0广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期18 号维修机库工程项目400Hz 中频电源系统及相关服务采购招标文件项 目 编 号 ： 0 8 0 9 - 1 9 4 0 G Z G 1 1 2 0 1招 标 单 位： 广州飞机维修工程有限公司招标代理单位： 广东华伦招标有限公司招 标 时 间： 二Ｏ一九年 月 日广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网1目 录第一章 投标邀请函................................................................................................................................................... 2第二章 投标须知....................................................................................................................................................... 5第三章 技术规格及要求..... ........................................................................................................................18第四章 图纸（另附）............................................................................................................................................. 35第五章 合同条款..................................................................................................................................................... 36第六章 评标细则.............................................................. ..... ..... 81第七章 投标书格式..... ................................................................................................................................82广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网2第一章 投标邀请函1.招标条件本招标项目（广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目400Hz 中频电源系统及相关服务采购项目）招标人为广州飞机维修工程有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购(项目编号：0809-1940GZG11201）项目进行公开招标。2.项目概况与招标范围本项目包括 18 号维修机库及生产辅助用房，总建筑面积约 98433.9 平方米，其中机库大厅面积 33853.3 平方米，地下建筑面积 13542.4 平方米。机库大厅可同时停放六架宽体飞机、五架窄体飞机进行大修及航线维修工作，跨度 95m+144m+95m，进深 107.65m，建筑高度 44.2m，屋架下弦标高 30m，钢网架结构，钢网架安装采用整体提升施工技术。（详见招标图纸）招标范围：机库共包括三个 400Hz 中频电源间，满足“6 宽 5 窄”的机位维修需求。每个电源间采用 2 台 180kVA 中频电源自动并联运行，自动分配供电负载，额定输出为360kVA，分别向各机位供电。中标人必须完成南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号机库工艺设备-400Hz 中频电源系统的设计、制造、检测、运输、安装、调试、试运行、验收及培训、质保售后服务等工作；以及本招标文件及合同条款规定的其他工作。交货地点：广州白云国际机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程施工现场。交货日期：2021 年 1 月 31 日前，具体详见合同条款约定。最高投标限价：人民币 650 万元。3.投标人资格要求投标人必须具有法律法规或政策规定的承接本招标项目所应具备的资质、能力并完全承认并接受招标文件的各项要求。包括但不限于如下各项：3.1 投标人须为投标产品生产制造商，同时应具有合法的经营资格及独立的法人资格，必须具有该行业丰富的经验、能够为客户提供完善、充分与及时的售后服务；具有良广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网3好的资信；3.2 已获得 ISO9000 质量体系认证或具有 CE 证明及 UL 认证证书(或等同的证书)。3.3 所投标品牌须具有 10 年以上同类 400Hz 中频静变电源的设计、制造、指导安装、服务的历史，并经常参与本技术规格及要求书中所要求的同类产品的生产和售后服务（投标人需提供书面报告以证明其可靠性）。投标人所投 400Hz 静变电源必须在中华人民共和国境内有并联使用业绩。3.4 近 3 年内没有因腐败或欺诈行为而被政府或招标人宣布取消投标资格，也没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产、清算状态（投标人须递交承诺函）；3.5 本项目不接受联合体投标(对于同一集团或总公司下属的控股单位不允许同时参与本项目的投标)。注：招标人有权对投标人所提供的情况进行实地考察，如提供的材料与事实不符，投标人应承担投标无效的风险。4.招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，请于 2019 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 8 日，每日上午 9：00 时至 12:00 时，下午 14:30 时至 17:00 时（北京时间，下同），在广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 6 楼广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 7 楼持营业执照复印件并加盖公章购买招标文件。邮购招标文件的，招标代理机构在收到营业执照复印件并加盖公章和邮购款后寄送。4.2 招标文件每标段售价 2000 元，售后不退。5.投标文件的递交5.1 投标文件递交的时间为 2019 年 7 月 24 日 09 时 30 分-10 时 00 分。