黄山高速公路管理中心

S42黄祁高速隧道机电系统养护项目

询 价 文 件

安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

二〇一八年七月

目 录

********4#_Toc********5">第一章 询价公告3

********4#_Toc********6">第二章 报价人须知6

********4#_Toc********7">第三章 工程量清单9

********4#_Toc********8">第四章合同条款与格式10

********4#_Toc********9">第五章报价文件格式31

********4#_Toc********8">第六章 项目建设概况60

本次询价项目“安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心S42黄祁高速隧道机电系统养护项目”已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，发包人为由安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心。项目已具备实施条件，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心S42黄祁高速隧道机电系统养护项目

2、工程地点：安徽省黄山高速公路管理中心S42黄祁高速

3、建设单位：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

4、项目概况：本项目涉及集团公司所辖一处管理中心：黄山中心，需要完成2018年8月至2019年1月S42黄祁高速管养路段隧道内的监控、通信、照明及供配电系统的维护以及应急抢修等业主指定的工作内容。包含十座隧道约9.161KM机电系统养护。本项目工作内容为工程量清单中明确列出部分以及特殊情况下业主根据需要指定要求完成相关工作内容。

5、标段划分：设1个标段。

6、计划工期：计划2018年8月开工，施工工期6个月。具体日期以合同规定为准。

二、报价人资格要求

1、本次询价要求报价人具有的资质、财务、业绩、项目经理要求见下表，并要求在其他人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2、本次询价不接受联合体报价，严禁转包及非法分包。

3、与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询价项目报价。否则均作废处理。

三、询价文件获取时间及方式

1、询价文件获取方式：询价文件作为本询价公告附件，由潜在竞标人自行在安徽交控股集团黄山高速公路管理中心网站（http://www.hsgs928.com/）下载。

2、询价文件获取时间：自本公告发布至报价文件递交的截止时间。

四、询价报价文件的递交

报名联系地点：安徽省黄山市休宁县渭桥乡安徽交控集团黄山管理中心机电管理部本项目询价小组。

现场开启报价文件地址：安徽省黄山市休宁县万安镇下关村安徽交控集团黄山管理中心二楼会议室。报价文件递交的截止时间为2018年7月25日上午10:00，询价人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开报价，报价人的法定代表人或授权代理人应携带授权委托书原件、资质证书副本原件、企业营业执照副本原件及本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

五、联系方式

询价人：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

地址：安徽省黄山市休宁县渭桥乡安徽交控集团黄山管理中心机电部本项目询价小组

联系电话： ****-*******

联系人：林正

邮政编码：245400

2018年7月16日

1、本工程量清单应与报价须知、合同及技术条款、技术规范及图纸同时阅读，结合起来理解解释。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价与总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、管理、临时工程、税款、保险、利润等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、驻地建设费用已包括在清单单价中，不再计列。

4、安全生产费用按各系统维护费用的5%列计。

5、工程量清单中没有工程数量的细目承包商不填报单价或总额价。倘若填报一律被视为无效。报价时没有填入单价或总额价的所有工程量细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总额价之中，承包商必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

6、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

7、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅询价文件中技术规范的有关部分。

8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

9、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装及满足本合同要求所安排的专业驻点维护人员、配备的维护设备、车辆等所产生的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中，报价人在进行报价时应充分考虑上述因素。

其主要维护工作为（但不限于）：附件3中全部设备的维护维修工作，主要有日常维护、保养、维修、故障设备送修、耗材及设备备件的安装、突发状况的抢修等。无法进行维修需更换的损坏设备报业主审核批准，其购置费用由业主承担，即维护形式为“包工不包料”。

10、机电系统养护与维修工作应当贯彻“预防为主，防治结合”的方针，承包人应依照《公路隧道养护技术规范》（机电工程）（JTG H12－2015）的技术要求对机电设施进行经常性、及时性、周期性和预防性维护与维修，增强机电系统设施的安全可靠运行能力。

