山大二院医技综合楼工程施工电梯 招标公告

山大二院医技综合楼工程施工电梯 招标公告



说明
各投标单位:
中国建筑第八工程局有限公司承接的 山东大学第二医院医技综合楼施工总承包项目定于2019年 5 月日进行施工电梯的施工招标,暂无法使用“中国建筑第八工程局有限公司”印章进行招标,经协商拟用我单位“中国建筑第八工程局有限公司工程承包部”印章代为招标,所有投标单位的承诺对象应为“中国建筑第八工程局有限公司”,最终中标单位将依据招标文件和评标结果与“中国建第八工程局有限公司”及其主管单位签订施工劳务合同。
特此说明!
中国建筑第八工程局有限公司
工程承包部
年月日
山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
施工电梯租赁、进出场及安拆招标文件
招标单位:中国建筑第八工程局有限公司
日期:年月日
招标文件目录
0.招标文件前附表
1.总则
2.招标文件
3.投标须知
4.投标文件编制要求
5.投标文件密封与递交
6.无效标书
7.开标
8.询标
9.评标、定标
10.授予合同
11.投标保证金
12.履约保证
13.建设工程施工分包合同
14.投标书
15.资信证明
16、评分表
招标文件前附表
招标单位中国建筑第八工程局有限公司招标方式公开招标建设单位山东大学第二医院承包方式机械租赁工程名称山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程工程规模总建筑面积:约45565万平方米工程地点天桥区北园大街247号结构类型框剪结构基础形式筏板基础地下深度12米领取招标文件时间2019年 6月 18 日14:00时至17:00时地点济南市历下区文化东路中建大厦15楼1509室勘察现场时间 投标人需要时自行勘察集中地点/答疑时间投标人有需要澄清的问题在投标截止时间前提出,招标人随时答复地点/投标截止时间2019年6月21日17:00时投标书递交地点济南市历下区文化东路中建大厦15楼1509室开标时间2019年6月22日9:00时地点 同上询标时间质量等级合格保修期执行有关规定预留保修金结算总价的5%开工日期暂定2019年6月进场完工日期根据施工现场的具体要求总日历工期天联系人范同秀 联系电话139*****926传真****-********投标文件份数3份(1正、2副)合同形式固定综合单价 质量保证金/投标保证金/现场情况已满足施工要求。
注: 施工联系人:王胜涛 (电话:186*****179 )
一 总则
本工程已由招标方获得总包中标,现通过邀请招标方式择优选定分包队伍。
1.1 工程概况:建筑面积约4.56万平方米;框架剪力墙结构
1.2招标工程范围:施工图中的招标人承包范围内的施工电梯租赁、进出场及安拆。
二 招标文件
2.1招标文件一律以书面形式(含传真、电传邮件)为准。
2.2招标文件组成:
2.2.1本招标文件及所有按第2.4 条发出的补充通知和第2.3 条所述的招标答疑纪要;
2.2.2施工图纸(根据施工现场的具体情况提供。)
2.3招标文件解释:投标单位获得招标文件后请认真清点,如有缺漏,请及时与招标单位联系补足。投标单位如有疑问应于投标截止时间前提交招标单位,招标单位将书面予以解释,任何口头、或其他形式无效,答疑纪要作为招标文件的组成部分;
2.4招标文件的修改:在投标截止时间前,招标人都可能以补充通知的形式修改招标文件。补充通知将以书面形式发送给所有投标人,补充通知作为招标文件的组成部分。为了使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去,必要时招标人将酌情推迟递交投标文件的日期。
三 投标须知
3.1 投标人条件:投标单位必须具备独立法人资格,具有施工资质,安全生产许可证、在工程所在地应已注册或取得准入许可等合格资料。具备完成招标工程范围内施工任务的管理、技术、装备、劳力等实力,单位和现场代表、项目技术负责人必须具备同类工程施工的业绩和经验;
3.2 投标费用:投标单位应自行承担投标期间编制标书和递交标书等全过程所涉及的一切费用。不论投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任;
3.3 投标文件组成:
3.3.1 投标书;
3.3.2 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书;
3.3.3项目管理人员一览表
3.3.4、技术标主要为针对该招标范围工程施工所编制的施工组织设计,其中包括主要内容
(1)有该分部分项工程的施工重点和难点、关键控制点及其措施;
(2)拟投入劳动力、机械设备一览表;
(3)施工进度计划,明确主要控制节点计划;
(4)分包现场管理体制、措施及机构人员分工职责,分包技术管理措施及技术管理能力优势;
(5)分包质量管理措施;测量设备配备情况。
(6)分包安全管理措施;
(7)分包劳务管理措施,尤其重点描述农忙季节和节假日等劳动力组织措施、工人工资支付办法和保证措施、避免发生工人群体性事件控制措施;
(8)分包环境管理措施及与相关其他分包单位、总包单位配合工作的认知和措施;
(9)分包单位向总包单位针对该工程的相关合理化建议及服务承诺;
(10)分包单位在我公司以往项目合作情况简述及合格分包商库中的级别证明。主要包括合同签订时扯皮纠纷情况、质量情况、进度情况、安全文明情况、维护保修情况、结算时扯皮及纠纷情况。该部分内容由原项目项目经理或技术负责(选其中一人)、商务经理、安全员或生产经理(选其中一人),共三人签署证明文件,扫描入册,开标时提供原件查看。分包在我公司合格分包商库中的级别证明(直接从公司分包商库查询的截图入册即可)。
注意:技术标的目录格式严格按照上述顺序分章节列明编制,内容要简练,针对性强,以免评标时因格式不符失分;技术标未编制者不得分。其中第(10)条:能够提供一项或多项视情况得分,初次合作者该项不得分。
(该部分内容由项目部针对上述章节以表格形式提出具体要求及重点关注点插入此处。)
具体要求及关注点序号具体要求重点关注点备注1出租单位负责机械人员的安全教育工作,电梯司机必须持有特种作业人员上岗证上岗,并将特种人员上岗证复印件交承租单位备案,人证要相互对应,持证上岗,没有证件的人员严禁操作电梯,如有造假或人证不相符按照旷工处理直到有操作证的人员到场操作为止,此间造成的停工损失由出租单位承担,并扣除相等时间的租赁费电梯司机必须持有特种作业人员上岗证电梯司机必须身体健康,持有特种作业人员上岗证上岗且不得超龄,男不得超过60周岁,女不不得超过55周岁;
如有造假或人证不相符,按照公司规定,每发现一人罚款1000-2000元/次。2甲方如有要求设置驾驶室人脸识别系统、楼层呼叫器系统、电梯进楼层部位需安装钢翻板等,乙方必须按要求配置,但费用不增加。甲方如有要求设置驾驶室人脸识别系统或指纹识别器、楼层呼叫器系统、电梯进楼层部位需安装钢翻板等,乙方必须按要求配置,但费用不增加。驾驶室人脸识别系统或指纹识别器、楼层呼叫器系统,统一为必须配备条件。3电梯安装前需要电梯生产厂家对安装部位及基础承载力进行技术复核,出具对结构有无影响的证明文件并加盖厂家公章及乙方公章。施工升降机及物料提升机、施工电梯的防坠器检测日期必须在有效标定日期内(一年以内)且符合相关安全标准。电梯安装前需要电梯生产厂家对安装部位及基础承载力进行技术复核,出具对结构有无影响的证明文件并加盖厂家公章及乙方公章。4使用过程中若出现故障,需及时通知,并在两小时内维修完成,逾期则扣除相应租赁费用。使用过程中若出现故障,需及时通知,并在两小时内维修完成。5出租单位派常驻现场机械管理员不少于一名,负责现场施工用的电梯设备、机械的管理、协调设备进出场及安拆、协助承租单位进行电梯基础施工,并代表承租单位每个月组织一次安全技术检查,确保运行安全,该费用包含在租赁费内。出租单位派常驻现场机械管理员不少于一名。
并代表承租单位每周组织一次安全技术检查,并填写相关技术资料存档备查。现场机械管理员必须常驻现场;按照公司规定,每发现一次罚款1000元/次。6乙方应按照相关规程及机械设备说明书安排专人进行安装及机械设备租赁期内的维护、修理和保养,并承担相应费用及责任,如乙方未按照相关规程及机械设备说明书安排专人进行安装及机械设备租赁期内的维护、修理和保养,甲方可依据实际进行罚款。乙方应按照相关规程及机械设备说明书安排专人进行安装及机械设备租赁期内的维护、修理和保养,并承担相应费用及责任。如电缆导向架按照规定足量设置。7出租单位电梯操作人员负责楼层安全防护门的关闭并上栓,若发现一次没有关闭上栓者罚款500元。出租单位电梯操作人员负责楼层安全防护门的关闭并上栓,以保证安全。8出租单位提供施工电梯所用二级配电箱以后的专用配电开关箱、电缆等,以上费用均含在合同价款中。出租单位提供施工电梯所用二级配电箱以后的专用配电开关箱、电缆等,以上费用均含在合同价款中。9出租单位负责编制设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并交由承租单位审定。出租单位负责编制设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并交由承租单位审定。提供虚假证件、资料、证书,每项罚款500--2000元。10屋面部位需要安装特制附墙件附着在女儿墙上面,避免附着在屋面上对屋面防水施工造成影响。屋面部位需要安装特制附墙件附着在女儿墙上面,避免附着在屋面上对屋面防水施工造成影响。
3.3.5 投标报价表;
3.3.6投标单位现场代表、项目技术负责人等主要管理人员简历及业绩;
3.3.7投标企业营业执照、税务登记、组织机构代码、资质证书、安全生产许可证、进工程所在地施工许可手续等合格的企业资料并加盖红章;
3.3.8投标书修改、补充函件及询标答复均属投标文件内容。投标文件格式除招标文件提供的按规定格式外其余由投标单位根据有关规定及本招标文件要求内容自行设计;
3.4 相关说明
3.4.1招标截止时间前,投标单位将企业资质证书、营业执照、税务登记、组织机构代码、安全生产许可证、外地进工程所在地施工许可手续原件交招标单位审验;
3.4.2 评标、决标情况,招标方不向任何投标单位解释。所有投标文件不能满足招标要求时,招标方有权决定招标无效,并重新招标;
3.4.3投标有效期自投标书递交日起60天内有效;
3.4.4招标工程质量标准:投标单位可在满足招标文件要求的前提下自报等级,自报等级中标后即为合同质量等级。实际工程质量达不到合同约定等级的,分包人向承包人支付的违约金(详见合同条款),投标人在满足招标文件要求的前提下自报违约金标准;分包人并承担因此给承包人造成的经济损失;
3.4.5工期要求:投标单位可在满足招标文件要求的前提下自报工期,自报工期中标后即为合同工期,工期每拖延一天支付的违约金(详见合同条款)。
3.4.6安全生产文明施工目标:
杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在1.5‰以内。确保“山东省安全文明示范工地标准”,确保“全国建筑业绿色施工示范工程”,达到工程所在地降噪、防扬尘要求,达到中建总公司CI标准,投标单位按投标书附录要求自报不达标的违约金(不得低于合同规定标准)。CI形象必须达标,投标单位按投标书附录要求自报不达标的违约金。
3.5 投标人必须认真熟悉招标文件、合同条款,了解现场情况,经过详细测算和研究编制投标文件。投标文件一旦递交将具有法律效力。
四 投标文件编制要求
4.1 投标报价
4.1.1报价依据:本招标文件、合同条件、施工图纸、现场条件。
4.1.2报价方式
根据提供的清单项目报综合单价(详见合同文件)。
4.1.3 计量:根据合同约定计算 详见合同
4.1.4 报价内容:报价价格应包括完成招标工程范围以内工程项目可能发生的一切施工费用,包括承租单位供材的现场材料卸车、整理、保管、运输费用、场内倒运,施工费用,拆装费用、试块试件制作、取样,安全文明、CI形象及为完成该项工作所需的各种措施费用,工具用具费用,管理费,调迁费,利润和向有关部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、卫生费、计划生育管理费、自有人员和财产保险以及不可预见因素等,中小型机械使用费,税费(增值税普通发票)。除另有约定外不再支付其他任何费用。
详见合同条款。
4.1.5 工作内容:从施工准备到完成满足设计要求并达到约定的工程质量标准及工程成品和质量缺陷修理的全过程的工作。
4.1.6价格调整:无论施工期间发生任何变化,综合固定单价不调整;
4.2现场管理技术人员一览表(姓名、性别、年龄、职称、学历、专业、专业工作年限、在项目拟任职务)、拟投入劳动力一览表(分工种列明人数,技术工人高、中、初等级人数),拟投入机械设备一览表(机械设备台数及功率),劳动力安排、施工进度表(横道图或网络图均可)。该工程的项目经理应承担过类似的工程,并列表说明。
4.3 企业资料:包括企业简介、营业执照、税务登记、组织机构代码、资质证书、安全生产许可证、进工程所在地施工许可手续、现场负责人和技术负责人等主要管理人员的上岗证和职称证书、特殊工种岗位证书、技术工人等级证书、项目负责人及项目技术负责人简介与业绩等。
五、投标文件密封与递交
5.1 投标文件应装订成册,加盖法人和法定代表人印章。
5.2 投标文件正本和副本包封在一个密封袋内。密封袋封口处加盖法人和法定代表人或授权委托人印章。
5.3 按前附表载明的投标书递交时间和地点递交,并办理签收。
六、无效标书
6.1 未密封或封口处未加盖投标单位法人印章和法定代表或授权委托人印章的。
6.2 投标书、投标报价表、工程量清单报价表、投标书附录未加盖法人印章、法定代表人印章的。
6.3 投标书工期、质量、报价等实质性内容未响应招标文件的。
6.4 投标截止时间以前未交付投标保证金的。
6.5 投标截止时间以后送达的。
6.6 关键性字迹模糊、辩认不清的。
6.7未用墨水书写或打印的;未在涂改处加盖印鉴的。
七、开标
按前附表载明的和地点
八、询标
招标方对投标书不够明确的事项,将通知投标人予以解释澄清并作出书面确认。询标时间另行通知。
九、评标、定标
招标单位在内部抽调专业人员组成评标小组,对实质性响应招标文件,全面满足招标要求的投标书公正的进行综合评审,择优选择中标单位。原则合理低价中标。
十、授予合同
10.1中标通知书
经评标确定出中标单位后,在投标有效期截止前,招标单位将以书面形式向中标单位发出“中标通知书”,中标通知书为合同的组成部分;
10.2合同的签署
中标单位按“中标通知书”规定的时间与招标人签订合同。如中标单位不按时与招标人签订合同,将取消其中标资格,并没收其投标保证金。招标人将向后序投标人发出“中标通知书”;
十一、投标保证金
11.1投标保证金是投标文件的一个组成部分,对未按要求提供投标保证金的投标单位,招标单位将视为不响应招标文件的投标而予以拒绝;
11.2投标保证金数额为 / 元人民币;投标保证金应在投标截止时间前以现金方式交付招标人财务部。
十二、建设工程施工分包合同(附后),中标单位以本合同版本与招标单位签订合同。
注意:
请各家投标单位仔细阅读招标文件及合同条款并严格按要求将合同条款中应该填的投标报价内容要求填上,如投标方不填视为投标人让利优惠,合同条款为投标书组成部分;
承包人有权利根据施工现场、工程工期、场地等情况确定多家施工单位同时进行施工;
施工范围随发包人给承包人施工范围的调整而调整。
机械设备进出场、安拆及租赁合同
甲方:中国建筑第八工程局有限公司
纳税人种类:一般纳税人
统一社会信用代码: ****************X1
开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海六里支行
账号: ****************5820
地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层
电话:***-********
乙方:
资质证书号码:_
发证机关: __
资质专业及等级:__
复审时间及有效期:__
统一社会信用代码:___
安全生产许可证号码:__ _
分包商评价编号: __ _
纳税人种类: _ __
工程所在地备案证明:_______ _______
开户银行: _ _
账号: ___
地址:
电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规,甲乙双方经过友好协商,本着诚实守信、互惠互利的原则,就甲方承接的 山东大学第二医院医技综合楼 工程所用施工电梯租赁及安拆事宜签订本合同条款,双方共同遵守。
一、工程概况与承包范围
工程名称: 山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
工程地点:济南市天桥区北园大街247号
承包范围:施工电梯的安拆、进退场、正常运转、维护、保护等各种为了工程正常施工需要的一切工作内容。
设备进、退场时间:
设备进场时间:暂定年月日(具体以双方认定的实际进场日期为准)。
设备退场时间:根据施工现场人员的具体要求。
二、合同价款
暂定合同总价(含增值税)大写: :人民币 (¥元);其中,不含增值税价款为¥元,增值税为¥元;最终合同价款以实际结算金额为准。
本合同价款的计价方式: 固定单价。具体约定详见(施工电梯租赁及进出场单价表)。
租赁费计算的起始日为设备安装完毕验收合格,经甲乙双方签字确认后生效,租赁费计算的终止日为甲方通知设备出场且现场具备出场条件之日,经甲乙双方签字确认作为结算依据。
本合同所需要的机械价格及合同总金额已包括了机械设备的进出场、场内外运输、安装调试、拆除退场费、辅助机械设备费、使用费、折旧费、租赁设备保险费、检测费、不可抗力损失费、合理损耗费用、机上司机、税金(城市建设维护税、教育费及其附加、增值税等全部税金)、乙方利润、管理费、市场价格波动、租期的延长或缩短等引起的各类风险费、及维护(修)的费用、配件费用、租赁设备操作工人工资、各种保险和福利等一切费用以及乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税,合同签订后不做调整。
三、费用结算办法:
1、租赁费按月扣除甲方垫付费用后甲乙双方共同确认的租费的70%支付,甲方向乙方支付工程款时,乙方须已开具与已完产值总额一致的全额发票后再支付当期工程款(甲方给乙方的扣款、罚款在每次的工程款支付中扣除或由乙方缴纳现金)。
2、因甲方原因机械设备报停,报停时间在三个月以内的,出租方按报停日期机械租赁费的50%收取,报停时间超过三个月的,具体处理办法现场协商确定。法定节假日(春节按一个月计算报停时间)的机械报停乙方不收取任何费用。报停时间以甲乙双方现场签证为准。因不可抗力事件造成租赁物停用的,费用损失由出租方自行承担。
3、乙方在所承担项目全部完工后 28 天内提交结算资料,一式 4 份甲方给予审核,审核定案后返回乙方 1 份。结算书加盖“中国建筑第八工程局有限公司结算专用章(3)”后方才生效。乙方承担施工项目全部完成,结算已定案(以加盖中国建筑第八工程局有限公司结算专用章(3)为准)、结清往来帐务并发包人的尾款支付给乙方后12个月内,乙方开具与结算值总额一致的全额发票后分期无息结清。
结算时须进行核算分包人提供的发票合计总额中所含的增值税税额是否和合同约定税率计算出的增值税税额一致,否则由此造成的损失均由分包人承担。
乙方未按时提交结算书,甲方有权单方办理结算,分包人不得提出任何异议。
4、财务税务规定
乙方应在甲方每次付款前3日内,向甲方提供与已完产值总额一致的全额适用税率为%的合规增值税专用发票,并准确填写发票项目;甲方在收取乙方发票后支付款到乙方指定账户。因乙方增值税普通发票不合规,造成甲方增值税无法抵扣的,由乙方全额进行赔偿。乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票的应承担分包结算值(含增值税)10%的违约金,同时分包结算按不含税综合单价进行结算。
乙方每次领取工程款时,携带以下资料:增值税发票原件(盖发票专用章), (2)增值税发票复印件“2份”务必盖公章;(3)税票复印件“2份”务必盖公章;(4)合同(合同第一部分即可、包括合同封面)复印件“2份”务必盖公章;(5)将账号、收款单位、开户行盖到收据背面或者提供机打账号、收款单位、开户行资料,收款账户资料不得手写;(6)发票需要在税务局网站验证真伪,将验证的界面打印并盖公章(步骤为:登陆地税局网站。点击“发票管理”,输入发票代码和发票号码即可查询)。
