目录

第一章投标邀请书....................................................................... 1

第二章投标须知前附表及投标须知.............................................. 3

第三章采购需求........................................................................... 6

第四章评标办法......................................................................... 12

第五章投标人须知..................................................................... 16

第六章合同条款及格式.............................................................. 28

第七章投标文件格式.................................................................. 54

被邀请单位名称：淮南市润华装饰工程有限公司、凤台县宇饰舫装饰有限公司、安徽中设创意展览有限公司

邀请书发布日期：2018年6月5日

一、招标编号：FYCG2018-024

二、项目名称：淮南师范学院教学成果展设计施工一体化项目

三、采购方式：邀请招标

四、项目预算及资金性质：50万元，其中自筹资金50万元

五、采购需求：

详见采购需求章节以及施工图纸

工期：60日历天

质量：合格

六、投标供应商资格要求：

1、供应商必须在中国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须持有有效的“三证合一”营业执照或同时具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

3、企业资质要求：具有装饰装修工程设计、施工资质；或者营业执照的经营范围涵盖建筑装饰装修的设计、施工或展览展示相关内容。

4、投标人信誉要求：

投标人须在开标时提供无行贿犯罪记录承诺书（详见格式附录）或由所在地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明。

5、本次招标不接受联合体。

七、报名方式、时间及招标文件领取

1、报名时间：2018年6月5日至6月9日，上午8:30至11:00，下午15:00至17:30。

2、报名方式：现场报名。安徽方屹工程造价咨询有限公司

3、招标文件的获取及售价：邮箱发送，或者自带U盘现场拷贝。招标文件售价500元/本，售后不退。

八、开标时间和开标地点

开标时间：2018年6月22日9:00分（北京时间）

开标地点：安徽方屹工程造价咨询有限公司开标室（淮南市洞山中路中建大厦院内原幼儿园）

十、联系方式

一、投标须知前附表

1.项目概述

本项目为淮南师范学院教学成果展设计施工一体化项目。

2.货物需求表：

淮南师范学院教学成果展设计施工一体化项目

附件2：淮南师范学院办学成果展基本方案

淮南师范学院办学成果展基本方案

为迎接教育部本科教学工作审核评估，全面展示我校2008年以来本科教学工作上取得的丰硕成果，向建校60周年献礼，经学校研究，决定举办淮南师范学院办学成果展，为做好该项工作，特制定本方案。

一、成果展基本信息

（一）展会目的

体现准确的办学定位；清晰的办学思路。具体而言：以人才培养为中心，在发挥科学研究、服务社会、文化传承和国际交流的大学功能的同时，更加注重其对人才培养的引导支撑作用。

激发学生的爱校情怀，鼓舞激励广大教职员工不忘初心，继续前进，为建设高水平地方应用型大学而努力奋斗。

（二）展会名称

淮南师范学院办学成果展

（三）展会的主题

传承与创新 梦想与荣光

（四）展会时间

2018年9月-2019年1月

（五）展会地点

美术与艺术设计楼一楼展厅

二、成果展整体设想

（一）办展原则

1、简洁明快

2、主题突出

3、品高节俭

4、互动科技

（二）展品内容、形式

1、展品内容（七个板块）：

（1）学校的创建发展简史；

（2）人才培养质量方面取得的成果；

（3）科学研究方面取得的成果；

（4）社会服务方面取得的成果；

（5）文化传承与创新方面取得的成果；

（6）国际合作与交流方面取得的成果；

（7）学校党建和思想政治教育方面取得的成果。

2、展示形式（四个方面）：

（1）图文并茂的版牌;

（2）教学成果实物;

（3）模型和沙盘;

