真光中学征地扩建项目土壤修复监理及环境监理
真光中学征地扩建项目土壤修复监理及环境监理
真光中学征地扩建项目土壤修复监理及环境监理
招 标 单 位：广州市荔湾区建设项目管理中心
招标代理单位：广州建筑工程监理有限公司
日 期：2018年4月
真光中学征地扩建项目土壤修复监理及环境监理
根据荔发改投资[2016]52号文批准，广州市荔湾区建设项目管理中心现决定对真光中学征地扩建项目土壤修复监理及环境监理进行公开招标，选定承包人。
一、工程名称：真光中学征地扩建项目土壤修复监理及环境监理
二、招标单位：广州市荔湾区建设项目管理中心
联系人：张工联系电话：***-********
招标代理机构：广州建筑工程监理有限公司
联系人：洪小姐 联系电话：***-********-****
招标监督机构：广州市荔湾区建设工程招标管理办公室
监管电话：***-********
三、 建设地点：广州市荔湾区鹤洞路98号
四、 工程概算投资额：土壤修复投资约2600万元。
五、 资金来源：市、区财政资金。
六、标段划分及各标段招标内容、监理范围：
1、标段划分：一个标段；
2、项目概况：真光中学征地扩建项目土壤修复，需修复污染土壤土方量约11728m3，需严格管控的基坑水水量约为2150m3。监理服务内容包括土壤修复监理及环境监理等全过程工作。
3、招标内容：结合本地块实际情况及法律法规、广州市环保政策要求，实施修复项目临时设施工程、污染土壤清挖（包括基坑支护、土方开挖）以及修复过程、污染地下水污染抽提、修复及达标排放的全过程监理工作。对质量和进度进行控制，以及对场地修复期间的安全施工的进行监理，确保修复工作符合环境保护有关法律法规的要求；土壤修复过程中监测大气、水、噪声、土壤等各项数据；以驻场、旁站或巡视等实施监理，提交监理过程有关报告，编制项目的环境监理方案报广州市环保局备案，并严格按照已备案的环境监理方案和环境保护相关要求，进行工程监理和环境监理（包括提交相关报告）。
工程监理：从参与项目前期准备阶段的协助工作、施工阶段监理、交（竣）工交付使用期，及完成应承担的全部监理服务工作，并提交完整归档资料，经验收合格后止。监理单位依据本合同履行并完成其全部合同义务，双方结清监理报酬后自然失效。监理单位为承担施工安全、质量、进度、投资的监理责任进行周密策划，制定目标和实施目标的措施。
包括但不限于：
（1）项目前期准备阶段的协助工作。
（2）施工阶段监理：具体监理内容包括施工准备期、施工期、缺陷责任期的监理及交、竣工验收等全过程直至整个项目竣工结算完成的监理工作等过程。
（3）施工过程中临时增加的零星项目。
（4）缺陷责任期的监理工作。
（5）土壤修复工程竣工，编制工程报告交发包人存档。
缺陷责任期的监理服务范围：本工程在缺陷责任期内，如有返工工作，监理人应派相应工作的监理工程师到现场。
环境监理：
包括但不限于：
（1）对污染场地修复工程进行环境监理，对实施工程中的工程质量、进度及防止二次污染等问题进行监督管理。
（2）对清挖、暂存，以及外运至场外处置地的污染土壤及处置过程进行监控，防止二次污染。
（3）审核项目中相关的环境保护措施是否符合国家法律法规的要求。
（4）编制工程环境监理工作方案，并组建工程环境监理小组。建设项目施工期间，工程环境监理机构依据工程环境监理工作方案，采取巡视、旁站、组织监测等方式督促指导建设单位落实各项环境保护措施。
（5）对治理单位负责，同时为环境保护行政部门服务，协调项目施工与环境管理的关系，搭建信息沟通平台，建立环保沟通、协调、会商机制，完善工程环境监理档案管理。
（6）协助治理单位组织治理期环保宣传和培训，督促各施工单位落实施工期的环境保护措施，完善环保手续，防治施工期污染。
（7）对污染场地修复工程过程实施监测，监测符合国家技术规范，并将监测报告附在监理验收报告中。
（8）协助治理单位配合好环保部门监督检查、项目环保审查和环保验收工作。
（9）污染场地修复工程施工过程中，编制《污染场地治理修复工程环境监理方案》，以及按照法律法规规定提交相关文件给招标人。环境监理方案确保符合广州市环境保护行政主管部门土壤修复的技术要求并通过技术评审会，取得同意《污染场地治理修复工程环境监理方案》备案的函复文件。
（10）协助招标人配合好环境保护行政主管部门的日常监督管理。
（11）污染场地修复工程竣工后，编制本项目的《污染场地治理修复工程环境监理总结报告》，并协助配合第三方验收，该报告必须通过广州市环保主管部门的技术评审，并取得同意备案的函复文件。
（12）投标人不具备检测资质的，应将此部分任务委托给广东省环保厅公示的合格检测机构名录中的单位负责，且该检测机构单位须在广州市内具有实验室。
4、招标控制价（暂定价、最终以财政部门审定概算对应价为准）：152.4万元。
5、监理服务期：暂定150日历天（从监理人员驻场之日算起）。
6.结算方式：财政部门审定概算对应价×投标报价下浮率
七、 报名及发售招标文件时间：
报名及发售招标文件时间（含本日，节假日除外）：2018年5月11日至2018年5 月17日。
招标文件费500元，由招标代理单位收取并开具凭证。
账户名：广州建筑工程监理有限公司
开户行：交通银行广州越秀支行
请注明事由“（项目名称：真光中学监理）文件费”
注：（1）本项目实行广州公共资源交易中心网上报名，不接受现场报名（电子招投标操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引）。
（2）本公告发布之日起开始报名及发售招标文件，报名及发售招标文件时间不得少于
（3）在规定的报名期间，报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。