11、工程量清单中各项结算均以人民币元为单位。

A.报价汇总

B.报价一览表

标段：黄山高速公路管理中心黄祁高速单位：人民币元

第一节 通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）

项目专用合同条款

一、维护范围

包括工作量清单内的设备以及目前处在缺陷责任期中的设备，详见工作量清单。

二、承包人承担的义务

1、维护工作内容

巡检：承包人按照【安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心机电养护暂行规定】开展维护工作，相应的维护计划需事先报发包人审核批准。承包人必须每月进行不少于一次的专项维护，系统巡检以及专项维护计划必须事先报发包人审核批准。

对于目前属于缺陷责任期的设备，包括隧道监控系统、隧道通信系统，纳入日常巡检内容，发现异常必须完成维修工作或报告发包人并协助发包人联系缺陷责任期承包人完成设备故障的排除。

2、维护时效性要求

在规定的时间内完成故障的修复，维护的时效性按照【安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心机电系统养护响应时间表】的要求执行。

没有按时完成时效性要求的维修事项，按照【安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心机电维护考核办法】执行。

3、维护技术性要求

报价人应充分了解本项目目前的运行状况和技术特点，在此基础上，编制详细的针对本工程的维护方案与维护计划，应特别说明隧道系统的维护保障方案。

4、功能性要求

保障隧道供配电系统、隧道监控、隧道照明、隧道消防、隧道通信等系统性完好以及正常功能的实现；工作量清单范围内设备：完好率达到100%；

5、驻地建设要求

承包人实行驻点维护，驻点专业工程师数量不得少于询价文件的要求，所发生的水电、通信及其伙食费用由承包人自理；承包人提供专用维护车辆数量不得少于询价文件的要求，并提供整套维修检测工具。主线收费站及隧道集中区域收费站需设维护点。

6、备品备件要求

承包人在维护路段现场必须常备一定的备件，具体设备型号、数量与路段公司商定，当发包人备件不足及突发状况下由承包人提供，发包人采购后归还承包人。

8、对于非正常使用或不可预见事项，如交通事故、火灾、恶劣天气等突发状况所导致的故障，承包人亦应按规定及时完成故障修复，确保系统营运安全，维护内容包含在本项目中，维护形式为“包工不包料”。

三、发包人承担的义务

1、免费提供宿舍1间，办公室1间；

2、对承包人提供本路段日常维护免费车名额1个，具体根据安徽省交通控股集团营运部相关要求执行；

3、对于外场施工项目，协助协调交警路政等协作单位；

4、提供部分维护所需的备品备件，承包人必须应根据项目实际情况建立备品备件库，满足维护周转使用；

5、对承包人进行定期考核，审核承包人提供的月度、季度、年度维护计划；

四、计量与支付

1、进度款的计量与支付

每季度计量一次，以【安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心机电维护考核办法】进行季度考核，计量款以考核结果为依据进行支付：

①考核分数在90（含90分）分以上为良好,足额支付本期计量款；

②考核分数在90分以下，60分（含60分）以上为及格，每低于90分1分，扣本期计量款1%；

③考核分数在60分以下为不合格，本期计量款全额扣除。

2、保留金的扣除与返还

每期支付计量款时，同时扣除当期计量款的5%作为保留金；合同履行结束后，由发包人组织进行审计，待缺陷责任期结束后按合同审计确认后金额的5%返还保留金余款。

3、安全生产费用的支付

安全生产费用按照维护费用的5%列计。发包人根据实际情况进行安全专项考核，每发现一处安全隐患，扣除该期安全生产费用的10%，扣完为止；若承包人在施工作业时，未按《道路养护安全作业规程》投入相应安全设施，发包人可进行安全设施采购，费用从维护费合同总额中扣除；若发生安全事故，扣除当期全额安全生产费用。