（4）数字技术展示。

（三）空间布局

在展览布局中把校园文化元素融入其中。制作数字技术展示内容，参观人员可以点击进入。同时链接校园网端口，实现现实展示和虚拟展示同步进行。展览分为七大板块：

1、发展历程 --- 不忘初心 继续前行

搜集淮南师范高等专科学校、淮南教育学院、淮南师范学校的建校批文、大门旧照片，以及学校发展沿革图。

历任校领导名录；现任校领导照片；办学大事记。

2、人才培养 ---厚植学理 注重应用

师资队伍：教授、学科带头人、获得荣誉称号教师；创新课程设计、翻转课堂、教师教育发展中心。

（2）专业发展：2008年以来的招生规模、专业规模；品牌专业、特色专业、一流专业。

（2）教学改革：教学工作会议照片；教改项目一览表；学生科研立项等

（3）教学成果：教师、学生获奖证书；各类统计图表；学生作品

（4）实践教学：校内实验实训室照片；校外实践基地照片等

（5）教学质量监控：标准、体系图

（6）杰出校友

（7）学生说课、比赛视频展示、教学模具制作现场展示

（友情链接：学生第二课堂活动展览、创业基地、实验室）

3、科学研究---建设学科交流学术

（1）2008年以来发表的高层次论文数、教材、专利等图表

（2）2008年以来发表的论文数量及增长图表等

（3）2008年以来发表的高质量的论文数量及增长图表

（4）2008年以来国家及省级科研立项一览表、各类科研项目立项比例饼状图。

（5）2008年以来的科研获奖：实物、证书、图片

（6）学术交流：2008年以来的各类重要学术讲座、知名教授的讲座，我校教师参加的高规格学术会议；我校举办的全国全省性学术会议

（7）经费投入：图表（友情链接：重点实验室）

4、社会服务 --- 立足地方服务社会

主要展示社会服务方面取得的成果

（1）签订协议一览表、照片，取得的成果，服务地方的统计、图表、成果、照片

（2）电视台新闻视频

（3）典型社会服务案例的照片

5、文化传承--- 承续传统 文化创新

主要展示文化传承与创新方面取得的成果。主要围绕《淮南子》、寿州窑、花鼓灯、推剧、豆腐传统制作技艺、安丰塘等淮南非物质文化遗产等。

展示形式：实物、图片、沙盘、模型

现场展演茶艺、沙画、推剧视频等

6、国际交流 --- 面向世界 合作共赢

（1）国际合作办学专业一览表、照片

（2）教师国际访学（含境外来校交流）统计、照片

（3）学生交流情况统计、照片

7、党的建设 ---引领时代保障发展

主要展示学校党建和思想政治教育方面取得的成果。（友情链接：党史馆、好人馆、学生公寓党员工作站）

一．总则

第一条为了做好本项目招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条采购人负责抽取组织不少于5人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。

第四条评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

评标委员会依据招标文件的规定，采购对响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出实质性响应。未对招标文件做实质性响应的供应商，不得进入具体评分程序。

评标委员会按照投标人总分排名顺序，推荐排名前1～3名投标人作为中标候选人。

评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。

第六条有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、无采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条评委会对投标文件独立评审，按照综合得分由高到低的原则确定中标候选人。

第八条评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

第九条评委会按下表内容进行投标有效性评审。

第十条投标截止时间后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第十一条摇号细则：每家单位递交投标文件时签到序号即为摇号时代表其公司的编号，摇号在投标人代表的监督下，由参加摇号的编号最小的一家公司代表人点击启动键，先摇出的号排名靠前，后摇出的排名靠后）。

第十二条评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十三条推荐中标候选人环节，如果综合得分相同的，以商务标得分最高的为排名靠前的中标候选人；若综合得分和商务标得分均相同，则采取投标人摇号方式确定中标候选人。

第十四条评委会在评标过程中发现的问题，应当及时做出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十五条在评审过程中，评委会发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评委会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

第十六条评标后，评标委员会应制作评标报告。评委会全体成员均须在评标报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

三．评标纪律

第十七条评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十八条在评标过程中，评委、秘书组及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十九条本评标办法的解释权属于采购人。

初步评审表

评分细则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所述的货物项目采购。

2.有关定义

2.1政府采购监督管理部门：系指淮南市公共资源交易监督管理局。

2.2采购人：系指本次采购项目的业主方。

2.3委托人：系指本次采购项目的委托方。

2.4投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、检测、物业管理等。

2.6近X年内：系指从开标之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

2.7业绩：系指符合本招标文件规定且已服务（安装）完毕的合同及相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法人代表的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。中标人须承担本项目评标过程中发生的评审费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2投标人之间约定中标人；

7.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料等资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

8.联合体投标

8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

8.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交采购人。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

10.合同标的转让

10.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

10.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

10.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.招标文件构成

11.1招标文件包括以下部分：

11.1.1第一章：投标邀请书；

11.1.2第二章：投标人须知前附表；

11.1.3第三章：货物需求一览表；

11.1.4第四章：评标办法；

11.1.5第五章：投标人须知；

11.1.6第六章：采购合同；

11.1.7第七章：投标文件格式；

11.1.8采购人发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

11.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

11.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件规定时间内向采购人或招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

12.答疑及招标文件的澄清与修改

12.1投标人如果对招标文件、控制价等招标文件的其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以网上形式向采购人和招标代理机构提出。

12.3招标代理机构对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。采购人和代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.4在投标截止时间前，采购人和招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

12.5特殊情况下，采购人和招标代理机构发布澄清、更正或更改公告后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

13.投标文件构成与格式

13.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

13.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

13.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

13.6投标人资质证书（或资格证明）处于换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

13.7纸质投标文件（如有）应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议纸质投标文件双面打印。

13.8电报、电话、传真形式的投标概不接受。

13.9采购人一律不予退还投标人的投标文件。

14.报价

14.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

14.2投标人的报价应包含所投服务所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

14.3投标人应在投标文件中注明拟提服务的单价明细和总价。

14.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

14.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

14.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.投标内容填写及说明

15.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

15.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

15.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

15.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

16.投标保证金

16.1投标前，供应商应按照投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达投标邀请书指定账号。

16.2采购人不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金缴纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

16.3未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

16.4采购人将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金；

投标保证金只退还至投标人账户。

16.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

16.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

16.5.2中标人在规定期限内未能：

①根据规定签订合同；

②根据规定提供履约保证金。

16.5.3经政府采购监督管理部门依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行为。

17.投标有效期

17.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

17.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.3投标有效期从投标截止日起计算。

17.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人和代理机构可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