如因分包人原因分包人开具的发票增值税高于本合同约定的增值税税票,由此造成的损失分包人自行承担,本合同的含增值税价格不因此调整;
施工具有一定的风险,双方本着风险共担,利益共享的原则,结成合作伙伴,一致同意各项费用均应在发包人工程款正常支付的前提下,方才向乙方支付。如果发包人工程款欠付,乙方愿意相应比例部分待发包人支付后再支付。
5、价款支付方式可选择电汇、银行汇票、承兑汇票或转帐支票,具体方式在实际价款支付时甲乙双方共同协商确定。
四、双方权利及义务
1、双方指定现场代表
甲方现场代表: 王胜涛, 联系电话 186*****179
乙方现场代表:,联系电话 ;甲方每次联系本号码,不得出现不接听或非本人接听的情况,如果发生,本合同的机械费用将推迟或暂停支付,乙方不得提出任何异议 。
双方更换各自代表时,应及时通知对方,以确保设备顺利交接。
2、甲方责权:
2.1.保证在设备安装前达到机械设备进场安装条件。
2.2.严格按操作规程使用和操作机械设备,不得强令操作人员违章操作,否则造成的一切后果由甲方承担,并保证机械有日常维护和保养时间。有权在操作人员违章或不服从现场管理时,要求乙方重新配备操作人员;甲方有权对乙方设备及其他乙方自配设备进行检查,对不符合标准的,甲方有权责令乙方定期整改。
2.3.机械使用完毕,甲方应配合乙方的机械退场工作。非乙方原因,导致设备不能正常拆除、退场,每拖延一天按正常租赁费的30%收取。
2.4.负责对机械操作人员进行真实考核。
2.5.负责提供设备接电、接水点,并将电源提供至开关箱(距设备中心3米之内),开关箱由乙方提供。
2.6.承担现场设备消耗的水、电费用;按照乙方提供图纸制作设备基础,承担设备基础制作的费用。
2.7.负责配合乙方搭拆设备工作范围的安全防护,保证达到相应标准。甲方负责设备在现场的安全保卫工作,因甲方原因造成的设备损坏,应由甲方承担损失。
2.8.参与审定乙方(或安拆单位)编制的设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并监督实施。
3、乙方责权:
乙方资质要求及租赁设备质量要求
乙方应具有相应的国家和地方政府授予的租赁资质、安装资质、拆除资质;否则乙方须委托具有安拆资质的单位进行机械的安装、拆除工作,并将委托合同放甲方进行备案,乙方并对安拆人员的安全负全部责任。乙方所用机械为使用一年以内的新机械。因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达到约定的等级时或未获得合同约定的质量奖项时,由乙方承担违约责任。
乙方提供的设备应符合国家和当地政府市场准入要求,乙方应向甲方出具相应的性能检测报告、使用合格证及其它证明文件。
3.1所有工人入场前必须提供个人健康体检合格证明后,方可入场。
电梯司机必须身体健康,持有特种作业人员上岗证上岗且不得超龄,男不得超过60周岁,女不不得超过55周岁;
3.2 应在约定的日期内提供全新、变频、性能良好的机械设备,每拖延一天按双倍租赁费扣除。
3.3 协助甲方对设备进行定位及基础制作;负责预埋件的制作、埋放并承担制作(含材料)、埋放费用,费用已含在合同价款中。
3.4 乙方与甲方共同负责现场安全管理和租赁机械设备操作人员的安全教育及任务交底。乙方应对现场施工电梯安全管理和操作人员进行安全教育等工作,配备有相应操作证的操作人员,并将操作证复印件交甲方备案,并向甲方出具进入现场操作人员的上岗操作证书及操作人员与乙方之间的劳务合同或用工协议。因乙方或现场操作人员原因导致安全事故的、现场操作人员因劳动用工或合同用工发生劳动争议的、现场操作人员发生任何伤害和工伤事故的,由乙方承担责任和经济费用支出,并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
乙方的各种证件如有造假或人证不相符,按照公司规定,每发现一人罚款1000-2000元/次。
3.5 大型设备在租赁期内的修理由乙方负责,甲方须提供必要配合,维修费由乙方承担。设备每月累计维修时间不得超过三天。
3.6 按照有关规定做好现场机械管理及人员管理,随机资料完整,保持设备外观整洁、标识清晰,符合现场CI要求,并应在各级组织的安全文明检查中达到优良标准。
3.7 乙方应经常保养维修所有设备,保证设备正常运转。
3.8 所提供设备及附件符合国家及地方标准要求。
3.9 分包人的三项证件(营业执照、施工资质证书、安全生产许可证)必须保证有效,否则由此造成的损失均由分包人自行负责。
3.10 因乙方管理不善造成的人员伤亡及其他损失由乙方承担责任。
3.11 乙方保证施工电梯24小时正常运转,操作工随叫随到。
3.12 乙方派常住现场机械管理员一名,负责现场施工用的电梯设备、机械的管理,并
代表甲方对设备机械的检查,该费用包含在租赁费内。现场机械管理员必须常驻现场;如发现不在现场,按照公司规定,每发现一次罚款1000元/次。
3.13 乙方负责看护机械、设备、电缆等,若丢失均有乙方负责。
3.14 乙方(或安拆单位)负责编制设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并交由甲方审定.
3.15乙方司机应遵守甲方的劳动纪律,对设备支设位置进行提出合理化建议,随时观察机械旁边坡的稳定性,遇到倾斜情况立即停止施工并及时汇报;
3.16因乙方司机操作不当或违规操作造成的一切损失,由乙方承担。
3.17乙方电梯司机及其他人员的食宿由乙方自理,并承担相应费用。
3.18乙方提供的机械及操作人员,应安全、可靠否则发生事故造成的损失及责任均由乙方承担。乙方在现场的一切管理活动需遵守现场的各项规章制度,听从甲方的指挥安排,人员进入现场应统一着装。甲方认为乙方派驻现场工作人员不合格的,有权通知乙方更换不合格人员,乙方应在甲方通知后24小时内派合格人员到场工作。
3.19设备出现故障时,乙方要及时、积极的安排抢修人员,以免影响甲方工期,且保证最迟在2小时内将其修复,并承担设备维修、配件费用及调配泵所需的一切费用。乙方超过2小时仍不能修复,甲方有权视情况对乙方进行经济处罚。乙方应承担因设备不能正常工作给甲方带来的误工费、增加投入设备使用费等一切损失。
3.20施工电梯的驾驶室必须安装人脸识别系统或指纹识别器、楼层呼叫器系统,并安装调试到位,保证正常使用。如果使用过程中不能正常使用,乙方负责及时更换,费用含在合同价款中。
3.21专用配电开关箱、电缆均需符合规范要求。
五、违约与赔偿
1、乙方未按合同约定时间提供租赁设备,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,每延误一天还应承担 5000 元/天的违约金。
2、乙方未按甲方要求提供租赁设备,致使甲方不能如期正常使用的,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担5000元/次违约金。
3、乙方未按照甲方要求或国家及施工所在地相关规定按时完成租赁物检测备案相关手续,致使甲方不能按期使用,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担合同价款 20% 的违约金。
4、乙方随租赁物派驻现场的人员出现其资格不适合、能力缺陷以及不服从甲方管理等问题时,甲方有权要求乙方在其规定的期限内更换,乙方除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担 5000元/人的违约金。
5、因租赁设备本身以及乙方操作不当造成的任何责任和一切经济损失均由乙方承担,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担 10000 元/次的违约金。
6、因乙方未能履行租赁物的保养和维修义务,或因机械设备自身故障原因,或因擅自停机造成甲方的损失,乙方除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担5000 元/次的违约金。
7、乙方未按合同约定和甲方的要求提供齐全的租赁设备的相关证明性文件等资料,或者乙方提供的资料不真实,乙方除应赔偿给甲方带来的一切损失外,还应承担合同价款 20% 的违约金。
8、乙方原因导致知识产权侵权、安全事故、劳动争议等纠纷(包括但不限于第三方因侵权行为诉诸法院、仲裁委等纠纷),乙方除应赔偿给甲方带来的一切损失外,还应承担合同价款 20% 的违约金。
9、上述乙方应承担的违约金、赔偿金及合同规定应扣款项,甲方有权在当期付款金额中直接扣除,不足扣的可向乙方索赔。甲方未扣除该等款项的,不视为甲方放弃其应享有的权利,而做为乙方欠甲方的到期债务,甲方保留随时清还该债务的权利。
10、如发生4.1-4.9款约定的违约行为,且乙方未在甲方通知期限内采取有效措施纠正其违约行为,甲方有权采取以下第 2 种方式解决:
(1)按甲方认为适当的条件和方式承租类似租赁物,乙方应承担相应的费用,并继续履行合同义务。
(2)通知乙方终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
11、未经中国建筑第八工程局有限公司的同意,该合同中其余当事人的债权不得全部或部分转让给第三人,单方向中国建筑第八工程局有限公司发出的债权转让通知不发生法律效力。
六、不可抗力
不可抗力系指签约双方在缔结合同时所不能预见,并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时,履行合同的期限应予以延长,延长期限相当于不可抗力所影响的时间。
乙方负责租赁机械设备在现场的财产保管并办理财产保险。因不可抗力事件导致租赁机械设备损毁、灭失的,由此产生的损失和费用由乙方承担
七、争议解决
遇争议问题双方协商解决,协商不能达成一致意见时,提交下列第(1)程序解决:
(1)向青岛仲裁委员会申请仲裁。
(2)向合同签订地人民法院起诉。
八、关于签证:
1、承包人安排需要办理签证的工作内容需提供正式的项目指令单;
2、现场工程签证使用统一格式;
3、凡涉及工程量的签证必须写明所签的量,不允许只签名字或只签”情况属实”的字样,对分包人的签证内容应逐项给予认可,凡涉及合同外价款的问题,应上报合同外价款签证单;签证发生后5日内上报项目部,过期视为放弃该项签证费用不再给予办理。
4、签证内容不满一页者应画出终止符号(波浪线);
5、另有其他附录或简单图形者,应在签证单中注明见╳╳附录(应带有签字及盖章)等。任务通知单不作为结算依据,任务书下达工作完成后应进行验收并另外办理相关签证;
6、承包人对发包人的施工组织设计或方案不能作为分包人对承包人的结算依据,如有其他技术措施必须另外办理签证;
7、有以下情况者签证不予结算:
(1)无承包人现场人员签字或签字不全者(必须由两个以上人员同时签字);
(2)有签字未加盖承包人项目印章者及有承包人项目印章无现场人员签字者;
(3)直接拿承包人对发包人的签证者。
(4)无承包人项目经理签字者。
(5)承包人人员签证有涂改者。
8、签证应在事件发生5日内上报承包人,逾期不报者视为自动放弃。
9、签证须及时办理:事件发生后分包人必须及时把签证报至承包人,逾期视为自动放弃;签证后面必须附有项目相关人员签字的工作联系单或指令等,签证实行当月封存,每月的21日封存上月的21日及以后至当月的20日期间的签证,逾期不予补办,不按规定日期上报的视为自动放弃所发生的签证费用,进行零封存。
九、合同的生效、终止
合同订立时间:年 月 日
合同订立地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路8号
本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效,合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。
十、其他
10.1本合同是双方合作的法律文件,对双方具有法律约束力。
10.2关于安全生产的约定详见《建设工程总分包安全管理协议》。
10.3本合同经双方签字盖章后即行生效,至双方履行完全部合同规定条款后失效。
10.4本合同一式六份,甲方执五份,乙方执一份。
10.5承包人有权利给分包人合同价款10-15%的房产以抵工程款,所抵房产可以是非分包人所施工的本合同工程以外的房产,具体房产另行确定
11、附件:
附件一:《施工电梯租赁、进出场及安拆单价表》
附件二:《分包工程签证单》格式
附件三:《合同外价格确认单》格式
附件四:《分包签证月度封存》格式
附件五: 项目安全生产协议书
附件六: 分包人代表的授权委托书
附件七: 建筑劳务企业规范用工承诺书
附件八: 廉政合同书
附件九: 节电协议书
附件十: 节水协议书
附件十一:项目施工用水参考定额
附件十二:工程质量管理专项协议
承包人:(公章)分包人:(公章)
中国建筑第八工程局有限公司
住所:住所:
山东省青岛市崂山区秦岭路8号
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
附件二:《分包工程签证单》格式
分包工程签证单
工程名称:第页共页 编号:
□减少项目 □增加项目 □设计变更 □增加工程 □计时工 □其它签证
事项签证内容描述及签证金额计算过程:
分包人:(盖章)代表签字:日期:项目经理部经办工程师意见:
项目商务经理审核意见:
项目经理审核意见:
派驻地区成本管理部副经理审核意见:
公司成本管理部经理审核意见:
注: 1、项目部工作指令、工程变更(联系)单等签证依据作为签证单的附件。
2、单项签证5万元(含)以上,经公司成本管理部经理审核确认后生效。
3、单项签证10万元(含)以上的签证单无效,双方须另行签订协议。
附件三:《合同外价格确认单》格式
合同外价格确认单
工程名称: 第 页共 页 编号:
价格确认
事项价格事项及包含工作内容详细描述、费用计算详细过程:
分包人:(盖章)负责人:(签字)日期:项目经理部初步审核意见:
项目商务经理: 项目经理:派驻地区成本管理部副经理:
地区经理:注:单项总价5万元以上(含)的确认单无效,双方须另行签订补充协议。
附件四:《分包签证月度封存》格式
中国建筑项目管理表格分包经济签证月清确认单表格编号CSCEC8B-CM-B10413项目部名称共页第页分包方名称编号序号分包方式签证编号签证主要内容分包报送日期报送值(元)签证经办人签证提交日期项目部审批日期签证金额(元)其中签证零工(元)合计(元)备注合计经双方核定,自上月21日至本月20日共发生签证 份,签证金额共计 元,除此之外,本月不再发生任何签证;自开工累计发生签证 份,签证金额合计元。项目经理签字:分包商签字盖章:
附件五:项目安全生产协议书
安全生产协议书
甲方(全称):中国建筑第八工程局有限公司
乙方(全称):
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规以及地方有关规定,本着“总包统一负责、分包各负其责”的安全管理原则,强化安全生产管理,逐级落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工生产顺利进行,遵循公平、守法、诚信的原则,双方就本工程施工安全事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
2.工程地点: 济南市天桥区北园大街247号
3.分包形式: 设备租赁
4.分包范围: 施工电梯租赁
二、管理目标
1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生。
2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100 %,杜绝现场重大隐患、违章的出现。
3.做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工作,采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。
4.确保施工现场创建“山东省安全文明示范工地”;确保满足甲方CI战略的要求。
5.落实国家和地方治理大气污染的措施,降低环境污染。
6.严格执行施工现场动火作业制度,加强监管,确保施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的保卫工作,杜绝刑事案件发生。
三、安全生产要求和管理责任划分:
1.甲方对整体工程的安全生产负总责,承担管理责任;乙方应当服从甲方的安全生产管理,对其分包范围的安全生产具体负责。乙方不服从管理导致生产安全事故的,乙方承担所有责任,并且赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
2.乙方施工过程中忽视安全生产,不服从甲方安全生产管理,进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失的,事故责任任由乙方独自承担。
3.乙方必须取得安全生产许可证和具备相应资质,满足当地建设行政主管部门对乙方的管理要求。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险,队伍入场应进行三级安全教育后上岗,特种作业人员应持有效证件上岗。
4.乙方进入施工现场后,必须遵守甲方现场安全生产各项规章制度,加强自身管理,履行己方责任,保证项目安全管理的能力,配置合格充足的安全生产专职管理人员,确保安全文明管理目标的实现,因乙方未按甲方要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重或给交叉施工作业人员造成威胁时,甲方有权对其给予经济处罚直至终止合同、清除出场,同时乙方承担由此造成的经济损失和责任。
5.禁止乙方将其承包的工程非法转包,如乙方有非法转包行为,一切责任由分包承担。由此原因发生事故造成甲方或第三方受到损失的,由乙方赔偿一切损失。
6.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关安全文明施工的各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工作业人员的安全与健康。
7.乙方应遵守甲方对现场的统一布置,乙方在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前向甲方提出申请,经甲方批准后方可占用,未经甲方批准,乙方一律不准私自搭建临时设施。
8.乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是检验合格,符合国家、工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门安全使用标准。若因乙方违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具,甲方将给予收缴,在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故,责任均由乙方承担。
9.乙方应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内的安全生产管理,并有责任维护防护设施的正常使用,不准任意移动、破坏防护设施(如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等),因施工作业必须改动时,需经甲方书面同意并提供临时防护设施后方可改动,否则乙方承担一切后果责任。
10.乙方严禁进行电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业。乙方对此进行违章指挥、违章作业造成火灾和人身伤害事故的责任和经济损失由分包方独自承担。
11.乙方必须执行下列安全管理制度:
11.1安全技术方案报批制度:乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施,须报甲方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。
11.2乙方必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全活动制度,并做好跟踪检查管理工作。
11.3乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:
11.3.1乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全培训、考试合格后持有效证件方可组织施工;
11.3.2乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人须接受安全培训、按规定参加考核取证,未定期进行审核的视为无证上岗;
11.3.3乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工,如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗;
11.3.4乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有效证件上岗;
11.3.5乙方工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育;
11.3.6乙方必须执行各项安全活动制度。
12、安全检查制度:
12.1乙方必须接受甲方及其上级主管部门和各级政府、行业主管部门的安全生产检查,否则造成的后果均由乙方承担;
12.2乙方必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;
12.3乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度。
13.乙方必须严格执行安全检查整改消项制度,做到定人定时定措施整改。
14.乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度:
14.1乙方自带的各类施工机械设备,必须是符合质量安全技术标准,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
14.2乙方的中小型机械设备的安装、布置必须符合现场安全管理规定,安全防护设施报经甲方验收合格后方可投入使用;
14.3乙方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报甲方,由甲方组织进行专业验收;乙方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关规定。
15.乙方须执行安全防护验收和施工变化后交接检验制度。
16.乙方必须执行个人劳动防护用品配备管理制度。
17.乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
18.乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:
18.1如果发生因工伤亡事故,乙方应立即以最快捷的方式通知甲方的安全部门或项目领导,报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场。
18.2在抢救伤员时必须移动现场设备、设施的,要注意抢救过程中的安全,并做好相应的记录或拍照,甲方为抢救提供必要的条款。
18.3乙方要积极配合甲方及其上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包承担。
18.4乙方须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
18.5如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为乙方员的,乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由乙方先行支付,因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。
19.乙方必须执行安全工作奖罚制度:乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
20.乙方必须执行安全防范制度:
20.1乙方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;
20.2乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
20.3乙方的分供商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
20.4施工现场内,乙方必须按甲方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
20.5甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方中不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意;
20.6施工现场和工人操作面,必须严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境;
20.7对不符合安全规定的,甲方的安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从乙方租赁款中加倍扣除;
20.8凡重要劳动防护用品,必须按甲方指定的厂家购买。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。乙方对个人劳动防护用品发放应满足生产使用要求,并严格按规定要求配戴。否则,甲方有权采取措施,若因购置伪劣产品而发生事故和造成经济损失由乙方独自承担责任。
20.9乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备;
20.10乙方应在进场后7天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和应急预案以及自身的安全管理条例,以报甲方批准,但此批准并不减轻因乙方原因引起的安全责任;
20.11乙方应指定专职安全员负责监督、管理安全方案和措施的实施,并在班组建立安全巡查员制度。
四、现场文明施工及其人员行为的管理:
1.乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方CI战略的要求,按甲方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理;
2.乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责;
3.乙方应按照甲方要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;
4.乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪,禁止上班喝酒、寻衅闹事;
5.乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,乙方应赋予安全管理人员相应的权利;
6.乙方应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个合同期间,自始至终在工人所在的施工现场和住所,配有医务人员、紧急抢救人员和设备,并且采取适当的措施以预防传染病,并提供应有的福利以及卫生条款;
7.乙方的生活区应按照国家、地方及甲方要求执行。
五、甲方对乙方的奖罚除按双方签订的《安全生产责任状》进行考核外,还应按甲方的《安全生产管理制度》中的安全奖罚制度执行。由于乙方自身原因受到政府机关处罚的,乙方独自承担由此产生的一切责任。
六、现场奖惩管理要求
序号处罚事项处罚方式1发生一般事故每起罚款10--30万元;
停止所在地区经理部投标1年,期满后重新评价发生较大及以上事故每起罚款30--50万元;
列入黑名单,全公司内禁止使用在同一项目发生两次以上事故的每起罚款50万元以上;列入黑名单,全公司内禁止使用2发生重伤事故每起罚款5--10万元3发生轻伤事故每起罚款1--5万元4发生火灾、食物中毒、恶意越级上访、聚众闹事、群殴等其它造成不良社会影响的事件、事故每起罚款1--10万元5发放不合格安全防护用品或未向作业人员提供合格防护用品每次罚款200元/人6拒不落实防护设施建设、隐患整改要求或擅自破坏防护设施每项罚款500--2000元7作业人员不正确使用防护用品每人次罚款50元8特种作业人员不足或未持有效证件上岗,危及安全生产每人次罚款1000元9使用未经验收或验收不合格的设备、设施、料具、工具每项罚款1000元10擅自拆除设备设施保险、限位或造成保险、限位失灵每项罚款1000元。11未做到工完场清、规范堆料,造成基坑坍塌、通道受阻、现场混乱每处罚款500元12在宿舍内私自接电、使用大功率电器、使用煤气每间宿舍罚款500元。13宿舍、食堂(卫生许可证、健康证)、浴室、厕所等设施管理混乱,达不到管理要求每项罚款500元14不服从总包项目部安排,造成现场存在安全隐患每项罚款200--2000元15不执行总包项目部安全技术措施、交底,造成现场存在安全隐患每项罚款200--2000元16提供虚假证件、资料、证书每项罚款500--2000元17现场存在吸烟、随地大小便、穿拖鞋、赤背等行为每人次罚款100元18专职安全管理人员配备不足每人每天罚款500元19其它应当处罚的事项,处罚金额参照以上条款注:未尽事宜按项目经理部安全管理制度和双方安全协议规定执行,执行处罚时应开具通知单,处
罚可通过扣减安全生产保证金、工程款或缴纳现金等方式落实,现金罚款应交财务统一管理。
七、本协议的签订并不免除乙方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件,并与其具有同等效力。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
负责人:负责人:

年 月 日 年 月 日

附件六:分包人代表的授权委托书
授 权 委 托 书
(含营业执照和被授权人身份证复印件)
兹授权我公司同志,身份证号码:为我公司合法授权代理人,以本公司的名义全权负责工程的(施工内容)的(□投标□签约□履约□结算□其他)事宜,具体权限如下:
1. 签署一切文件和处理与之有关的一切事务;
2.
3.
4.
有效期限:自授权委托书签发之日起至 止。
在上述授权范围和期限内,代理人所实施的行为具有法律效力,本公司均予以认可并承担相应法律后果。若有授权变动,我公司将以书面形式通知贵公司,如果我公司未及时通知,所造成的一切经济责任和法律后果由我公司承担!
代理人无转委托权。
代理人: (签字或盖章)
身份证号码:              
职务:  
授 权 人:(公司签章)
法定代表人:(签字或盖章)
授权委托日期: 年 月 日 附:
授权人营业执照复印件
附件七:建筑劳务企业规范用工承诺书
建筑劳务企业规范用工承诺书
为规范施工分包和劳务用工行为,保障劳务工合法权益,促进建筑市场健康有序发展,本企业从事建筑施工分包和使用建筑劳务工作下列郑重承诺:
一、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度,依法进行施工分包和用工管理,不搞挂靠和接受挂靠,不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。
二、本企业使用劳务工人,保证做到先培训,后上岗,持证率达到80%以上。
三、企业使用建筑劳务工,依法与劳动者本人签订书面劳动合同,明确双方的权利和义务,详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任,并经双方签字(章)认可。
四、企业严格按照劳动合同约定向劳务工发放劳动工资,不管在任何情况下,决不拖欠劳务工工资,每次发放工资经劳动者本人签字。
五、企业接受总承包方的监督与管理。执行总包方劳务用工和工资支付的相关规定,按时足额缴纳劳务工资保障基金,在总包项目经理部的直接监督管理下,做好劳务工工资支付工作。并按照总包方的要求,按时报送工资支付情况统计表。
六、在有条件的地区,委托总包方在银行开设“劳务工工资专户”,建立工资卡,将工资直接打入劳务工个人卡中,并接受总包方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。
七、企业发生资金矛盾时,无条件先行支付劳务工工资。
八、企业拖欠劳务工工资,且处置不当导致引起工人上访,造成不良影响的,除对相关责任人作严肃处理外,愿根据分包合同约定,接受中止分包合同的处理。并按照拖欠克扣额的50-100%缴纳违约金。
九、企业成立劳务工工资支付纠纷处理领导小组,法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人,并有专人负责此项工作,保证把纠纷化解在本企业,决不以任何借口进行推诿,拖延。一旦发生上访事件,企业及时向地方政府汇报,主动靠上去做工作,争取最大限度化解矛盾,减小负面影响。
十、企业在每个建筑工地张贴建筑劳务工人工作纠纷处置告示,公布劳务工工作管理制度,发生纠纷的处理程序,企业和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。
十一、企业严格遵守总包方安全管理规章制度,履行安全生产协议,做好劳务工人安全教育培训工作,接受总包方安全生产
监督检查并承担相应的责任。
承诺单位:(盖章)联系电话:
承诺人: 承诺日期:
附件八节 电 协 议 书
为进一步搞好项目的绿色文明施工,提高对节电与电资源的利用,加强节电与用电的管理,经甲、乙双方协商一致,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:
1、工程概况及分包工作内容
工程名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
工程地点:济南市天桥区北园大街247号
协议主要内容:各班组用电量及节电用电责任。
2、工作期限
计划工作日期:年 月日至年月日。
3、用电指标
项目用电指标包括:施工用电低于定额用电量的95 %,生活用电按照每人每天3度,生活用电单独计量,根据施工人数实时控制。
4、甲方的权利及义务
1)甲方应将用电连接供应至各特定区域,保证用电单位用电安全及到位。
2)对有破损的用电气设备应及时安排相关人员进行维修或更换。
3)对各区域用电及时进行计量考核登记,对临时用电情况进行巡视检查。
4)对于发现电气设备及线路损坏的现象,甲方有权按照本协议的规定对乙方进行处理。
5、乙方的权利及义务
1)乙方有权要求甲方将各区域用电供应到位,对于用电设备紧张的区域,乙方
有权要求甲方进行加设,对破损未及时进行维修与更换的,有权要求项目部及时进行处理。
2)乙方应爱护现场临时用电设施,不得故意损坏。
3)乙方在用电后,应及时对用电设备进行关闭,不得随意浪费电源。
4)自觉遵守项目部对于施工临时用电的相关规定及要求。
6、用电管理与检查
1)本工程项目经理为临时用电的安全第一责任人,负责组织建立健全临时用电安全管理制度,组织建立临时用电的安全技术领导管理小组。
2)、严格遵守有关临时用电的技术要求,对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实,及时整改。
4)对违反临时用电协议规定的施工人员,一经查出,项目部将严肃处理。 若发现私拉乱扯用电的现象,每次罚款100元,发现故意损坏用电设备的除照价赔偿外,每次罚款200元。有无理取闹的每次罚款500元。
7、协议份数
本协议和合同 具有同等效力,本协议自双方签字之日起生效, 至协议款履行结束后失效。
甲 方(公章):
代表人:
乙 方(公章):
代表人:
日期: _______年_____月_____日
附件 9
中国建筑第八工程局有限 公司
项目廉政合同书
项目名称: 山东大学第二医院医技综合楼工总承包工程
甲方名称: 中国建筑第八工程局有限公司
乙方名称:
项目廉政合同书

项目名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
项目地点:济南市天桥区北园大街2417号
甲方名称:中国建筑第八工程局有限公司
乙方名称:
为确保甲方对业主的承诺,高效、优质共同完成施工任务,争创优质工程。保证山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程施工电梯施工合同(合同编号: 3-87- )双方能够高效廉洁地履行,维护双方合法权益,经双方协商达成一致意见,特订立如下廉政合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
2.严格执行建设工程承(发)包合同文件,双方自觉按合同规定办事。
3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则,不得为获取不正当的利益,损害国家、集体利益和个人合法权益。
4.建立健全廉政教育制度,开展经常性教育活动。监督并认真查处违法违纪行为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5.加强相互监督,发现对方在业务活动中有违反廉政合同书规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第二条 甲方的责任
1.不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券(卡)、贵重物品和
好处费、感谢费等。
2.不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
3.不准参加有可能影响公正执行公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动。
4.不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
5.不准要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游提供方便。
6.不准向乙方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7.不准以各种理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8.甲方工作人员不得为乙方多结算工程量、多结算工程款,并从中
收受回扣,谋取私利。
9.甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求,而故意刁难乙方。
第三条乙方的责任
1.不准以任何理由向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券
(卡)、贵重礼品腐蚀拉拢甲方工作人员。
2.不准以任何名义或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.不准以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请、娱乐活动及参与带有黄、赌性质的娱乐活动。
4.不准为增加结算,以任何方式对甲方人员行贿。
不准为甲方人员购臵或提供通讯工具,交通工具和高档办公用品等。
第四条违约责任
1.甲方工作人员有违反本廉政合同书第一、二条,按管理权限,依据有关规定,给予责任追究处理;情节较重,给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任;给乙方造成经济损失的, 以主合同相关条款约定的内容为依据,应予以赔偿。
2.实行《项目风险抵押目标责任制》的甲方项目经理部,甲方工作
人员因违反本廉政合同书第二条,除按上一款规定处罚外,还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金,且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3.乙方单位或个人有违反合同约定的行为,情节轻微的,收缴乙方交纳的部分质保金;情节较重并给甲方造成损失的,乙方赔偿甲方直接经济损失,并取消乙方在甲方的工程分包资格。
第五条 双方约定如下事项
1.本合同由 公司纪检监察部 负责监督,举报电话:0532-686
93726,举报邮箱: qdgsjubao@163.com ;由 公司合约法务部 负