5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019 年 7 月 24 日 10 时 00分 年 月 日 时 分，地点为广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 6 楼会议室广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 7 楼会议室。5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封和标记的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒收。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网46.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广东华伦招标有限公司网站上发布。7.联系方式招 标 人：广州飞机维修工程有限公司 招标代理机构：广东华伦招标有限公司地 址：广州白云国际机场北区横十路地 址：广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦6楼广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 7 楼邮 编：510000 邮 编：510030联 系 人：郭工 联 系 人：陈工电 话：***-******** 电 话：***-********传 真：/ 传 真：***-********电子邮件：/ 电子邮件：********@qq.com2019 年 7 月 1 日广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网5第二章 投标须知投标须知前附表序号 内容 说明与要求1 项目名称：广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购项目2 项目概况：本项目包括 18号维修机库及生产辅助用房，总建筑面积约 98433.9平方米，其中机库大厅面积 33853.3 平方米，地下建筑面积 13542.4平方米。机库大厅可同时停放六架宽体飞机、五架窄体飞机进行大修及航线维修工作，跨度 95m+144m+95m，进深 107.65m，建筑高度44.2m，屋架下弦标高 30m，钢网架结构，钢网架安装采用整体提升施工技术。（详见招标图纸）3 交货地点：广州白云国际机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程施工现场。4 设备名称： 400Hz 中频电源系统5 交货日期： 2021 年 1 月 31 日前，具体详见合同条款约定。6 承包方式根据招标人提供的施工图纸、相关资料及说明，按招标文件及合同规定的范围、内容和要求，以固定总价的包干形式，由中标人以包工、包料、包设计、制造和安装、包质量、包工期、包各系统调试及联合调试、包验收、包培训、包安全、包保修、包移交、包资料集齐及汇总和整理、包对施工总承包人的服从管理和配合（承担总承包服务费）、包对各专业分包单位的交叉施工与协调等的方式完成本项目。本合同价格已包括为完成本项目所需的全部费用，并已考虑本项目所有责任及风险因素以及其他不可预计的工作。7 质量标准 符合招标文件要求，一次性验收合格。8 工期要求中标通知书发出后 30 天内，中标人必须按招标文件要求提供与土建和水、电、气设计相关的详细图纸、参数和技术要求。2021 年 1月 31 日前完成设计、制造工作，材料、设备全部到现场；结合施工总承包进度计划完成安装、调试工作。9 资金来源： 企业自筹10 投标人资质等级要求 详见投标邀请函。11 招标方式： 公开招标12 招标范围及内容：机库共包括三个 400Hz 中频电源间，满足“6 宽 5 窄”的机位维修需求。每个电源间采用 2 台 180kVA 中频电源自动并联运行，自动分配供电负载，额定输出为 360kVA，分别向各机位供电。中标人必须完成南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号机库工艺设备-400Hz中频电源系统的设计、制造、检测、运输、安装、调试、试运行、验收及培训、质保售后服务等工作；以及本招标文件及合同条款规定的其他工作。13 投标文件份数：投标人必须免费提供各五份中文文件和资料（分别为一份正本、四份副本），包括图纸及相应技术文件（包括电子文件）。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网614 投标书有效期： 投标截止之日起 90 日历天。15 投标担保:人民币 6.5 万元投标保证金，须于投标截止时间前以电汇的形式提交。16 履约担保：中标人提供的履约保函为中标价款的 10%（格式见第七章），履约保函采用招标人认可的国内商业银行出具的保函。17 踏勘现场: 由投标人自行勘察现场， 招标人不组织踏勘现场。18 递交书面疑问时间方式:书面疑问时间： 2019 年 7 月 8 日 10 :00 前方式：电子邮件，********@qq.com传真：/19 招标答疑会:本项目不举行集中答疑会，若有疑问请按照投标须知前附表第 18项以传真、电邮形式提交至招标代理机构。20 投标截止时间： 2019 年 7 月 24 日 10 时 00 分21 投标文件递交地点：广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 6 楼广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 7 楼（广东华伦招标有限公司开标室）。22 开标时间地点：时间：2019 年 7 月 24 日上午 10 时 00 分 年 月 日上 ：地点：广州市越秀区广仁路 1 号广仁大厦 6 楼广州市越秀区广仁路1 号广仁大厦 7 楼（广东华伦招标有限公司开标室）。23 评标委员会人数资格审查及投标文件的评审由综合评标委员会负责，该评标委员会由 5 人组成。其中招标人评委 1 人，社会专家评委 4 人，社会专家评委在专家库中随机抽取。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网71.总则1.0 广州飞机维修工程有限公司南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号机库工艺设备项目已获有关部门的批准，并完成了各项前期准备工作，具备了开工条件。现就广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购项目进行公开招标。1.1 定义本次招标文件使用的词语有如下定义：（1）“招标人/发包人”指广州飞机维修工程有限公司；（2）“施工总承包人”指中国建筑第四工程有限公司、中建钢构有限公司；（3）“投标人”指参加广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购投标，并向招标人提交投标文件的当事人；（4）“中标人/承包人”指其投标被招标人接受，并与招标人签订承包合同的当事人；（5）“监理”指招标人委托的广州飞机维修工程有限公司南航 GAMECO 飞机维修设施三期工程施工监理单位；（6）“招标文件/招标书”指由招标人发出的本招标文件，包括全部章节和附件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成；（7）“投标文件/投标书”指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件；（8）“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报、电子邮件和传真。