虹星桥镇2010年农村联网公路及低等级桥梁建设工程[招标公告]

1.招标条件
本招标项目虹星桥镇2010年农村联网公路及低等级桥梁建设工程已批准建设。项目业主为长兴县虹星桥镇人民政府，建设资金来自补助和自筹，招标人为长兴县虹星桥镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格后审条件（最低要求）详见长兴县招投标中心网http://www.cxztb.gov.cn/。
2.项目概况与招标范围
2.1 本工程位于虹星桥镇，项目范围为公路和桥梁。农村联网公路路线总长9.147km，低等级桥梁1座。主要工程内容包括：路基、路面、桥梁。
2.2 本工程采用四级公路标准进行设计，设计时速为20km/h，桥梁设计荷载公路-Ⅱ级。
2.3 本次施工招标为4个标段。
（1）第一标段：观青线至北斗门公路，全长1.003km，观青线至大方村公路，全长1.368km，观青线至马头坝公路，全长1.388km；计划工期6个月，缺陷责任期24个月。
（2）第二标段：小午线至三八斗公路，全长1.25km，六合中心路至石家坝公路，全长1.159km；计划工期5个月，缺陷责任期24个月。
（3）第三标段：庙湾至同界桥公路，全长2.979km；计划工期5个月，缺陷责任期24个月。
（4）第四标段：小罗斗家桥：1-20m，全宽8.0m。计划工期5个月，缺陷责任期24个月。
3.投标人资格要求
3.1 本次施工招标要求投标人须具备独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 投标人可同时参加4个标段的投标(但只能中1个标段）。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2010年3月8日至2010年3月10日，每日上午8：30时至11：00时，下午14：00时至16：00时（北京时间，下同），到长兴县招投标中心(长兴县雉城镇长海路361号)持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料复印件一套（加盖公章）购买招标文件。
4.2 施工招标文件每标段售价500元（含施工图纸），售后不退。
5.投标文件的递交
5.1 招标人将不组织现场考察和召开标前会议，投标人自行考察。
5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2010年3月23日14时00分，投标人应于当日13时30分至14时00分将投标文件递交至：
单位：长兴县招投标中心
地址：浙江省长兴县雉城镇长海路361号
电话：****-*******
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.联系方式
招 标 人：长兴县虹星桥镇人民政府 招标代理机构：宁波方圆招标咨询有限公司
联 系 人：金亮怡 联 系 人：莫国妃
电 话：****-******* 电 话：****-*******
传 真：****-******* 传 真：****-*******


附录1 资格审查条件（资质最低条件）
标段 施工企业资质等级要求
第1～４施工标段 1、投标人应具备公路工程施工总承包三级及以上资质；
2、注册资金与所投标段的规模相适应。

附录2 资格审查条件（财务最低要求）
标段 财务要求
第1～4施工标段 承诺营运资金不少于30万元人民币（财务能力承诺书）。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
标段 业绩要求
第1～3施工标段 2007年1月1日（以实际交工日期为准）以来成功完成过一个标段3公里四级及以上公路工程的施工。
第4施工标段 2007年1月1日（以实际交工日期为准）以来成功完成过一座单跨不小于20m桥梁的施工。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
标段 信誉要求
第1～4施工标段 1、无投标人须知第1.4.3项的情形；
2、近三年（自2007年1月1日以来）（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为以法院判决书为准）；
3、根据浙江省交通运输厅2008年度评价结果（浙交[2009]111号），信用评价结果未被评为D级。

附录5 资格审查条件（项目经理最低要求）
标段 人员 数量 资格要求
第1～4施工标段 项目经理 1 1、担任过类似工程的项目经理(或项目副经理、项目总工)，具有公路工程三级及以上项目经理证书。
2、拟委任项目经理未在其他合同工期未到的项目上任职，若该项目已提前完工，应提供发包人证明材料。
3、近三年（自2007年1月1日以来）（以法院判决书出具的时间为准），拟委任项目经理无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为以法院判决书为准）。