郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程招 标 文 件招标人：郁南县新农村建设工作办公室（盖章）招标代理机构: 广东巨正建设项目管理有限公司（盖章）2018 年 7 月目 录第一章 工程施工招标公告............................................................................................1第二章 投标人须知........................................................................................................ 4第三章 评标办法（综合评估法）..............................................................................27第四章 合同条款及格式..............................................................................................31第五章 工程量清单...................................................................................................... 53第六章 图 纸.............................................................................................................. 54第七章 技术标准和要求............................................................................................55第八章 投标文件格式................................................................................................ 56郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件1第一章 工程施工招标公告郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程招标公告1. 招标条件本招标项目郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程(项目名称)已由 郁南县发展改革和城乡建设局 (项目审批、核准或备案机关名称)以 郁发建投资[2018]49 号 (批文名称及编号)批准建设，招标人(项目业主)为郁南县新农村建设工作办公室，建设资金来自省级新农村示范片建设专项资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围1.本次招标项目的建设地点：郁南县大湾镇五星村、连滩镇兰寨村、河口镇佛子坝村、河口镇麻郎村、河口镇和都村。(根据郁发建投资[2018]49 号)2.工程规模：平整场地约 3200 平方米、地面铺装 2400 平方米，新建艺术墙、水池、安装栏杆 32 米，绿化工程种植乔木、花卉一批。项目总投资为 378.02 万元。3.本公告共划分为 1 个标段标段编号 标段名称 招标范围招标控制价（元）工期(天)郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程施工图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。*******.74 1803. 投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，（1）投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级（或以上）建造师注册证书或临时职业证书，若属广东省外的企业要求市政工程专业一级注册建造师或临时一级执业建造师（有效期外的还需提供继续教育证书）；持有效的安全生产考核合格证书（B 证）或经“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”中打印的证明材料，项目负责人自报名截止日起无在建项目且在云浮市公共资源交易中心企业库中未被锁定。（2）法定代表人、专职安全员持有效的安全生产考核合格证书或“建筑施工企业安全生产管理人员考核信息系统”中打印的证明材料。（3）投标截止日前两个月内投标人住所地或招标项目所在地人民检察院开具的投标人、法定代表人、项目负责人、项目技术负责人自 2015 年7 月 1 日（若为新成立企业，则提供从企业成立之日）至开具之日的无行贿犯罪记录查询证明。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标。3.4 投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，投标人须按云建市[2013]10 号文有关规定办理好登记手续，广东省以外的投标人须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，提供在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件2录入的网页打印件。3.5 投标人已到云浮市公共资源交易中心办理好企业信用信息库录入、并已网上公示完毕。投标人必须在云浮市公共资源交易网的企业后台点击填写投标信息，投标成功后并提供截图（公示网页和填写投标信息的网页），方可参加本项目投标。3.6 现场勘查：考虑到本项目工程分布范围广，同时为能更好了解项目的现场情况以利于投标文件编制，将组织潜在投标人进行勘察施工现场及周围环境条件等情况；投标申请人在网上报名成功当天内（以网上系统报名成功载明的时间为准）与招标代理联系预约踏勘现场，逾期作放弃踏勘处理，并由投标人的法定代表人、拟委派项目负责人、造价工程师和施工五大员（施工员、质检员、材料员、资料员、安全员）携带加盖本单位公章的资质证书复印件和上述人员身份证复印件、岗位证明文件复印件、网上报名回执（以上资料复印件装订成册，一式一份，需提供原件核对）并签订现场踏勘登记表。4. 招标文件及有关资料的获取4.1 各潜在投标人，自 2018 年 7 月 23 日开始可在云浮市公共资源交易网免费下载招标文件及其答疑文件等附件。4.2 各正式投标人于投标截止时间前的每天 8:30-11:30、14:30-17:30 到招标人处（郁南县都城镇中山二路 14 号）购买招标(成果)文件。招标文件每套售价 500 元，由招标人代收取，在领取招标文件时缴纳，售后不退。5. 投标文件的递交5.1 线下投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 8 月 15 日 10 时 30 分，地点为云浮市公共资源交易中心郁南分中心（郁南县城镇中山路 58 号郁南县行政服务中心大楼交易大厅）。5.2 线上投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 8 月 15 日 10 时 30 分，投标人应在截止时间前通过云浮市公共资源交易平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。5.3 线下逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。5.4 线上逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。6．发布公告的媒介本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、云浮市公共资源交易网上发布。7. 注意事项根据云浮市公共资源交易工作委员会云公资办〔2017〕5 号等相关文件要求，该项目实行全流程电子招投标，投标人参与投标需于开标前在云浮市公共资源交易网电子交易平台点击填写投标信息，下载招标文件，并于投标截止时间前将制作完成的电子投标文件上传到电子交易平台。电子版投标文件制作过程中，如有技术问题请于投标截止时间前的每天 09:00-11:30，15:00-17:30，联系云浮市公共资源交易中心，联系电话：****-*******，QQ：********02。7.1 投标文件软件下载地址：http://ggzy.yunfu.gov.cn/yfggzy/InfoDetail/?InfoID=d2b789a7-a5a6-4574-935c-8a9bda493032&C郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件3ategoryNum=008002；7.2 投标保证金转入系统生成的子账号；7.3 系统环境要求：win7 以上操作系统、IE8 以上浏览器、offiec 2007 以上、设置好兼容性、受信任站点、ActiveX 控件开启，具体操作请查看门户网站常见问题解答：http://ggzy.yunfu.gov.cn/yfggzy/fwzn/006001/；7.4 投标单位需用单位的 CA 锁生成电子投标文件并上传；7.5 电子开标需要携带制作电子投标文件的单位 CA 锁，系统生成的加密和非加密两份投标文件到现场解密；7.6 投标单位必须制作电子投标文件，并保持跟纸质的电子投标文件一致，并按要求在规定的时间上传电子投标文件；7.7 造价清单支持的格式为：造价清单 xml2.0 格式；7.8 参与电子投标，可能会出现未知的风险，存在的一切问题由投标单位自行承担；7.9 制作电子投标文件出现的问题可在上班时间联系云浮市公共资源交易中心交易二部，QQ：********02，电话：****-******* ****-*******8. 联系方式招标人：郁南县新农村建设工作办公室 招标代理机构：广东巨正建设项目管理有限公司联系人：许先生 联系人：张先生电 话：(0766)******* 电 话：189*****080网 址： 网 址：监（管）督机构：郁南县农业局 交易服务机构：云浮市公共资源交易中心郁南分中心电 话：（0766）******* 电 话：（0766）*******网 址： 网 址：2018 年 7 月 23 日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件4第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号 条款名称 编 列 内 容1.1.2 招标人名称：郁南县新农村建设工作办公室联系人：许先生电话：0766-*******1.1.3 招标代理机构名称：广东巨正建设项目管理有限公司地址：云浮市云城区头塘讯城讯一路五号联系人：张先生电话：189*****0801.1.4 项目名称 郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程1.1.5 建设地点郁南县大湾镇五星村、连滩镇兰寨村、河口镇佛子坝村、河口镇麻郎村、河口镇和都村1.2.1 资金来源 省级新农村示范片建设专项资金1.2.2 出资比例 100%1.2.3 资金落实情况 资金已落实1.3.1 招标范围郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程施工图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。