1.2 招标说明1.2.1广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购项目采用公开招标的方式，通过“公平、公正、公开”的原则，选择有经验、有实力、社会信誉好的投标人承担本项目的 400Hz 中频电源系统设备的设计、制造、运输、配合指导安装、调试、试运行、验收及培训、质保售后服务等工作。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网81.2.2本次招标项目属于自筹资金，建设资金已落实。1.2.3 设计单位：中国航空规划设计研究总院有限公司1.2.4 监理单位：(主)广东海外建设监理有限公司(成)广州南航工程监理有限公司1.2.5广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期工程由(主)中国建筑第四工程局有限公司(成)中建钢构有限公司为施工总承包单位，投标人中标后需服从总承包人的管理，并承担与土建及其他机电安装单位的施工协调和配合工作。1.2.6本次招标工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》进行。本招标文件解释权属于招标人与招标代理单位。1.3 查勘现场1.3.1投标人应按本投标须知前附表第 17 项所述要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有信息及资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分体现。考察现场的费用由投标人自己承担。1.3.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。1.3.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。1.4 投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人不承担上述一切费用。2.招标项目综合说明2.1 项目名称广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购项目广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网92.2 交货地点广州白云国际机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程施工现场。2.3 工程概况机库共包括三个 400Hz 中频电源间，满足“6 宽 5 窄”的机位维修需求。每个电源间采用 2 台 180kVA 中频电源自动并联运行，自动分配供电负载，额定输出为 360kVA，分别向各机位供电。中标人必须完成南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号机库工艺设备-400Hz 中频电源系统的设计、制造、检测、运输、配合指导安装、调试、试运行、验收及培训、质保售后服务等工作；以及本招标文件及合同条款规定的其他工作。2.4 资金来源由广州飞机维修工程有限公司出资，建设资金已落实。2.5 抗震等级抗震设防烈度为 6 度。2.6 现场条件2.6.1施工现场已具备进场条件，施工现场内水、电管线，施工总承包人提供水源、电源的接驳口，由施工总承包人装表计量。施工范围的具体位置和提供中标人使用的用地范围由招标人确定，坐标和标高控制基准点由招标人提供。2.6.2各投标人均应踏勘施工现场，熟悉施工现场的地形、周围环境、掌握所有与工程施工有关或对施工有影响的情况如与地质条件、当地气候情况、道路、交通流量，工程所在地的劳动力、建材市场的供应情况、现场的排水条件等，以获得可能影响投标报价的直接资料，所需发生的费用应综合考虑在报价中，无论是否开列此费用，投标人将一律被视为已确认所有的现场条件，并预料到了可能发生的任何费用。招标结束后不得以不了解现场情况为由，提出投标报价以外的费用索赔和工期索赔，对此招标人将不作考虑。2.6.3本项目提供给中标人使用的施工场地以招标人和施工总承包单位指定区域为准。未经招标人同意，不得占用施工现场边界以外的土地、道路。临时设施由中标人自行解决。由于影响施工进展而需临时设施移位、搭拆导致费用增加由中标人承担，临建搭设标准需符合国家和地方关于安全文明施工的规定。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网103.投标报价须知3.1 投标货币：投标文件的报价内容涉及的费用全部以人民币报价。3.2 除非合同中另有规定，投标报价（即投标总价）应包括设计、制造、检测、运输、安装、调试、试运行、验收、培训、售后服务、质保、总承包配合服务等工作等各项应有工作内容的费用。3.3 除招标文件中明确的需求和安装服务外，投标者应在投标文件中明示哪些完成本项目所必须的、未在招标文件中列明的器材、工具和服务不属于报价范围内，并承诺在工程实施阶段提供具体支持和指导。否则，投标人中标后需在建设过程中提供一切与 400Hz 中频电源系统安装有关的器材、工具和服务，保证项目建设的顺利完成，并且该等器材、工具和服务都已包括在投标方的报价中。3.4 投标报价应以招标人提供的施工图纸、资料和说明、招标文件及补充文件、并结合查勘现场所确认的施工现场条件、投标人编制的施工组织设计、以及一切可能影响标价的因素为依据编制。3.5 投标人应根据市场价格和企业自身优势进行报价，但不得低于其企业自身的成本价。3.6 投标者必须按照此招标文件中所规定的工作范围的要求进行报价。3.7 投标人若投标报价低于最高投标限价金额 80%（含 80%）时，须作出合理说明并提供相关证明材料--附成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施等）。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审委员会将有权认定该投标人以低于成本报价竞争，其投标文件作废标处理。4.价款支付4.1. 预付款：本合同预付款为合同总价款的 30 %，即：人民币 元整（小写：RMB元整）。预付款的付款申请条件为：中标人出具招标人认可的，并以招标人为受益人的履约保函。申请条件完全具备后，中标人应向招标人提供齐全的付款资料（付款资料包括：中标人的付款申请、相应金额和格式的发票、招标人要求的证明付款申请条件完全具备的其它资料）并经招标人审核确认后支付。4.2 进度款：支付本合同总价款金额的 30 %，支付条件：全部设备运抵安装现场并卸至招标人指定地点，在通过招标人和监理人的初步验收，中标人向招标人提供齐广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网11全的付款资料（付款资料包括：中标人的付款申请、相应金额和格式的发票、货物相关单证和资料，经招标人和监理人签署的验收合格证明）并经招标人审核确认后支付。