18、投标文件的密封和标记

18.1所有封袋上都必须注明：采购人名称、项目名称及包号、招标编号、供应商名称，供应商地址，并注明“在年月日时分（投标截止时间）之前不得启封”字样。

18.2所有投标文件应在密封袋上加盖供应商公章。

18.3如果供应商递交的投标文件密封标记不符合上述规定，采购人/招标代理机构有权不予接受，并将不对投标文件的提前启封或误投负责。

19、投标文件的递交

投标文件的递交时间不得迟于投标须知前附表中规定的截止时间。采购人将拒绝投标截止时间后递交的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤销

21.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间之前，以书面形式通知采购人。

21.2供应商的修改或撤回通知书应按本须知规定编制、密封、标记和送达，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

21.4在投标截止时间至采购人规定的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退回。

22、开标

22.1采购人按规定的时间、地点举行开标会议

22.2采购人将邀请所有供应商参加开标会议，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加开标会议。

22.3开标前，由供应商代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，对符合招标文件规定要求的投标文件，由工作人员按投标签到顺序当众拆封投标文件，并当众唱标。

22.4唱标结束后，所有投标文件均提交评标委员会评审。

23.投标文件的澄清、说明或补正

23.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

23.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

23.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

23.4 如同时出现23.2条和23.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

24.评标

24.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行独立评审。

24.2初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

24.2.1投标文件未经投标单位盖章的；

24.2.2投标联合体没有提交共同投标协议；

24.2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

24.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

24.2.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

24.2.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

24.2.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

24.3评审时，评委会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

24.4如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

24.5评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容而不寻求其他外部证据。

25.废标处理

25.1在邀请招标采购中，出现下列情形之一的，评标委员会有权宣布废标：

25.1.1投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3因重大变故，采购任务取消的。

25.1.4 其他应该废标的情形。

废标后，采购人会把废标理由通知所有投标人。

25.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

25.2.1购买标书后放弃参加投标的；

25.2.2未经采购人和招标代理机构允许，离开开标现场通知不上的；

25.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

25.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

25.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

25.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

26.定标

26.1 投标有效性评审后，评委会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

26.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

26.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

26.5 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

26.5.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

26.5.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

26.5.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

26.5.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

26.5.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

26.5.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历；

26.5.1.2.4提供虚假的信用状况；

26.5.1.2.5其他弄虚作假的行为。

26.5.2与采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

26.5.3向采购人、评审专家、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

26.5.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

26.6采购人将在淮南市公共资源交易网站上发布评审结果公告，公告时间为一个工作日。

27.中标通知书

27.1采购人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

27.2采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

28.中标服务费

28.1中标人在收到中标通知书后三个工作日内应向招标代理机构缴纳中标服务费，可以转帐的形式缴纳。中标服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）等文件规定收取。专家评审费用另计，由中标人支付。

28.2投标人须知前附表约定收取定额服务费或免收服务费的，从其规定。

28.3如果中标人未按照上条规定交纳中标服务费，采购人有权取消该授标，其投标保证金不予退还。在此情况下采购人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

29.履约保证金

29.1签订合同前，中标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

29.2投标人须知前附表约定收取定额履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

29.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，采购人有权取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

30.签订合同

30.1中标人应在中标通知书发出之日起10日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标人应向采购人出示中标服务费和履约保证金缴纳证明。

30.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购人概不负责，合同风险由双方自行承担。

30.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务细则等作适当调整的权利。

30.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

31.验收

31.1采购人验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

31.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

31.3检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担。

32.未尽事宜

32.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

33.解释权

33.1本招标文件的解释权属于采购人，由采购人负责解释。

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局

《标准设计施工总承包》（合同示范文本）

一、合同协议书

发包人（全称）：淮南师范学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1.工程名称：。

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。

6.工程承包范围：施工图纸、招标文件及其附件，以及补充答疑文件内全部内容。

计划开工日期：年月日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

工程质量符合合格标准。

1.签约合同价为：

人民币（大写）(￥元)；（最终以竣工结算并经审计后的金额为准。）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (￥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (￥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (￥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (￥元)。

2.合同价格形式：总价合同。

承包人项目经理：。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付工程价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

本合同于年月日签订。

本合同在签订。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

本合同自经双方签章并经备案后生效。

本合同一式七份，正本二份、副本四份，正副本具有同等法律效力；甲方执一正二副，乙方执一正一副。

发包人：(公章) 承包人：(公章) 代理机构：（公章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：组织机构代码：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

淮南市公共资源交易监督管理局：

二、通用条款（略）

使用住房城乡建筑部、工商总局制定的

建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

三、专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议、招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、已标价的工程量清单、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.5 设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人在施工过程中自行考虑。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安徽省建设工程造价管理办法》以及国家、安徽省、淮南市相关的法律、法规及规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关工程建设的现行规范、规程及标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：另行约定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）补充协议。（2）合同协议书。（3）中标通知书、招标文件及附件（含招标答疑等）。（4）专用合同条款及其附件。（5）投标函、投标文件及其附录。（6）通用合同条款。（7）技术标准、规范和要求。（8）图纸。（9）工程量清单。（10）已标价工程量清单或预算书。（11）履行合同过程中经发包人书面确认的洽谈记录、工程联系单、依据合同约定的奖罚通知单、纪要、签证、设计变更等资料。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前五天；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套，不足由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、投标文件相一致的项目管理班子组成文件；2、公司及项目部的质量、安全、环保、文明体系；3、施工组织设计或施工安全技术措施、竣工资料、竣工图等；4、提供劳务合同等；5、参照安全生产法，增加企业负责人到岗时间的要求。；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计或施工安全技术措施等资料必须在开工前7天提供给监理人，监理人在3天内审核完毕报发包人，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改后重新报送。；