投标人必须对整个招标范围进行投标，只对招标范围中部分工程投标者，将不予考虑。1.3.2 计划工期计划工期：180 日历天计划开工日期：计划竣工日期：具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准1.3.3 质量要求 符合《工程施工质量验收规范》，达到合格标准。1.4.1投标人资质条件、项目负责人资格和其他要求资质条件：见招标公告项目负责人资格：见招标公告其他要求：见招标公告1.4.2是否接受联合体投标?不接受1.9.1 踏勘现场 ?组织，详见招标公告1.10.1 投标预备会 ?不召开1.11 分包 ?不允许郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件51.12 偏离 ?不允许2.1构成招标文件的其他材料澄清、修改和答疑构成招标文件的组成部分2.2招标人对招标文件的澄清或者修改的截止时间投标截止时间前 15 天2.2.2 投标截止时间 详见招标公告约定的投标截止时间2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间本项目的招标文件澄清及答疑文件将在云浮市公共资源交易平台发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间本项目对招标文件的修改内容将在云浮市公共资源交易平台“招标答疑澄清”栏目发布，投标人自行下载。从发布之日起即视为投标人已确认收到。2.4.1 招标疑问的提出本工程不组织召开答疑会。潜在投标人在查阅招标文件等资料后，可提出存疑问题，所有问题在投标截止日期前 13 日前在云浮市公共资源交易平台本工程项目专区按招标文件规定的方式提交，提交问题不得署名。2.5.1 招标疑问的解答招标人（或招标代理）将对潜在投标人的问题统一作出解答，并将此解答送主管部门备案，于提问截止时间后三日内在云浮市公共资源交易平台本工程项目专区“招标答疑澄清”栏目发布，潜在投标人应该自行留意相关发布内容。3.1.1构成投标文件的其他材料在投标截止时间前提交的书面修改文件及按评标委员会要求提交的澄清文件。3.3.1 投标有效期 90 日历天（从投标截止之日算起）3.4.1 投标保证金投标保证金的形式：1、必须以投标人名称由投标人基本账户采用银行转帐（包括网银转帐）或电汇方式，转帐单（或电汇单）注明“郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程投标保证金”字样，于投标截止前转帐或电汇至专用帐户（以到帐日期为准，账号以系统自动生成账号为准）。2、投标担保不采用直接存款或交纳现金的方式，开标时由云浮市公共资源交易中心确认投标担保已按时到帐，不按时到帐的其投标文件不予评审。退还时按投标人名称与转出帐户无息退还。3、招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。。投标保证金的金额：人民币 60000.00 元（大写：人民币陆万元整）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件63.6是否允许递交备选投标方案?不允许3.7.3签字或盖章要求1、所有投标文件密封包装袋（盒、箱）的封面应加盖公章，由法定代表人或其授权代理人签名（或盖章）。2、投标文件内容中所有要求投标人签字盖章的。3.7.4 投标文件份数1、线下投标文件共 1 包，包括以下内容：（1）书面投标文件：正本一份副本五份；（2）电子商务投标文件：（即光盘二张，须附计价软件格式编制文件）。2、线上投标文件共 2 包，包括以下内容：线上投标文件由投标人在云浮市公共资源网平台系统生成的加密和非加密的两份投标文件，其中加密投标文件由投标人自行上传到云浮市公共资源网平台，非加密投标文件由投标人拷贝到开标现场备用。注：当线下投标文件和线上投标文件不一致时。以线下投标文件为准。3.7.5 装订要求1、投标文件应使用 A4 白纸，左侧装订，文件装订应牢固，不得使用活页夹。全部书面投标文件应分别装订成一册正本，五册副本(投标函部分与商务部分一起装订；电子商务投标文件独立包装进袋（外贴封面、盖章），再与全部书面投标文件密封进同一个包装袋内。2、投标人应将所有的投标文件及其附件密封进一个包装袋（盒、箱）内，不得分散放置（拆封前需查验的资料除外），不得在开标拆封前启封。4.1.2 封套上写明投标文件包装袋（盒、箱）封面书写方法（标签样式）：投 标 文 件项目名称：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程招 标 人：郁南县新农村建设工作办公室（2018 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封）投 标 人： （盖章）法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）通讯地址：邮政编码：4.2.2递交投标文件地点云浮市公共资源交易中心郁南分中心（郁南县都城镇中山路 58 号郁南县行政服务中心）。4.2.3是否退还投标文件?不退还郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件75.1开标时间和地点见招标公告约定的投标截止时间和地点5.2 开标程序开标顺序：1、开标由招标人(或其委托的招标代理机构)主持，邀请所有投标人参加。验证参加开标会的投标人代表的身份并签到，不按招标文件要求派员参加开标会的，作弃标处理，其投标文件不予接受；2、招标人(或招标代理机构)按招标文件时间规定，宣布投标截止，停止接收投标文件。3、当众宣读投标截止时间前递交投标文件与参加开标的单位、人员名单（按签到表）。4、本次招标实行资格后审，开标时，由招标代理、招标人及交易中心会对各投标单位进行资格审查。招标人对照《工程施工招标资格审查资料查验登记表》当众查验投标人必须提交的资格审查证件及证明资料原件，资格审查证件及证明资料原件经招标人或其委托的招标代理机构查验、投标人确认、及建设工程交易服务中心见证后原件归还投标单位。《工程施工招标资格审查资料查验登记表》提供给评标委员会作资格后审依据，未经招标人查验原件的证件资料不作资格审查依据。投标人开标时必须提交《工程施工招标资格审查资料查验登记表》一式两份和以下的资格审查证件及证明资料原件：① 法定代表人证明书、法人授权委托证明书和投标人代表二代身份证；② 企业的营业执照副本、建筑业企业资质证书副本（新版资质证书可只提供复印件）、安全生产许可证副本（在有效期内）；③项目负责人必须具备市政专业二级或以上的《建造师注册证书》或《建造师临时执业资格证书》、B 证及具有由社保机构出具的在招标公告发出前 3个月投标人单位为项目负责人购买的近三个月参加社会保险证明。④造价工程师、安全员、施工员、质检（量）员、材料员、资料员的《各类岗位持证人员岗位证书》和《专职安全员安全生产考核合格证（C 类）》（建设行政主管部门核发、有效期内）；⑤广东建设信息网（网址：www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外投标人提交）；⑥支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本标段招标代理机构开具收据原件）；⑦投标担保转账或电汇单复印件及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人公章）；⑧《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，投标人在企业所在地或工程所在地人民检察院职务犯罪预防科进行行贿犯罪档案查询,并持该院出具的施工企业及法定代表人、项目负责人近三年（企业成立不足三年的，按成立之日起开始计算）没有犯罪记录的查询结果告知函证明文件；⑨现场踏勘登记表；郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件8经审查，只有同时满足上述资格审查要求的方可进入下一步开标程序。5、对投标文件作符合性检查及开标：由招标代理人及招标人、监督单位共同检查各投标文件的投标担保、密封、标记等情况, 对符合要求的投标文件，确认无误后当众依次开启，当众宣读投标人投标文件正本报价以及招标人认为必要的其他内容。6、招标人对开标情况作出书面说明并记录在案，请各投标人的代表离场，随时等候可能需要补充资料的通知。7、投标文件送达评标室，进入评标程序，招标人介绍本工程的基本情况，由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的符合开标程序检查的投标书进行封闭评审。8、评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐顺序，并对评标结果予以公示。6.1.1评标委员会的组建招标人在开标前按照有关规定依法组建评标委员会，由评标专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人。7.1是否授权评标委员会确定中标人□是?否,推荐的中标候选人数：前三名7.3 履约担保1.本项目不设立履约担保金2.与工程预算相比，中标价下浮率在 10%～30%（不含 30%）的，中标人提供超过 10%部分全额的低价风险担保；中标价下浮率超过 30%（含 30%）的，中标人提供预算造价 60%的低价风险担保。计算公式： A＝（预算－投标价）／预算×100%当 10%＜A＜30%，则低价风险担保金额为：（A－10%）×预算当 A≥30%，则低价风险担保金额为：60%×预算如中标人因自身原因没有按承诺完成工程项目，招标人可没收低价风险担保；因招标人原因，招标人单方面中止合同的，应计算低价风险利息，并返还中标人。低价风险担保可采用以下任一方式：①银行担保；②专业担保公司担保（外地担保公司须先办理进驻备案手续）；③现金担保（转帐或电汇至建设工程交易中心专设帐户）。7.4工人工资支付保证金按《云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金管理暂行方法》（云府帮[2013]56 号）、《云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金管理暂行办法实施细则》、《关于落实建设领域工人工资支付分账管理制度的通知》（云建市[2015]24 号）及《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（粤人社规[2015]3 号）的有关规定执行。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件910需要补充的其他内容10.1 投标报价10.1.1 以工程量清单综合单价计价方式计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）10.1.2 招标人提供的工程量清单作为招标人确定向投标人招标的工程内容，开工后如需增加投资或变更以招标人或设计单位发出的变更通知并经招标人确认为准，并按相关法规办理增加投资或变更手续。10.1.3 招标工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《广东省建设工程计价通则 2010》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2010》、《广东省市政工程综合定额 2010》、《广东省安装工程综合定额 2010》等建设工程计价文件编制。招标人提供书面工程量清单与电子工程量清单给投标人，工程量清单及预算价原则上投标不再调整，如有调整或修改必须以招标人书面文件为准。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。