德宏州梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目施工招标资格预审公告
招标概况

招标项目名称：	德宏州梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目施工招标1b914316-15cb-4cea-80e7-cc590d60056b
资金来源：	国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 1b914316-15cb-4cea-80e7-cc590d60056b
建设规模：	本项目拆旧区规模为60.6327公顷，土地利用现状全部为村庄用地；建新区规模为22.2385公顷，其中占用耕地18.1984公顷(其中水田16.7808公顷，旱地1.4176公顷)，有林地0.1511公顷，灌木林地0.0019公顷，其他林地0.5097公顷，其他草地0.5404公顷，坑塘水面0.0764公顷，田坎2.5441公顷，裸地0.0475公顷，风景名胜及特殊用地0.1690公顷。1b914316-15cb-4cea-80e7-cc590d60056b
公共资源交易行业分类：	土地整理及地质灾害工程	工程类型：	施工
招标方式：	公开招标	资格审查方式：	资格预审
招标文件/资格预审文件获取方式：	网上获取	交易地点：	梁河县公共资源交易中心
公告性质：	正常公告	是否对外发布：	是
公告发布开始时间：	2018-11-08 09:00	投标报名截止时间：	2018-11-14 17:30
备注：	无

招标人与招标代理

建设单位：	梁河县国土资源局	经办人：	杨文理
办公电话：	158*****306	移动电话：	158*****306
招标代理机构：	云南鑫宇招标咨询有限公司	经办人：	吴仙平
办公电话：	183*****418	移动电话：	183*****418

详细公告内容标段 1

标段编号：	GC********180*****01001
标段名称:	德宏州梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目施工招标（一标段）查看文件23c65b80-51d3-435e-aae1-80fb3fc5c83c
网上投标报名截止时间：	2018-11-14 17:30
递交资格申请文件截止时间:	2018-11-23 09:00
开标地点：	梁河县开标室
投标文件递交地点：	见招标文件
标段合同估算价：	255.540184 万元
本次招标内容：	本项目拆旧区规模为60.6327公顷，土地利用现状全部为村庄用地；建新区规模为22.2385公顷，其中占用耕地18.1984公顷(其中水田16.7808公顷，旱地1.4176公顷)，有林地0.1511公顷，灌木林地0.0019公顷，其他林地0.5097公顷，其他草地0.5404公顷，坑塘水面0.0764公顷，田坎2.5441公顷，裸地0.0475公顷，风景名胜及特殊用地0.1690公顷。
项目现场的具体位置和周边环境：	一标段（石窝铺片区、茴香岭片区、马场片区、燕子场片区、野鸭塘片区、一碗水片区）。
计划工期(日历天)：	365
是否接受联合体投标：	否
资质要求：	具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）或水利水电工程施工总承包叁级以上（含三级）
拟派项目经理最低资格等级：	二级
拟派项目经理专业：	具备建筑工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（包括临时执业资格）
其他：	1 .中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，具有独立承担民事责任的能力。 2 .具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉： （1）资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）或水利水电工程施工总承包叁级以上（含三级）。 （2）财务要求：财务状况良好，提供近3年（2015年度、2016年度、2017年度）第三方专业审计机构出具的财务审计报告复印件。 （3）业绩要求：2015年1月1日（以竣工验收时间为准）至今具有类似项目的施工经验。提供中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件。 （4）信誉要求：年份要求为近3年（2015年1月1日起至今）。应说明相关情况，如有应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 ①诉讼及仲裁情况：近3年无败诉的诉讼及仲裁； ②不良行为记录：无处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态，近3年没有骗取中标和严重违约及重大工程质、安全事故记录；近3年内未被县级以上建设行政主管部门处罚。 ③合同履约情况：近3年无不良履约情况，与招标人以往合作项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷、诉讼等不良履约情况。 （5）项目经理资格：具备建筑工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（包括临时执业资格）和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，2015年1月1日至今（以竣工验收时间为准）作为项目经理完成过类似项目施工业绩。提供中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件。 （6）其他要求： ①根据云南省住房和城乡建设厅关于发布《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》（云建标[2014]678号）的规定，拟投入项目管理人员最低配备要求；详细要求见本章附件。 ②技术负责人须具备工程师及以上职称（工程类专业）和有效的安全生产考核合格证书； ③安全员须具有有效的安全生产考核合格证书； ④云南省省外企业基本信息登记证或入滇备案证（省外企业提供）。 3.本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
是否缴纳保证金:	是
投标保证金缴纳方式：	保函
投标保证金金额：	5 万元

