职的建造师要求撤换。

4、投标申请人财务状况良好，投标人经资格审查合格后，需按怀化市中级人民法院的要求提供履约保证金。

三、报名需知：

投标申请人持本人身份证原件带单位介绍信、营业执照（副本原件）、资质等级证书（副本原件）、安全生产许可证（副本原件）、建造师证书及B类安全生产考核合格证（凡复印件不予受理），到怀化市建设工程招标投标信息网（www.hhztb.com）上报名，并必须同时带以上证件及资料到怀化市建设工程监理有限公司进行登记（留以上加盖单位公章的资料复印件一套）。

四、报名截止时间：2009年6 月5日至2009年6月9日，上午8:00至12:00,下午14:30至17:30（北京时间）节假日不休息，逾期不予受理。

五、在招标监督机构的监督下，招标人对投标人进行考察，经审查合格取得资格审查合格通知的投标人，到怀化市建设工程监理有限公司领取招标文件。

六、联系方式：

招标单位：怀化市中级人民法院

联系地址：怀化市迎丰路

联系人：张飞跃

联系电话：*******

招标代理机构：怀化市建设工程监理有限公司

联系人：黄振

联系电话：****-******* 138*****191