10.1.4 在设计图纸存在的工程项目，而在招标人提供的工程量清单中项目名称、数量与招标图纸有出入时，可在标前答疑以书面形式要求招标人进行澄清。各投标人必须严格按提供的工程量清单及补充文件提供的工程量进行报价，不得擅自改动工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位和工程数量，否则作废标处理。投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部招标文件、设计文件、资料及现场条件的基础上编写投标文件。10.1.5 执行固定单价合同，中标人所报的工程量清单总报价作为该项目的合同价，报价书的工程量综合单价不可调整，将作为该项目的结算单价。10.1.6 投标人应对工程现场和其周围环境进行考察，对建设场地的地理位置、施工现场地上地下的一切情况和影响施工的因素（水、电、汽、材料价格，运输路线、距离等）以及困难条件进行周密的察勘和研究，作出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。10.1.7 投标人的投标报价，应是招标范围内全部工程的投标价。除非合同或法规另有规定外，投标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（含自检）、安装、修复缺陷、管理、税费、利润及合同规定的保险费等费用，以及合同明示的所有责任、义务和一般风险。10.1.8 工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，投标人投标报价应考虑风险因素；投标人报价风险必须包含工程量清单涵盖内容的所有费用与风险。10.1.9 各投标人应根据招标文件、施工图纸、工程场地情况、施工季节、各投标人已确认的工程量清单，根据企业自身技术、经济水平和总体施工部署，按本招标文件的工程量清单、结算方法并考虑市场风险后自行报价。10.1.10 按《广东省建设工程计价通则 2010》规定，措施项目费投标报价时的费用构成不得违反本文件规定，投标人没有计算或少计费用，视为此费用已包括在其他费用中，按投标报价执行。10.1.11 工程细目：投标人必须对提供的招标工程量清单进行整体报价，投标中漏项的部分或没有填写单价和总价的分部分项工程项目，招标人视为已包括在总报价中。投标人没有填入单价、合价的工程细目，招标人不予支持并不给予另行支付，中标人必须按招标人指令完成未填入单价、合价的工程；投标人多报的工程细目或单价、合价，招标人将不予接受，严重的将视为重大偏差，其投标将被拒绝。10.1.12《招标控制价》公布材料的厂家、产地、品牌仅供投标报价时参考，材料投标报价的郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件10单价、厂家、产地、品牌由投标人参照自定，颜色按图纸规定选定；投标人参照选定的材料，应当参照公布的《招标控制价》提供的相应厂家、产地、品牌材料与设备，或选定相当于同等标准，符合设计要求和国家规范标准的产品，否则，由此而引起的一切责任由投标人负责。10.1.13 在工程施工期间，除招标文件或合同另有规定外，各类建材的市场风险由投标人承担。10.2 本招标文件中规定的强制性费用报价内容如下：10.2.1 本工程按预算价设定最高拦标价（招标控制价）为：*******.74 元，超出最高拦标价的报价视为废标。10.2.2 人工费工日单价报价必须符合云建造（2013）2 号文的规定。10.2.3 措施项目费其中的“安全文明施工费”费用，不计入投标报价时，根据《广东省建设工程计价通则 2010》规定，投标人的“安全防护、文明施工措施费”报价，市政工程费率部分以分部分项工程费为计算基础，按 3.074%计算。总费用不得低于公布的最高报价值相应费用的 90%；本工程的“安全防护、文明施工措施费”公布的招标控制价相应费用 71302.90 元（含施工扬尘污染防治费 12526.12 元和实名制度管理费 4294.671 元）。投标人应根据现行标准规范，安全防护、文明施工措施项目清单制定相应的安全防护、文明施工措施。10.2.4 行政规费投标时费率标准按《广东省建设工程计价通则 2010》规定的计费程序及计费基础，按以下费率标准统一进行报价，不得调整：项目名称 计量基础 费用标准危险作业意外伤害保险费分部分项工程费+措施项目费+其它项目费0.25％说明: 中标后在办理结算时，行政规费按实际缴纳的费用计算。10.2.5 税金承包本合同工程需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包括在总报价中或所报单价内。投标时税金统一按工程所在地税收费率 10%进行报价，不得调整，按《广东省建设工程计价通则 2010》投标时税金规定如下：项目名称 计量基础 费用标准增值税销项税额税前工程造价10%注：根据财政部《税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）的要求自 2018年 5 月 1 日起执行原适用 11%税率的，税率分别调整为 10%。10.2.6 暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价10.2.6.1 暂列金额为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件11合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，合同约定调整因素出现时的工程价款调整以发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额在投标时应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得调整。10.2.6.2 专业工程暂估价及材料暂估价必须按招标工程量清单的数量及单价填报，不得调整。10.2.7 材料及半成品检测和试验费材料及半成品检测和试验费按分部分项工程费为基础计算，建筑工程费率为 0.3%；单独装饰装修工程费率为 0.3%；市政工程费率为 0.2%；安装工程费率为 0.2%；园林绿化工程为 0.1%；园林景观工程为 0.3%；列入其他项目费中，投标报价时费率不得调整；工程结算时按实际发生调整。10.2.8 预拌商品混凝土10.2.8.1 按云建散[2005]3 号《关于市城区内建设工程统一使用预拌商品混凝土的通知》与云建散[2005]4 号文《关于市城区内建设工程统一使用预拌商品混凝土的通告》的规定，本工程项目在编制工程预算时，已将使用预拌商品混凝土工程成本列入工程造价，中标人在本工程施工中必须统一使用预拌商品混凝土，不准在施工现场搅拌混凝土。10.2.8.2 各投标人应按已确认的招标工程量清单、工程结算方法，并考虑使用预拌商品混凝土的价格因素自行报价，但报价不得低于本企业成本价。10.2.8.3 工程竣工结算时，中标人凭市散装水泥办公室出具的“使用预拌商品混凝土证明书”，经工程竣工结算审核机构核定后，才能按使用数量办理结算。…… ……郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件121. 总则1.1 项目概况1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（3）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件131.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件14（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标申请人在阅读招标文件和踏勘现场后，可对存疑问题提出请求答疑的申请，于投标人须知前附表规定的时间前在云浮市公共资源交易平台本工程项目专区按规定方式提交，提交问题时一律不得署名。2.2.2 对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在在云浮市公共资源交易平台上予以公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。投标人应自行留意招标人、招标代理发布的招标文件澄清、修改或补充内容。2.2.3 本项目的招标文件澄清及答疑文件将在云浮市公共资源交易平台发布，投标人自行下载。从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。2.3 招标文件的修改2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在云浮市公共资源交易平台上同时公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。2.3.2 本项目对招标文件的修改内容将在云浮市公共资源交易平台“招标答疑澄清”栏目发布，投标人自行下载。从发布之日起即视为投标人已确认收到。2.4 招标疑问的提出2.4.1 本工程不组织召开答疑会。潜在投标人在查阅招标文件等资料后，可提出存疑问题，所有问题在投标截止日期前 10 日前在云浮市公共资源交易平台本工程项目专区按招标文件规定的方式提交，提交问题不得署名。2.5 招标疑问的解答2.5.1 招标人（或招标代理）将对潜在投标人的问题统一作出解答，并将此解答送主管部门备案，于提问截止时间后三日内在云浮市公共资源交易平台本工程项目专区“招标答疑澄清”栏目发布，潜在投标人应自行留意相关发布内容。3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 封面；郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件153.1.2 目录3.1.3 法定代表人身份证明书；3.1.4 授权委托书（如有）；3.1.5 投标函；3.1.6 投标函附录；3.1.7 拟投入本工程项目主要施工人员简介；3.1.8 投标人承诺书3.1.9 资格审查资料：（1）企业营业执照（复印件）（2）建筑业企业资质证书（复印件）（3）企业安全生产许可证（复印件、有效期内）（4）项目负责人的市政专业二级或以上的《建造师注册证书》或《建造师临时执业资格证书》、B证及具有由社保机构出具的在招标公告发出前 3 个月投标人单位为项目负责人购买的近三个月参加社会保险证明。（复印件）（5）项目管理班子机构“五大员”岗位证书、造价工程师证书以及专职安全员的安全生产考核合格证（复印件、有效期内）（安全员只需提供 C 证）（6）支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本标段招标代理机构开具的收据原件的复印件）（7）广东建设信息网（网址：www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外投标人提交）(8) 投标担保转账或电汇单复印件及基本账户开户许可证复印件；（9）《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，投标人在企业所在地或工程所在地人民检察院职务犯罪预防科进行行贿犯罪档案查询,并持该院出具的施工企业及法定代表人、项目负责人近三年（企业成立不足三年的，按成立之日起开始计算）没有犯罪记录的查询结果告知函证明文件；（10）现场踏勘登记表；3.1.9 已标价的工程量清单3.1.9 已标价的工程量清单主要包括下列内容：3.1.9.1 封面（封面由在投标人单位注册且年检合格的造价师（员）签名并盖注册章）。