五、履约担保

无

六、维护服务管理

（一）一般要求

1、除了发生不可抗力事件外，在任何情况，承包人应确保机电设施完好的技术状态。

2、在维护承包实施过程中，承包人应根据发包人的指示与要求，及时提交相关资料。

3、在维护承包实施过程中，承包人应做好预防措施，系统发生故障后应及时通知发包人，同时在规定的时间内修复。

4、由于重大自然灾害或其他突发事件对系统造成损失，承包人必须按照发包人批准的抢修方案组织抢修，在抢修过程中，承包人必须服从发包人的统一指挥和安排。

（二）分包、转让、人员培训

1、严禁承包人转包、分包或变相分包的行为。

2、承包人应加强维护人员岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明维护。

（三）维护记录

1、承包人应与维护承包进程同步形成、积累、整理及保管图纸、文字、图片、影音等所涉及的维护记录材料。

2、承包人应掌握和上报的资料：

（1）承包人应按照公路行业管理部门规定的格式进行，并必须在规定的时间上报各类由公路行业管理部门规定的材料。

（2）承包人应努力提高管理水平，配合做好发包人和公路行业管理部门推广的设施管理系统等基础资料收集，管理系统的应用工作。

七、附件

1、其他主要管理人员和技术人员最低要求

2、主要机械设备和试验检测设备最低要求

3、安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心隧道机电养护暂行规定

4、安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心隧道机电系统养护响应时间表

5、安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心隧道机电维护考核办法

6、各系统维护设备清单

附件1 其他主要管理人员和技术人员最低要求

附件2 主要机械设备和试验检测设备最低要求

附件3 安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心隧道机电养护暂行规定

一、维护原则

隧道机电系统养护与维修工作应当贯彻“预防为主，防治结合”的方针，应依照《公路隧道养护技术规范》（机电工程）（JTG H12－2015）的技术要求对机电设施进行经常性、及时性、周期性和预防性维护与维修，增强隧道机电系统设施的安全可靠运行能力。

二、维护内容及范围

1、日维护作业内容：对隧道、配电房、机房的主要机电设备的外表面进行清洁，检查显示终端反馈的系统运行情况及设备主要功能是否正常运行。

2、周维护作业内容：对隧道、配电房、机房的主要机电设备进行现场巡检、保养。周维护作业内容以维护单位为主、电工为辅负责实施。

3、月维护作业内容：对隧道、配电房、机房的主要机电设备和设施进行巡检；有针对性地检查设备机柜的内容状况，并做好清洁工作。月维护作业内容由维护单位负责。

4、季维护作业内容：对主要设备的技术性能进行检测、校正。夏、冬季对外场设备进行接地电阻和防雷电阻进行检测;季维护作业内容由维护单位负责。

5、年维护作业内容：对主要设备和设施的技术性能进行恢复性的维护、调试、校正。年维护作业内容由维护单位负责。

6、各周期详细维护内容见《公路隧道养护技术规范》（机电工程）（JTG H12－2015）第五章“机电设施”。

附件4安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心隧道机电系统养护响应时间表

备注：因为没有备件导致设备需要返厂维修时，故障解决时间按照实际时间扣除返厂维修时间计算，无法修复的故障设备，需提供技术鉴定报告，特殊情况下，发包人自行组织单位对故障设备进行维修，完好修复所产生的相关费用由承包人承担。

附件5

安徽省交通控股集团有限公司黄山高速公路管理中心

隧道机电维护考核办法

发包人将检查承包人的维护管理质量，对维护管理的机电系统进行考核。并同时接受公路行业管理部门的监督和指导。

1、季度考核评分标准(黄祁高速公路)

凡因工作不力，被省、市公路主管部门通报批评或省、市级别以上新闻煤体曝光并经查实的，将对季度总分酌情扣分。其中省级（含）以上每次扣20分，集团、市级（含）以上每次扣10分，累计累加。对于管理措施得力，维护工作及时踏实得到管理中心表扬的加1分，得到集团表扬的加2分，得到省级主管部门表扬的加5分。

附件6、各系统维护设备清单

详见询价文件第三章

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施(项目名称)，已接受(承包人名称，以下简称“承包人”) 对该项目的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

a.本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

b.中标通知书；

c.报价书及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

d.合同条款；

e.技术规范（含报价文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

f.图纸（含报价文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

g.标价的工程量清单；

h.报价书附表（辅助资料表）；

i.构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）元（￥元）。

5、工程计量款支付方式：根据维护项目进度和质量考核标准，甲方按季向乙方支付维护费用。在每期支付的工程维护款中扣除5％作为保留金，待工程决算审计完成后10日内支付余款。