责本合同的验收。
2.双方其他约定: 无。
第六条本廉政合同书作为 山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程防水施工合同的一部分,并具有同等法律效力,经双方签署后立即生效。
第七条本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至甲乙双方工程合同履约完止。
第八条本廉政合同书一式三份,甲乙双方各执一份,甲方上级纪
委一份。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方委托人(签字):乙方委托人(签字):
年 月 日 年 月 日
附件十节 水 协 议 书
为进一步搞好本项目的绿色文明施工,提高对节水与水资源的利用,加强节水与用水的管理,经甲、乙双方协商一致,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:
1、工程概况及分包工作内容
工程名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
工程地点:济南市北园大街247号
协议主要内容:各班组用水量及节水用水责任。
2、工作期限
计划工作日期:年月日至年月 日。
3、用水指标
项目用水包括施工用水和生活用水,具体指标包括:施工用水1.8 立方米/万元产值;卫生设施用水定额为15升/人?天;食堂用水定额为40升/人?天;洗浴用水定额为80升/人?天(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为50升/人?天;
4、甲方的权利及义务
1)甲方应将用水连接供应至特定区域,保证用水单位的用水到位。
2)对有破损的用水设备应及时安排相关人员进行维修或更换。
3)对各区域用水及时进行计量考核登记,对临时用水情况进行巡视检查。
4)对于发现有偷、跑、漏、长流水的现象,甲方有权按照本协议的规定对乙方进行处理。
5、乙方的权利及义务
1)乙方有权要求甲方将水供应到位,对于用水设备紧张的区域,乙方 有权要求甲方进行加设。
2)乙方应爱护现场临时用水设施,不得故意损坏。
3)乙方在用水后,应及时对用水设备进行关闭,不得随意浪费水源。
4)自觉遵守项目部对于项目临时用水的相关规定及要求。
6、用水管理与检查
1)本工程项目经理为临时用水的安全第一责任人,负责组织建立健全临时用水安全管理制度,组织建立临时用水的安全技术领导管理小组。
2)、生活区应注意保证消防管路畅通,消防设施完备且箱前道路畅通,无阻塞或堆放杂物。
3)、严格遵守有关临时用水的技术要求,对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实,及时整改。
4)对违反临时用水协议规定的施工人员,一经查出,项目部将严肃处理。 若发现偷、跑、滴、漏、长流水的现象,每次罚款20—50元,发现故意损坏用水设备的除照价赔偿外,每次罚款100元。有无理取闹的每次罚款200元。
7、协议份数
本协议 和合同具有同等效力,本协议自双方签字之日起生效, 至协议款履行结束后失效。
甲 方(公章):
代表人:
乙 方(公章):
代表人::
日期: _______年_____月_____日
附件十一项目施工用水参考定额
一、施工用水参考定额
序号用水对象单位耗水量备注1浇注混凝土全部用水L/m31700-24002搅拌普通混凝土L/m32503混凝土养护(自然养护)L/m3200-4004冲洗模板L/m255搅拌机清洗L/台班6006人工冲洗石子L/m31000当含泥量为2%-3%7砌砖工程全部用水L/m3150-2508抹灰工程全部用水L/m2309浇砖L/千块200-25010抹面L/m24~6不包括调制用水11楼地面L/m2190主要是找平层12搅拌砂浆L/m330013上水管道工程L/m14下水管道工程L/m
二、施工用水不均衡系数
编号用水名称系数K2现场施工用水1.5K3施工机械、运输机械2
三、分项生活用水量参考定额
序号用水对象单位耗水量1生活用水(盥洗\饮用)L/人.日20-402食堂L/人.次10_20
四、消防用水量
序号用水名称火灾同时发生次数单位用水量1施工现场消防用水2施工现场在25ha内一次L/S10_153每增加25ha一次L/S5施工供水设施
一、确定供水数量
1、现场施工用水量可按下式计算:
q1=K1(ΣQ1*N1/T1*t)K2/8*3600
式中 q1——施工用水量(L/S)
K1——未预计的施工用水系数(1.05-1.15)
Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)[10M2]
N1——施工用水定额(见表34-27)
T1——年(季)有效工作日(d)[2006.3-2006.12]
t ——每天工作班数(班)
2、施工机械用水量可按下式计算:
q2=K1ΣQ2*N2*K3/8*3600
式中 q2——机械用水量(L/S)
K1——未预计的施工用水系数(1.05-1.15)
Q2——同一种机械台数(台)
N2——施工机械台班用水定额,参考表34-29中的数据换算求得
K3——施工机械用水不均衡系数(表34-28)
3、施工现场生活用水量可按下式计算:
q3=P1*N3*K4/t*8*3600
式中 q3——施工现场生活用水量(L/S)
P1——施工现场高峰昼夜人数(人)
N3——施工现场生活用水定额(一般为20-60L/人*班,主要需视当地气候而定)
K4——施工现场用水不均衡系数(表34-28)
t ——每天工作班数(班)
4、生活区生活用水量可按下式计算:(不计)
q4=P2*N4*K5/24*3600
式中 q4——生活区生活用水量(L/S)
P2——生活区居民人数(人)
N4——生活区昼夜全部生活用水定额,第一居民每昼夜为100-120L,随地区和有无卫生设备而变化;各分项用水参考定额见表34-30
K5——生活区用水不均衡系数(表34-28)
5、消防用水量(q5),见表34-31
6、总用水量(Q)计算:
(1)当q1+q2+q3+q4≤q5时,则Q= q5+0.5*(q1+q2+q3+q4)
(2)当q1+q2+q3+q4>q5时,则Q= q1+q2+q3+q4
(3)当工地面积<5ha而且q1+q2+q3+q4<q5时,则Q= q5,最后计算出的总用量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。
投标书
中国建筑第八工程局有限公司:
1、根据已收到 的招标文件,遵照招投标管理有关规定,我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后,我方同意接受全部招标条件,按报价书的价格和上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标,我方保证在 年 月 日开工, 年
月 日竣工,即 日历天内竣工并交付整个工程。
3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间我方的投标有可能中标,我方将受约束。
4、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成我们双方的合同。
5、如果我方中标,我方提交合同价款 的金额,经贵方同意的银行保函,作为履约保证。
6、我方金额为人民币元的投标保证金与投标书同时递交。
投标单位:(盖章)
单位地址:
法定代表人:(签字、盖章)
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行名称:
银行帐号:
开户行地址:
开户行电话:
日期: 年 月 日
资 信 证 明和招标人合作过的项目驻现场项目经理质量情况进度情况安全文明情况维护保修情况合同签订及结算是否扯皮是否出现过纠纷备注招标人的项目经理、商务人员签字:年月日
招标开标评分表序号打分项分值1商务标-报价部分(以最低价为基准值满分,每高1%扣一分)502商务标-报价合理性103技术标-劳务管理因素54技术标-分包技术及管理能力55技术标-安全因素56技术标-环境因素57技术标-服务因素58技术标-质量因素59其它-以往结算办理、合同签订、纠纷等情况510其它-合格分包商级别5合计100
附件十二:
工程质量管理专项协议(通用版)
甲方:中国建筑第八工程局有限公司
乙方:
为保证 分包合同在质量管理和质量效果有效落实,双方合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、《中国建筑第八工程局有限公司青岛公司科技质量管理实施细则》、《中国建筑第八工程局有限公司青岛公司产品质量实测实量导则》等规定,经协商一致,订立本质量管理专项协议。
一、质量目标及施工验收依据
(一)质量目标
单位工程: 。
XXXXX分部: 。
(二)施工验收依据
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013
建筑工程施工质量评价标准GB/T50375-2016
中建八局青岛公司工程产品质量实测实量导则(2016版)
注:相关的甲方企业标准和公司文件乙方有权利至甲方处查阅。
二、 甲方的责任与权利
1、贯彻“百年大计、质量第一”的方针,执行国家有关工程质量的法律、法规,以及地方政府的工程质量的有关规定;
2、建立健全工程质量管理体系,结合项目特点制定各项质量管理制度,实行工程质量管理工作的规范化、标准化,并把相应文件发放至乙方;
3、定期或不定期对乙方有关人员进行质量教育、培训,开展工人技能考核;
4、组织施工图纸会审工作,负责解决施工图纸中的存在问题;
5、负责编制《施工组织设计》及《质量(创优)策划》,并组织乙方主要管理人员学习;
6、负责编制专项施工方案,制作工艺样板,施工前对乙方施工人员进行技术、质量交底;
7、负责审核乙方提交的装饰深化设计图;
8、对乙方采购的材料进行进场验收,有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。
9、施工过程中,开展技术复核,对各施工工序进行监督、检查、控制;
10、及时制止乙方的违规作业,并责令其整改或返工;
11、对专业素质差、不服从管理的施工人员,责令其限期退场。
12、组织工程质量验收,发现不合格品时,责令其整改或返工;
13、定期或不定期召开质量会议,向乙方提出质量改进的意见和要求;
14、当乙方不服从管理、重大违规作业,或发生严重不合格时,责令其停工整顿,并给予经济处罚;
15、当乙方履次不服从管理,或存在重大质量隐患拒不整改,或发生质量事故时,有权终止分包合同,责令乙方限期退场,同时保留索赔权。
三、乙方的责任与义务
1、必须自行完成所承包的工程,禁止将承包的工程转包。
2、严格执行中国建筑股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司及青岛分公司有关质量管理文件等所有规定,以及项目部的质量管理制度。
3、建立、执行质量管理规章制度和质量管理责任制,保证施工质量一次成活、一次成优。
4、根据工程规模、工程特点和甲方要求,配置相应的管理人员:项目经理、技术负责人、生产负责人、工长 人、质检员 人、测量员、资料员等,且具有规定的资格证和上岗证。进场前将管理人员名单及相关证件复印件上报甲方,进场时携带原件交甲方核验。
技术负责人、质检员应与甲方合署办公,服从甲方统一管理。
5、根据工程特点和施工难点,合理安排质量意识强、操作技能高的工人,且工种齐全,特种作业人员应持证上岗。
6、进场时,对工人进行质量教育;施工前,组织工人接受甲方的技术质量交底,并自行对各工种作业人员进行操作交底;配合甲方考核工人技能,只可安排经考核合格的工人上岗作业。
7、根据施工需要,配备必要的施工机具和设备, 并适时进行维护、保养。
8、根据施工要求,配备相应的计量、检测器具,建立管理台账,进行有效检定或校准,有效期满时及时复检。
9、按照现场标识使用合格的建筑材料,严禁使用不合格材料。施工过程中发现使用的材料存在质量问题时应及时进行反映,暂停施工等候处理。
自行提供工程物资(包括原材料、成品、半成品等)时,应提供产品质量合格证明书和出厂检验报告,经发包方、监理单位、建设单位验收合格后方可使用。需复试或现场抽检的,应承担现场取样和制作工作,并配合试验员进行见证取样。
10、施工前认真阅读、会审施工图纸,及时发现施工图纸中的存在问题并提出建议。
11、坚持样板引路的原则,分项工程施工前,应先做好施工样板,经发包方、监理单位、建设单位验收合格后,方可进行大面积施工。
12、管理人员必须认真熟悉施工图纸、设计变更、施工方案及相关的规范,在施工过程中组织施工人员坚决贯彻执行,并严格检查、监督。
13、操作人员必须严格依据图纸、方案、要求进行施工操作,施工过程中认真进行自主检查、校核和控制,并施作检查痕迹标识。对于重要工序或施工部位,配合甲方建立施工质量责任记录卡。
14、每道施工工序,施工班组都必须执行“三检制”——自检、互检、交接检。
15、质检员对每道施工工序、检验批进行施工质量检查,并建立相应记录,评定合格后,并提前4 小时通知甲方到场验收。钢筋工程完成后,在封模或浇筑混凝土之前 ,报请甲方、监理单位、建设单位进行隐蔽验收。
16、每个分项工程的施工,必须严格执行“四不准”制度:
1)没有技术质量交底,不准施工;
2)没有施工样板,不准大面积施工;
3)未经批准,不准擅自变更设计或更改施工工艺;
4)未经检查验收认可,不准施工下道工序。
17、出现质量问题或隐患时,应无条件按照甲方要求进行返修、返工等整改,直至消除隐患或问题。同时乙方有义务提供整改措施供甲方参考。
18、在有关施工工序或分项工程完成时后,按照成品保护方案,按时开展成品保护工作,并经常巡视检查,发现问题应及时修复,直至交付。
19、施工过程中,按时编制相应的工程技术资料,并及时汇总,按检验批、分项工程、子分部工程报送甲方。
20、项目经理、生产经理、技术负责人、工长、质检员,按时参加甲方召开的质量专题会议,并按照甲方要求实施质量改进工作,包括质量管理工作改进、施工质量整改等。
四、不合格处置
施工现场发生不合格(包括上级部门、业主、监理方、甲方检查发现的,或乙方自查发现的)时,应根据不合格分类,严格按照程序分别处理,严禁擅自处理一般不合格、严重不合格。
1、出现轻微不合格时,甲方通知乙方整改,乙方应随即整改,处理结束后向甲方报告处理结果;
2、出现一般不合格时,甲方发放整改通知单,乙方应及时组织返修并记录处置结果,返修完成后先进行自检,自检合格后报甲方验证;
3、出现严重不合格时,甲方发放整改通知单并制定处置方案,乙方组织实施并记录处理情况及结果,返修、返工完成后先进行自检,自检合格后报甲方验证。
不合格处置一般由乙方负责实施,处置费用由责任方承担。
(1)、工程出现渗漏,乙方应按照200% 的比例赔偿甲方所遭受的实际损失,甲方同时有权处罚乙方5~10万元,分包结算扣除该部位工程量部分。因工程施工质量粗糙、渗漏等质量问题,多次返修影响正常交付使用的,处罚乙方10~20万元。并停止乙方在甲方一年投标资格;
(2)、工程出现业主书面质量局级投诉的,处罚乙方5~10万元,相同问题重复投诉的,加倍处罚,并停止乙方在甲方两年投标资格;
(3)、工程质量在上级及行业主管部门检查中被通报批评的,或因工程质量被媒体负面曝光的,处罚乙方10~15万元。并停止乙方在甲方两年投标资格;
(4)、工程出现未按照图纸或方案施工,造成较严重缺陷或质量隐患的,处罚乙方5~10万元;未按照图纸或方案施工,影响结构安全和使用功能,尚未构成质量事故的,处罚乙方15~20万元,并停止乙方在甲方两年投标资格;
4、因乙方原因造成甲方企业诚信评价受损的,停止乙方在甲方两年投标资格,并按以下条款进行处罚:
①凡是在地方主管部门检查过程中出现质量不良行为及不规范行为的,每次处罚乙方10~20万元。
②凡是出现在地方诚信档案里因技术质量问题给个人红黄牌及不良行为记录的,每次处罚乙方10~20万元。
③凡是在地方诚信档案里因技术质量问题给企业不良行为记录的,处罚乙方10~20万元。
④凡是在地方诚信档案里因技术质量问题给企业黄牌的,处罚乙方工程总价的3%。
⑤其它类似地方政府的诚信评价要求出现受损的参照本处罚。
五、违约责任
(一)、质量管理方面
1.管理人员配置不符合要求,处以500~1000元/人次罚款。
2.未对工人进行质量教育、未对作业人员进行操作交底、安排不合格的工人上岗作业,处以20元/人次罚款。
3.使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备,处以1000~1500元罚款。对使用不合格材料的工程部位,采取必要的处理措施,费用由乙方承担。
4. 施工前未进行技术质量交底,或大面积施工前未施作施工样板,处以500~1000元罚款。
5.不按图纸、施工方案要求施工,处以500~1000元罚款,并责令改正。
6.擅自变更设计或更改施工工艺,对分包处以500~1000元罚款,并责令改正 。
7.违反现行规范、标准、政策、法令、法规,特别是违反工程建设标准强制性条文的,处以500~1000元罚款,并责令改正。
8.不按规定参加甲方召开的质量会议,或拒不执行甲方指令的,处以乙方500~1000元罚款,对有关责任人处以200~400元罚款。履次发生,加倍处罚。
9.在工程测量放线中,轴线位置、标高发生错误,处以500~1000元罚款。
10.未能严格执行“三检制”,对工序质量及分项质量造成漏检、错检的,处以500-1000元罚款。
11. 施工工序未经检查认可擅自施工下道工序的,发生不合格拒不整改的,处以1000~3000元罚款,并责令改正。履次发生,加倍处罚。
12.施工工序或检验批重复发生不合格,视情节轻重,对乙方处罚500~3000元;
13.检验批验收不合格,对工长、质检员给予处罚,第一次不合格,处罚300~500元,第二次不合格,处罚600~1000元,同一分项工程累计三个以上检验批验收不合格,责令工长和质量员退场,乙方必须另行安排其它人员,并满足规定要求。
14.擅自处理一般不合格、严重不合格,处以乙方1000~2000元罚款,对有关责任人处以300~500元罚款。履次发生,加倍处罚。
15.对执法检查中提出的重大质量问题,未认真落实整改、反馈,对乙方处以1000~3000元罚款;
16.发生工程质量事故,隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限、私自处理的,对乙方处以1000~3000元罚款。
17.发生重大质量事故,根据其严重程度及实际损失情况,处以乙方1万元以上罚款,对有关责任人处以1000元以上罚款。
(二)质量目标实现方面
未能实现质量目标乙方应承担以下违约责任:
1、下调检验批的工程价款,作为乙方应向甲方承担的违约金,计算方式如下:检验批工程价款=(1-A)×原合同价。A=目标值合格率-实测实量合格率,下调比例最大不超过10%。
2、当连续3个检验批合格率低于目标值,或出现某个检验批合格率比目标值降低10%及以上时,暂停其在公司内部投标资格2个月。
3、连续6个检验批合格率低于目标值,停止其在公司内部投标资格半年或列入不合格分包商名录。
4、检查实测实量质量达不到目标值,在后续2个月内整改后经公司主管部门复查确认能达到要求的,可返还所扣除下调部分。若后续3个月内整改都未能达到要求且态度消极怠慢,扣除下调部分不再返还,情节严重的报经公司同意更换劳务队伍。
六、甲方执行处罚时应开具处罚通知单,经济处罚可通过扣减工程款或缴纳现金等方式落实,罚款统一上缴至财务部门,由财务部门出具罚款收据。
七、本协议的签订并不免除乙方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件,并与其具有同等效力。
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
联系电话:联系电话:
年月日年月日
说明
各投标单位:
中国建筑第八工程局有限公司承接的 山东大学第二医院医技综合楼施工总承包项目定于2019年 5 月日进行施工电梯的施工招标,暂无法使用“中国建筑第八工程局有限公司”印章进行招标,经协商拟用我单位“中国建筑第八工程局有限公司工程承包部”印章代为招标,所有投标单位的承诺对象应为“中国建筑第八工程局有限公司”,最终中标单位将依据招标文件和评标结果与“中国建第八工程局有限公司”及其主管单位签订施工劳务合同。
特此说明!