3.1.9.2 投标报价说明3.1.9.3 投标总价；3.1.9.4 工程项目、单位工程投标价汇总表；3.1.9.5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；3.1.9.6 总价措施项目清单与计价表；3.1.9.7 其他项目清单与计价汇总表；3.1.9.8 暂列金额明细表；3.1.9.9 材料（工程设备）暂估单价及调整表；郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件163.1.9.10 专业工程暂估价及结算价表；3.1.9.11 规费、税金项目计价表；3.1.9.12 承包人提供主要材料和工程设备一览表；3.1.9.13 投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。3.1.10 商务评审资料（如有）3.2 投标报价3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知或电子文件形式网上公布延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、到帐时限规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）须符合投标人须知前附表 5.2 款开标程序第 4 条的规定。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件173.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，需要签名的地方由投标人法定代表人或其委托代理人签名或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。除上述要求外，投标文件正本中非空白页加盖投标人单位公章。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。书面正本和书面副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件副本可参照正本编制或为正本的复印件，若投标文件副本为正本（已每页加盖投标人单位公章）的复印件，可只在封面加盖投标人单位公章。当书面副本和书面正本不一致时，以书面正本为准。3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4. 投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 封套要求(1)封套封面内容参考投标人须知前附表填写。(2)投标文件电子文档在光盘非读盘区贴上有投标项目名称、投标人名称并盖法人公章等内容的贴纸，装入自备的小密封袋中随全部书面投标文件密封进同一个包装袋内。(3)封套用封条密封，封套封面和封口处加盖投标人单位公章，并由法定代表人或其委托代理人签名或盖章。(4)投标文件在规定提交时间之前密封。4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.4 凡投标文件有下列情况之一的，按废标处理：投标文件有下列情形之一的，按废标处理：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件18（一）未按招标文件规定进行密封、装订、标记的；（二）无按招标文件规定签字或盖章的；（三）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（四）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外，资格审查资料查验表的项目班子与投标文件中的施工人员不一致的；（五）未按招标文件要求提交投标保证金的；5. 开标5.1 开标时间和地点招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（9）开标结束。6. 评标6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由广东省综合评标专家库随机抽取的技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件19（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标通知在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。7.3 履约担保7.3.1 本项不设立履约担保金7.3.2 与工程预算相比，中标价下浮率在 10%～30%（不含 30%）的，中标人提供超过 10%部分全额的低价风险担保；中标价下浮率超过 30%（含 30%）的，中标人提供预算造价 60%的低价风险担保。计算公式： A＝（预算－投标价）／预算×100%当 10%＜A＜30%，则低价风险担保金额为：（A－10%）×预算当 A≥30%，则低价风险担保金额为：60%×预算如中标人因自身原因没有按承诺完成工程项目，招标人可没收低价风险担保；因招标人原因，招标人单方面中止合同的，应计算低价风险利息，并返还中标人。低价风险担保可采用以下任一方式：①银行担保；②专业担保公司担保（外地担保公司须先办理进驻备案手续）；③现金担保（转帐或电汇至建设工程交易中心专设帐户）。7.4 工人工资支付保证金按《云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金管理暂行方法》（云府帮[2013]56 号）、《云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金管理暂行办法实施细则》、《关于落实建设领域工人工资支付分账管理制度的通知》（云建市[2015]24 号）及《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（粤人社规[2015]3号）的有关规定执行。7.5 建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理承包人须按《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函〔2017〕708 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20 号）、《云浮市住房和城乡建设局关于建筑施工扬尘整治“六个 100%”和“七个一”措施标准的公告》、《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1 号）、《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018〕106 号）的有关规定做好各项施工防扬尘污染和用工实名管理工作。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件207.6 签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；（2）经评标委员会经评审，否决所有投标或有效投标少于 3 个的。8.2 不再招标重新招标后仍不满足上述 8.1 条款内容的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件21投诉。10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件22附表一：符合性审查记录表工程施工招标-开标记录表项目名称： 开标时间： 年 月 日序号 投标人投标保证金密封标记装订、份数法定代表人证明书及授权书投标报价（元）质量标准 工期投标人签名备注检查人（业主或代理机构）签名：： 监督部门： 见证人签名：注：本表内容按开标时的实际情况可作适当调整。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件23附表二：问题澄清通知（参考格式）问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称） 标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2....... 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。评标工作组负责人： （签字）年 月 日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件24附表三：问题的澄清（参考格式）问题的澄清编号：（项目名称） 标段施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：1.2...... 投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）年 月 日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件25附表四：中标通知书中 标 通 知 书（见云浮市公共资源交易中心中标通知书格式）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件26附表五：确认通知确认通知（招标人名称）：我方已接到你方 年 月 日发出的 （项目名称） 标段施工招标关于的通知，我方已于 年 月 日收到。特此确认。投标人： （盖单位章）年 月 日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件27第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号 评审因素 评审标准2.1.1 形式评审标准投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章投标文件标记、格式 符合招标文件“投标人须知”和 “投标文件格式”的要求报价唯一 只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照 具备有效的营业执照安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定项目负责人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第 3.5 项“资格审查资料（适用于未进行资格预审的）”的规定。2.1.3响应性评审标准投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定工程质量 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定己标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量清单报价书响应性要求（1）总报价没有高出最高报价值的；（2）任何报价没有出现负数的，每一项目报价并为单一报价。（3）报价规范性检查没有一项不符合的；行政规费、税金、措施项目费等强制性费用报价检查没有一项不符合的。条款号 量化因素 量化标准2.2详细评审标准详见本章 “3.2 详细评审“规定详见本章 “3.2 详细评审“规定…… ……郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件281. 评标方法本次评标采用综合评估法进行评标。2. 评审标准2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2 详细评审标准详细评审标准：见评标办法。3. 评标程序3.1 初步评审3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3 本标段项目投标报价不允许有算术错误的，若有，其投标作废标处理。