花都区“厕所革命”三年行动计划—2018年项目(城区）勘察设计、施工总承包招标公告
花都区“厕所革命”三年行动计划—2018年项目(城区）勘察设计、施工总承包招标公告
天小时分钟秒
花都区“厕所革命”三年行动计划—2018年项目(城区）勘察设计、施工总承包招标公告
花都区“厕所革命”三年行动计划—2018年项目(城区）勘察设计、施工总承包（第二次招标）招标公告
本招标项目花都区“厕所革命”三年行动计划—2018年项目(城区）勘察设计、施工总承包（第二次招标）已由广州市花都区发展和改革局以花发改基【2018】62号批准建设，项目业主为广州市花都区城市管理局，建设资金来自财政资金，项目出资比例为财政资金100%，招标人为广州市花都区城市管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计、施工总承包进行公开招标。
（1）勘察工期：承包人收到发包人发出的进场通知起计10日内提交勘察成果文件。
（2）设计工期：承包人应在设计合同签订后10日内完成方案修改，方案确定后10日内完成初步设计，初步设计审查批准后20个日内完成施工图设计及预算书，施工图设计文件经审查发现问题后5个日内完成补充、修订。
（3）施工工期：90日。
包含勘察阶段(工程测量、工程物探（含管线探测）、地质钻探、既有公厕测绘等勘察工作时间)、设计各阶段（方案设计、初步设计及概算阶段、施工图设计阶段、编制施工图预算以及各阶段的相关报批审查时间等）；施工阶段（施工实施建设阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间）。具体以招标人实际要求通知为准。
负责本项目规划用地红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作，包括以下内容：工程勘察（工程测量、岩土工程）。
（1）施工内容包括：该项目对花都区四街各类公厕进行新建及改造，其中城区环卫公厕及旅游公厕15座,建筑总面积约1529平方米，其中单体最大建筑面积约180平方米，最大单跨跨度 4米，最大建筑高度约4.5米。建设内容包括厕所范围内的拆除工程、土建装饰、智能化、给排水、电气照明、园林绿化等工程。
（2）完成并配合业主办理各阶段的报建、报批、检验、审查、备案、相关部门结算等工作；
（3）负责结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作；
（4）对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作；
（5）负责红线内地上附着物清理和恢复；协助做好迎检、开工仪式等筹备工作；
（6）组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。
1102.8万元（其中：勘察费控制价为<span lang="EN-US times="Times" new="New" roman="Roman" black="black">万元；设计控制价为38.86万元（含基本设计费35.33万元，预算编制费3.54万元）；施工费控制价为1048.39万元）。
<span lang="EN-US
、投标人（联合体各方）均具有独立法人资格，按国家法律经营。
、投标人需同时具有承接本工程所需的勘察类、设计类和施工类资质：
工程设计资质：工程设计综合甲级，或建筑行业设计丙级（或以上），或建筑行业（建筑工程）专业丙级（或以上）资质；
<span lang="EN-US >施工类资质：建筑工程施工总承包叁级或以上资质；
项目负责人（兼施工负责人，下同）的人员为：建筑工程专业贰级或以上的注册建造师。
注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》，《信息公开证明》可不取库，提供纸质文件即可。（项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。）
项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。项目负责人和安全员不为同一人。
、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。
投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员工。以上2项人员不得重复兼任。
联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。
注：1、投标人证明符合资审合格条件必须提供书面资料。
<span lang="EN-US >、未在招标公告第三条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。
注：1.备标时间自公告发布之日起不得少于20天。
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzzb.gd.cn）、广东省招标投标监管网站（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com）等法定媒体上发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
七
、未中标单位经济补偿及补偿金额元；注：（1）如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。（2）招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。
<span lang="EN-US
招标代理机构：广东省广大工程顾问有限公司
地址：广州花都区新华街秀全路47号地编：511431
联系 人：高小姐联系 人：梁小姐话：***-********话：传
电子邮件：/电子邮件：gdhd86@163.com
网址：
开户银行：/开户银行：
账号：/账
年月日
附件一：
广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
八、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑﹝2018﹞981号）中的各项规定。我公司对实名管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）
九、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明。
③（勘察方单位名称）：主要负责本工程的勘察，具体按合同要求。<span lang="EN-US >5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
成员二名称： （盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
年月日
附件:
招标公告.doc
招标文件.doc
招标人声明.pdf
18.9.13勘察设计施工总承包暂定合同（一体化招标文件合同版本）2018.9.13 .doc
18.9.21厕所革命勘察设计施工总承包正式合同（一体化招标文件合同版本）修改.doc
18.9.13厕所革命设计任务书.doc
申请第二次招标的函.pdf
|
招标
|
广东省广大工程顾问有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
