中低压直流配用电试验与展示平台施工项目

包3、中低压直流配用电试验与展示平台施工装修监理

公开招标招标公告

招标编号：PGJC-HS-F-2019-01-15

1.招标条件

平高集团雄安新区中低压直流配用电试验与展示平台项目，整体规划划分为户用直流展示平台、低压直流动模平台、中压直流平台区域（含能源站预留）、能量管理展示中心、会议室、办公室以及配套的接待门厅，变配电室，疏散走廊等附属空间等。（以平高西区实际规划为基础做改造，利用西区指定厂房和园区的部分设施），项目设计寿命20年。场地准备情况：已具备本工程招标、施工条件，现对该项目进行公开招标，并委托平高集团华生电力设计有限公司郑州分公司为招标代理机构。

2.项目概况与招标范围

本次需进行中低压直流配用电试验与展示平台施工项目的包3：中低压直流配用电试验与展示平台施工装修监理1项工程监理服务。为了加强工程项目安全、质量管理，严格控制工程造价，推进项目管理正规化进程，采用公开招标方式选取一家工程监理公司负责中低压直流配用电试验与展示平台施工装修的监理工作。

投标方需严格按照招标方提供的施工图纸及清单进行总报价承包。监理工作时间为中低压直流配用电试验与展示平台施工装修以及所有配电部分全部完成的工程时间，自委托人通知监理进场始，至项目竣工验收合格日止，质保期为1年。

要求全部监理服务需满足国家相应标准及设计要求。达到国家相关标准

2.1 监理业务要求

2.1.1根据招标人中低压直流配用电试验与展示平台施工装修项目承担工程施工范围内的全部监理工作，具体包括施工准备阶段，施工阶段，竣工验收阶段和保修阶段的监理工作。工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的监理，包括主体土建工程、装饰装修工程、水电安装工程、消防工程及附属工程等施工和设备安装、装饰。参与审核施工图纸，协助甲方提升项目管理水平，规范项目管理流程，审查承建商提出的施工方案和计划，督促、检查承建商严格执行工程合同和国家工程技术规范、标准，控制工程安全、质量、预算和进度。

2.1.2根据招标人中低压直流配用电试验与展示平台的设备进场时间及顺序协助施工方安排施工计划，并对设施、设备及人员安全进行管控。

2.1.3要求投标人承诺保证项目安全、高质量推进，并控制结算价款不超出项目中标价10%。如结算价款超过10%后，监理费用扣减2%；结算价款超过20%后，监理费用扣减5%；结算价款超过30%后，监理费用扣减10%，结算价款超过40%后，监理费用不予结算。

2.1.4未列入施工范围内的项目监理，对临时调整不在项目内的施工工程进行监理，按双方签订的合同为准。

2.2 本工程监理招标范围与内容

2.3.1监理服务范围：工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的监理，包括建筑物、主体土建工程、装饰装修工程、电气安装工程、消防工程、附属工程及装饰、清洁等施工和设备安装（含本项目包1施工装修包、包2配电包全部施工内容）。

2.3监理服务内容：

3.1监理服务范围：工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的监理，包括建筑物及附属建筑物的基础人防工程、展厅钢结构、新建展厅建筑、新建展厅室内装修、新建展厅机电、清洁等施工和设备安装、水机室外机、空调室外机等室外地基施工及场地平整恢复、厂房外室外路灯（6 杆）地基施工及场地平整恢复、水机室外机安装引起的两棵树(2 米高）的移植及场地平整恢复。（含本项目包1施工装修包全部施工内容）。

3.2监理服务内容：

协助发包人组织对施工图纸的审查；组织施工图会审。熟悉设计文件材料内容，检查设计文件材料（包括：设计说明、施工措施、技术要求、设计修改通知等）是否符合原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定；协助发包人核查设计文件材料和各项设计变更，提出意见与优化建议；协助发包人落实必须提供的施工条件，检查施工方开工准备工作。协助发包人审核施工方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、施工工艺、工程设计以及用的主要材料的质量、用量等。督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。工程进度管理：协助发包人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准施工单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见并在发包人批准后调整。施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价； 重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工 ”通知，并制定处理措施；协助发包人组织质量事故调查、分类，评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现本工程项目施工质量要求达到国家规定标准，根据合同所规定的工程监理项目，监理人应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。工程造价管理：协助、配合发包人进行造价管理。施工安全监督：审查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施等，并负责检查、督促落实执行；参加重大安全事故调查并提出处理意见；协助发包人做好现场施工平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。协助发包人组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。协助发包人进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈。参与编制工程项目总结报告。参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测 文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给发包人。定期上报信息文件材料，根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向发包人报送监理周报和月报，主要内容包括：

工程形象进度；施工质量和安全情况；进场施工机具设备及劳动力状况；设备供货和图纸交付情况；监理合同变更和工程变更情况；监理服务情况；工程建设大事记；其他。

19. 监理人应将有关工程项目的数据文件材料提供给发包人共享。
20. 根据监理服务进展情况的不定期报告：
21. 关于工程优化设计、变更和施工进展的建议；资金、资源投入及合理配备的建议；
22. 发包人合理要求提交的其他报告；
23. 工程阶段验收、竣工验收监理服务报告。
24. 监理服务过程文件材料：
25. 施工措施计划批复文件材料；
26. 施工进度调整批复文件材料；
27. 监理服务协调会议纪要文件材料；
28. 其他监理服务往来文件材料；
29. 质量事故处理文件材料。
30. 监理服务文件材料除上述条款外，还应包括以下内容：