3.1.4 初步评审主要包括对投标人投标文件响应招标文件的审查、重大偏差的审查等内容。经初步评审后，确定合格的投标文件和作废的投标文件。1、响应性、重大偏差审查：对投标人投标文件的响应性、符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，而且调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，其初步评审定为不合格，此投标文件将不得进入下步评审，响应性、符合性评审内容及合格标准如下：（1）按照招标文件要求和规定编制，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（2）与招标文件质量要求、工期要求相符；（3）投标人递交投标文件内容一致，与招标文件中要求的合同条件相符，没有附有招标人不能接受的其他条件；（4）总报价没有高出最高限价值的；（5）任何报价没有出现负数的。（6）没有不符合本招标文件中“第二章投标人须知‘投标人须知前附表’”第 10.2 款所规定的强制性费用报价的。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件292、在初步评审过程中，评标委员会对上述初步评审意见不一致时，保存评审资料并启动复核程序对投标文件评审意见不一致处进行复核，如果经过复核后评审仍不能一致时，按照少数服从多数的原则确定，并作出评审说明。3.2 详细评审评标办法：本次评标采用综合评估法定标。3.2.1 对通过上述初步评审的投标文件，评标委员会首先应当按照下列方法计算投标人综合得分：评分项目 满分分值 评分标准企业业绩 16 分1、企业近三年已完成且工程造价 2000 万元以上的同类工程项目，每一项得 6 分，工程造价 500 万元以上的同类工程项目，每一项得 2 分，最高得16 分注：提供中标通知书、施工合同（关键页）及竣工验收报告复印件，缺任何一项都不得分，原件核查；同类工程项目指市政工程。企业实力 10 分1、投标人须同时具有建筑工程施工总承包叁级或以上、市政公用工程施工总承包叁级或以上得 3 分，原件核查；2、企业注册资本≥5 千万得 2 分，其他情况不得分。（提供营业执照）原件核查；3、2016 年度企业总资产 1 亿元或以上的，得 5 分，其他情况不得分。（资产以 2016 年度经审计的财务报表为准。）原件核查；企业拟投入技术人员能力6 分1、投标人拟投入本项目的项目经理：具备建筑或市政工程注册建造师证书、中级或以上职称证书的，每提供一个得 1.5 分，同时具备得 3 分，原件核查。2、投标人拟投入本项目的技术负责人：具备建筑或市政工程注册建造师证书、中级或以上职称证书，每项得 1.5 分，同时具备得 3 分，原件核查。企业信誉 8 分1、投标人近三年曾获得市级或以上同类行业协会颁发的“优秀单位”称号的，得 5 分，原件核查；2、投标人曾获得省级或以上工商行政主管部门颁发 “守合同重信用企业”荣誉，得 3 分，原件核查；施工组织设计 30 分1.对本招标项目的理解（5 分）：1）对本次招标项目（工作范围和任务等）理解认识清楚、现场情况清晰、重要节点明了、项目总体情况清楚全面的，得 5-4 分；2）对本次招标项目（工作范围和任务等）理解认识较好的，得 3.9-2 分；3）对本次招标项目（工作范围和任务等）理解认识一般的，得 1.9-0 分。2.对项目所在地建设条件的认识（5 分）：1）现状工程状况调查清楚，比较好地结合周边现状环境编制施工项目方案，优，得5-4分。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件302）现状工程状况基本调查清楚，有结合周边现状环境编制施工方案，中，3.9-2分。3）现状状况基本调查清楚，施工方案不清晰，差，得 1.9-0 分。3.组织设计（10 分）：1）施工组织设计方案比选，优得 10-6 分，良得 5.9-2 分，差得 1.9-0 分。4.对项目的重点、特点、难点分析及处理措施（5 分）：1）根据项目特点及对项目的理解，提出并分析本项目实施的重点难点，提出解决方案及安排工期，优得 5-4 分，良得 3.9-2 分，差得 1.9-0 分。5.对本项目提出的合理化建议（5 分）：1）能提出较合理的建议，且具有较强操作性的，得 5-4 分；2）能提出较合理化建议的，且较有可操作性的，得 3.9-2 分；3）一般能提出合理化建议的，得 1.9-0 分；注：不提供不得分报价得分 30 分报价得分=30-|（A-B）/A|×100（精确到小数点后两位），其中 A、B、D按一下取值①设?????? ?4通过初步评审的投标人个数 N Int,其中 Int 为取整函数，不进行四舍五入。评标委员会将通过初步评审的投标人的投标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉排名最靠前的 N 个投标人的投标报价以及排名最靠后的 N 个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人的投标报价取算术平均值，此算术平均值为评标基准价。若通过初步评审的投标人少于 5个，则直接取通过初步评审的所有投标人的报价的算术平均值为评标基准价。随后的评审中无论出现何种情形，该基准价不作调整；算术平均值计算公式n∑Bii ?1A=nA —投标报价的算术平均值, 取值保留到小数点后两位Bi--剩余 n 个投标人第 i 个投标人的投标报价n--通过初步评审的投标人的投标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉排名最靠前的 N 个投标人的投标报价以及排名最靠后的 N 个投标人的投标报价之后剩余的投标人数量。②B 为各投标人的投标报价。注：1、投标人所有证明材料需按招标文件要求如实填写、提供，经招标代理或招标人查验原件见证确认后原件退回；2、凡注明“原件核查”的，不能提供原件或原件不齐全的，该单项不得分，但不作废标处理；3、近三年是指 2015 年 1 月 1 日至今；4、各评委完成综合评分后，取有所评委的算术平均值为该投标人的郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件31综合得分。3.2.2 评标委员会按照招标文件中详细评审的规定，对投标报价进行详细评审，按照最接近评标基准价的顺序进行排序，推荐投标报价最接近评标基准价并且商务标评审合格的前三名为中标候选人；如出现两个或以上的投标报价接近评标基准值的程度相同，则投标报价低的排前；如仍分不出排名，则由评委记名投票表决决定排名，票数多的排在前。中标结果将在云浮建设信息网公示 3 天后发出中标通知书。3.3 投标文件的澄清和补正3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2 澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 评标结果3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.2 确定中标人后，中标候选人情况将公示三天，公示内容包括：中标候选人的名称、最终投标报价（中标价）、项目负责人情况等。投标人对评标结果有异议的，应按国家发改委等部委11 号令《工程建设项目招标投标活动投处理办法》的有关规定，向建设工程招标监督部门反映。3.4.3 按上述评标办法所得的评标结果报备有关部门后，结果通知参加投标的所有投标人。3.4.4 招标人和招标代理机构向投标人公布评标结果时，无需公布具体的评审内容，也无需向未中标的投标人说明原因。3.4.5 招标人保留对参加投标人进行澄清、抽查和现场考察的权力，若发现投标申请人的虚假、假报材料行为，将取消其投标（中标）资格，已中标的没收投标保证金（或履约保证金），并逐级上报建设行政主管部门，因此造成招标人损失的，保留向该投标人索赔的权利。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件32第四章 合同条款及格式郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件33工程编号：合同编号：广 东 省 建 设 工 程标 准 施 工 合 同工程名称：工程地点：发 包 人：承 包 人：广 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 制郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件34第一部分 协 议 书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程工程地点：郁南县大湾镇五星村、连滩镇兰寨村、河口镇佛子坝村、河口镇麻郎村、河口镇和都村。工程内容：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程施工图纸内容，具体工程项目内容按工程量清单。工程规模：平整场地约3200平方米、地面铺装2400平方米，新建艺术墙、水池、安装栏杆32米，绿化工程种植乔木、花卉一批。结构形式：工程立项、规划批准文件号：郁发建投资[2018]49号资金来源：省级新农村示范片建设专项资金二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）： ；（小写）： 。项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。七、词语含义郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件35本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间： 年 月 日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：电子邮箱： 电子邮箱：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件36第二部分 合同通用条款按广东省建设厅印发的 2009 年《广东省建设工程标准施工合同》通用条款郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件37第三部分 专用条款1．定义1.53所采用的书面形式包括：□√ 文书；□ 信件；□ 电报；□ 传真；□ 电子邮件；□ 其他：2．合同文件及解释2.2（10）组成合同的其他文件： /4．语言及适用的法律、标准与规范4.1 约定适用的标准、规范的名称：建设部与广东省有关建筑工程的标准、规范文件。5．施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：合同签订后7天内；(2)施工设计图纸提供的数量：提供6套图纸及一份地质资料。5.2施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间： /(2)施工设计图纸提供的数量： /6．通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人：通讯地址： 收件人： 邮政编码：承包人通讯地址： 收件人： 邮政编码：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件38监理单位通讯地址： 收件人： 邮政编码：造价咨询单位通讯地址： 收件人： 邮政编码：（2）视为送达的其他方式：特快专递、挂号信。7．工程分包7.5（1）指定分包工程： /（2）分包工程价款的支付方式： /19．