6、承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷期的修复。

7、本合同维护期为：黄山中心黄祁高速：6个月（自2018年8月至2019年01月）

8、本协议书正本贰份，副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：(盖单位章) 承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字)

年月日 年月日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）标段的项目法人(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：(盖单位章) 承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字)

年月日 年月日

发包人监督单位：(全称) (盖单位章)承包人监督单位：(全称) (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在(项目名称)标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：(盖单位章) 承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字) 法定代表人或其委托代理人：(签字)

年月日 年月日

安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

S42黄祁高速隧道机电系统养护项目

报价文件

报价单位：_______________________________（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

__________年________月________日

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（询价人名称）：

1．我方已仔细研究（项目名称）施工询价文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）元（￥）总报价，工期天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.如我方中标，我方拟派为本工程项目经理，其项目经理资质为（专业）级建造师

4．如我方被确定为成交人：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，为其承担法律责任。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

（二）报价函附录

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签名)

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：(法定代表人亲笔签字) 性别：年龄：

职务：系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖单位章）

年月日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：报价有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：（亲笔签名）

身份证号码：

年月日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、报价保证金

无。

四、项目管理机构

五、资格审查资料

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)、报价人企业简历。

1、本表后应附项目经理的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理的相关业绩证明材料（业主或行政主管部门出具）复印件。

2、身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件；建造师证应附有标明建造师级别、姓名、专业、证书号和注册号、发证机关的相关页面复印件；安全生产考核合格证应附有姓名、证书号和类别、发证机关和有效期的相关页面复印件；提供建造师证网上查询结果。

本表后应附申请人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

提供的身份证、建造师证和安全生产考核合格证不满足上述要求的，将不予认可。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

注：

1、本表后应附2015年、2016年、2017年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、每张表后须附有：业绩证明材料包含中标通知书、合同协议书、发包人出具的标段工程交工验收证书，并且还须附行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站或公共资源交易中心（平台）发布的中标公示截图，且截图必须与报价人提供的网址页面一致，并在报价有效期内可以在网上查询到发布的信息，否则，业绩不予认可。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与报价人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。
（六）正在施工和新承接的项目情况表

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

注：1、可能会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件

2、本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。若没有则表内填报“无”。

（八）2013年1月1日至今受到或处于有效期的省级及以上交通运输主管部门通报批评或行政处罚情况一览表

注：1、本表后应附相关文件复印件。若没有则表内填报“无”；

2、申请人应如实填报，若经查实申请人存在瞒报行为，询价人将取消其报价或中选资格，并将其不良行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

注：在此表“备注”栏中注明证明材料（身份证、职称资格证书以及社保的有效材料等）页码以便查询

六、施工组织设计

1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在50000字以内)：

(1)总体施工组织布置及施工方案

(2)重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)其他应说明的事项

七、针对本项目的建议方案（格式自拟）；

八、承诺函

(询价人名称)：

我方参加了(项目名称)的报价，若我方中选，我方在此承诺：

在询价人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经询价人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照询价人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

我方将严格按报价文件中承诺的设备投入到本项目中，若未经询价人同意，我方擅自更换报价文件中承诺的设备，询价人有权给我方处以0.5万～1万元/次的违约金。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的报价和中选资格并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

报 价人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

年月日

九、
其他材料

1.报价人在“信用中国官网”http://www.creditchina.gov.cn查询信用结果截图。

2.报价人应提供由检察机关出具的近5年报价单位、法定代表人、拟投入的项目负责人的无行贿犯罪档案记录查询结果原件（出具时间为报价截止日前1个月内，报价人也可提供行贿犯罪档案网上查询结果回执打印件）。

四、已标价工程量清单

报价人应按照询价人给定的“工程量清单”按要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价书及工程量清单各项表格。

黄山高速公路管理中心S42黄祁高速

隧道机电系统养护项目

工程量清单报价书

报价人:(单位盖章)

