京广高铁正线道岔外锁闭设备磨耗件整治项目施工总价承包二次招标公告

招标编号：GTDWDX-2019-01

1.招标条件

本招标项目京广高铁正线道岔外锁闭设备磨耗件整治项目已经集团财务部下达实施计划，项目业主为武广铁路客运专线有限责任公司，项目代建单位为中国铁路广州局集团有限公司长沙电务段、中国铁路广州局集团有限公司衡阳电务段、广深铁路股份有限公司广州电务段，工程施工图已经审核合格，建设资金来自武广铁路客运专线有限责任公司自筹。招标人为中国铁路广州局集团有限公司电务部。因第一次公开招标失败了，现对该项目的施工进行第二次公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：

本工程范围为京广高铁中国铁路广州局集团有限公司管内岳阳东、汨罗东、长沙南、株洲西、衡山西、 衡阳东、耒阳西、郴州西、乐昌东、韶关、英德西、清远、广州北、广州南14 站部分正线道岔外锁闭设备磨耗件整治。

2.2 招标范围：

标段Ⅰ：长沙电务段管段，起讫里程京广高铁K1360+989～K1690+618，计330公里正线道岔外锁闭设备磨耗件整治。

标段Ⅱ：衡阳电务段管段，起讫里程京广高铁K1690+618～K1974+525，计284公里正线道岔外锁闭设备磨耗件整治。

标段Ⅲ：广州电务段管段，起讫里程京广高铁K1974+525～K2295+581，计321公里正线道岔外锁闭设备磨耗件整治。

2.3 主要工程内容：

标段Ⅰ：更换京广高铁岳阳东、汨罗东、长沙南、株洲西4站磨耗严重的正线道岔外锁装置，更换失效的道岔滑床板辊轮。

标段Ⅱ：更换衡山西、衡阳东、耒阳西、郴州西4站磨耗严重的正线道岔外锁装置，更换失效的道岔滑床板辊轮。

标段Ⅲ：更换乐昌东、韶关、英德西、清远、广州北、广州南6站磨耗严重的正线道岔外锁装置，更换失效的道岔滑床板辊轮。

2.4工程施工重难点工程：

京广高铁广铁段道岔为多机牵引，一组道岔外锁装置需一次同步更换完毕，且调试后需立即投入使用；道岔外锁装置材料笨重，转运到现场施工场地以及从现场施工场地转运走更换下的既有设备，均需耗费大量时间。因此，如何保证安全、及时、同步完成所有道岔外锁设备更换及撤离，为本工程的重点。

2.5本项目工程范围内设 3 个标段，分别为：标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ。

标段起讫里程和长度：

标段Ⅰ：长沙电务段管段，起讫里程京广高铁K1360+989～K1690+618，计330公里。

标段Ⅱ：衡阳电务段管段，起讫里程京广高铁K1690+618～K1974+525，计284公里;。

标段Ⅲ：广州电务段管段，起讫里程京广高铁K1974+525～K2295+581，计321公里。

2.6工程总投资3781.44万元。

长沙电务段（标段Ⅰ）建设总工期 1 年。

衡阳电务段（标段Ⅱ）建设总工期 1 年。

广州电务段（标段Ⅲ）建设总工期 1 年。

3.投标人资格要求

标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ：

3.1对投标人的要求

（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人

（2）具备铁路电务工程专业承包壹级资质

（3）本次招标不接受联合体投标

（4）业绩要求：具备铁路营业线信号工程施工经验。投标人在递交投标文件截止日期前三年内有正在施工或已经竣工（接收）的时速300Km及以上高速铁路信号工程施工业绩

3.2项目经理及总工程师要求

项目经理具有机电工程专业壹级建造师执业资格，职称高级工程师，十年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，三年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。

总工程师职称工程师或以上，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少三年，主管项目技术工作三年以上。

3.3其他要求

（1）人员、设备、资金等方面要求：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

（4）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；

（5）未在广铁集团通报的停标处罚期内。

（6）申请人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。

（7）被纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，且在公布期限内的不得参与投标。

（8）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日前1年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

3.4各投标人均可就上述标段中的 3 个标段投标，可以兼中。投标人按所投各标段的要求分别配备人员，不得重复。

3.5 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年 4 月 30 日至2019 年 5 月 8 日，每日上午9时00分至11时00分，下午14时00分至16时00分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）持企业营业执照复印件加盖公章、法人授权书、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（该申请表每个包件/标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情请参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

4.2 招标文件每套售价￥500元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：*******

4.3 本次招标不接受邮购招标文件。

4.4原已购买招标文件的投标人，如继续参加本次投标，请于本次招标文件发售时间内，带齐相关资料到广州公共资源交易中心免费更换招标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的时间为2019年 5 月 29 日9时00分至2019 年 5 月 29 日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2019 年 5 月 29 日10时00分，，递交地点为广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号），具体开标室以投标文件递交截止时间当天交易中心一楼大堂大屏幕上显示的为准。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心、铁路建设工程网上发布。

7.联系方式

2019年 4 月 29 日

公告附件一

投标人业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于年月日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为：，身份证号：，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号：。

项目于 年月 日签订合同协议书， 合同价格为。

项目的开工日期为年月日，接收日期为年月 日（竣工验收日期为年月日），工程质量 。

或项目正在施工。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

总 监理 工程师：

联 系 电 话：

公告附件二

项目经理业绩证明

（项目名称）由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于年 月 日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为年 月 日，接收日期为年月日（竣工验收日期为 年月日）。

或项目正在施工。

姓名，身份证号： ，于 年 月日

至 年月日在（项目名称）任项目经理。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

公告附件三

项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称）由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于年 月 日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为年 月 日，接收日期为年月日（竣工验收日期为 年月日）。

或项目正在施工。

姓名，身份证号： ，于 年 月日

至 年月日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联 系 电 话：

发 包 人 地 址：

注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

附件四 投标人资格要求

（注：下表内容仅在未进行资格预审或资格预审后所涉及的内容有变化时，投标人再依此要求填报。）

表2-1 资格审查资质条件

标段：标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ

表2-2 资格审查财务要求

标段：标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ

表2-3 资格审查业绩要求

标段：标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ

表2-4 资格审查信誉要求

标段：标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ

注：1.较严重质量安全稳定问题是指总公司通报或铁路局、铁路公司发现并作出通报处理的，下同。

2.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。

表2-5 资格审查项目经理和总工程师资格

标段：标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ

注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。

表2-6 资格审查其他要求

标段：标段Ⅰ、标段Ⅱ、标段Ⅲ

注：招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求；投标人按所投各标段的要求分别配备人员，不得重复。