中国建筑第八工程局有限公司
工程承包部
年月日
山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
施工电梯租赁、进出场及安拆招标文件
招标单位:中国建筑第八工程局有限公司
日期:年月日
招标文件目录
0.招标文件前附表
1.总则
2.招标文件
3.投标须知
4.投标文件编制要求
5.投标文件密封与递交
6.无效标书
7.开标
8.询标
9.评标、定标
10.授予合同
11.投标保证金
12.履约保证
13.建设工程施工分包合同
14.投标书
15.资信证明
16、评分表
招标文件前附表
招标单位中国建筑第八工程局有限公司招标方式公开招标建设单位山东大学第二医院承包方式机械租赁工程名称山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程工程规模总建筑面积:约45565万平方米工程地点天桥区北园大街247号结构类型框剪结构基础形式筏板基础地下深度12米领取招标文件时间2019年 6月 18 日14:00时至17:00时地点济南市历下区文化东路中建大厦15楼1509室勘察现场时间 投标人需要时自行勘察集中地点/答疑时间投标人有需要澄清的问题在投标截止时间前提出,招标人随时答复地点/投标截止时间2019年6月21日17:00时投标书递交地点济南市历下区文化东路中建大厦15楼1509室开标时间2019年6月22日9:00时地点 同上询标时间质量等级合格保修期执行有关规定预留保修金结算总价的5%开工日期暂定2019年6月进场完工日期根据施工现场的具体要求总日历工期天联系人范同秀 联系电话139*****926传真****-********投标文件份数3份(1正、2副)合同形式固定综合单价 质量保证金/投标保证金/现场情况已满足施工要求。
注: 施工联系人:王胜涛 (电话:186*****179 )
一 总则
本工程已由招标方获得总包中标,现通过邀请招标方式择优选定分包队伍。
1.1 工程概况:建筑面积约4.56万平方米;框架剪力墙结构
1.2招标工程范围:施工图中的招标人承包范围内的施工电梯租赁、进出场及安拆。
二 招标文件
2.1招标文件一律以书面形式(含传真、电传邮件)为准。
2.2招标文件组成:
2.2.1本招标文件及所有按第2.4 条发出的补充通知和第2.3 条所述的招标答疑纪要;
2.2.2施工图纸(根据施工现场的具体情况提供。)
2.3招标文件解释:投标单位获得招标文件后请认真清点,如有缺漏,请及时与招标单位联系补足。投标单位如有疑问应于投标截止时间前提交招标单位,招标单位将书面予以解释,任何口头、或其他形式无效,答疑纪要作为招标文件的组成部分;
2.4招标文件的修改:在投标截止时间前,招标人都可能以补充通知的形式修改招标文件。补充通知将以书面形式发送给所有投标人,补充通知作为招标文件的组成部分。为了使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去,必要时招标人将酌情推迟递交投标文件的日期。
三 投标须知
3.1 投标人条件:投标单位必须具备独立法人资格,具有施工资质,安全生产许可证、在工程所在地应已注册或取得准入许可等合格资料。具备完成招标工程范围内施工任务的管理、技术、装备、劳力等实力,单位和现场代表、项目技术负责人必须具备同类工程施工的业绩和经验;
3.2 投标费用:投标单位应自行承担投标期间编制标书和递交标书等全过程所涉及的一切费用。不论投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任;
3.3 投标文件组成:
3.3.1 投标书;
3.3.2 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书;
3.3.3项目管理人员一览表
3.3.4、技术标主要为针对该招标范围工程施工所编制的施工组织设计,其中包括主要内容
(1)有该分部分项工程的施工重点和难点、关键控制点及其措施;
(2)拟投入劳动力、机械设备一览表;
(3)施工进度计划,明确主要控制节点计划;
(4)分包现场管理体制、措施及机构人员分工职责,分包技术管理措施及技术管理能力优势;
(5)分包质量管理措施;测量设备配备情况。
(6)分包安全管理措施;
(7)分包劳务管理措施,尤其重点描述农忙季节和节假日等劳动力组织措施、工人工资支付办法和保证措施、避免发生工人群体性事件控制措施;
(8)分包环境管理措施及与相关其他分包单位、总包单位配合工作的认知和措施;
(9)分包单位向总包单位针对该工程的相关合理化建议及服务承诺;
(10)分包单位在我公司以往项目合作情况简述及合格分包商库中的级别证明。主要包括合同签订时扯皮纠纷情况、质量情况、进度情况、安全文明情况、维护保修情况、结算时扯皮及纠纷情况。该部分内容由原项目项目经理或技术负责(选其中一人)、商务经理、安全员或生产经理(选其中一人),共三人签署证明文件,扫描入册,开标时提供原件查看。分包在我公司合格分包商库中的级别证明(直接从公司分包商库查询的截图入册即可)。
注意:技术标的目录格式严格按照上述顺序分章节列明编制,内容要简练,针对性强,以免评标时因格式不符失分;技术标未编制者不得分。其中第(10)条:能够提供一项或多项视情况得分,初次合作者该项不得分。
(该部分内容由项目部针对上述章节以表格形式提出具体要求及重点关注点插入此处。)
具体要求及关注点序号具体要求重点关注点备注1出租单位负责机械人员的安全教育工作,电梯司机必须持有特种作业人员上岗证上岗,并将特种人员上岗证复印件交承租单位备案,人证要相互对应,持证上岗,没有证件的人员严禁操作电梯,如有造假或人证不相符按照旷工处理直到有操作证的人员到场操作为止,此间造成的停工损失由出租单位承担,并扣除相等时间的租赁费电梯司机必须持有特种作业人员上岗证电梯司机必须身体健康,持有特种作业人员上岗证上岗且不得超龄,男不得超过60周岁,女不不得超过55周岁;
如有造假或人证不相符,按照公司规定,每发现一人罚款1000-2000元/次。2甲方如有要求设置驾驶室人脸识别系统、楼层呼叫器系统、电梯进楼层部位需安装钢翻板等,乙方必须按要求配置,但费用不增加。甲方如有要求设置驾驶室人脸识别系统或指纹识别器、楼层呼叫器系统、电梯进楼层部位需安装钢翻板等,乙方必须按要求配置,但费用不增加。驾驶室人脸识别系统或指纹识别器、楼层呼叫器系统,统一为必须配备条件。3电梯安装前需要电梯生产厂家对安装部位及基础承载力进行技术复核,出具对结构有无影响的证明文件并加盖厂家公章及乙方公章。施工升降机及物料提升机、施工电梯的防坠器检测日期必须在有效标定日期内(一年以内)且符合相关安全标准。电梯安装前需要电梯生产厂家对安装部位及基础承载力进行技术复核,出具对结构有无影响的证明文件并加盖厂家公章及乙方公章。4使用过程中若出现故障,需及时通知,并在两小时内维修完成,逾期则扣除相应租赁费用。使用过程中若出现故障,需及时通知,并在两小时内维修完成。5出租单位派常驻现场机械管理员不少于一名,负责现场施工用的电梯设备、机械的管理、协调设备进出场及安拆、协助承租单位进行电梯基础施工,并代表承租单位每个月组织一次安全技术检查,确保运行安全,该费用包含在租赁费内。出租单位派常驻现场机械管理员不少于一名。
并代表承租单位每周组织一次安全技术检查,并填写相关技术资料存档备查。现场机械管理员必须常驻现场;按照公司规定,每发现一次罚款1000元/次。6乙方应按照相关规程及机械设备说明书安排专人进行安装及机械设备租赁期内的维护、修理和保养,并承担相应费用及责任,如乙方未按照相关规程及机械设备说明书安排专人进行安装及机械设备租赁期内的维护、修理和保养,甲方可依据实际进行罚款。乙方应按照相关规程及机械设备说明书安排专人进行安装及机械设备租赁期内的维护、修理和保养,并承担相应费用及责任。如电缆导向架按照规定足量设置。7出租单位电梯操作人员负责楼层安全防护门的关闭并上栓,若发现一次没有关闭上栓者罚款500元。出租单位电梯操作人员负责楼层安全防护门的关闭并上栓,以保证安全。8出租单位提供施工电梯所用二级配电箱以后的专用配电开关箱、电缆等,以上费用均含在合同价款中。出租单位提供施工电梯所用二级配电箱以后的专用配电开关箱、电缆等,以上费用均含在合同价款中。9出租单位负责编制设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并交由承租单位审定。出租单位负责编制设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并交由承租单位审定。提供虚假证件、资料、证书,每项罚款500--2000元。10屋面部位需要安装特制附墙件附着在女儿墙上面,避免附着在屋面上对屋面防水施工造成影响。屋面部位需要安装特制附墙件附着在女儿墙上面,避免附着在屋面上对屋面防水施工造成影响。
3.3.5 投标报价表;
3.3.6投标单位现场代表、项目技术负责人等主要管理人员简历及业绩;
3.3.7投标企业营业执照、税务登记、组织机构代码、资质证书、安全生产许可证、进工程所在地施工许可手续等合格的企业资料并加盖红章;
3.3.8投标书修改、补充函件及询标答复均属投标文件内容。投标文件格式除招标文件提供的按规定格式外其余由投标单位根据有关规定及本招标文件要求内容自行设计;
3.4 相关说明
3.4.1招标截止时间前,投标单位将企业资质证书、营业执照、税务登记、组织机构代码、安全生产许可证、外地进工程所在地施工许可手续原件交招标单位审验;
3.4.2 评标、决标情况,招标方不向任何投标单位解释。所有投标文件不能满足招标要求时,招标方有权决定招标无效,并重新招标;
3.4.3投标有效期自投标书递交日起60天内有效;
3.4.4招标工程质量标准:投标单位可在满足招标文件要求的前提下自报等级,自报等级中标后即为合同质量等级。实际工程质量达不到合同约定等级的,分包人向承包人支付的违约金(详见合同条款),投标人在满足招标文件要求的前提下自报违约金标准;分包人并承担因此给承包人造成的经济损失;
3.4.5工期要求:投标单位可在满足招标文件要求的前提下自报工期,自报工期中标后即为合同工期,工期每拖延一天支付的违约金(详见合同条款)。
3.4.6安全生产文明施工目标:
杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在1.5‰以内。确保“山东省安全文明示范工地标准”,确保“全国建筑业绿色施工示范工程”,达到工程所在地降噪、防扬尘要求,达到中建总公司CI标准,投标单位按投标书附录要求自报不达标的违约金(不得低于合同规定标准)。CI形象必须达标,投标单位按投标书附录要求自报不达标的违约金。
3.5 投标人必须认真熟悉招标文件、合同条款,了解现场情况,经过详细测算和研究编制投标文件。投标文件一旦递交将具有法律效力。
四 投标文件编制要求
4.1 投标报价
4.1.1报价依据:本招标文件、合同条件、施工图纸、现场条件。
4.1.2报价方式
根据提供的清单项目报综合单价(详见合同文件)。
4.1.3 计量:根据合同约定计算 详见合同
4.1.4 报价内容:报价价格应包括完成招标工程范围以内工程项目可能发生的一切施工费用,包括承租单位供材的现场材料卸车、整理、保管、运输费用、场内倒运,施工费用,拆装费用、试块试件制作、取样,安全文明、CI形象及为完成该项工作所需的各种措施费用,工具用具费用,管理费,调迁费,利润和向有关部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、卫生费、计划生育管理费、自有人员和财产保险以及不可预见因素等,中小型机械使用费,税费(增值税普通发票)。除另有约定外不再支付其他任何费用。
详见合同条款。
4.1.5 工作内容:从施工准备到完成满足设计要求并达到约定的工程质量标准及工程成品和质量缺陷修理的全过程的工作。
4.1.6价格调整:无论施工期间发生任何变化,综合固定单价不调整;
4.2现场管理技术人员一览表(姓名、性别、年龄、职称、学历、专业、专业工作年限、在项目拟任职务)、拟投入劳动力一览表(分工种列明人数,技术工人高、中、初等级人数),拟投入机械设备一览表(机械设备台数及功率),劳动力安排、施工进度表(横道图或网络图均可)。该工程的项目经理应承担过类似的工程,并列表说明。
4.3 企业资料:包括企业简介、营业执照、税务登记、组织机构代码、资质证书、安全生产许可证、进工程所在地施工许可手续、现场负责人和技术负责人等主要管理人员的上岗证和职称证书、特殊工种岗位证书、技术工人等级证书、项目负责人及项目技术负责人简介与业绩等。
五、投标文件密封与递交
5.1 投标文件应装订成册,加盖法人和法定代表人印章。
5.2 投标文件正本和副本包封在一个密封袋内。密封袋封口处加盖法人和法定代表人或授权委托人印章。
5.3 按前附表载明的投标书递交时间和地点递交,并办理签收。
六、无效标书
6.1 未密封或封口处未加盖投标单位法人印章和法定代表或授权委托人印章的。
6.2 投标书、投标报价表、工程量清单报价表、投标书附录未加盖法人印章、法定代表人印章的。
6.3 投标书工期、质量、报价等实质性内容未响应招标文件的。
6.4 投标截止时间以前未交付投标保证金的。
6.5 投标截止时间以后送达的。
6.6 关键性字迹模糊、辩认不清的。
6.7未用墨水书写或打印的;未在涂改处加盖印鉴的。
七、开标
按前附表载明的和地点
八、询标
招标方对投标书不够明确的事项,将通知投标人予以解释澄清并作出书面确认。询标时间另行通知。
九、评标、定标
招标单位在内部抽调专业人员组成评标小组,对实质性响应招标文件,全面满足招标要求的投标书公正的进行综合评审,择优选择中标单位。原则合理低价中标。
十、授予合同
10.1中标通知书
经评标确定出中标单位后,在投标有效期截止前,招标单位将以书面形式向中标单位发出“中标通知书”,中标通知书为合同的组成部分;
10.2合同的签署
中标单位按“中标通知书”规定的时间与招标人签订合同。如中标单位不按时与招标人签订合同,将取消其中标资格,并没收其投标保证金。招标人将向后序投标人发出“中标通知书”;
十一、投标保证金
11.1投标保证金是投标文件的一个组成部分,对未按要求提供投标保证金的投标单位,招标单位将视为不响应招标文件的投标而予以拒绝;
11.2投标保证金数额为 / 元人民币;投标保证金应在投标截止时间前以现金方式交付招标人财务部。
十二、建设工程施工分包合同(附后),中标单位以本合同版本与招标单位签订合同。
注意:
请各家投标单位仔细阅读招标文件及合同条款并严格按要求将合同条款中应该填的投标报价内容要求填上,如投标方不填视为投标人让利优惠,合同条款为投标书组成部分;
承包人有权利根据施工现场、工程工期、场地等情况确定多家施工单位同时进行施工;
施工范围随发包人给承包人施工范围的调整而调整。
机械设备进出场、安拆及租赁合同
甲方:中国建筑第八工程局有限公司
纳税人种类:一般纳税人
统一社会信用代码: ****************X1
开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海六里支行
账号: ****************5820
地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层
电话:***-********
乙方:
资质证书号码:_
发证机关: __
资质专业及等级:__
复审时间及有效期:__
统一社会信用代码:___
安全生产许可证号码:__ _
分包商评价编号: __ _
纳税人种类: _ __
工程所在地备案证明:_______ _______
开户银行: _ _
账号: ___
地址:
电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规,甲乙双方经过友好协商,本着诚实守信、互惠互利的原则,就甲方承接的 山东大学第二医院医技综合楼 工程所用施工电梯租赁及安拆事宜签订本合同条款,双方共同遵守。
一、工程概况与承包范围
工程名称: 山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
工程地点:济南市天桥区北园大街247号
承包范围:施工电梯的安拆、进退场、正常运转、维护、保护等各种为了工程正常施工需要的一切工作内容。
设备进、退场时间:
设备进场时间:暂定年月日(具体以双方认定的实际进场日期为准)。
设备退场时间:根据施工现场人员的具体要求。
二、合同价款
暂定合同总价(含增值税)大写: :人民币 (¥元);其中,不含增值税价款为¥元,增值税为¥元;最终合同价款以实际结算金额为准。
本合同价款的计价方式: 固定单价。具体约定详见(施工电梯租赁及进出场单价表)。
租赁费计算的起始日为设备安装完毕验收合格,经甲乙双方签字确认后生效,租赁费计算的终止日为甲方通知设备出场且现场具备出场条件之日,经甲乙双方签字确认作为结算依据。
本合同所需要的机械价格及合同总金额已包括了机械设备的进出场、场内外运输、安装调试、拆除退场费、辅助机械设备费、使用费、折旧费、租赁设备保险费、检测费、不可抗力损失费、合理损耗费用、机上司机、税金(城市建设维护税、教育费及其附加、增值税等全部税金)、乙方利润、管理费、市场价格波动、租期的延长或缩短等引起的各类风险费、及维护(修)的费用、配件费用、租赁设备操作工人工资、各种保险和福利等一切费用以及乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税,合同签订后不做调整。
三、费用结算办法:
1、租赁费按月扣除甲方垫付费用后甲乙双方共同确认的租费的70%支付,甲方向乙方支付工程款时,乙方须已开具与已完产值总额一致的全额发票后再支付当期工程款(甲方给乙方的扣款、罚款在每次的工程款支付中扣除或由乙方缴纳现金)。
2、因甲方原因机械设备报停,报停时间在三个月以内的,出租方按报停日期机械租赁费的50%收取,报停时间超过三个月的,具体处理办法现场协商确定。法定节假日(春节按一个月计算报停时间)的机械报停乙方不收取任何费用。报停时间以甲乙双方现场签证为准。因不可抗力事件造成租赁物停用的,费用损失由出租方自行承担。
3、乙方在所承担项目全部完工后 28 天内提交结算资料,一式 4 份甲方给予审核,审核定案后返回乙方 1 份。结算书加盖“中国建筑第八工程局有限公司结算专用章(3)”后方才生效。乙方承担施工项目全部完成,结算已定案(以加盖中国建筑第八工程局有限公司结算专用章(3)为准)、结清往来帐务并发包人的尾款支付给乙方后12个月内,乙方开具与结算值总额一致的全额发票后分期无息结清。
结算时须进行核算分包人提供的发票合计总额中所含的增值税税额是否和合同约定税率计算出的增值税税额一致,否则由此造成的损失均由分包人承担。
乙方未按时提交结算书,甲方有权单方办理结算,分包人不得提出任何异议。
4、财务税务规定
乙方应在甲方每次付款前3日内,向甲方提供与已完产值总额一致的全额适用税率为%的合规增值税专用发票,并准确填写发票项目;甲方在收取乙方发票后支付款到乙方指定账户。因乙方增值税普通发票不合规,造成甲方增值税无法抵扣的,由乙方全额进行赔偿。乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票的应承担分包结算值(含增值税)10%的违约金,同时分包结算按不含税综合单价进行结算。
乙方每次领取工程款时,携带以下资料:增值税发票原件(盖发票专用章), (2)增值税发票复印件“2份”务必盖公章;(3)税票复印件“2份”务必盖公章;(4)合同(合同第一部分即可、包括合同封面)复印件“2份”务必盖公章;(5)将账号、收款单位、开户行盖到收据背面或者提供机打账号、收款单位、开户行资料,收款账户资料不得手写;(6)发票需要在税务局网站验证真伪,将验证的界面打印并盖公章(步骤为:登陆地税局网站。点击“发票管理”,输入发票代码和发票号码即可查询)。
如因分包人原因分包人开具的发票增值税高于本合同约定的增值税税票,由此造成的损失分包人自行承担,本合同的含增值税价格不因此调整;
施工具有一定的风险,双方本着风险共担,利益共享的原则,结成合作伙伴,一致同意各项费用均应在发包人工程款正常支付的前提下,方才向乙方支付。如果发包人工程款欠付,乙方愿意相应比例部分待发包人支付后再支付。
