序号

条款号

信 息 或 数 据

1

1.1.2.2

发包人：

地 址： 邮政编码：

网 址：

2

1.1.2.6

监理人：

地 址： 邮政编码：

3

1.1.4.5

缺陷责任期：自实际交工之日起计算2年

4

1.6.1

向承包人提供图纸的时间和份数：

发包人应在发出中标通知书之后[5]天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料[2]份，并向承包人进行技术交底。

5

1.6.3

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人

6

3.1.1

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的/%或累计变更超过了签约时合同价的/%

7

4.1.10

□不设置民工工资保证金

■设置民工工资保证金：

□金额为

■以项目所在地交通运输主管部门规定金额为准；

□以承包人的履约担保（履约保证金）作为民工工资保证金；

□以承包人任一到期应付款项（包含现金和银行保函）作为民工工资保证金。

8

5.1.4

品牌准入：[水泥、钢筋、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、外加剂、型钢、锚杆、桥面防水]。

9

5.2.1

发包人是否提供的材料或工程设备：否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/

10

6.2

发包人是否提供施工设备或临时设施：否

如发包人负责提供部分施工设备或临时设施，相关规定如下：/

11

8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2天

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：现场交验后2天

12

9.2.5

安全生产费用为招标人公布的工程量清单第100章总则规定的金额。

13

11.5

逾期交工违约金：2000元/天

14

11.5

逾期交工违约金限额：10%签约合同价

15

11.6

提前交工的奖金：0元/天

16

11.6

提前交工的奖金限额：0%签约合同价

17

15.5.2

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励

18

15.8.3

暂估价项目的招标主体：_发包人_，招标程序_由发包人按相关规定办理__。

19

16.1

■合同期内不调价

□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理

若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每一年 按价格调整公式进行一次调整

20

17.2.1

开工预付款金额：/ %签约合同价

21

17.2.1

材料、设备预付款比例：/等主要材料、设备单据所列费用的/％

22

17.3.2

承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份

23

17.3.3（1）

进度付款证书最低限额：/%签约合同价或/万元

24

17.3.3（2）

逾期付款违约金的利率：/‰/天

25

17.4.1

质量保证金百分比：月支付额的%

26

17.4.1

质量保证金限额：5%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额。

27

17.4.4

竣工验收时，如果竣工验收委员会对承包人评定的工程质量评分小于90分，发包人将从承包人的质量保证金中扣除质量保证金的5%，以此作为承包人工程质量达不到合同规定的工程质量目标的违约金。

28

17.5.1

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份

29

17.6.1

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

30

18.2

竣工资料的份数：5份

31

18.5.1

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：由业主单位根据实际情况确定

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：执行合同通用条款

32

18.6.1

本工程及工程设备是否进行试运行：由业主单位根据实际情况确定

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：执行合同通用条款

33

19.2.5

缺陷责任期承包人提供服务：

须常设办公机构和办公场所，配备满足缺陷工程修复需要的管理人员和必要机械设备，承包人管理人员不少于3人，监理人监理人员不少于2人

34

19.7

保修期：自实际交工日期起计算2年

35

20.1

建筑工程一切险的保险费率：承包人与保险公司自行商定

36

20.3.2

人身意外伤害险单人最低投保金额：承包人自行商定

37

20.4.2

第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

38

24.1

争议的最终解决方式：■仲裁 □诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：

如采用诉讼，约定向本工程所在地的人民法院提起诉讼。