4.3 竣工验收结算款：付至结算金额的 95%，合同范围内全部设备安装、调试完毕经甲方、监理人及总承包人竣工验收合格且乙方已将完整的竣工资料移交给甲方后，乙方提供齐全的结算资料（结算资料包括：货物相关单证和资料、《安装验收单》）配合招标人在 60 日内办理结算，双方签署《结算协议》后，中标人应向招标人提供齐全的付款资料（付款资料包括：中标人的付款申请、相应金额和格式的发票）。4.4 结算金额的 5%为质保金额，在 2 年质保期满后，经检查未发现设备存在质量问题/缺陷或全部已发现的质量问题/缺陷都已得到解决后，中标人在 28 日内向招标人书面提出质保金结算申请，同时提供齐全的付款资料（付款资料包括：中标人的付款申请、相应金额和格式的发票），招标人在扣除中标人应承担的维修、保修费用及其他依据合同应扣除的费用后支付给中标人（质保金不计利息）。4.5 付款条件及方式：招标人收到中标人提交的付款资料并核实无误后，在收到付款资料之日起 60 日内将相应合同价款直接支付给乙方。4.6 中标人应以书面方式通知招标人其开户银行、账户名称、账号，如有变更的，中标人应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知招标人，如因中标人未按时通知或通知有误而影响及时支付和结算，招标人不承担逾期付款的责任。5.招标文件的内容和效力5.1 招标文件的组成：本招标文件中的各章节及按有关条款发出的澄清、修改、补充资料均为本招标文件的组成部分。5.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术和报价要求及图纸资料。如果投标人投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人承担。招标人有权拒绝实质上不响应招标文件要求的投标文件。5.3 招标文件的澄清：如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应当按照投标须知前附表的要求提交，招标人将以传真、电邮等书面形式答复，澄清函将发送给所有获广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网12得招标文件的投标人。答疑文件为招标文件的一部分，若招标答疑文件之间、以及答疑文件与招标文件有矛盾的，以招标人最后发出的书面文件为准。5.4 招标文件的修改：在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将以书面函件的方式发给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。投标人在收到补充通知后，应立即以书面函件的方式通知招标人，确认已收到补充通知。为使投标人在编制投标文件时把补充通知的内容考虑进去，招标人可酌情延长递交投标文件的截止时间。5.5 招标文件的效力：本招标文件是招标人在广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购招标过程中的规范性文件，是各投标人编制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订合同的依据，并将作为合同的附件之一。5.6 投标格式：投标必须按照招标文件提供的投标格式及其他附件资料的要求如实填写。5.7 投标有效期：投标文件在本须知规定投标截止日期起，90 日历天内所有投标文件均保持有效。在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，招标人可以书面形式向所有投标人提出延长投标有效期的要求。投标人应以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。5.8 投标保证金及履约保证金：5.8.1投标人应随投标文件提供已提交一笔6.5 万元人民币金额的投标保证金的证明材料，此保证金证明材料是投标文件的一个组成部分。投标保证金应在投标截止时间前到达下述账户（以银行提供的已到帐名单为准）：并请注明“事由：保证金（广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购）”账户名称：广东华伦招标有限公司开 户 行：农业银行环市中路支行账 号：****************0（此账号仅限收取投标保证金）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网135.8.2 对未能按要求提交投标保证金的投标文件，将视为不响应而予以拒绝。5.8.3 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。5.8.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。5.8.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。投标人在投标截止时间前，撤回所递交的投标文件，其投标保证金在五个工作日内退还。5.8.6 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订采购合同后 5 个工作日内退还。招标文件另有约定的转为中标人的履约保证金。5.8.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：1）中标后无正当理由放弃中标或中标人未在规定的期限内与招标人签订合同的；2）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保的；3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；4）投标截止后投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标的。5.8.8 履约担保5.8.8.1 招标人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订后 30 日内提交履约担保。5.8.8.2 履约担保缴纳金额、形式履约担保应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保数额不超过采购合同金额的 10%。5.8.8.3 履约担保在中标人履行完采购合同主要义务并经招标人确认后，招标人按照合同约定原额退还，履约担保以履约保函形式提交的，担保责任终止。5.9 招标答疑：投标人应在递交投标文件截止时间前 18 日停止质疑，招标人应在递交投标文件截止时间 15 日前解答投标人对招标文件提出的疑问，逾期答疑的投标截止时间应当酌情顺延。5.10 投标文件的份数和签署：投标文件分为技术部分、商务部分和价格部分，应装订成册。按招标文件规定内容、格式编制的投标文件，其中“正本”一份，中文“副本”肆份，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”与“副本”有不一致处，以“正本”为准。5.11 投标文件的版面：“正本”与“副本”均应使用不能擦除的墨水打印。投标文件广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网14中有需要签署和盖章的部分，应由投标人法定代表人和其授权代理人签署或盖有印鉴，并加盖法人单位公章。