承包人提供的文件的数量为：2套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（纸质和电子版）；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：驻工地业主办公室；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：驻工地承包人办公室；

承包人指定的接收人为：；

监理人接收文件的地点：驻工地监理人办公室；

监理人指定的接收人为；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：1）由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

2）所有进入施工场地的人员和机械由承包人负责，施工造成的人员伤亡等直接经济损失由承包人承担；

3）所有出场车辆卫生管理必须服从行政执法局的有关规定，因此产生的费用由承包人自理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按实际需要

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：归发包人支配

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：依据有关规定按实进行合同价款调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协助承包人作好外部工作协调，参加工程验收，对工程进度、质量、投资、安全、文明施工进行监管，审核工程变更、技术及经济签证；严格执行《建设工程施工合同》有关时限规定处理与承包人之间所有往来文件。发包人派驻的工程师不得受理承包人或监理单位逾期报送的变更、延误、索赔等文件，工程量变更、经济签证、工期顺延、索赔等涉及结算事项以发包人最终书面盖章确认之批复为准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行办理临时用电，费用由承包人承担。。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人必须严格按照国家相关现行规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理、验收、竣工图等资料。（纸质及电子版）。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：按发包人要求的时间。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人应独立做好外部环境协调工作，发生费用自理。

承包人应按照约定的时间和要求完成以下工作：

1、须由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方另行约定。

2、应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人负责每月25日向发包人和监理工程师提交该月安成工程量统计表、预算书及下月施工计划各4份，同时提供月度“工程简报”一份（包括质量、进度、安全文明施工管理活动及成果等）纸质及电子版各一份，每季度末向发包人和监理工程师上报季度工程量报表各一份。

承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日中午12点以前提交（如遇周六日，延期至下周一提交），经各方共同核实并经发包人审批后生效，逾期视为放弃本月的支付要求。

3、承担施工安全保卫工作及费夜间施工照明的责任和要求：总承包人负责现场的施工安全、保卫、夜间照明及场内外交口交通疏导，按省级安全文明示范工地的标准搞好施工现场管理，其费用由承包人承担。

4、其他工作：积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的卫生防疫、办理暂住证等，费用自理。承包人必须遵守淮南市地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，包括外地施工单位进淮施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。中高考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应当按照要求做出配合，并承担因此而引起的功效降低需增加的一切费用。废弃建筑垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。承包人应独立做好上述工作，发生费用自理。承包人应遵守施工所在地的有关规定，并制定内部管理措施。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工组织；现场技术、安全、质量、进度管理；变更签证、验收和结（决）算；资料整理、收集、归档、管理、移交等。。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间，驻工地时间每月不少于24天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以0.2 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以0.02万元/天/人次罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：不得更换投标时项目经理，否则发包人有权解除施工合同，同时没收承包人的履约保证金，确因投标项目经理因不可抗力因素无法到现场进行施工管理，须经发包方确认同意后方可更换，同时扣除承包人0.5 万元的违约金，且更换后的项目经理资格及获奖荣誉不得低于被更换项目经理资格和获奖荣誉，并将投标项目经理和更换后的项目经理的建造师证书交由发包人保管，工程竣工后返还，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，否则发包人有权解除施工合同。记不良记录一次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以0.5万元罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。同时发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以0.3万元/人/次的罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：变更技术负责人及安全员交纳0.3万元/人?次违约金，变更其他人员交纳0.2万元/人?次违约金，且更换后的人员资历必须符合工程建设要求。（直接从工程进度款中扣除）

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以0.01万元/人/次的罚款（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.6 承包人证书：中标的项目经理、技术负责人、安全负责人和专职质检员或同意更换项目经理、技术负责人、安全负责人和专职质检员证件交由发包人代管，工程竣工验收后退还，主管部门有其他规定的，执行其规定。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包，发包人同意的除外。

主体结构、关键性工作的范围：主材设备的购置安装、建筑物的施工安装。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：原则上不允许，确有特殊情况的由承包人上报，监理单位及建设单位、政府相关部门认可方可分包。

其他关于分包的约定：（1）承包人分包的项目，承包人应按照专业分包单位保证质量的施工工艺措施进行无偿、积极监督、指导、配合施工，无偿提供现场材料堆放点、施工用房等，提供施工用水电，否则造成的相关损失由承包人承担。

（2）总承包服务配合内容包括：提供共用脚手架、垂直运输、施工垃圾外运、临时水电设施、临时设施、留洞、洞口周边处理、资料收集归档移交、安全保卫措施、质保期保修配合等一切可能发生的服务配合内容。

（3）未经发包人书面同意，承包人不得分包。否则，承包人向发包人支付1万元违约金，同时发包人有权解除合同，造成的一切损失由承包人承担。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备进场或开工之日。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