标段 2

标段编号：	GC********180*****01002
标段名称:	德宏州梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目施工招标（二标段）查看文件a5fb5a7f-57a9-4e6f-a569-c59ffbd2edf6
网上投标报名截止时间：	2018-11-14 17:30
递交资格申请文件截止时间:	2018-11-23 09:00
开标地点：	梁河县开标室
投标文件递交地点：	见招标文件
标段合同估算价：	363.696595 万元
本次招标内容：	本项目拆旧区规模为60.6327公顷，土地利用现状全部为村庄用地；建新区规模为22.2385公顷，其中占用耕地18.1984公顷(其中水田16.7808公顷，旱地1.4176公顷)，有林地0.1511公顷，灌木林地0.0019公顷，其他林地0.5097公顷，其他草地0.5404公顷，坑塘水面0.0764公顷，田坎2.5441公顷，裸地0.0475公顷，风景名胜及特殊用地0.1690公顷。
项目现场的具体位置和周边环境：	二标段（丝瓜坪场片区、苦竹林片区）
计划工期(日历天)：	365
是否接受联合体投标：	否
资质要求：	具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）或水利水电工程施工总承包叁级以上（含三级）。
拟派项目经理最低资格等级：	二级
拟派项目经理专业：	具备建筑工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（包括临时执业资格）
其他：	1 .中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，具有独立承担民事责任的能力。 2 .具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉： （1）资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）或水利水电工程施工总承包叁级以上（含三级）。 （2）财务要求：财务状况良好，提供近3年（2015年度、2016年度、2017年度）第三方专业审计机构出具的财务审计报告复印件。 （3）业绩要求：2015年1月1日（以竣工验收时间为准）至今具有类似项目的施工经验。提供中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件。 （4）信誉要求：年份要求为近3年（2015年1月1日起至今）。应说明相关情况，如有应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 ①诉讼及仲裁情况：近3年无败诉的诉讼及仲裁； ②不良行为记录：无处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态，近3年没有骗取中标和严重违约及重大工程质、安全事故记录；近3年内未被县级以上建设行政主管部门处罚。 ③合同履约情况：近3年无不良履约情况，与招标人以往合作项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷、诉讼等不良履约情况。 （5）项目经理资格：具备建筑工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（包括临时执业资格）和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，2015年1月1日至今（以竣工验收时间为准）作为项目经理完成过类似项目施工业绩。提供中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件。 （6）其他要求： ①根据云南省住房和城乡建设厅关于发布《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》（云建标[2014]678号）的规定，拟投入项目管理人员最低配备要求；详细要求见本章附件。 ②技术负责人须具备工程师及以上职称（工程类专业）和有效的安全生产考核合格证书； ③安全员须具有有效的安全生产考核合格证书； ④云南省省外企业基本信息登记证或入滇备案证（省外企业提供）。 3.本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
是否缴纳保证金:	是
投标保证金缴纳方式：	保函
投标保证金金额：	7 万元