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的书面通知进行的。修改处由投标文件签字人签字证明或加盖投标人校对章。5.12 投标文件的密封与标志：投标人须将投标文件的“正本”和“副本”分别密封在包封中，并正确标明“正本”和“副本”。包封上应标明：招标文件提供的招标人的名称和地址；招标文件写明的项目名称及招标编号；投标人的确切名称、地址及邮政编码；注明投标截止期前不得开封；投标文件的包封口处须加盖投标人法人公章。如果投标文件包封上没有按上述规定密封和标志，招标人将拒收其投标文件。5.13 投标截止期：投标人应按本须知前附表规定的日期、时间和地点将投标文件递交给招标人。招标人不接收晚于规定期限递交的投标文件，招标人在投标截止期后收到的投标文件，将原封退回给投标人。招标人因特殊情况须延长递交投标文件截止日期的，招标人与投标人延长前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，适用于延长后新的投标截止期。投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间后，到招标文件规定的投标有效期终止日之前，投标人不得补充、修改、或者撤回其投标文件。投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。5.14 投标文件的修改与撤回：投标人可以在递交投标文件之后，在规定的投标截止期之前，以书面函件的方式向招标人递交修改的补充函件或撤回其投标文件的通知。投标文件的修改与撤回通知，应按本须知第 5.13 款的规定执行，并在包封中标明“修改”或“撤回”字样。6.开标6.1 招标人将于规定的时间和地点召开开标会议，投标人法定代表人或其授权代表必须携带身份证和有效证明准时参加并签名报到。6.2 开标会议由招标人组织。除按本须知第 5.14 款规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封外，招标人应检查、启封投标文件，对投标文件是否按规定密封与标志，进行当众校验。6.3 主持人按下列程序进行开标：广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网15（1）宣布开标纪律；（2）按照投标须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（3）按照投标须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案。6.4 招标人按照递交投标文件的先后顺序，当众启封投标文件，当场公布核查结果，宣读并记录投标文件的主要内容，投标人的法人代表或其授权代表应签字确认。7.评标与定标7.1 评标内容的保密：开标后，直到授予中标人合同止，整个评标过程的有关内容、资料及信息不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。在该过程中，投标人对招标人及评标机构各成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。7.2 投标文件的资格和符合性评审：评标委员会按招标文件规定，按照第六章评标细则《投标文件资格和符合性评审表》的要求对投标人进行资格及符合性审查，满足《投标文件资格和符合性评审表》中的情形的，为通过资格及符合性审查；否则为不通过资格及符合性审查，经评标委员会认定后，其投标文件将不进入下一阶段评分。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。通过资格及符合性审查的投标单位投标文件全部进入技术标、商务标、经济标评审阶段；若通过资格及符合性审查的投标单位不足三家，则重新招标。该项目累计两次招标失败后，由招标人自行向参与本项目投标的单位直接发包。如招标人直接发包的，仍需由招标人支付本项目的招标代理费。技术标详细审查评分：评标委员会按照评分细则对通过符合性审查的投标文件技术、商务进行详细审查，评出技术商务得分，得分精确到小数点后两位。7.3 在评标过程中，投标人的报价低于最高投标限价金额 80%，使得其投标报价可能低于其成本的，投标人应当作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。7.4 错误的修正：招标人和评标专家对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，若有计算或累计上的算术错误，修正原则如下：如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；当单价与数量的乘积与合价之间广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网16不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝，并没收其投标保证金。7.5 投标文件的澄清：为有助于对投标文件的审查与评比，招标人和评标专家可以要求个别投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面函件的方式进行，但不允许更改投标报价和投标文件的实质性内容。按本须知第 7.4 款规定时发现的算术错误不在此列。7.6 投标文件的评价与比较：招标人与评标专家按评标工作细则中规定的办法仅对按本须知第 7.2 款确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。评价与比较时，评标专家按照本招标项目的评标工作细则的要求，对每份投标文件进行综合对比和分析评价，得出总分后(当投标人总得分相同时，以商务部分得分最高者为先)，推荐总得分从高到低的前三名分别为第一、第二、第三中标候选人，并将上述的评审与评分情况及有关的评标报告报招标人，由招标人依法确定中标人。8.授予合同8.1 合同授予标准：招标人应依法把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第 7.6 款规定评选出来的最为适宜的投标人，确定为中标的投标人必须具有有效实施本合同的能力和资源，招标人不保证最低价中标；招标人保留在授标之前依据国家有关法规拒绝或接受任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，并对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这样做的理由。8.2 中标通知书：在投标有效期截止前，招标人应以书面函件的形式向确定为中标的投标人发出中标通知书，并在该通知书中明确投标人在投标文件中承诺的主要内容。中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标的，应依法承担法律责任。8.3 签订合同：在发出中标通知书的 30 天内，招标人与中标人签订合同。招标人以本项目招标文件、招标答疑会纪要及其补充资料和中标人的投标文件、投标承诺及合同条件为依据，与中标人签订货物采购合同。中标人在签订合同时对上述文件有异议或增加招标文件外的要求，不愿遵照执行，除被取消中标资格、没收其投广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网17标保证金外，还须赔偿招标人因此而造成的经济损失。