1.担保方式：转账

2.担保数额：中标价的5%。合同签订前支付给招标人；完工后转质量保证金。

逾期递交或未足额递交的，视为放弃中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人将重新选取中标人。合同期内，如发生承包人须向发包人支付违约金的违约行为，发包人有权直接从履约保证金中扣除。

若承包人未按本合同约定提供履约保证金的，发包人有权解除合同，所施工的进度款不予支付。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）；

（3）。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按国家现行的《建筑工程质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工及验收规范》的规定执行。工程质量应当达到国家和有关供电行业的质量标准，质量标准的评定应执行国家和有关供电行业相关工程施工质量检验及评定标准等规定。。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前2小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及淮南市相关标准。杜绝安全事故发生，在施工场地内，如发生人员伤亡等事故或导致行政处罚，责任均由承包人承担。因此发生的费用和损失（包括给发包人带来的损失）全部由承包人承担。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及淮南市相关标准。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付，根据付款节点、完成的工程量，与施工进度款等比例支付。

约定：1）生活污水、生产污水必须经过处理后组织排放；严禁乱堆、乱倒生活和生产垃圾；施工围墙外堆放建筑材料

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款，未尽事宜双方协商。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：开工前2日。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：报送后2日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：同签订后、发包人通知开工前3日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力或因拆迁原因，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按合同总价的万分之三/天处罚承包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的30%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/；

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）50年一遇的风、雨、雪、洪水及工程遭遇5级以上的地震等自然灾害属不可抗力，其余同通用条款；

（2） / ；

（3） / 。

7.8暂停施工

承包人原因引起的暂停施工，发包人不予工期和费用补偿，同时承包人对发包人造成的损失要进行赔偿。

发包人原因造成的暂停施工，给予工期顺延，不因工程暂停施工给与补偿。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

7.9.2提前竣工的奖励金额上限：/。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

(1)材料设备单价与一览表不符时：不采用；(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不采用(3)承包人可代为调剂串换的材料：不采用(4)到货地点与一览表不符：不采用(5)供应数量与一览表不符：不采用(6)到货时间与一览表不符：不采用

发包人供应材料设备的结算方法：由发包人与供应商直接结算支付。

8.2承包人采购材料与工程设备

满足设计和有关规范、标准要求，质量保证资料齐全；其厂家、规格、型号、质量采购前应先由发包人和监理工程师书面签字确定，否则视为不合格，必须无条件退场，造成的一切损失由承包人自行承担，并另行承担5万元/次违约金。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门和发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费由承包人承担（必须满足业主和监理单位办公用房需求）。。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、超出招标范围或施工图范围以外的内容。2、设计变更。3、工程变更。4、经济技术签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价（参考安徽省2018计价依据），经发包人确认并经规定的审核程序审核后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

以上重新组价项目中的材料价格，原商务标中有的材料，参照原商务标中的材料价格；原投标文件商务标中没有的材料按施工当期淮南市发布的信息价计入。综合单价不能高于按安徽省和淮南市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3个日历天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7个日历天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目:执行通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金（即工程量清单中的预留金）是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。最终由承包人上报政府审计机关进入工程决算。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按约定调整

施工期人工、材料按以下方式调整。

（1）人工费调整方式：第①项

①.施工期间人工市场风险已包含在本合同总价中，不再调整。

②.同意调整，调整方法按当地造价主管部门规定的政策性文件规定执行，但承包人对人工费或人工单价报价高于造价主管部门发布价格的除外。

（2）材料费调整方式：第①项

①.材料费不予调整。

②.对按合同约定正常施工，或虽因发包人原因推迟开工或暂停施工90天以内的，按以下方式调整施工期材料价格：

对木材、砖、水泥按整个施工期调整，具体为按经确认的施工期当地信息价的平均价与招标期信息价相比，超过±10%（不含±10%）以上的给予调整。

③.对发包人原因推迟开工或暂停施工90天及以上的，除执行本合同7.5.1条第（7）款规定或本合同7.8外，同时按本款规定，对实际施工期材料价格与基期价格相比进行调整，调整的范围和方法同上。基期价格为实际开工期或分段的实际复工期，如按本合同7.5.1条第（7）款或本合同7.8规定未对材料价格调整，基期为招标期。

（3）机械费调整方式：第①项

①.施工期间设备市场风险已包含在本合同总价中，不再调整。

②.施工期间机械台班单价发生变化，按省级造价主管部门规定的台班费单价涨幅超过±10%（不含±10%）的，允许对±10%以外部分给予调整。

以上(1)(2)(3)价款调整只计税金，不取费。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、总价合同。

合同总价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素（另有约定除外）。

具体范围如下：

1)承包人依据施工图纸、工程量清单和招标文件要求的工程内容核对工程量。

投标人未在规定的截止时间前对工程量清单提出异议，中标后视为默认无错项或漏项。合同执行过程中发现错项、漏项及项目特征描述偏差视为投标人主动优惠，合同价不做调整。中标人不得以此作为拒签合同或不履行合同的理由，否则若在签订合同前，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还；若在合同履行中，招标人有权终止合同，履约保证金不予退还。