发包人19.2 发包人完成下列工作的约定(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：在开工前7天将具备施工条件的施工场地交付承包人。(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前 7 天内，按批准后的施工方案中接驳地点，提供水、电接口给承包人，发包人将施工所需水、电线路从施工场地外部接至约定地点并承担相关费用，施工期间由承包人承担相关费用。(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前7天按满足施工运输的需要开通道路，施工期间承包人施工运输不得损坏公共道路，如因承包人原因损坏或污染公共道路，由承包人负责修复并承担相关费用。(4)提供有关资料的时间：合同签订后7天内；(5)办理有关所需证件的约定：合同签订后10天内，办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；(6)现场交验的时间：合同签订后7天内在现场交验水准点与坐标控制点。现场交验后，施工期间水准点与坐标控制点的真实准确性及维护由承包人承担相关责任与费用。(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后7天内；(8)组织图纸会审和设计交底的约定：报建批准后7天内发包人组织有关单位办理。(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：有发生时由发包人、承包人会同所属有关部门确定保护方案，按保护方案实施保护，有关实施费用由发包人承担，完成保护措施后出现的毁坏情况，由责任方负责。(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：（11）发包人应做的其他工作及其约定：①按云浮市建设局?关于推广使用新型墙体材料和实施建筑节能审查备案工作的公告?，本工程推广使用新型墙体材料（包括蒸压灰砂砖、混凝土空心砖、轻质环保砖等墙体材料）。 建设单位在办理建设工程施工许可证前，向工程所在地墙体材料革新与建筑节能管理办公室（简称“墙革办”），提交“云浮市建设工程使用新型墙体材料计划表”和签订使用新型墙体材料“购销合同”以及建筑节能备案等有关资料，由墙革办出具建筑节能审查备案回执，并由承包人须予以配合办理。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件39②按云建管[2007]92号文“关于印发《云浮市民用建筑工程室内环境质量检测管理暂行规定》的通知”，工程竣工验收前，必须按照中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》要求，对室内环境污染物浓度指标进行检测（检测费由发包人承担），经检测验收合格后，建设单位方可组织竣工验收。其他工作由双方按实际协商确定。委托给承包人负责的部分工作有：办理有关所需证件，相关费用由发包人承担。19.3 提供施工场地的时间：19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1) 提供的时间：合同签订后7天内；(2) 提供的份数：提供6套图纸及一份地质资料。19.5支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限□ 按合同通用条款规定期限支付。□√ 按合同支付的有关规定：1 工程价款支付实行按期支付进度款，竣工后结算的办法。竣工验收合格后 30 天内支付到工程造价（不含暂列金额与“文明施工、安全施工”费用）的 80％，余款结算待工程竣工合格并经结算审核后支付。②预付款：合同价的 17％；③工资保证金：合同价的 3%，与预付款同时支付；④进度款：按每月完成工程量支付 60%，经发包人审核且财政资金到账后十天内支付；⑤结算款：结算通过审核后一个月内支付到结算造价 97%，余款 3%作为工程保修金；⑥质量保修金：在竣工验收合格之日期满一年后十四天内无息归还（违约金除外）。(2) 工程价款支付方式□√ 按协议书所注明的银行帐号转帐。□ 支票支付。□ 其他方式：20．承包人20.2 承包人完成下列工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：提供施工场地后15天内按JGJ59-2011标准在工地现场提供给发包人和监理人员的办公室及宿舍各1间，该费用包含在合同价中，发包人不再另行支付。22．发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命（ ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：未经监理工程师或造价工程师按合同规定确认，或超出合郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件40同规定职责范围，发包人代表对有关工程事项认可无效。23．监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位： 法定代表人 ：(2)任命（ ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：23.3（11）需要发包人批准的其他事项：任何有关设计变更、增加造价、延长工期的事项。24．造价工程师24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位： 法定代表人 ：(2)任命（ ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：24.3（4）需要发包人批准的其他事项： /25．承包人代表25.1承包人任命（ ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：26．指定分包人26.1 依法指定的分包人及其有关规定： /（1）实施、完成任何永久工程的分包人： /（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人： /28．工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定：本项目不设立履约担保金；与工程预算相比，中标价下浮率在10%～30%（不含30%）的，中标人提供超过10%部分全额的低价风险担保；中标价下浮率超过30%（含30%）的，中标人提供预算造价60%的低价风险担保。计算公式： A＝（预算－投标价）／预算×100%当10%＜A＜30%，则低价风险担保金额为：（A－10%）×预算当A≥30%，则低价风险担保金额为：60%×预算如中标人因自身原因没有按承诺完成工程项目，招标人可没收低价风险担保；因招标人原因，招标人单方面中止合同的，应计算低价风险利息，并返还中标人。低价风险担保可采用以下任一方式： ①银行担保； ②专业担保公司担保（外地担保公司须先办理进驻备案手续）；③现金担保（转帐或电汇至建设工程交易中心专设帐户）。(1)履约担保的金额：/(2)提供履约担保的时间：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件41□√ 签订本合同时。□ 其他时间：(3)出具履约担保的银行：28.2 履约担保退还时间的约定：28.4 发包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额：/(2)提供支付担保的时间□√ 签订本合同时。□ 其他时间：(3)出具支付担保的银行：28.5 履约担保退还时间的约定：履约担保和支付担保可采用以下任一方式：①银行保函；②现金转帐；③专业担保公司提供保函。28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：担保内容和责任详见担保合同。31．不可抗力31.1（4）不可抗力的其他情形： /32．保险32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：□ 合同通用条款第 31.1 款的第（1）项；□ 合同通用条款第 31.1 款的第（2）项；□ 合同通用条款第 31.1 款的第（3）项；□ 合同通用条款第 31.1 款的第（4）项。对保险事项的其他约定：（1）承包人必须依法严格履行为职工和从业人员办理意外伤害保险的法定义务，为施工期间指定的工作和生活区域内从事与建筑施工直接相关工作的作业人员和管理人员办理建筑意外伤害保险。（2）建设工程意外伤害保险费由施工企业代收代支，列入建筑安装工程费用，单列归入规费项下，专款专用。施工单位不得以任何理由向被保险人摊派或变相摊派保险费。建筑意外伤害保险费以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费三项之和乘以 2.5‰计算，结算时按上述标准的实缴金额结算，列入规费项下。（3）其他实施建筑意外伤害保险内容按云建管〔2007〕 105号文《关于加强我市建筑意外伤害保险工作的意见》、《印发〈广东省建筑意外伤害保险工作导则〉的通知》（粤建管字[2004]132号）及《关于广东省实施建筑意外伤害保险的工程计价问题的通知》（粤建造函[2004]169号）等文件规定办理。32.8 担保内容和责任等事项的约定：33．进度计划和报告33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每月结束后的7天内。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件4234．开工34.2 监理工程师在本合同签订后的（并在施工许可证批准后三天）内签发开工令。□ 按合同通用条款规定的 42 天。□√ 其他时间：在施工许可证批准后三天内。36．工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为（90）天。（1） （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。（2） （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。42．质量目标42.1工程质量标准：保证合格。48．发包人供应材料和工程设备48.1 发包人是否供应材料设备□√ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。49．承包人采购材料和工程设备49.8 发包人指定的生产厂家或供应商： /53．隐蔽工程和中间验收53.1 中间验收部位有： /55．工程试车55.1 是否需要试车□√ 不需要试车的，本条不适用。□ 需要试车的，试车的内容和要求：58．竣工验收58.10 单位工程和工程部位的验收□√ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：（1） （工程名称）工程，计划竣工时间为 ，其范围包括：（2） （工程名称）工程，计划竣工时间为 ，其范围包括：58.11 合同工程需在施工期运行的约定：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件4359．缺陷责任与质量保修59.8 工程质量保修的约定：详工程质量保修书63．暂列金额63.1 合同工程的暂列金额为 元。65．暂估价65.3 非招标专业工程的暂估价金额为 元。66．提前竣工奖与误期赔偿费66.1 提前竣工奖的约定：□没约定提前竣工奖的，本款不适用。□√约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为500.00元，提前竣工奖的最高限额是合同价的1%。