9.对中标人的其他要求9.1 中标人在施工过程中应严格遵守国家、地方、行业有关建设工程施工管理规范和规定，建立规章制度和防护措施及遵守招标人和总承包人在施工现场的一切管理，并承担由于自身措施不力而造成的事故责任和发生的费用。9.2 中标人必须严格按照投标文件中的承诺，如期派驻为实施本项目的施工、管理人员及设备、设施。若确需要调整的，必须事先征得招标人同意，否则，招标人有权追究中标人由此所造成的责任。10.其他需要说明的问题10.1 每个投标人在投标中只能提交一套（一式五份，包括一份正本四份副本）投标文件。投标人不得以任何方式参与其他投标人的投标，否则，其参与的全部投标将被拒绝，并没收投标保证金。10.2 投标人不得与其他投标人串通投标，不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。否则，取消其中标资格，没收投标保证金，并依法追究其法律责任。10.3 投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。否则投标人将被没收投标保证金并由其承担有关一切责任。10.4 招标人不接受未中标人的查询，亦不对未中标原因作出解释。10.5 招标活动前，招标人与投标人之间口头或书面的承诺与本招标文件不一致时，以本招标文件为准。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网18第三章 技术规格及要求1. 总则1.1 机库共包括三个 400Hz 中频电源间，满足“6 宽 5 窄”的机位维修需求。每个电源间采用 2 台 180kVA 中频电源自动并联运行，自动分配供电负载，额定输出为 360kVA，分别向各机位供电。中标人必须完成南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号机库工艺设备-400Hz 中频电源系统的设计、制造、检测、运输、配合指导安装、调试、试运行、验收及培训、质保售后服务等工作，以及本招标文件及合同条款规定的其他工作。1.2 投标人应根据自己的技术和商务优势进行投标。2. 工作范围2.1 投标人必须完成所提供的 400Hz 中频电源系统的设计、制造、检测、运输、安装、调试、试运行、验收及培训、质保售后服务等工作；以及本招标文件及合同条款规定的其他工作。2.2 投标人所提供的文件资料必须符合本技术规格及要求的规定。2.3 投标人必须对招标文件的内容按顺序逐项作出实质性应答，提出具体、详细的技术数据，任何差异必须列表说明，供招标人参考。招标人只接受等同于或优于本技术规格及要求规定的技术指标和使用标准的产品。中标后中标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越响应表中被招标人认可的条款。2.4 本技术规格仅包含对 400Hz 中频电源系统的主要技术规格及要求，不应作为完整的详细要求。投标人应结合当前先进技术和工艺的发展优化设计并确保所提供的产品符合规格书中技术规格及要求。同时投标人应提供包括本技术规格及要求中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的设备、材料、资料等，并包括在投标总价内。2.5 在签订合同后，招标人保留对本技术规格及要求提出补充要求和修改的权利，承包人应承诺予以配合，具体项目和条件由双方商定解决。2.6 投标人应是提供产品的生产厂家。投标人对其提供的设备和服务负全部责任。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网192.7 投标人在投标文件中必须列表写明所提供的设备及主要部件的原产地及品牌，并附原产地证书及有关文件（如合格证明、检测报告等）。2.8 中标人在执行合同过程中，必须服从招标人和施工总承包人的管理，并承担与土建及其他机电安装单位的技术协调及配合工作。2.9 中标人必须对所提供的机械、电气、仪表、计算机软硬件、工艺等方面的一切专利费和执照费承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均由中标人负责，与招标人无关。3. 总体要求3.1 现场要求本标书中规定的 400Hz 中频电源系统必须能在现场经受下列条件，中标人在选择所提供的设备时，应把这些条件考虑进去。3.1.1 环境条件：广州新白云国际机场北区招标人机务维修区内。3.1.2 电力供应电源：三相五线制 TN-S 接地系统 380V/220V 50Hz。所有电器设备必须适合以下操作条件并以不影响其性能为原则：电压波动：380V±10%频率波动：50Hz±1%接地电阻：＜1?3.1.3 现场条件（1）施工现场已具备进场条件，施工现场内水、电管线，施工总承包人提供水源、电源的接驳口，由施工总承包人装表计量。施工范围的具体位置和提供中标人使用的用地范围由招标人确定，坐标和标高控制基准点由招标人提供。（2）本项目的总承包服务费，招标人要求按照400Hz中频电源系统设备安装费用的1.5%计取，由中标人支付给施工总承包人。（3）各投标人均应踏勘施工现场，熟悉施工现场的地形、周围环境、掌握所有与工程施工有关或对施工有影响的情况如与地质条件、当地气候情况、道路、交通流量，工程所在地的劳动力、建材市场的供应情况、现场的排水条件等，以获得可能影响投标报价的直接资料，所需发生的费用应综合考虑在报价中，无论是否开列此广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网20费用，投标人将一律被视为已确认所有的现场条件，并预料到了可能发生的任何费用。招标结束后不得以不了解现场情况为由，提出投标报价以外的费用索赔和工期索赔，对此招标人将不作考虑。（4）本项目提供给中标人使用的施工场地以招标人和施工总承包单位指定区域为准。未经招标人同意，不得占用施工现场边界以外的土地、道路。临时设施由中标人自行解决。对于现场自行搭设临时设施需满足施工总承包要求，由于影响施工进展而需临时设施移位、搭拆导致费用增加由中标人承担，临建搭设标准需符合国家和地方关于安全文明施工的规定。3.2 产品标准和规范3.2.1 投标产品必须满足现行国家标准与规范的相关规定，以下国际标准和规范作为此招标文件的补充参考，确保投标产品的安全使用。UL1012(安全标准)MIL-STD 704E(美国军标)APR5015(400Hz 地面电源性能要求)MIL-STD-1399 TYPE IIDFS400(400Hz 飞机供应电源一般要求)EMC(89/336/EEC)(电磁干扰标准)EN55011：1991，EN61000-4-3：1996，EN61000-4-4：1995，EN61000-4-2：1995(电磁辐射及抗扰标准)LOW VOLTAGE(73/23/EEC)(低压标准)电气部分应符合 IEC 以及中国国家有关国家标准（GB）3..2 投标人应在投标文件中对所用的标准或实施规范加以清楚说明，如使用上述以外的标准和规范时，必须等效于或优于本技术规格及要求书中要求的，才能为招标人接受，且投标人应提供原件供招标人审核并作今后验收参考使用。否则为此而引起设备整改所需费用由中标人负责。3.3 设备清单序 号 名 称及 规 格 数 量 说 明1 400Hz 中 频电 源 (180KVA 并 联型 ) 6 台2 电 源分 配 箱（ 90KVA*3 路 输出 ） - 1. 