中标合同价包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施费、基础费、安拆费、按合同工期发生的抢工费、夜间施工费、材料摊销费、安全文明施工费、二次搬运费、外地施工企业迁移费、合同工期内市场材料价格变化（风险范围内）、非承包人引起的停电、停水48小时以内所发生的费用、政策性文件规定的费用（人工费除外），按技术规范要求而产生的费用、风险费用、分包人的总包管理服务及配合费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险。

2)风险范围内（签约合同总价金额的±5%以内，含±5%）的以下情形均不调整合同价款：

①一切工程变更（包括设计变更、施工变更、经济签证、现场签证等）

②市场变化因素导致工程造价变化。

③可调价主材市场价格变动

④自然灾害，如地震、水灾、旱灾等；社会因素如战争、政府禁令、罢工等不可抗力因素。

以上全部内容累加，超过签约合同总价金额的±5%以外的（不含±5%），对超过部分进行调整。价款调整只计税金，不取费。

3）因采用的技术措施或施工组织措施考虑不足，不能满足施工要求需要调整方案，造成费用增加的一律自行承担，不得调整合同价款。

4）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施造成费用增加的一律自行承担，不得调整合同价款。

5)场地内（包括地上与地下）可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线、砼地坪等）的破除清运，以及地质勘查报告已明确或可以判断推断的地质情况（如土质、岩石及类别情况等）不论工程量大小、施工难易、运距远近，均不得调整工程价款。

6)与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用一律不得调整工程价款。

7)施工排水、基坑内积水排水等费用不论实际数量多少一律不得调整工程价款。

8)为保证工程质量采取的所有的技术和组织措施所增加的费用，不论发包人是否同意均不得调整工程价款。

9)为应对临时停水、停电，承包人应自备发电设备、取水设备等，所增加费用一律不得调整工程价款。

10)施工机械进出场、安装拆卸、移机等不论实际情况如何，均不得调整工程价款。

11）为使本工程达到竣工验收条件，施工图不明确或遗漏的地方，承包人必须对图纸进一步深化、细化，并满足规范要求，其工程量已计入工程价款，不再调整, 发包人同意的设计变更除外。

12）其他：1）因设计变更、工程变更导致的增加或减少本协议约定工程量，按投标报价分部分项综合单价及合同条款10.4.1（1）（2）约定调整合同价格，其他不予调整；2）不因工程数量和工程项目的变化及其他因素对措施费、规费进行调整；3）工程变更所发生的变更引起的工程价款的变动，必须在工程变更内容实施完毕、验收合格后一个月内上报审批，过期不予受理，审批后根据施工进度按月结算；4）变更价款审计核减高于5%以上部分（含5%）时，审计核减金额部分应计算基本审计费和核减部分审计费，均由承包人承担；5）承包人的投标文件中如有与招标文件、图纸、招标答疑有冲突、重新划分的招标双方权利义务关系的情形的，对发包人有利的，按照其投标文件执行，不利于发包人的，按照招标文件、图纸、招标答疑执行；6）承包人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签定劳务合同，并按规定足额支付劳务工资，否则，造成后果自负，同时发包人可直接使用承包人工程款支付劳务工资，并有权单方解除本合同。劳务合同及劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备案；7）本工程项目经工程审计复审核减的，发包人有权从质保金中直接扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿或从承包人在发包人施工的其他工程项目款项中直接扣除。

风险费用的计算方法：/ 。

风险范围以外合同价格的调整方法：除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证、可调价主材以及按合同约定可以调价的内容外，其余价格变动对超过签约合同单价金额±5%以外的部分进行调整。

其余价格变动调整办法：价格变动累计超过签约合同金额±5%以外的，对超过部分进行调整。价款调整只计税金，不取费。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：安徽省2018计价依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按付款周期。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：安徽省2018计价依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：安徽省2018计价依据。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的单价计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

合同签订，全部工程竣工验收合格后付至合同价款的80%，决算审计后付清所有审计后余款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按实际需求。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人支付进度款的期限：收到申请60天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程完工后一个月内，承包人提供6套符合相关标准的竣工图及相关验收资料（包括电子档），费用已在投标报价时充分考虑。承包人必须严格按照国家规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理资料。承包人工程竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善按时提交的，将向发包人缴纳1万元的违约金，并承担由此造成的一切后果。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：结算审定价的30%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：根据工程实际需要。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：根据发包人要求。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：见通用条款及清单计价规范。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单90天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单后60天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：以发包人签字的竣工结算证书为准，承包人不得提出异议。

结算方式：竣工结算按淮南市有关文件规定办理，工程结算价=中标价±工程量增加/减少价（仅指发包人确认的合同规定的允许调整部分）±发包人确认的设计变更±发包人确人的现场签证±施工期间政策性调整（仅指发包人确认的合同规定的允许调整部分）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后28天内

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限(工程及设备)：执行最新国家规定建质【2017】138号文，具体时间为2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：由履约保证金转为质量保证金：

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）5%的中标价；

（3）其他方式:。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:由履约保证金转为质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由发包人从承包人的质保金中扣除，承包人不得对保修费用金额提出异议。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书，满足《建设工程质量管理条例》及有关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

15.4.4 修复费用

修复费用由造成质量缺陷的责任方承担。（产生保修费用时，发包人可以要求鉴定机构或检测机构对缺陷进行鉴定，鉴定评估费用由造成质量缺陷的责任方承担）

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付工程价款的违约责任：不采用。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形:按通用条款执行。