2．报名地点：广州公共资源交易中心网站。
八、投标人合格条件：
1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。
3、投标人须同时具有以下资质：
（1）具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级资质或以上资质；
（2）投标人须具有省级环境保护产业协会所颁发的环境监理资格行业评定（社会区域）乙级或以上资质；
4、投标人自2013年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指第3.（1）点所述资质方能承接的工程）。需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明。
5、项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为市政工程工程，注册执业单位为本公司。
6、 资格审查前，投标人在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及拟担任本项目总监理工程师须是本企业诚信档案中的在册人员。
7、投标人已按照规定的内容签署盖章的投标申请人声明。
8、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。
九、资格审查方式：
本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
十、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。
十一、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，向招标人书面提出。
异议受理部门：广州市荔湾区建设项目管理中心
电话：***-********地址：广州市荔湾区信义路21号一楼
十二、本公告在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
十三、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可发布。
十四、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。中标候选人必须提供人民检察院出具无犯罪记录的《行贿犯罪查询结果告知函》作为备案条件之一。
如，荔湾区人民检察院的查询方式为：
(1) 申请查询应当提交的资料
1）规范有效的单位介绍信或由工商行政管理局监制的法人授权委托证明书；
2）书面申请书，申请书必须写明事由；（下载固定格式申请书，见本规定第4项内容）
3） 企业法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）的原件和复印件，组织机构代码证的复印件；
4）经办人的身份证原件及复印件及被查询人员的身份证复印件。
（受委托进行个人查询的，须提供书面申请书、委托证明，以及附上委托人、受委托人、经办人的身份证复印件）。
(2) 对有行贿犯罪记录的单位或者个人，提供以下查询内容
1）行贿犯罪行为实施的时间和犯罪数额；
2）判决的时间和结果；
3）共同实施行贿犯罪中的被查询对象的相关内容。
(3) 注意事项
1）单位和个人应当按照查询申请的事由应用查询结果，不得用于查询申请事由之外的其它事项，不得利用查询结果进行不正当竞争或者从事非法活动；
2）行贿犯罪档案查询告知函自出具之日2个月内有效，复印件无效。
(4) 行贿犯罪档案查询申请书下载
登录荔湾区人民检察院官网（www.lwqjcy.gov.cn），见“检察院信息互动平台”内“行贿档案查询”，下载固定格式申请书。
招标人：广州市荔湾区建设项目管理中心
招标代理：广州建筑工程监理有限公司
2018年5月11日
附件一：
投标申请公函
致：招标人
按照《（工程名称）招标公告》对资格审查文件的要求，我们递交有关资格审查的资料文件，以便贵单位审查我们参加（工程名称）的投标资格。
此申请是（单位名称）以（人名）为全权代表身份递交的。
我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交资料的真实性负有相应的法律责任。
我们理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。
投标申请人（盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
日期：2018年 月 日
附件二：
投标申请人声明
广州市城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加真光中学征地扩建项目土壤修复监理及环境监理投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内，本公司没有弄虚作假骗取中标、围标、串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）。本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。
五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业：
年 月 日
法定代表人签字：
(企业公章)
|
招标
|
广州建筑工程监理有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