中 频电 源 间 1 为 9 路 输出广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网212. 中 频电 源 间 2 为 7 路 输出3. 中 频电 源 间 3 为 8 路 输出3 压 降补 偿 器 24 台标 准产 品 、电 缆性 能 结合 招标人提供 的设 计 图纸 确 定数 量 和规 格 。设 计图 纸 数据 仅 供参 考 。4六 绕一 专 用中 频 电缆 (含 中频 电 源房 间中 频 设备 间 连接 电 缆、 配 电柜输 出电 缆 至地 井)- 结 合招标人提 供的 设 计图 纸 设计图 纸确 定 数量 和 规格 。 设计 图 纸有 关数 据 仅供 参 考。5控 制电 缆 （从 配 电柜 输 出电 缆 至地井 ）- 结 合招标人提 供的 设 计图 纸 设计图 纸确 定 数量 和 规格 。 设计 图 纸有 关数 据 仅供 参 考。6 专 用中 频 电缆 及 插头 在 地井 内 预留 - 每根长度不少于 18 米（有效的服务半径不小于 15 米），由地井厂家供应，中频电源厂家在计算压降补偿时应考虑此段电缆以上设备和中频电源的具体安装位置参考相关图纸，并应满足招标人飞机维修的使用要求，投标文件中需标明品牌及原产地。3.4 出厂检验和工厂培训3.4.1 设备出厂前，中标人应邀请至少 5 名招标人工程师到生产厂对产品进行为期一周的工厂检验和培训（培训要求见 3.6 款），中标人应提前两个月对检验时间、地点、项目向招标人发出书面通知。中标人应提供如生产工艺流程、质量检验措施等方面信息。检验和培训费用（除往返机票、住宿、当地交通由招标人自理外）已含在投标报价中。投标人在招标文件中应列明每人每天的单价费用及总费用。招标人保留按此费用标准变更人数和天数的权利。3.4.2 出厂检验包括对所有设备部件和整机的检验。全部检验应严格按招标人认可的步骤进行。如有关检测工作中标人不能直接完成，则必须委托有相应资格的第三方进行，委托的费用已包含在投标报价中，检测工作必须严格按有关标准进行。3.4.3 在检验工作完成后两周内，中标人应向招标人送交一份完整的检验报告。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网223.4.4 中标人执行合同所承担的任何责任不能因招标人进行监造和通过招标人工厂检验而免除。3.5 资料要求投标人必须免费提供五份中文文件和资料（分别为一份正本、四份副本）、图纸及相应技术文件（包括电子文件），但不仅限于以下资料。3.5.1 在投标时必须提供以下资料。? 400Hz 中频电源系统的安装和组装图? 生产产量文件及相关销售合同? 与土建以及钢结构有关的安装图纸? 负责这项工程的主要管理人员及工程师简历? 机械设计图纸（设备总体布置；系统简图；各系统的所有平视、立视、剖面图、各部件设计图和设计详细说明等）? 电气设计图纸（各系统图）? 技术说明文件（设计标准、设备技术规格差异表、生产许可证或有关文件、产品质量保证书、法人授权书（原件）、营业执照（复印件）等）? 设备制造和安装进度计划及与各方施工配合与协调内容? 安装期间主要使用的设备、工具? 设备验收大纲? 质保期内/外的售后服务承诺? 本“技术规格及要求”要求的其他资料。3.5.2 中标后须提供的资料中标人应根据现场施工进度和招标人的要求提前向招标人提供下述资料：? 安装资料（设备总装配图；构架、支架、悬挂件详图；部件图及零件清单及设计图；结构详细计算书；标明所有控制装置和驱动装置的线路连接详图；电缆管道线路详图等）? 操作和维修手册、配件手册? 部件、原材料的检验合格书及检验报告? 培训资料? 验收资料（出厂合格证；施工记录；性能测试报告、检测记录等）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网23? 竣工图纸和记录? 其他招标人认为有必要提供的文件和技术资料3.6 技术培训3.6.1 中标人有义务在安装、调试、试运转后，设备正式投入运行前，对招标人的技术人员和操作维修人员进行培训，以保证参加培训的人员能够对完全独立地对电源系统进行操作以及维修等。并应在正式培训前的 7 日向招标人提交操作、维护、调试培训大纲和内容等书面材料。投标人必须在投标文件中列出详细的培训计划，包括培训地点、主要内容、时间、费用等。3.6.2 所有培训课程需完全按照已确定的培训计划完成。3.6.3 培训应包含工厂培训和现场培训，在现场的培训是免费的，中标人培训人员的费用自理。工厂培训结合出厂检验同步完成，工厂培训的费用将包含在投标价中（参见 3.4.1 款）。3.5.4 中标人派出的培训教员必须具备良好的资格能力。中标人需提供培训教员的名单。3.7 运输包装要求3.7.1 包装箱应用新的坚固的经过熏蒸后的木箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证产品到达之后各项功能完好无损。包装材料必须符合中国有关动植物检疫的规定。3.7.2 中标人所提供设备及部件的包装应为出口标准包装，这种包装应适合运输和装卸，一切由于包装和运输过程中而引起的任何破损和毁坏均由中标人负责。3.7.3 备件和检测维修工具应与设备分开包装。这些包装箱盒应适合储存，储存年限应在包装上予以说明。所有配件应加上标签，以便快速辨认。3.7.4 中标人必须负责货到安装现场并支付相关费用。中标人负有自行保管货物的责任。3.7.5 所有包装应适合于储存。3.7.6 中标人组织现场开箱验货，应邀请招标人、总承包人、监理人有关人员到场。同时负责解决开箱验收发现的问题和赔偿，由于产品本身缺陷或损坏、发货错误和运输过程中的损坏而引起的设备退换货费用（包括但不限于开箱费、重新包装费和二次运输费等）均由中标人负责。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网244. 工程实施要求4.1 设计、制造、配合安装及协调4.1.1 400Hz 中频电源系统的设计要求中标人必须按照本技术规格及要求的标准设计 400Hz 中频电源系统，并提出可能会影响其他部位的设计及详细数据。中标通知书发出后 30 天内，中标人必须按招标文件要求提供与土建和水、电、气设计相关的详细图纸、参数和技术要求。所有施工图纸必须经中国航空规划设计研究总院有限公司和招标人认可。若建筑及结构设计有变更时，中标人应依据变更免费来修改施工图纸。4.1.2 中标人须在 2021 年 1 月 31 日前完成设备的设计、制造，并将设备、材料全部运抵施工现场招标人指定位置。4.1.3 安装组织由中标人负责设备从现场指定仓库至安装地点的运输及设备安装。设备到货前，中标人应书面提出货物堆放和安装场地的要求，以便总承包人根据实际情况提供场地和用水、用电方便。水、电费用由中标人承担。4.1.4 安装计划中标人在材料、设备全部运抵施工现场后，根据施工总承包进度计划提交详细的安装计划，并经招标人认可。中标人要结合施工总承包进度计划完成 400HZ中频电源系统设备的安装、调试工作。4.1.5 供货、安装、调试工作必须按计划完成。招标人有提前或推迟此日期的权利。中标人不能为此提出任何增加费用的请求。4.1.6 安装管理400Hz 中频电源系统安装必须遵守已确认的施工图要求。在设备装卸和安装施工期间，中标人须负责解决所需的起重、搬运、脚手架、安装工具以及相应的安全保障措施。中标人的人员及供应的材料、工具的安全责任由中标人自己负责。在设备装卸和安装施工期间，中标人须负责解决所需的起重、搬运、器具、工具以及相应的保障措施。