标段 3

标段编号：	GC********180*****01003
标段名称:	德宏州梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目施工招标（三标段）查看文件b5360cbc-aa99-4b33-9ce0-588ac4cf9527
网上投标报名截止时间：	2018-11-14 17:30
递交资格申请文件截止时间:	2018-11-23 09:00
开标地点：	梁河县开标室
投标文件递交地点：	见招标文件
标段合同估算价：	345.015905 万元
本次招标内容：	本项目拆旧区规模为60.6327公顷，土地利用现状全部为村庄用地；建新区规模为22.2385公顷，其中占用耕地18.1984公顷(其中水田16.7808公顷，旱地1.4176公顷)，有林地0.1511公顷，灌木林地0.0019公顷，其他林地0.5097公顷，其他草地0.5404公顷，坑塘水面0.0764公顷，田坎2.5441公顷，裸地0.0475公顷，风景名胜及特殊用地0.1690公顷。
项目现场的具体位置和周边环境：	三标段（老中山片区、上白路片区、下白路片区、马脖子片区、小松树片区、麻栗窝片区、李家田片区、岭岗田片区、下水箐片区、上水箐片区、马家寨片区、上坪子片区、下坪子片区、红场片区）。
计划工期(日历天)：	365
是否接受联合体投标：	否
资质要求：	具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）或水利水电工程施工总承包叁级以上（含三级）
拟派项目经理最低资格等级：	二级
拟派项目经理专业：	具备建筑工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（包括临时执业资格）
其他：	1 .中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，具有独立承担民事责任的能力。 2 .具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉： （1）资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）或水利水电工程施工总承包叁级以上（含三级）。 （2）财务要求：财务状况良好，提供近3年（2015年度、2016年度、2017年度）第三方专业审计机构出具的财务审计报告复印件。 （3）业绩要求：2015年1月1日（以竣工验收时间为准）至今具有类似项目的施工经验。提供中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件。 （4）信誉要求：年份要求为近3年（2015年1月1日起至今）。应说明相关情况，如有应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 ①诉讼及仲裁情况：近3年无败诉的诉讼及仲裁； ②不良行为记录：无处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态，近3年没有骗取中标和严重违约及重大工程质、安全事故记录；近3年内未被县级以上建设行政主管部门处罚。 ③合同履约情况：近3年无不良履约情况，与招标人以往合作项目无工期延误、工程质量问题、解除中止合同、发生纠纷、诉讼等不良履约情况。 （5）项目经理资格：具备建筑工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（包括临时执业资格）和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，2015年1月1日至今（以竣工验收时间为准）作为项目经理完成过类似项目施工业绩。提供中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明复印件。 （6）其他要求： ①根据云南省住房和城乡建设厅关于发布《云南省建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》（云建标[2014]678号）的规定，拟投入项目管理人员最低配备要求；详细要求见本章附件。 ②技术负责人须具备工程师及以上职称（工程类专业）和有效的安全生产考核合格证书； ③安全员须具有有效的安全生产考核合格证书； ④云南省省外企业基本信息登记证或入滇备案证（省外企业提供）。 3.本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
是否缴纳保证金:	是
投标保证金缴纳方式：	保函
投标保证金金额：	6 万元

温馨提示:1、招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。2、投标人办理以下手续后方可投标，有关服务指南见“公共资源交易信息网”。

(1)企业需在公共资源交易中心网站进行注册；

(2)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师（如有商务标）的个人数字证书；

(3)投标人（或联合体代表）需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。

3、凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入公共资源交易信息网，凭企业数字证书（USBKEY）登录【我要投标】，获取电子招标文件及其它招标资料，招标人不提供邮购招标文件服务。4、缴纳投标保证金。

投标人（或联合体代表）须按招标文件要求的投标保证金账户，通过企业基本账户（须与企业进行注册时填报的账户信息一致）转账缴纳投标保证金，并在转账完成后，使用投标人（或联合体代表）机构数字证书登录投标系统，进入“确认投标保证金”菜单，查看保证金缴纳情况并进行确认，最后打印保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成，请投标人充分考虑转账到款的延时，提早缴纳，以免耽误投标工作。

5、递交投标文件。

(1)递交投标文件时，需在投标截止时间前用投标人（或联合体代表）企业机构数字证书登录【我要投标】上传电子投标文件，具体操作见平台中系统帮助；

(2)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成签名确认的，视为未递交；

(3)网上递交投标文件后，投标人还须在投标截止时间前到开标现场递交刻录投标文件的光盘，详细要求见招标文件说明。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（光盘），视为撤回投标文件。

6、重新招标（重新公告）的工程，需要重新递交投标文件。