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：双方另行确定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人自行考虑并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人自行考虑并承担费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑并承担费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人自行考虑。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向淮南仲裁委员会申请仲裁；

（2）向淮南市人民法院起诉。

21、补充条款

21.1 所有承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权取消其中标资格或解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包人自负，同时投标保证金或履约保证金不再返还，未付工程款不再支付。

21.2现场具备开工条件、监理下达开工令后，承包人拒不开工的，发包人有权对承包人进行处罚，直至终止施工合同。

21.3承包人的项目经理必须参加发包人或监理单位组织的工程会议，会议的内容是总结前段工程进度、质量、安全文明等工作，审查剩余工程的计划并回答和解决相关问题。

21.4承包人应严格按建设工程合同及经发包人批准的工程进度计划组织施工：

(1)连续三个月完不成月度施工计划，发包人有权切割工程或解除施工合同。

(2)发包人将按照施工准备及开工、基础分部、主体、外脚手架拆除、竣工预验收五个节点对承包人进行考核检查：

①承包人在施工准备及开工节点考核时，对具备开工条件的单位工程无故拖延开工时间一周以上，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容。

②在基础施工节点及其他考核节点工期严重滞后，承包人对后续工程无法保证工期，承包人将向发包人承担（XXXX：签订合同时明细）元/天的违约金，并在结算和支付时从工程款中暂扣，同时有权要求更换项目经理或增加管理人员直至切除部分单位工程及后续工程，另行安排有资质有施工能力的队伍施工。

③连续三个考核节点完不成工期目标，发包人有权切割工程或解除施工合同。前个考核节点工期滞后在后个考核节点或总工期考核时能予以弥补并满足工期目标要求，对以前考核所扣工期违约金在结算支付时一次无息返还。

④承包人所施工工程内容全部完成并经验收移交，对工期进行最终考核，总施工工期比合同工期滞后，承包人将向发包人承担万分之三/天的违约金，工期延误累计违约金限额为合同价款的30%。

21.5承包人必须服从发包人及其委托的监理单位的管理及安排，履行总包单位管理职责，并与其它专业承包人密切配合，不得互相推诿，因承包人原因造成的损失由承包人承担，专业分包单位造成的损失由专业分包单位承担，否则发包人有权终止合同。承包人必须服从并配合由发包人委托的监理单位在其职权范围内对工程的监理。

21.6发包人另行分包的工程（如有），承包人应按照专业分包单位保证质量的施工工艺措施进行配合施工，提供脚手架、提升系统、现场材料堆放点、施工用房等，提供施工用水、电（水电费用由分包方支付），总包服务费和配合费（以下称“总包服务费”）按以下方法计取：

（1）各专业分包单位负责移交前的成品保护工作，承包人负责专业分包工程移交后的成品保护工作（竣工资料由专业分包单位提供4套交于承包人，并纳入承包人管理范围内）。

（2）计取总包服务费的工程范围和计算基数为分包合同价格。总包服务费率为3%（安装工程中取费基数为扣除设备款后的合同价款）。

（3）总包服务费同时包括卸车落地费、脚手架费用、垂直运输费、施工垃圾外运、临时水电设施提供、临时食宿设施提供、留洞、补洞、安全保卫措施、手续费、质保期保修费用等一切可能发生的配合费用。

（4）总包服务费用由分包方在工程竣工结算时支付给承包人。

（5）承包人同意与专业分包单位密切配合，按发包人的相关管理要求施工；若不能密切配合，发包人有权按分包合同价款的3%～5%向承包人收取违约金。

21.7承包人应严格按照国家有关法律、法规和招标文件、建设工程施工合同、设计图纸及施工标准、规范、强制性条文进行施工。因施工原因造成工程质量问题的，承包人必须负责无偿返工。造成重大质量问题，承包人除无偿返工、承担给发包人造成的损失及建设主管部门处罚外，承包人将向发包人承担元/次的违约金，同时发包人有权要求撤换项目经理，并保留解除施工合同的权力。

21.8招标人将指定专人检验中标人所完成的工程并将其发现的缺陷通知中标人。中标人应在3日内做出整改，否则按元/天进行罚款，从应付工程款中扣除。

21.9对涉及结构安全的试块、构件以及有关材料，承包人应当在监理工程师监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，检测费由承包人承担。发包人或监理工程师有权对有质量异议的结构部位委托有资质的检测单位进行鉴定，经鉴定确有质量问题的检测费由承包人承担。

21.10承包人必须按照发包人指定的质控材料表（见附件规定）进行采购，并提供合格证和材质检验报告，材料的质量须报验合格后方可进货。若发现承包人未经监理工程师及发包人批准同意，采购使用发包人指定以外品牌材料或无合格证和材质检验报告的，经核实，已进场的材料须全部清退，已施工工程予以返工处理，同时发包人将保留解除合同、不予支付工程款以及在今后在本招标单位工程招标中取消其投标资格、继续合作的权力。

21.11工程中所含的专业工程（如消防、门窗等）验收不合格，向发包人支付的违约金为合同价款的%；发包人损失超过违约金的,承包人仍需全额赔偿。发包人在工程款结算中，直接扣除施工合同约定的承包人违约金及赔偿款，不足扣除部分发包人有权追偿。