报价人法定代表人或其委托代理人：（签字）

编制日期：

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据询价文件中包括的、有合同约束力的图纸及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与询价文件中的报价人须知、合同条款、技术规范及图纸等一起阅读理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法和计量规则，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

1.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、通行费、利润及安全设施等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中报价人必须逐项填入单价或价格的子目，其费用视为包含完成该工程量清单子目所包含的所有内容。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中子目所规定的内容，按实际完成的工程量结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

报价人（盖章）： ______________ 报价书签署人签名： ______________

A.报价汇总

B.报价一览表

标段：黄山高速公路管理中心黄祁高速单位：人民币元

第六章 项目建设概况

黄山高速公路管理中心黄祁高速公路工程说明

黄山--祁门高速公路是国家规划公路网杭州至武汉高速公路的重要组成部分，是安徽省高速公路网规划"四纵八横"中的"八横"之一，同时也是交通部规划的"7918"国家高速公路网杭州至瑞丽公路路网的加密。

黄祁高速于2009年10月15日开工建设，2013年12月30日建成通车，东起黄山城西休宁县长岭枢纽互通，连接已建成的合铜黄、黄塔桃、徽杭高速，西至皖赣两省交界处的良禾口，接安景高速和江西省浮梁至祁门高速。路线途经黄山市屯溪区、休宁县、黟县和祁门县， 全长102.978公里，沿途设有齐云山、牯牛降2个服务区，齐云山、黟县、祁门、牯牛降、闪里、新安主线6个收费站。全线共有孙家坞、南山坑、合坑、石川、牛头岭、许家坞、巴家岭、大桥头、大丘里和新安岭等10座设计安装有机电设施的隧道，单洞累计长度为9161米，设有9座隧道配电房。

本次维护主要为隧道机电系统，包括：隧道监控系统、、通信系统、供配电系统以及照明系统。

（一）隧道监控系统

隧道监控系统包括孙家坞至新安岭隧道段，共有孙家坞等10座隧道设计安装有机电设施。工程范围包括：

1、信息采集子系统

2、隧道光纤环网系统

3、电力监控系统

4、隧道车道控制标志和标志灯

5、隧道电光诱导标志

6、隧道火灾检测报警系统

详细设备数量以现场为准

（二）供电照明系统

隧道供电、照明系统包括隧道配电房、变压器、隧道照明、备用电源（柴油发电机组）、应急电源UPS/EPS，接地系统等。

收费站供配电、照明包括配电房供配电设备、备用电源（柴油发电机组）、收费广场照明、收费雨棚照明等。

主要设备包括：

1.油浸式变压器；

应急电源UPS/EPS；

3.低压配电柜；

4.照明配电箱；

5.电力电缆；

6.隧道照明灯具；

7.电缆桥架；

8.隧道柴油发电机组；

9.收费站供配电、照明包括配电房供配电设备、备用电源（柴油发电机组）、收费广场照明、收费雨棚照明等。

详细设备数量以现场为准

（三）隧道通信系统

黄山高速公路全线隧道通信系统由有人站(即通信分中心)和无人站两级管理机构组成。根据管理体制划分的原则，全线通信设施分别纳入黄祁监控分中心进行管理。 系统构成如下：

1、光纤数字传输系统

2、数据、图像传输系统

3、光电缆工程

4、通信电源系统

详细设备数量以现场为准

机电系统养护与维修工作应当贯彻“预防为主，防治结合”的方针，承包人应依照《公路隧道养护技术规范》（机电工程）（JTG H12－2015）的技术要求对机电设施进行经常性、及时性、周期性和预防性维护与维修，增强机电系统设施的安全可靠运行能力。

本项目主要维护工作为（但不限于）：工程量中全部设备的维护工作，主要有日常维护、保养、维修、故障设备送修、耗材及设备备件的安装、突发状况的抢修等。无法进行维修需更换的损坏设备报业主审核批准，其购置费用由业主承担，即维护形式为“包工不包料”。报价人应安排专业人员进行驻点维护，并配备维护车辆。报价人在进行报价时应充分考虑上述因素。