66.2 误期赔偿费的约定：(1) 每日历天应赔付额度为500.00元。（2）误期赔偿费最高限额是合同价的1%。67．优质优价奖67.1 优质优价奖的约定：□√ 没约定优质优价奖的，本款不适用；□ 约定优质优价奖的等级：67.2 优质优价奖的计提与支付：□国家级质量奖，合同价款的 3%，即_________________元；□省级质量奖，合同价款的 2%；即_________________元；□市级质量奖，合同价款的 1%；即_________________元。68．合同价款的约定与调整68.2 合同价款的调整因素包括：□√ 工程量的偏差；□√ 工程变更；□√ 物价及后继法律法规的变化；□√ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；□√ 工程造价管理机构发布的造价调整；□√ 其他调整因素：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件44（1）工程造价管理机构发布指令性调整文件、或发布指导性调整文件经发包人同意时均可予以安排调整。（2）在实际施工过程中如有变更材料，承包人报价中已有适用于变更工程的价格，按已有价格调整合同价款；承包人报价中没有适用于或类似于变更工程的价格，执行施工同期所在地工程造价管理站公布的季度材料信息参考价调整结算单价。变更材料如施工期工程所在地季度《建材信息参考价》没有公布材料价，双方市场价协商；如发包人与承包人就变更部分材料的价格不能达成一致意见时，发包人有权自行采购或委托第三方采购相应材料，承包人必须接受；承包人并负责施工安装并按 2010 相关定额计价文件对应子目基价收取费用(扣除材料费)。（3）招标工程量清单中因工程量增加和工程变更等原因导致工程量发生变化，合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；投标报价中没有的项目，执行2010年《广东省建设工程计价通则》规定进行调整计价，并按中标浮动率下浮进行结算，中标浮动率=（1-（中标价-安全文明施工费-暂列金额）/（最高报价值-安全文明施工费-暂列金额））×100% 。73．工程量的偏差事件73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：□√ 按合同通用条款的规定调整。□ 按以下方法调整： /73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：□√ 按合同通用条款的规定调整。□ 按以下方法调整：执行云建管〔2006〕36号文有关规定。76．物价涨落事件76.1 当施工期间市场物价发生涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息变化，根据2010年《广东省建设工程计价通则》13.0.8条，按以下方法调整：1、人工单价发生涨落的，按工程发生的人工数量和合同履行期与基准日期人工单价对比的价差的乘积，作其他项目费计算。2、材料设备价格和施工机械台班单价发生涨落分别超过5%和10%，则按照工程发生的材料设备、施工机械台班的数量和合同履行期与基准期相应价格或单价对比的价差的乘积，作其他项目费计算。78．支付事项78.2 计算利息的利率□√ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。□ 其他为 。79．预付款79.1 预付款的约定□没约定预付款的：本款不适用。□√约定预付款的：预付款的金额为自合同签订之日起15日历天内支付合同总额的20%（包含工人工资保证金，合同价的3%），其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。79.4 预付款抵扣方式郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件45□ 预付款按照期中应支付工程款的（ ）扣回，直到扣完为止。□√其他方式：不作扣回。80．安全防护、文明施工措施费80.1 安全防护、安全文明措施费的内容、范围和金额的约定(1) 安全文明施工的内容和范围□√按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。□√合同双方的其他要求：执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。(2) 安全防护、 安全文明施工费的总金额为 元。80.2 安全防护、安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式按：□ 按合同通用条款的规定。□√ 其他：安全生产文明施工措施费（按承包人投标报价费用）分阶段划拨，承包人应当根据不同阶段对安全生产、文明施工的要求采取相应的措施，由监理单位签署验收意见，经工程建设安全监督机构（以下简称安监机构）阶段安全评价合格后，发包人在一周内划拨给承包人；阶段安全评价不合格者，发包人不再划拨安全生产文明施工措施费给承包人，待整改合格后，方才继续划拨。分阶段拨付安全文明施工措施费的比例如下：施工阶段评价合格 措施费划拨比例施工准备评价（第一阶段） 50%达标评价（第二阶段） 10%结构施工评价（封顶阶段） 10%装饰施工评价（完成装饰量 30%）（装饰阶段） 10%竣工评价（竣工安全评价） 20%80.3 施工扬尘污染防治费和用工实名管理费：施工扬尘污染防治和用工实名管理，按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函〔2017〕708 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20 号）、《云浮市住房和城乡建设局关于建筑施工扬尘整治“六个100%”和“七个一”措施标准的公告》、《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1 号）、《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018〕106 号）等有关规定做好各项施工防扬尘污染和用工实名专项方案以及费用使用计划。施工扬尘污染防治的费用，可按现行各专业综合定额中以营改增后系数计算的安全文明施工措施费的17.5%增加计算，用工实名管理措施费可按现行各专业综合定额中以营改增后系数计算的安全文明施工措施费（《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）》为绿色施工安全防护措施费）的6%增加计算。施工扬尘污染防治费和用工实名管理措施费参照施工合同专用条款80.2条款中安全文明施工费的支付方式，与安全文明施工费同时进行划拨。81．进度款81.1 支付期间：工程进度款分期支付：每月按完成的工程量支付60%，经发包人审核财政资金到账后十天内支付。81.2由于工程变更等原因导致工程总造价超出中标总价，其工程造价按实计算，工程进度款按实际完成工程量的60%支付，余款结算时，按结算款要求结算支付。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件46□√ 以月为单位。□ 以季度为单位。□ 以形象进度为准，具体为： /81.3期中付款的最低限额是：（ ）万元。82．竣工结算与结算款82.1 结算的程序和时限：□ 按合同通用条款的规定办理。□√ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：办理结算程序按通用条款规定执行；办理时限为在工程竣工验收合格后，由承包人统编制发包人送有关部门审核，结算通过审核后，一个月内支付到工程总造价的97%；造价工程师按生效的结算文件签发结算支付证书须经发包人授权。84．质量保证金84.2 质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的 5％。□√ 其他为：工程总价款3%作为质量保证金。(2)质量保证金的扣留□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 3%。□√ 其他方式：在工程总价款中一次性扣留3%84.3 质量保证金的返还时间：在保修期内，由承包人责任出现质量问题，承包人必须履行无偿保修义务。返还期限，在竣工验收合格之日期满一年后的十四天内归还。86．合同争议86.4 争议调解或认定机构□√ 按合同通用条款的规定。□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为： /86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：□ 向 （仲裁机构）申请仲裁。□√ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。91．保密要求91.1 提供保密信息的期限： /94．合同份数94.1 提供合同文本□√ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件47□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2 合同副本的份数 陆 份，其中发包人 叁 份，承包人 叁 份。第四部分 附 件附件一 联合体施工协议书（略）附件二 发包人供应材料设备一览表（略）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件48郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件49附件三工 程 质 量 保 修 书发包人:（全称）承包人：（全称）为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1． 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：1．2．3．2． 质量保修期2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 伍 年；（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 贰 年；（4）供热、供冷系统工程为 贰 个采暖期、供冷期；（5）装饰装修工程为 贰 年；（6）其他项目 。3．质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4．质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件505．质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。6．其他6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件51附件四廉 政 合 同发包人:（全称）承包人：（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3 承包人义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件52游等提供方便。4 违约责任4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6 合同法律效力本合同作为 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7 合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。8 合同份数本合同一式 份。