21.12本工程采用商品砼，外脚手架采用标准钢管脚手搭设，模板支撑系统采用钢管支撑，施工现场办公场所、生活区应与施工作业区分开，办公区必须设置面积不小于30m2的会议室一间，配制计算机、打印机、照相机等文字处理、记录设备。施工场地设置水冲式厕所。

21.13本工程施工方案应满足工程建设需要并保证施工安全，如发生各类质量、安全事故，则由承包人承担一切相关责任及费用赔偿。承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，这些措施应符合有关环保和施工安全文明的规定，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对相关人员或公私财产造成的损失或损害；为实施以上措施，相关费用已列入措施费项目中。承包人因安全文明施工管理不到位而被建设主管部门处罚，由此发生的所有费用全部由承包人承担。承包人在开工前布置的相关设施，完工后必须按发包人要求做到场清料净。

21.14承包人施工期间现场所有用水（打井费用除外）、用电由业主办理开户，费用自承包人承担。施工现场施工用电、用水，承包人应根据当地供水供电实际情况自行采价、报价。

21.15承包人使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签定劳动合同，并按规定足额支付劳务工资，否则，造成后果自负，同时发包人可直接使用承包人工程款、履约保证金支付劳务工资，并有权终止建设工程施工合同。劳动合同及劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备案。

21.16承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担：

(1)承包人将承包的工程进行转包或非法分包；

(2)未经批准擅自更换项目经理或技术负责人；

(3)项目经理或技术负责人连续二个月未按合同要求时间有效到位；

(4)因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工时间一周以上的；

(5)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的；

(6)因承包人原因造成工期连续三个月完不成施工计划或连续二个考核节点完不成工期目标的；

(7)工期严重滞后，无法按期完成合同工期的；

(8)工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的。

21.17施工单位未按规定配备主要机械设备的，每台（套）建设单位从工程款中扣除5万元；

21.18发包人及其上级主管部门关于工程建设质量、工期、安全文明施工、质量安全文明检查通报等管理办法及规定是本合同的附件，与本合同有同等效力。

投标文件格式

投标文件

招标编号：

项目名称：（包：）

投标文件内容：投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式1、投标函

致：（采购人）

1、根据贵单位发布的投标邀请书和招标编号为的招标文件，我们决定参加你们组织的“”包号：项目的采购活动。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，投标总报价为人民币（大写）元（小写元），工期为日历天。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按招标文件要求提交履约保证金，保证于合同签字生效后，按规定的工期完成项目的交货安装并交付采购人验收。

4、投标有效期为自投标截止之日起日历天；投标保证金金额为（大写）万元人民币。我方承诺完全响应招标文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。

5、我方为本项目提交的投标文件符合招标文件要求。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：（姓名）

日期：

通讯地址：

邮政编码：电话：

传真：

格式2、法人代表授权书

（采购人）：

（供应商全称）法人代表授权（供应商代表姓名）为供应商代表，参加贵单位组织的（项目名称）项目（招标编号）包号：招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：

附：

委托代理人姓名：（姓名）

委托代理人联系方式：（手机号）

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

电子信箱：

附：委托代理人身份证复印件正反面

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证正反面

造价汇总表

分部分项工程计价表

建筑工程措施项目清单

工程名称：占地面积：m2

（请附银行电汇单复印件及供应商基本账户开户许可证）

（招标文件及评标办法要求的其它内容及资料）

投标文件

招标编号：

项目名称：（包：）

投标文件内容：投标文件技术标

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

供应商应仔细查看投标邀请书、评标办法及招标文件中需提供的资料，确保提供齐全。

（社保证明材料复印件须加盖本单位公章。）

格式8、类似业绩表

类似业绩表

（自年月日以来）

投标人代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

（业绩、奖项、服务方案、人员配备等）

诚信投标承诺书

（填写投标单位名称）：

本投标人愿意参与“项目（项目编号）”的投标，并作出如下承诺：

1、未与其它任何公司\个人达成固定价格的协议。

2、在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

（4）利用出版活动谋取其他不正当利益。

3、保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4、保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交货期；（3）业绩；（4）资质文件；

（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字或盖章：_______________

职务：_________

日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

无行贿犯罪记录承诺

本企业郑重承诺：

1、遵守中华人民共和国、安徽省、淮南市有关招标投标的法律法规及政策规定，自觉维护招投标市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守淮南市招投标交易中心各项管理制度，服从招投标有关活动程序安排，遵守开标现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并同意投标保证金不予返还，若中标之后查有虚假，同意被取消中标资格并同意投标保证金不予返还。

4、保证法人代表、拟派项目经理等本企业人员在以往经济活动中没有任何行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

或提供无行贿犯罪记录证明

无拖欠农民工工资承诺书

致：（填写招标人名称）

我公司参加（填写项目名称）项目招投标活动，我公司此承诺，在安徽省内或工程所在地（淮南）无拖欠农民工工资。中标后如发现我公司承诺存在拖欠农民工工资行为，招标人可取消我方中标资格，没收我方所交纳的履约保证金并赔偿由此给招标人造成的一切损失。

特此承诺

投标人：（单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日期：