《施工组织设计报审表》、《工程开工报审表》、《工程施工进度计划（调整计划） 报审表》、《成品、半成品供应单位资质报审表》、《安装材料报审表》、《复工申请表》、《工程变更费用申请表》、《延长工期报审表》、《整改复查报审表》、《技 术核定报审表》、《工程质量问题（事故报告单）》、《工程质量事故处理方案报审表》、《工程报验单》、《施工备忘录》、《工程停工通知单》、《监理备忘录》、《监理通知单》、《会议记录》、《专题报告》、《实测项目检查记录表》、《外观项目 评分表》、《质量保证资料检查记录表》、《监理日记》、《监理月报》、《工程初验报告》、《工程质量评估报告》。

31. 监理人应设专人收集管理监理文件材料，按发包人提供的工程项目设计文件编制规定对文件材料进行整理组卷，并在规定时间内向发包人移交。
32. 工程基本情况：（包括招标项目的技术质量要求施工现场场地条件）见施工图纸和现场条件。

2.4 监理工作内容

监理需严格按照甲方提供的施工图纸进行实验室项目约1650平方米区域及地基的整体施工、装修、装饰、展板制作，配电施工等监理工作（详见施工图纸和施工清单）；

招标文件（电子文件）每包售价300元。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，并具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员（投标时需提供营业执照原件）。

3.1投标人须满足如下通用资格要求：

（1）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

（3）根据国家电网有限公司《供应商不良行为处理管理细则》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》规定，若投标人为原厂商，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内；若投标人为代理商，其代理产品的原厂商不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内，不得存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，不得被司法机关立案；若接受外购外协，投标人外购外协产品的供应商不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内，不得存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，不得被司法机关立案。

（4）根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）、《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（高检会[2015]5号）要求，请投标人在投标时提供针对投标单位、法定代表人和总监理工程师的行贿犯罪档案查询告知函原件，查询期限为告知函出具日(出具日应在投标截止日前两个月内)前三年。如投标人成立不足三年，则查询期限为投标人成立之日起至告知函出具之日止。行贿犯罪档案查询告知函应当合法有效，由本单位住所地或招标项目所在地人民检察院出具，未提供合法有效查询结果的，其投标文件做否决投标处理。

（N）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人是否被人民法院列位失信被执行人，以评标阶段‘信用中国’网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准。

（N+1）根据《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》的通知（发改运行[2017]946号）要求，投标人不得被纳入电力行业市场主体严重违法失信“黑名单”。

3.2 投标人须满足如下专用资格要求：

（1）具有中华人民共和国国家发展和改革委员会认定的具有建筑专业乙级及以上资质的工程监理单位。（投标时需提供资质证明原件）

（2）总监理工程师资格条件：拟派项目总监需具备房屋建筑工程或机电工程专业注册监理工程师职业资格，具有中级及以上职称，从事监理工作5年以上（不含5年），且未担任本项目以外正在施工建设工程项目的。（投标时需提供证书原件）

（3）投标人需提供建筑装修装饰工程在建或已竣工验收类似厂房园区改造、机电安装或评审业绩（要求2016年1月1日以后的业绩），其中：监理合同金额不少于30万元。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标不接受代理投标。

3.5本次招标不接受代理商投标。

3.6各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年01月25日至2019年02月01日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至下午17:30时（北京时间，下同），按附件格式填写《招标文件领取确认表》，加盖公章连同电汇底单一并传至招标代理机构邮箱pghszbdl@163.com，招标人收到后将电子版招标文件发至《招标文件领取确认表》所填写E-mail日、法定节假日除外），每日上午8:30时至下午17:30时（北京时间，下同），或按照附件格式填写《招标文件领取确认表》并加盖公章后至河南省平顶山市开源路南段平高宾馆3楼306室领取招标文件。

4.2招标文件（电子文件）每包售价详见本公告第2条招标范围，招标文件售后不退。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2019年02月20日上午09:00分。

投标文件递交（提交）地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆2楼会议室。

5.2投标截止时间之后送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。不接受邮寄方式提交投标文件及投标文件的修改文件。

5.3未按本公告要求购买招标文件的投标，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在电工装备制造交易平台（http://www.eeonline.com.cn）和中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）上发布招标公告。

7.联系方式

招标人：平高集团有限公司

地址：河南省平顶山市南环路东22号

邮编：467000

联系人：贾工

联系电话：****-*******

招标代理机构：平高集团华生电力设计有限公司郑州分公司

地址：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆3楼306室

邮编：450000

联系方式：孟工 ****-*******

电子邮件：pghszbdl@163.com

开户银行：中国银行郑州锦艺城支行

账号：********0479

监督部门：平高集团有限公司物资部监察组

8.合规声明

招标文件（包括商务部分和技术部分）不符合国家法律法规规定的，以国家法律法规规定为准。

2019年1月

附件

招标文件领取确认表

招标编号：XX

项目名称：XX

公章：

日期