5、价款支付方式可选择电汇、银行汇票、承兑汇票或转帐支票,具体方式在实际价款支付时甲乙双方共同协商确定。
四、双方权利及义务
1、双方指定现场代表
甲方现场代表: 王胜涛, 联系电话 186*****179
乙方现场代表:,联系电话 ;甲方每次联系本号码,不得出现不接听或非本人接听的情况,如果发生,本合同的机械费用将推迟或暂停支付,乙方不得提出任何异议 。
双方更换各自代表时,应及时通知对方,以确保设备顺利交接。
2、甲方责权:
2.1.保证在设备安装前达到机械设备进场安装条件。
2.2.严格按操作规程使用和操作机械设备,不得强令操作人员违章操作,否则造成的一切后果由甲方承担,并保证机械有日常维护和保养时间。有权在操作人员违章或不服从现场管理时,要求乙方重新配备操作人员;甲方有权对乙方设备及其他乙方自配设备进行检查,对不符合标准的,甲方有权责令乙方定期整改。
2.3.机械使用完毕,甲方应配合乙方的机械退场工作。非乙方原因,导致设备不能正常拆除、退场,每拖延一天按正常租赁费的30%收取。
2.4.负责对机械操作人员进行真实考核。
2.5.负责提供设备接电、接水点,并将电源提供至开关箱(距设备中心3米之内),开关箱由乙方提供。
2.6.承担现场设备消耗的水、电费用;按照乙方提供图纸制作设备基础,承担设备基础制作的费用。
2.7.负责配合乙方搭拆设备工作范围的安全防护,保证达到相应标准。甲方负责设备在现场的安全保卫工作,因甲方原因造成的设备损坏,应由甲方承担损失。
2.8.参与审定乙方(或安拆单位)编制的设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并监督实施。
3、乙方责权:
乙方资质要求及租赁设备质量要求
乙方应具有相应的国家和地方政府授予的租赁资质、安装资质、拆除资质;否则乙方须委托具有安拆资质的单位进行机械的安装、拆除工作,并将委托合同放甲方进行备案,乙方并对安拆人员的安全负全部责任。乙方所用机械为使用一年以内的新机械。因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达到约定的等级时或未获得合同约定的质量奖项时,由乙方承担违约责任。
乙方提供的设备应符合国家和当地政府市场准入要求,乙方应向甲方出具相应的性能检测报告、使用合格证及其它证明文件。
3.1所有工人入场前必须提供个人健康体检合格证明后,方可入场。
电梯司机必须身体健康,持有特种作业人员上岗证上岗且不得超龄,男不得超过60周岁,女不不得超过55周岁;
3.2 应在约定的日期内提供全新、变频、性能良好的机械设备,每拖延一天按双倍租赁费扣除。
3.3 协助甲方对设备进行定位及基础制作;负责预埋件的制作、埋放并承担制作(含材料)、埋放费用,费用已含在合同价款中。
3.4 乙方与甲方共同负责现场安全管理和租赁机械设备操作人员的安全教育及任务交底。乙方应对现场施工电梯安全管理和操作人员进行安全教育等工作,配备有相应操作证的操作人员,并将操作证复印件交甲方备案,并向甲方出具进入现场操作人员的上岗操作证书及操作人员与乙方之间的劳务合同或用工协议。因乙方或现场操作人员原因导致安全事故的、现场操作人员因劳动用工或合同用工发生劳动争议的、现场操作人员发生任何伤害和工伤事故的,由乙方承担责任和经济费用支出,并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
乙方的各种证件如有造假或人证不相符,按照公司规定,每发现一人罚款1000-2000元/次。
3.5 大型设备在租赁期内的修理由乙方负责,甲方须提供必要配合,维修费由乙方承担。设备每月累计维修时间不得超过三天。
3.6 按照有关规定做好现场机械管理及人员管理,随机资料完整,保持设备外观整洁、标识清晰,符合现场CI要求,并应在各级组织的安全文明检查中达到优良标准。
3.7 乙方应经常保养维修所有设备,保证设备正常运转。
3.8 所提供设备及附件符合国家及地方标准要求。
3.9 分包人的三项证件(营业执照、施工资质证书、安全生产许可证)必须保证有效,否则由此造成的损失均由分包人自行负责。
3.10 因乙方管理不善造成的人员伤亡及其他损失由乙方承担责任。
3.11 乙方保证施工电梯24小时正常运转,操作工随叫随到。
3.12 乙方派常住现场机械管理员一名,负责现场施工用的电梯设备、机械的管理,并
代表甲方对设备机械的检查,该费用包含在租赁费内。现场机械管理员必须常驻现场;如发现不在现场,按照公司规定,每发现一次罚款1000元/次。
3.13 乙方负责看护机械、设备、电缆等,若丢失均有乙方负责。
3.14 乙方(或安拆单位)负责编制设备安拆方案及设备使用的有关方案和技术交底,并交由甲方审定.
3.15乙方司机应遵守甲方的劳动纪律,对设备支设位置进行提出合理化建议,随时观察机械旁边坡的稳定性,遇到倾斜情况立即停止施工并及时汇报;
3.16因乙方司机操作不当或违规操作造成的一切损失,由乙方承担。
3.17乙方电梯司机及其他人员的食宿由乙方自理,并承担相应费用。
3.18乙方提供的机械及操作人员,应安全、可靠否则发生事故造成的损失及责任均由乙方承担。乙方在现场的一切管理活动需遵守现场的各项规章制度,听从甲方的指挥安排,人员进入现场应统一着装。甲方认为乙方派驻现场工作人员不合格的,有权通知乙方更换不合格人员,乙方应在甲方通知后24小时内派合格人员到场工作。
3.19设备出现故障时,乙方要及时、积极的安排抢修人员,以免影响甲方工期,且保证最迟在2小时内将其修复,并承担设备维修、配件费用及调配泵所需的一切费用。乙方超过2小时仍不能修复,甲方有权视情况对乙方进行经济处罚。乙方应承担因设备不能正常工作给甲方带来的误工费、增加投入设备使用费等一切损失。
3.20施工电梯的驾驶室必须安装人脸识别系统或指纹识别器、楼层呼叫器系统,并安装调试到位,保证正常使用。如果使用过程中不能正常使用,乙方负责及时更换,费用含在合同价款中。
3.21专用配电开关箱、电缆均需符合规范要求。
五、违约与赔偿
1、乙方未按合同约定时间提供租赁设备,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,每延误一天还应承担 5000 元/天的违约金。
2、乙方未按甲方要求提供租赁设备,致使甲方不能如期正常使用的,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担5000元/次违约金。
3、乙方未按照甲方要求或国家及施工所在地相关规定按时完成租赁物检测备案相关手续,致使甲方不能按期使用,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担合同价款 20% 的违约金。
4、乙方随租赁物派驻现场的人员出现其资格不适合、能力缺陷以及不服从甲方管理等问题时,甲方有权要求乙方在其规定的期限内更换,乙方除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担 5000元/人的违约金。
5、因租赁设备本身以及乙方操作不当造成的任何责任和一切经济损失均由乙方承担,除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担 10000 元/次的违约金。
6、因乙方未能履行租赁物的保养和维修义务,或因机械设备自身故障原因,或因擅自停机造成甲方的损失,乙方除应赔偿给甲方带来的误工费、增加投入使用费等一切损失外,还应承担5000 元/次的违约金。
7、乙方未按合同约定和甲方的要求提供齐全的租赁设备的相关证明性文件等资料,或者乙方提供的资料不真实,乙方除应赔偿给甲方带来的一切损失外,还应承担合同价款 20% 的违约金。
8、乙方原因导致知识产权侵权、安全事故、劳动争议等纠纷(包括但不限于第三方因侵权行为诉诸法院、仲裁委等纠纷),乙方除应赔偿给甲方带来的一切损失外,还应承担合同价款 20% 的违约金。
9、上述乙方应承担的违约金、赔偿金及合同规定应扣款项,甲方有权在当期付款金额中直接扣除,不足扣的可向乙方索赔。甲方未扣除该等款项的,不视为甲方放弃其应享有的权利,而做为乙方欠甲方的到期债务,甲方保留随时清还该债务的权利。
10、如发生4.1-4.9款约定的违约行为,且乙方未在甲方通知期限内采取有效措施纠正其违约行为,甲方有权采取以下第 2 种方式解决:
(1)按甲方认为适当的条件和方式承租类似租赁物,乙方应承担相应的费用,并继续履行合同义务。
(2)通知乙方终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
11、未经中国建筑第八工程局有限公司的同意,该合同中其余当事人的债权不得全部或部分转让给第三人,单方向中国建筑第八工程局有限公司发出的债权转让通知不发生法律效力。
六、不可抗力
不可抗力系指签约双方在缔结合同时所不能预见,并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时,履行合同的期限应予以延长,延长期限相当于不可抗力所影响的时间。
乙方负责租赁机械设备在现场的财产保管并办理财产保险。因不可抗力事件导致租赁机械设备损毁、灭失的,由此产生的损失和费用由乙方承担
七、争议解决
遇争议问题双方协商解决,协商不能达成一致意见时,提交下列第(1)程序解决:
(1)向青岛仲裁委员会申请仲裁。
(2)向合同签订地人民法院起诉。
八、关于签证:
1、承包人安排需要办理签证的工作内容需提供正式的项目指令单;
2、现场工程签证使用统一格式;
3、凡涉及工程量的签证必须写明所签的量,不允许只签名字或只签”情况属实”的字样,对分包人的签证内容应逐项给予认可,凡涉及合同外价款的问题,应上报合同外价款签证单;签证发生后5日内上报项目部,过期视为放弃该项签证费用不再给予办理。
4、签证内容不满一页者应画出终止符号(波浪线);
5、另有其他附录或简单图形者,应在签证单中注明见╳╳附录(应带有签字及盖章)等。任务通知单不作为结算依据,任务书下达工作完成后应进行验收并另外办理相关签证;
6、承包人对发包人的施工组织设计或方案不能作为分包人对承包人的结算依据,如有其他技术措施必须另外办理签证;
7、有以下情况者签证不予结算:
(1)无承包人现场人员签字或签字不全者(必须由两个以上人员同时签字);
(2)有签字未加盖承包人项目印章者及有承包人项目印章无现场人员签字者;
(3)直接拿承包人对发包人的签证者。
(4)无承包人项目经理签字者。
(5)承包人人员签证有涂改者。
8、签证应在事件发生5日内上报承包人,逾期不报者视为自动放弃。
9、签证须及时办理:事件发生后分包人必须及时把签证报至承包人,逾期视为自动放弃;签证后面必须附有项目相关人员签字的工作联系单或指令等,签证实行当月封存,每月的21日封存上月的21日及以后至当月的20日期间的签证,逾期不予补办,不按规定日期上报的视为自动放弃所发生的签证费用,进行零封存。
九、合同的生效、终止
合同订立时间:年 月 日
合同订立地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路8号
本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效,合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。
十、其他
10.1本合同是双方合作的法律文件,对双方具有法律约束力。
10.2关于安全生产的约定详见《建设工程总分包安全管理协议》。
10.3本合同经双方签字盖章后即行生效,至双方履行完全部合同规定条款后失效。
10.4本合同一式六份,甲方执五份,乙方执一份。
10.5承包人有权利给分包人合同价款10-15%的房产以抵工程款,所抵房产可以是非分包人所施工的本合同工程以外的房产,具体房产另行确定
11、附件:
附件一:《施工电梯租赁、进出场及安拆单价表》
附件二:《分包工程签证单》格式
附件三:《合同外价格确认单》格式
附件四:《分包签证月度封存》格式
附件五: 项目安全生产协议书
附件六: 分包人代表的授权委托书
附件七: 建筑劳务企业规范用工承诺书
附件八: 廉政合同书
附件九: 节电协议书
附件十: 节水协议书
附件十一:项目施工用水参考定额
附件十二:工程质量管理专项协议
承包人:(公章)分包人:(公章)
中国建筑第八工程局有限公司
住所:住所:
山东省青岛市崂山区秦岭路8号
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
附件二:《分包工程签证单》格式
分包工程签证单
工程名称:第页共页 编号:
□减少项目 □增加项目 □设计变更 □增加工程 □计时工 □其它签证
事项签证内容描述及签证金额计算过程:
分包人:(盖章)代表签字:日期:项目经理部经办工程师意见:
项目商务经理审核意见:
项目经理审核意见:
派驻地区成本管理部副经理审核意见:
公司成本管理部经理审核意见:
注: 1、项目部工作指令、工程变更(联系)单等签证依据作为签证单的附件。
2、单项签证5万元(含)以上,经公司成本管理部经理审核确认后生效。
3、单项签证10万元(含)以上的签证单无效,双方须另行签订协议。
附件三:《合同外价格确认单》格式
合同外价格确认单
工程名称: 第 页共 页 编号:
价格确认
事项价格事项及包含工作内容详细描述、费用计算详细过程:
分包人:(盖章)负责人:(签字)日期:项目经理部初步审核意见:
项目商务经理: 项目经理:派驻地区成本管理部副经理:
地区经理:注:单项总价5万元以上(含)的确认单无效,双方须另行签订补充协议。
附件四:《分包签证月度封存》格式
中国建筑项目管理表格分包经济签证月清确认单表格编号CSCEC8B-CM-B10413项目部名称共页第页分包方名称编号序号分包方式签证编号签证主要内容分包报送日期报送值(元)签证经办人签证提交日期项目部审批日期签证金额(元)其中签证零工(元)合计(元)备注合计经双方核定,自上月21日至本月20日共发生签证 份,签证金额共计 元,除此之外,本月不再发生任何签证;自开工累计发生签证 份,签证金额合计元。项目经理签字:分包商签字盖章:
附件五:项目安全生产协议书
安全生产协议书
甲方(全称):中国建筑第八工程局有限公司
乙方(全称):
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规以及地方有关规定,本着“总包统一负责、分包各负其责”的安全管理原则,强化安全生产管理,逐级落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工生产顺利进行,遵循公平、守法、诚信的原则,双方就本工程施工安全事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
2.工程地点: 济南市天桥区北园大街247号
3.分包形式: 设备租赁
4.分包范围: 施工电梯租赁
二、管理目标
1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生。
2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100 %,杜绝现场重大隐患、违章的出现。
3.做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工作,采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。
4.确保施工现场创建“山东省安全文明示范工地”;确保满足甲方CI战略的要求。
5.落实国家和地方治理大气污染的措施,降低环境污染。
6.严格执行施工现场动火作业制度,加强监管,确保施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的保卫工作,杜绝刑事案件发生。
三、安全生产要求和管理责任划分:
1.甲方对整体工程的安全生产负总责,承担管理责任;乙方应当服从甲方的安全生产管理,对其分包范围的安全生产具体负责。乙方不服从管理导致生产安全事故的,乙方承担所有责任,并且赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
2.乙方施工过程中忽视安全生产,不服从甲方安全生产管理,进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失的,事故责任任由乙方独自承担。
3.乙方必须取得安全生产许可证和具备相应资质,满足当地建设行政主管部门对乙方的管理要求。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险,队伍入场应进行三级安全教育后上岗,特种作业人员应持有效证件上岗。
4.乙方进入施工现场后,必须遵守甲方现场安全生产各项规章制度,加强自身管理,履行己方责任,保证项目安全管理的能力,配置合格充足的安全生产专职管理人员,确保安全文明管理目标的实现,因乙方未按甲方要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重或给交叉施工作业人员造成威胁时,甲方有权对其给予经济处罚直至终止合同、清除出场,同时乙方承担由此造成的经济损失和责任。
5.禁止乙方将其承包的工程非法转包,如乙方有非法转包行为,一切责任由分包承担。由此原因发生事故造成甲方或第三方受到损失的,由乙方赔偿一切损失。
6.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守、执行工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关安全文明施工的各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工作业人员的安全与健康。
7.乙方应遵守甲方对现场的统一布置,乙方在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前向甲方提出申请,经甲方批准后方可占用,未经甲方批准,乙方一律不准私自搭建临时设施。
8.乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是检验合格,符合国家、工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门安全使用标准。若因乙方违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具,甲方将给予收缴,在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故,责任均由乙方承担。
9.乙方应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内的安全生产管理,并有责任维护防护设施的正常使用,不准任意移动、破坏防护设施(如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等),因施工作业必须改动时,需经甲方书面同意并提供临时防护设施后方可改动,否则乙方承担一切后果责任。
10.乙方严禁进行电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业。乙方对此进行违章指挥、违章作业造成火灾和人身伤害事故的责任和经济损失由分包方独自承担。
11.乙方必须执行下列安全管理制度:
11.1安全技术方案报批制度:乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施,须报甲方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。
11.2乙方必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全活动制度,并做好跟踪检查管理工作。
11.3乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:
11.3.1乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全培训、考试合格后持有效证件方可组织施工;
11.3.2乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人须接受安全培训、按规定参加考核取证,未定期进行审核的视为无证上岗;
11.3.3乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工,如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗;
11.3.4乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有效证件上岗;
11.3.5乙方工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育;
11.3.6乙方必须执行各项安全活动制度。
12、安全检查制度:
12.1乙方必须接受甲方及其上级主管部门和各级政府、行业主管部门的安全生产检查,否则造成的后果均由乙方承担;
12.2乙方必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;
12.3乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度。
13.乙方必须严格执行安全检查整改消项制度,做到定人定时定措施整改。
14.乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度:
14.1乙方自带的各类施工机械设备,必须是符合质量安全技术标准,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
14.2乙方的中小型机械设备的安装、布置必须符合现场安全管理规定,安全防护设施报经甲方验收合格后方可投入使用;
14.3乙方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报甲方,由甲方组织进行专业验收;乙方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足工程所在地建设行政主管部门或其相应的职能部门有关规定。
15.乙方须执行安全防护验收和施工变化后交接检验制度。
16.乙方必须执行个人劳动防护用品配备管理制度。
17.乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
18.乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:
18.1如果发生因工伤亡事故,乙方应立即以最快捷的方式通知甲方的安全部门或项目领导,报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场。
18.2在抢救伤员时必须移动现场设备、设施的,要注意抢救过程中的安全,并做好相应的记录或拍照,甲方为抢救提供必要的条款。
18.3乙方要积极配合甲方及其上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包承担。
18.4乙方须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
18.5如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为乙方员的,乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由乙方先行支付,因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。
19.乙方必须执行安全工作奖罚制度:乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
20.乙方必须执行安全防范制度:
20.1乙方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;
20.2乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
20.3乙方的分供商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
20.4施工现场内,乙方必须按甲方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
20.5甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方中不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意;
20.6施工现场和工人操作面,必须严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境;
20.7对不符合安全规定的,甲方的安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从乙方租赁款中加倍扣除;
20.8凡重要劳动防护用品,必须按甲方指定的厂家购买。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。乙方对个人劳动防护用品发放应满足生产使用要求,并严格按规定要求配戴。否则,甲方有权采取措施,若因购置伪劣产品而发生事故和造成经济损失由乙方独自承担责任。
20.9乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备;
20.10乙方应在进场后7天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和应急预案以及自身的安全管理条例,以报甲方批准,但此批准并不减轻因乙方原因引起的安全责任;
20.11乙方应指定专职安全员负责监督、管理安全方案和措施的实施,并在班组建立安全巡查员制度。
四、现场文明施工及其人员行为的管理:
1.乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方CI战略的要求,按甲方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理;
2.乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责;
3.乙方应按照甲方要求建立健全工地有关安全文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;
4.乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪,禁止上班喝酒、寻衅闹事;
5.乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,乙方应赋予安全管理人员相应的权利;
6.乙方应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个合同期间,自始至终在工人所在的施工现场和住所,配有医务人员、紧急抢救人员和设备,并且采取适当的措施以预防传染病,并提供应有的福利以及卫生条款;
7.乙方的生活区应按照国家、地方及甲方要求执行。
五、甲方对乙方的奖罚除按双方签订的《安全生产责任状》进行考核外,还应按甲方的《安全生产管理制度》中的安全奖罚制度执行。由于乙方自身原因受到政府机关处罚的,乙方独自承担由此产生的一切责任。
六、现场奖惩管理要求
序号处罚事项处罚方式1发生一般事故每起罚款10--30万元;
停止所在地区经理部投标1年,期满后重新评价发生较大及以上事故每起罚款30--50万元;
列入黑名单,全公司内禁止使用在同一项目发生两次以上事故的每起罚款50万元以上;列入黑名单,全公司内禁止使用2发生重伤事故每起罚款5--10万元3发生轻伤事故每起罚款1--5万元4发生火灾、食物中毒、恶意越级上访、聚众闹事、群殴等其它造成不良社会影响的事件、事故每起罚款1--10万元5发放不合格安全防护用品或未向作业人员提供合格防护用品每次罚款200元/人6拒不落实防护设施建设、隐患整改要求或擅自破坏防护设施每项罚款500--2000元7作业人员不正确使用防护用品每人次罚款50元8特种作业人员不足或未持有效证件上岗,危及安全生产每人次罚款1000元9使用未经验收或验收不合格的设备、设施、料具、工具每项罚款1000元10擅自拆除设备设施保险、限位或造成保险、限位失灵每项罚款1000元。11未做到工完场清、规范堆料,造成基坑坍塌、通道受阻、现场混乱每处罚款500元12在宿舍内私自接电、使用大功率电器、使用煤气每间宿舍罚款500元。13宿舍、食堂(卫生许可证、健康证)、浴室、厕所等设施管理混乱,达不到管理要求每项罚款500元14不服从总包项目部安排,造成现场存在安全隐患每项罚款200--2000元15不执行总包项目部安全技术措施、交底,造成现场存在安全隐患每项罚款200--2000元16提供虚假证件、资料、证书每项罚款500--2000元17现场存在吸烟、随地大小便、穿拖鞋、赤背等行为每人次罚款100元18专职安全管理人员配备不足每人每天罚款500元19其它应当处罚的事项,处罚金额参照以上条款注:未尽事宜按项目经理部安全管理制度和双方安全协议规定执行,执行处罚时应开具通知单,处
罚可通过扣减安全生产保证金、工程款或缴纳现金等方式落实,现金罚款应交财务统一管理。
七、本协议的签订并不免除乙方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件,并与其具有同等效力。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
负责人:负责人:

年 月 日 年 月 日

附件六:分包人代表的授权委托书
授 权 委 托 书
(含营业执照和被授权人身份证复印件)
兹授权我公司同志,身份证号码:为我公司合法授权代理人,以本公司的名义全权负责工程的(施工内容)的(□投标□签约□履约□结算□其他)事宜,具体权限如下:
1. 签署一切文件和处理与之有关的一切事务;
2.
3.
4.
有效期限:自授权委托书签发之日起至 止。
在上述授权范围和期限内,代理人所实施的行为具有法律效力,本公司均予以认可并承担相应法律后果。若有授权变动,我公司将以书面形式通知贵公司,如果我公司未及时通知,所造成的一切经济责任和法律后果由我公司承担!
代理人无转委托权。
代理人: (签字或盖章)
身份证号码:              
职务:  
授 权 人:(公司签章)
法定代表人:(签字或盖章)
授权委托日期: 年 月 日 附:
授权人营业执照复印件
附件七:建筑劳务企业规范用工承诺书
建筑劳务企业规范用工承诺书
为规范施工分包和劳务用工行为,保障劳务工合法权益,促进建筑市场健康有序发展,本企业从事建筑施工分包和使用建筑劳务工作下列郑重承诺:
一、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度,依法进行施工分包和用工管理,不搞挂靠和接受挂靠,不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。
二、本企业使用劳务工人,保证做到先培训,后上岗,持证率达到80%以上。
三、企业使用建筑劳务工,依法与劳动者本人签订书面劳动合同,明确双方的权利和义务,详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任,并经双方签字(章)认可。
四、企业严格按照劳动合同约定向劳务工发放劳动工资,不管在任何情况下,决不拖欠劳务工工资,每次发放工资经劳动者本人签字。
五、企业接受总承包方的监督与管理。执行总包方劳务用工和工资支付的相关规定,按时足额缴纳劳务工资保障基金,在总包项目经理部的直接监督管理下,做好劳务工工资支付工作。并按照总包方的要求,按时报送工资支付情况统计表。
六、在有条件的地区,委托总包方在银行开设“劳务工工资专户”,建立工资卡,将工资直接打入劳务工个人卡中,并接受总包方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。
七、企业发生资金矛盾时,无条件先行支付劳务工工资。
八、企业拖欠劳务工工资,且处置不当导致引起工人上访,造成不良影响的,除对相关责任人作严肃处理外,愿根据分包合同约定,接受中止分包合同的处理。并按照拖欠克扣额的50-100%缴纳违约金。
九、企业成立劳务工工资支付纠纷处理领导小组,法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人,并有专人负责此项工作,保证把纠纷化解在本企业,决不以任何借口进行推诿,拖延。一旦发生上访事件,企业及时向地方政府汇报,主动靠上去做工作,争取最大限度化解矛盾,减小负面影响。
十、企业在每个建筑工地张贴建筑劳务工人工作纠纷处置告示,公布劳务工工作管理制度,发生纠纷的处理程序,企业和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。
十一、企业严格遵守总包方安全管理规章制度,履行安全生产协议,做好劳务工人安全教育培训工作,接受总包方安全生产
监督检查并承担相应的责任。
承诺单位:(盖章)联系电话:
承诺人: 承诺日期:
附件八节 电 协 议 书
为进一步搞好项目的绿色文明施工,提高对节电与电资源的利用,加强节电与用电的管理,经甲、乙双方协商一致,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:
1、工程概况及分包工作内容
工程名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
工程地点:济南市天桥区北园大街247号
协议主要内容:各班组用电量及节电用电责任。
2、工作期限
计划工作日期:年 月日至年月日。
3、用电指标
项目用电指标包括:施工用电低于定额用电量的95 %,生活用电按照每人每天3度,生活用电单独计量,根据施工人数实时控制。
4、甲方的权利及义务
1)甲方应将用电连接供应至各特定区域,保证用电单位用电安全及到位。
2)对有破损的用电气设备应及时安排相关人员进行维修或更换。
3)对各区域用电及时进行计量考核登记,对临时用电情况进行巡视检查。
4)对于发现电气设备及线路损坏的现象,甲方有权按照本协议的规定对乙方进行处理。
5、乙方的权利及义务
1)乙方有权要求甲方将各区域用电供应到位,对于用电设备紧张的区域,乙方
有权要求甲方进行加设,对破损未及时进行维修与更换的,有权要求项目部及时进行处理。
2)乙方应爱护现场临时用电设施,不得故意损坏。
3)乙方在用电后,应及时对用电设备进行关闭,不得随意浪费电源。
4)自觉遵守项目部对于施工临时用电的相关规定及要求。
6、用电管理与检查
1)本工程项目经理为临时用电的安全第一责任人,负责组织建立健全临时用电安全管理制度,组织建立临时用电的安全技术领导管理小组。
2)、严格遵守有关临时用电的技术要求,对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实,及时整改。
4)对违反临时用电协议规定的施工人员,一经查出,项目部将严肃处理。 若发现私拉乱扯用电的现象,每次罚款100元,发现故意损坏用电设备的除照价赔偿外,每次罚款200元。有无理取闹的每次罚款500元。
7、协议份数
本协议和合同 具有同等效力,本协议自双方签字之日起生效, 至协议款履行结束后失效。
甲 方(公章):
代表人:
乙 方(公章):
代表人:
日期: _______年_____月_____日
附件 9
中国建筑第八工程局有限 公司
项目廉政合同书
项目名称: 山东大学第二医院医技综合楼工总承包工程
甲方名称: 中国建筑第八工程局有限公司
乙方名称:
项目廉政合同书

项目名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
项目地点:济南市天桥区北园大街2417号
甲方名称:中国建筑第八工程局有限公司
乙方名称:
为确保甲方对业主的承诺,高效、优质共同完成施工任务,争创优质工程。保证山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程施工电梯施工合同(合同编号: 3-87- )双方能够高效廉洁地履行,维护双方合法权益,经双方协商达成一致意见,特订立如下廉政合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家的有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
2.严格执行建设工程承(发)包合同文件,双方自觉按合同规定办事。
3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则,不得为获取不正当的利益,损害国家、集体利益和个人合法权益。
4.建立健全廉政教育制度,开展经常性教育活动。监督并认真查处违法违纪行为。公布廉政合同书的责任内容和举报电话。
5.加强相互监督,发现对方在业务活动中有违反廉政合同书规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
第二条 甲方的责任
1.不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券(卡)、贵重物品和
好处费、感谢费等。
2.不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
3.不准参加有可能影响公正执行公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动。
4.不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
5.不准要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游提供方便。
6.不准向乙方介绍或推荐为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
7.不准以各种理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等。
8.甲方工作人员不得为乙方多结算工程量、多结算工程款,并从中
收受回扣,谋取私利。
9.甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求,而故意刁难乙方。
第三条乙方的责任
1.不准以任何理由向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券
(卡)、贵重礼品腐蚀拉拢甲方工作人员。
2.不准以任何名义或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3.不准以任何理由安排甲方人员参加超标准宴请、娱乐活动及参与带有黄、赌性质的娱乐活动。
4.不准为增加结算,以任何方式对甲方人员行贿。
不准为甲方人员购臵或提供通讯工具,交通工具和高档办公用品等。
第四条违约责任
1.甲方工作人员有违反本廉政合同书第一、二条,按管理权限,依据有关规定,给予责任追究处理;情节较重,给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任;给乙方造成经济损失的, 以主合同相关条款约定的内容为依据,应予以赔偿。
2.实行《项目风险抵押目标责任制》的甲方项目经理部,甲方工作
人员因违反本廉政合同书第二条,除按上一款规定处罚外,还将全额扣除其已缴纳的项目风险抵押金,且违约责任人不得享受项目任何兑现奖励。
3.乙方单位或个人有违反合同约定的行为,情节轻微的,收缴乙方交纳的部分质保金;情节较重并给甲方造成损失的,乙方赔偿甲方直接经济损失,并取消乙方在甲方的工程分包资格。