合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话：上级部门：（公章） 上级部门：（公章）年 月 日 年 月 日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件53第五章 工程量清单（另附）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件54第六章 图 纸（另附）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件55第七章 技术标准和要求（如有另附）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件56第八章 投标文件格式郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件57正本/副本郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程投 标 文 件项 目 名 称：投标文件内容：投 标 人： （盖章）法定代表人(或其委托代理人)： （签字）日 期：2018 年 月 日目 录郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件58一、法定代表人身份证明书二、授权委托书（如有）三、投标函四、投标函附录五、拟投入本工程项目主要施工人员简介六、投标人承诺书七、资格审查资料八、已标价的工程量清单九、商务评审资料（如有）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件59一、法定代表人身份证明书（或采用工商部门格式）单位名称：_____________________________________________ 单位性质：_____________________________________________ 地 址：_____________________________________________ 成立时间： 年 月 日经营范围：_____________ ______ 姓 名： 性别： 年龄： 职务：_______ 系 （投标人单位名称） 的法定代表人。特此证明。投标人： （盖公章）日 期： 年 月 日后附身份证复印件并加盖公章郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件60二、授权委托书（如有）（或采用工商部门格式）本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人名 称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司参加投标、签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人： （签字） 性别 ： 年龄：______ 身份证号码： 职务：投标人： （盖章）法定代表人： （签字或盖章）授权委托日期： 年 月 日后附身份证复印件并加盖公章郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件61三、投 标 函致 （招标人）：1、根据你方的 工程（工程名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）_______________元（RMB：￥ 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 个日历天内完成并移交全部工程。5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。投 标 人： （盖章）单位地址：________________________________________________ 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）邮政编码：__________ 电话： ___________ 传真：________ 日期：_____年____月____日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件62四、投标函附录项目名称：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程序号 项 目 内 容 约 定 内 容 是否响应 备注1 履约保证金 按招标文件规定2 低价风险金 按招标文件规定3 施工准备时间 按合同文件约定4 误期违约金额 按招标文件规定5 误期赔偿费限额 按合同文件约定6 提前工期奖 按合同文件约定7 提前工期奖限额 按合同文件约定8 施工总工期 共 个日历天9. 质量标准 合格10 工程质量违约金最高限额 按合同文件约定11 预付款金额 按合同文件约定12 预付款保函金额 按合同文件约定13 进度款付款 按合同文件约定14 竣工结算款付款时间 按合同文件约定15 保修期 按合同文件约定投标人： （盖章）法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件63五、拟投入本工程项目主要施工人员简介项目名称：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程职务 姓名 职称职称证号上岗执业或职业资格证明证书名称级别 证号 专业项目负责人施工员质检员安全员资料员材料员造价工程师一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。投标人： （盖章）法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件64六、投标人承诺书致：郁南县新农村建设工作办公室我公司作为贵单位拟建的郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程的投标人，郑重作出以下承诺：一、我公司承诺，拟派本工程项目管理班子在本工程投标活动期间（即自本工程招标公告发出之日至中标公示结束期间）不得参加其它工程投标活动，否则，被视为违反《中华人民共和国招标投标法》诚实信用原则，自愿放弃投标资格，并接受建设行政主管部门记不良行为记录一次等处罚。投标人： （公章）法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）日 期： 年 月 日郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件65七、资格审查资料项目名称：郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程需要提交的其他投标资料：（1）企业营业执照（复印件）（2）建筑业企业资质证书（复印件）（3）企业安全生产许可证（复印件）（4）项目负责人建造师证、近三个月社保、B 证（复印件）（5）项目管理班子机构“五大员”岗位证、专职安全员安全生产考核合格证（复印件）（安全员只需提供 C 证）；（6）支付招标(成果)文件工本费的有效证明（复印件）；（7）广东建设信息网（网址：www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（仅广东省外投标人提交）；(8) 投标担保转账或电汇单复印件及基本账户开户许可证复印件；（9）《检察机关查询行贿犯罪记录档案结果告知函》；（10）本招标文件规定应提供的其它资料。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件66八、已标价的工程量清单 一、投标报价说明1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。5．本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。6、本报价的币种为人民币。7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件67二、工程量清单报价书工程量清单报价书由下列格式内容组成：1.封面（封面由在投标人单位注册且年检合格的造价工程师签名并盖注册章）2.投标报价说明3.投标总价；4.工程项目、单位工程投标价汇总表；5.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；6.总价措施项目清单与计价表；7.其他项目清单与计价汇总表；8.暂列金额明细表；9.材料（工程设备）暂估单价及调整表；10.专业工程暂估价及结算价表；11.规费、税金项目计价表；12.承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；13.投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否打印。郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件68九、商务评审资料（如有）郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件69工程施工招标资格审查资料查验登记表工程名称 郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程投标人名称企业资格查验资料序号查验证件及证明原件名称 编号或证号 查验意见1 法定代表人证明书和法人授权委托书、投标人代表的第二代居民身份证2营业执照副本资质证书副本（新版资质证书可只提供复印件）安全生产许可证副本（有效期内）3 支付招标(成果)文件工本费的有效证明（必须提供本标段招标代理机构开具的收据原件）4广东建设信息网（网址：www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页打印件（复印件，仅广东省外投标人提交）5 投标担保转账或电汇证明和基本账户开户许可证、基本账户开户许可证（复印件加盖公章）6 《检察机关查询行贿犯罪记录档案结果告知函》7 现场踏勘登记表项目班子资格查验资料序号成员 姓名 证件或证明类型 证号 专业 查验意见8 项目负责人建筑或市政市政二级建造师证近三个月参加社会保险证明安全生产考核合格证（B 证、有效期内）9 安全员 安全生产考核合格证（C 证、有效期内）10 施工员 岗位注册证书（有效期内）11 材料员 岗位注册证书（有效期内）12 质量员 岗位注册证书（有效期内）13 资料员 岗位注册证书（有效期内）14 造价工程师造价工程师证书郁南县省级新农村示范片精神文明建设工程 招标文件70商务评审依据资料（以下格式可由投标人根据其自身情况进行扩展或改动）资料名称 证明材料 核查意见投标代表签名：日期：2018 年 月 日查验人签名：日期：2018 年 月 日见证人签名：日期：2018 年 月 日说明：1、本表无须装订入投标文件，投标时提供一式两份，每页加盖公章，由投标人根据实际情况填写，开标时经招标人及招标代理机构核实原件并且属实的，提交评标委员会作为资格审查及评标依据。2、经招标人核实原件后属实提供的在“查验意见”表格内打“√”，不属实的打“×”，3、本表第 1-12 项中有 1 项或以上打“×”均视为资格审查不通过，其投标文件不予评审。4、商务评审依据资料无填写的项目或填写了项目但没有带原件或原件无效的，则不予计算该项与原件相关项的分数，但不构成无效标。5、本表提供核实原件应与投标文件所附复印件一致，否则被视为违反《中华人民共和国招标投标法》诚实信用原则，自愿放弃投标资格，核实原件后经投标人代表、查验人以及见证人签名确认后，所有证件及证明资料原件归还投标单位。6、本表可按格式扩展。