第五条 双方约定如下事项
1.本合同由 公司纪检监察部 负责监督,举报电话:0532-686
93726,举报邮箱: qdgsjubao@163.com ;由 公司合约法务部 负
责本合同的验收。
2.双方其他约定: 无。
第六条本廉政合同书作为 山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程防水施工合同的一部分,并具有同等法律效力,经双方签署后立即生效。
第七条本廉政合同书的有效期为双方签署之日起至甲乙双方工程合同履约完止。
第八条本廉政合同书一式三份,甲乙双方各执一份,甲方上级纪
委一份。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方委托人(签字):乙方委托人(签字):
年 月 日 年 月 日
附件十节 水 协 议 书
为进一步搞好本项目的绿色文明施工,提高对节水与水资源的利用,加强节水与用水的管理,经甲、乙双方协商一致,双方订立如下协议条款,共同遵照执行:
1、工程概况及分包工作内容
工程名称:山东大学第二医院医技综合楼施工总承包工程
工程地点:济南市北园大街247号
协议主要内容:各班组用水量及节水用水责任。
2、工作期限
计划工作日期:年月日至年月 日。
3、用水指标
项目用水包括施工用水和生活用水,具体指标包括:施工用水1.8 立方米/万元产值;卫生设施用水定额为15升/人?天;食堂用水定额为40升/人?天;洗浴用水定额为80升/人?天(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为50升/人?天;
4、甲方的权利及义务
1)甲方应将用水连接供应至特定区域,保证用水单位的用水到位。
2)对有破损的用水设备应及时安排相关人员进行维修或更换。
3)对各区域用水及时进行计量考核登记,对临时用水情况进行巡视检查。
4)对于发现有偷、跑、漏、长流水的现象,甲方有权按照本协议的规定对乙方进行处理。
5、乙方的权利及义务
1)乙方有权要求甲方将水供应到位,对于用水设备紧张的区域,乙方 有权要求甲方进行加设。
2)乙方应爱护现场临时用水设施,不得故意损坏。
3)乙方在用水后,应及时对用水设备进行关闭,不得随意浪费水源。
4)自觉遵守项目部对于项目临时用水的相关规定及要求。
6、用水管理与检查
1)本工程项目经理为临时用水的安全第一责任人,负责组织建立健全临时用水安全管理制度,组织建立临时用水的安全技术领导管理小组。
2)、生活区应注意保证消防管路畅通,消防设施完备且箱前道路畅通,无阻塞或堆放杂物。
3)、严格遵守有关临时用水的技术要求,对检查发现隐患的问题由项目安全员认真落实,及时整改。
4)对违反临时用水协议规定的施工人员,一经查出,项目部将严肃处理。 若发现偷、跑、滴、漏、长流水的现象,每次罚款20—50元,发现故意损坏用水设备的除照价赔偿外,每次罚款100元。有无理取闹的每次罚款200元。
7、协议份数
本协议 和合同具有同等效力,本协议自双方签字之日起生效, 至协议款履行结束后失效。
甲 方(公章):
代表人:
乙 方(公章):
代表人::
日期: _______年_____月_____日
附件十一项目施工用水参考定额
一、施工用水参考定额
序号用水对象单位耗水量备注1浇注混凝土全部用水L/m31700-24002搅拌普通混凝土L/m32503混凝土养护(自然养护)L/m3200-4004冲洗模板L/m255搅拌机清洗L/台班6006人工冲洗石子L/m31000当含泥量为2%-3%7砌砖工程全部用水L/m3150-2508抹灰工程全部用水L/m2309浇砖L/千块200-25010抹面L/m24~6不包括调制用水11楼地面L/m2190主要是找平层12搅拌砂浆L/m330013上水管道工程L/m14下水管道工程L/m
二、施工用水不均衡系数
编号用水名称系数K2现场施工用水1.5K3施工机械、运输机械2
三、分项生活用水量参考定额
序号用水对象单位耗水量1生活用水(盥洗\饮用)L/人.日20-402食堂L/人.次10_20
四、消防用水量
序号用水名称火灾同时发生次数单位用水量1施工现场消防用水2施工现场在25ha内一次L/S10_153每增加25ha一次L/S5施工供水设施
一、确定供水数量
1、现场施工用水量可按下式计算:
q1=K1(ΣQ1*N1/T1*t)K2/8*3600
式中 q1——施工用水量(L/S)
K1——未预计的施工用水系数(1.05-1.15)
Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)[10M2]
N1——施工用水定额(见表34-27)
T1——年(季)有效工作日(d)[2006.3-2006.12]
t ——每天工作班数(班)
2、施工机械用水量可按下式计算:
q2=K1ΣQ2*N2*K3/8*3600
式中 q2——机械用水量(L/S)
K1——未预计的施工用水系数(1.05-1.15)
Q2——同一种机械台数(台)
N2——施工机械台班用水定额,参考表34-29中的数据换算求得
K3——施工机械用水不均衡系数(表34-28)
3、施工现场生活用水量可按下式计算:
q3=P1*N3*K4/t*8*3600
式中 q3——施工现场生活用水量(L/S)
P1——施工现场高峰昼夜人数(人)
N3——施工现场生活用水定额(一般为20-60L/人*班,主要需视当地气候而定)
K4——施工现场用水不均衡系数(表34-28)
t ——每天工作班数(班)
4、生活区生活用水量可按下式计算:(不计)
q4=P2*N4*K5/24*3600
式中 q4——生活区生活用水量(L/S)
P2——生活区居民人数(人)
N4——生活区昼夜全部生活用水定额,第一居民每昼夜为100-120L,随地区和有无卫生设备而变化;各分项用水参考定额见表34-30
K5——生活区用水不均衡系数(表34-28)
5、消防用水量(q5),见表34-31
6、总用水量(Q)计算:
(1)当q1+q2+q3+q4≤q5时,则Q= q5+0.5*(q1+q2+q3+q4)
(2)当q1+q2+q3+q4>q5时,则Q= q1+q2+q3+q4
(3)当工地面积<5ha而且q1+q2+q3+q4<q5时,则Q= q5,最后计算出的总用量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。
投标书
中国建筑第八工程局有限公司:
1、根据已收到 的招标文件,遵照招投标管理有关规定,我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后,我方同意接受全部招标条件,按报价书的价格和上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标,我方保证在 年 月 日开工, 年
月 日竣工,即 日历天内竣工并交付整个工程。
3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间我方的投标有可能中标,我方将受约束。
4、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成我们双方的合同。
5、如果我方中标,我方提交合同价款 的金额,经贵方同意的银行保函,作为履约保证。
6、我方金额为人民币元的投标保证金与投标书同时递交。
投标单位:(盖章)
单位地址:
法定代表人:(签字、盖章)
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行名称:
银行帐号:
开户行地址:
开户行电话:
日期: 年 月 日
资 信 证 明和招标人合作过的项目驻现场项目经理质量情况进度情况安全文明情况维护保修情况合同签订及结算是否扯皮是否出现过纠纷备注招标人的项目经理、商务人员签字:年月日
招标开标评分表序号打分项分值1商务标-报价部分(以最低价为基准值满分,每高1%扣一分)502商务标-报价合理性103技术标-劳务管理因素54技术标-分包技术及管理能力55技术标-安全因素56技术标-环境因素57技术标-服务因素58技术标-质量因素59其它-以往结算办理、合同签订、纠纷等情况510其它-合格分包商级别5合计100
附件十二:
工程质量管理专项协议(通用版)
甲方:中国建筑第八工程局有限公司
乙方:
为保证 分包合同在质量管理和质量效果有效落实,双方合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、《中国建筑第八工程局有限公司青岛公司科技质量管理实施细则》、《中国建筑第八工程局有限公司青岛公司产品质量实测实量导则》等规定,经协商一致,订立本质量管理专项协议。
一、质量目标及施工验收依据
(一)质量目标
单位工程: 。
XXXXX分部: 。
(二)施工验收依据
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013
建筑工程施工质量评价标准GB/T50375-2016
中建八局青岛公司工程产品质量实测实量导则(2016版)
注:相关的甲方企业标准和公司文件乙方有权利至甲方处查阅。
二、 甲方的责任与权利
1、贯彻“百年大计、质量第一”的方针,执行国家有关工程质量的法律、法规,以及地方政府的工程质量的有关规定;
2、建立健全工程质量管理体系,结合项目特点制定各项质量管理制度,实行工程质量管理工作的规范化、标准化,并把相应文件发放至乙方;
3、定期或不定期对乙方有关人员进行质量教育、培训,开展工人技能考核;
4、组织施工图纸会审工作,负责解决施工图纸中的存在问题;
5、负责编制《施工组织设计》及《质量(创优)策划》,并组织乙方主要管理人员学习;
6、负责编制专项施工方案,制作工艺样板,施工前对乙方施工人员进行技术、质量交底;
7、负责审核乙方提交的装饰深化设计图;
8、对乙方采购的材料进行进场验收,有权拒绝乙方不合格产品进场(已经进场的,限期退场)。
9、施工过程中,开展技术复核,对各施工工序进行监督、检查、控制;
10、及时制止乙方的违规作业,并责令其整改或返工;
11、对专业素质差、不服从管理的施工人员,责令其限期退场。
12、组织工程质量验收,发现不合格品时,责令其整改或返工;
13、定期或不定期召开质量会议,向乙方提出质量改进的意见和要求;
14、当乙方不服从管理、重大违规作业,或发生严重不合格时,责令其停工整顿,并给予经济处罚;
15、当乙方履次不服从管理,或存在重大质量隐患拒不整改,或发生质量事故时,有权终止分包合同,责令乙方限期退场,同时保留索赔权。
三、乙方的责任与义务
1、必须自行完成所承包的工程,禁止将承包的工程转包。
2、严格执行中国建筑股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司及青岛分公司有关质量管理文件等所有规定,以及项目部的质量管理制度。
3、建立、执行质量管理规章制度和质量管理责任制,保证施工质量一次成活、一次成优。
4、根据工程规模、工程特点和甲方要求,配置相应的管理人员:项目经理、技术负责人、生产负责人、工长 人、质检员 人、测量员、资料员等,且具有规定的资格证和上岗证。进场前将管理人员名单及相关证件复印件上报甲方,进场时携带原件交甲方核验。
技术负责人、质检员应与甲方合署办公,服从甲方统一管理。
5、根据工程特点和施工难点,合理安排质量意识强、操作技能高的工人,且工种齐全,特种作业人员应持证上岗。
6、进场时,对工人进行质量教育;施工前,组织工人接受甲方的技术质量交底,并自行对各工种作业人员进行操作交底;配合甲方考核工人技能,只可安排经考核合格的工人上岗作业。
7、根据施工需要,配备必要的施工机具和设备, 并适时进行维护、保养。
8、根据施工要求,配备相应的计量、检测器具,建立管理台账,进行有效检定或校准,有效期满时及时复检。
9、按照现场标识使用合格的建筑材料,严禁使用不合格材料。施工过程中发现使用的材料存在质量问题时应及时进行反映,暂停施工等候处理。
自行提供工程物资(包括原材料、成品、半成品等)时,应提供产品质量合格证明书和出厂检验报告,经发包方、监理单位、建设单位验收合格后方可使用。需复试或现场抽检的,应承担现场取样和制作工作,并配合试验员进行见证取样。
10、施工前认真阅读、会审施工图纸,及时发现施工图纸中的存在问题并提出建议。
11、坚持样板引路的原则,分项工程施工前,应先做好施工样板,经发包方、监理单位、建设单位验收合格后,方可进行大面积施工。
12、管理人员必须认真熟悉施工图纸、设计变更、施工方案及相关的规范,在施工过程中组织施工人员坚决贯彻执行,并严格检查、监督。
13、操作人员必须严格依据图纸、方案、要求进行施工操作,施工过程中认真进行自主检查、校核和控制,并施作检查痕迹标识。对于重要工序或施工部位,配合甲方建立施工质量责任记录卡。
14、每道施工工序,施工班组都必须执行“三检制”——自检、互检、交接检。
15、质检员对每道施工工序、检验批进行施工质量检查,并建立相应记录,评定合格后,并提前4 小时通知甲方到场验收。钢筋工程完成后,在封模或浇筑混凝土之前 ,报请甲方、监理单位、建设单位进行隐蔽验收。
16、每个分项工程的施工,必须严格执行“四不准”制度:
1)没有技术质量交底,不准施工;
2)没有施工样板,不准大面积施工;
3)未经批准,不准擅自变更设计或更改施工工艺;
4)未经检查验收认可,不准施工下道工序。
17、出现质量问题或隐患时,应无条件按照甲方要求进行返修、返工等整改,直至消除隐患或问题。同时乙方有义务提供整改措施供甲方参考。
18、在有关施工工序或分项工程完成时后,按照成品保护方案,按时开展成品保护工作,并经常巡视检查,发现问题应及时修复,直至交付。
19、施工过程中,按时编制相应的工程技术资料,并及时汇总,按检验批、分项工程、子分部工程报送甲方。
20、项目经理、生产经理、技术负责人、工长、质检员,按时参加甲方召开的质量专题会议,并按照甲方要求实施质量改进工作,包括质量管理工作改进、施工质量整改等。
四、不合格处置
施工现场发生不合格(包括上级部门、业主、监理方、甲方检查发现的,或乙方自查发现的)时,应根据不合格分类,严格按照程序分别处理,严禁擅自处理一般不合格、严重不合格。
1、出现轻微不合格时,甲方通知乙方整改,乙方应随即整改,处理结束后向甲方报告处理结果;
2、出现一般不合格时,甲方发放整改通知单,乙方应及时组织返修并记录处置结果,返修完成后先进行自检,自检合格后报甲方验证;
3、出现严重不合格时,甲方发放整改通知单并制定处置方案,乙方组织实施并记录处理情况及结果,返修、返工完成后先进行自检,自检合格后报甲方验证。
不合格处置一般由乙方负责实施,处置费用由责任方承担。
(1)、工程出现渗漏,乙方应按照200% 的比例赔偿甲方所遭受的实际损失,甲方同时有权处罚乙方5~10万元,分包结算扣除该部位工程量部分。因工程施工质量粗糙、渗漏等质量问题,多次返修影响正常交付使用的,处罚乙方10~20万元。并停止乙方在甲方一年投标资格;
(2)、工程出现业主书面质量局级投诉的,处罚乙方5~10万元,相同问题重复投诉的,加倍处罚,并停止乙方在甲方两年投标资格;
(3)、工程质量在上级及行业主管部门检查中被通报批评的,或因工程质量被媒体负面曝光的,处罚乙方10~15万元。并停止乙方在甲方两年投标资格;
(4)、工程出现未按照图纸或方案施工,造成较严重缺陷或质量隐患的,处罚乙方5~10万元;未按照图纸或方案施工,影响结构安全和使用功能,尚未构成质量事故的,处罚乙方15~20万元,并停止乙方在甲方两年投标资格;
4、因乙方原因造成甲方企业诚信评价受损的,停止乙方在甲方两年投标资格,并按以下条款进行处罚:
①凡是在地方主管部门检查过程中出现质量不良行为及不规范行为的,每次处罚乙方10~20万元。
②凡是出现在地方诚信档案里因技术质量问题给个人红黄牌及不良行为记录的,每次处罚乙方10~20万元。
③凡是在地方诚信档案里因技术质量问题给企业不良行为记录的,处罚乙方10~20万元。
④凡是在地方诚信档案里因技术质量问题给企业黄牌的,处罚乙方工程总价的3%。
⑤其它类似地方政府的诚信评价要求出现受损的参照本处罚。
五、违约责任
(一)、质量管理方面
1.管理人员配置不符合要求,处以500~1000元/人次罚款。
2.未对工人进行质量教育、未对作业人员进行操作交底、安排不合格的工人上岗作业,处以20元/人次罚款。
3.使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备,处以1000~1500元罚款。对使用不合格材料的工程部位,采取必要的处理措施,费用由乙方承担。
4. 施工前未进行技术质量交底,或大面积施工前未施作施工样板,处以500~1000元罚款。
5.不按图纸、施工方案要求施工,处以500~1000元罚款,并责令改正。
6.擅自变更设计或更改施工工艺,对分包处以500~1000元罚款,并责令改正 。
7.违反现行规范、标准、政策、法令、法规,特别是违反工程建设标准强制性条文的,处以500~1000元罚款,并责令改正。
8.不按规定参加甲方召开的质量会议,或拒不执行甲方指令的,处以乙方500~1000元罚款,对有关责任人处以200~400元罚款。履次发生,加倍处罚。
9.在工程测量放线中,轴线位置、标高发生错误,处以500~1000元罚款。
10.未能严格执行“三检制”,对工序质量及分项质量造成漏检、错检的,处以500-1000元罚款。
11. 施工工序未经检查认可擅自施工下道工序的,发生不合格拒不整改的,处以1000~3000元罚款,并责令改正。履次发生,加倍处罚。
12.施工工序或检验批重复发生不合格,视情节轻重,对乙方处罚500~3000元;
13.检验批验收不合格,对工长、质检员给予处罚,第一次不合格,处罚300~500元,第二次不合格,处罚600~1000元,同一分项工程累计三个以上检验批验收不合格,责令工长和质量员退场,乙方必须另行安排其它人员,并满足规定要求。
14.擅自处理一般不合格、严重不合格,处以乙方1000~2000元罚款,对有关责任人处以300~500元罚款。履次发生,加倍处罚。
15.对执法检查中提出的重大质量问题,未认真落实整改、反馈,对乙方处以1000~3000元罚款;
16.发生工程质量事故,隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限、私自处理的,对乙方处以1000~3000元罚款。
17.发生重大质量事故,根据其严重程度及实际损失情况,处以乙方1万元以上罚款,对有关责任人处以1000元以上罚款。
(二)质量目标实现方面
未能实现质量目标乙方应承担以下违约责任:
1、下调检验批的工程价款,作为乙方应向甲方承担的违约金,计算方式如下:检验批工程价款=(1-A)×原合同价。A=目标值合格率-实测实量合格率,下调比例最大不超过10%。
2、当连续3个检验批合格率低于目标值,或出现某个检验批合格率比目标值降低10%及以上时,暂停其在公司内部投标资格2个月。
3、连续6个检验批合格率低于目标值,停止其在公司内部投标资格半年或列入不合格分包商名录。
4、检查实测实量质量达不到目标值,在后续2个月内整改后经公司主管部门复查确认能达到要求的,可返还所扣除下调部分。若后续3个月内整改都未能达到要求且态度消极怠慢,扣除下调部分不再返还,情节严重的报经公司同意更换劳务队伍。
六、甲方执行处罚时应开具处罚通知单,经济处罚可通过扣减工程款或缴纳现金等方式落实,罚款统一上缴至财务部门,由财务部门出具罚款收据。
七、本协议的签订并不免除乙方应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本协议书作为双方签订的分包合同的附件,并与其具有同等效力。
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
联系电话:联系电话:
年月日年月日

联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 施工电梯 综合楼

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询

最近搜索

热门搜索