现场的安装工作必须符合中国的有关条例规定及总承包单位的管理。现场的系统安装工作（除预埋件外）均由中标人解决，所有电线（含 400Hz 专用电缆和广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网25控制线）、接线盒、附件的供应及所有连接电器设备的接线工作都必须依照中标人提供的电路图和此招标书上关于电气方面的标准来进行。在整个安装期间（含预埋电缆保护套管期间），中标人必须委派工程师负责安装监督，所委派的工程师必须具备 5 年以上工作经验，并曾管理过类似大型工程。中标人必须提供所派工程师的简历，招标人保留其更换的权利。在土建/钢结构工程开始前，中标人应提出所有的预埋管线和孔洞的要求并预先提供预埋的特殊构件/部件及埋设要求。中标人可以委托土建/钢结构施工单位预埋，但费用中标人负责。4.1.7 本项目纳入总承包管理。总承包服务费应按照投标设备安装费的 1.5%计取，并由中标人支付给施工总承包单位。投标人在投标报价时应充分考虑总承包人可能出现的施工设施不足或配合不足，在措施项目报价中，投标人对此应有足够的风险准备，中标后招标人不会因为总承包人施工设施或配合不足而另外支付中标人价款。中标人现场工程师必须定期参加工地例会，积极配合和服从招标人和总承包单位的管理工作，服从材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接驳、垃圾堆放等事宜的安排。4.2 调试和试运行4.2.1 中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作、操作性和功能等方面情况。担任调试和试运行任务的应是由中标人派出的有 5 年以上工作经验的工程师。中标人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务，并提供壹套全新工具供招标人使用，费用应包括在总价中。4.2.2 中标人应在安装完成前 4 周之内，向招标人提交调试和试运行的程序及记录表格，并报招标人批准。4.2.3 在中标人组织的试运行工作应有招标人、监理、总承包单位的技术人员在场。非因招标人原因造成调试和试运行失败和工期延误引起的费用和延误由中标人负责。4.2.4 调试应在安装过程及安装后进行，可根据实际情况进行单机调试和系统调试。试运行应在调试工作完成后进行。4.2.5 调试和试运行应至少包括如下内容（1）400Hz 电源电压，电流，频率；（2）400Hz 电源过压，欠压保护；广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网26（3）400Hz 电源安全装置；（4）400Hz 电源并机操作；（5）400Hz 电源输出电压设定；（6）400Hz 电源压降补偿设定；（7）配电柜安全装置；（8）其他相关内容。4.3 验收400Hz 中频电源系统各项运行指标必须与此招标书中的要求一致。（1）设备的调试和验收按有关中国国家标准和规范及投标人中标时所提供的技术参数作为标准。（2） 投标人应向买方提供试验数据和出厂检验报告。产品质量应符合中国的国家标准及安全生产认证标准。4.3.1 中标人在投标时应提供验收计划。（1）在投标人工厂调试完毕，进行预验收：验收合格后，方可发货。（2）在施工现场安装调试完毕，进行最终验收；验收内容满足合同条款及符合出厂检验内容。（3）无论招标人是否要求和是否知道，中标人均有义务主动及时地向招标人提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒。（4）无论招标人是否参与见证及出厂检验，并且签署制造与检验报告，均不能视为投标人按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标人对设备质量应负的责任。（5）完成最终验收，且验收合格后双方签字生效。4.3.2 在设备安装过程中应服从监理、招标人与总承包人的现场管理和质量检查监督，遵守现场产品保护的各项规定，如果对其它建筑主体或其它设备造成损坏和污染，应负责修理或给予赔偿。4.3.3 非因招标人原因造成验收失败和工期延误引起的费用和延误由中标人负责。4.3.4 最终验收合格条件? 试运行时性能满足要求。? 在性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决，解决方法被招标人认可。? 已提供了合同的全部货物和资料广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网274.3.5 质保期满验收质保期满验收在质保期结束后 1 个月内，由招标人主持，中标人参加，确认合同设备能否最终被招标人接受。4.4 售后服务4.4.1 中标人应能及时处理所有报修服务。应在接到报修通知后 12 小时内赶到现场直至完全排除故障为止。如中标人在合理时间内无法排除故障的，招标人有权聘请第三方进行修复，费用由中标人承担。4.4.2 中标人必须为所供应和安装的设备提供为期不少于 24 个月的免费保修，时间从最终验收合格之日起算，如法律法规、政府发布的政策性文件或产品说明有不同规定的，以期限较长者作为质量保修期限。4.4.3 保修期内保养包括对所提供设备的系统常规检查、调校和润滑。详细的保养程序表须于投标时提交招标人。当由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人必须负责检查、维修或更换零配件，且不得收取任何费用。对于在保修期内因产品缺陷或其他过失而进行的修理或更换的零件/材料，其保修期自动延长 6 个月。4.4.4 在免费保修期结束时，必须由中标人工程师对所提供的设备进行另一次测试。任何缺陷必须由中标人免费修理，并得到招标人的认可。4.4.5 中标人需提交一份有关设备免费保修期后的维修保养合同，招标人保留是否签此合同的权利。内容至少应涵盖：一、 服务范围二、 服务期限三、 服务内容四、 服务费用五、 双方责任六、 其他4.4.6 投标人及厂家必须能对广州地区有效进行相关产品的服务及配件的供应。当设备保修期满之后，依然能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。4.5 备件供应广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网284.5.1 中标人应提供设备标准配置和随机标准附件，提供设备必须的易损件。4.5.2 从最终验收合格投入运行之日起 2 年内，非因招标人原因造成的损坏，均由中标人负责免费维修、更换。4.5.3 中标人应提供能保证设备正常运行五年（保修 2 年除外）的备件、附件，列出清单和单价。此费用不计入总价，招标人有权按此单价选择配件。中标人不应在保修期后增加各项费用。4.6 检测、维修设备及工具4.6.1 中标人应提供足够的日常检测设备，推荐的检测设备应在投标书上列明。4.6.2 所有测试必需的附件、零配件及操作手册应与检测设备一起提供。4.6.3 中标人必须向招标人提供壹套设备维修必需的专用工具和器械。提供的检测设备和工具不得用于安装。此费用计入总价。4.7 铭牌及各类标志中标人提供的设备上所有的铭牌、操作指示和警告指示必须用中英文表示。每项设备都应在合适的地方贴上制造厂商的铭牌。4.8 安装、调试、检验、培训及技术服务费用分项报价并计入投标总价。5． 设备的技术规格和条件5.1 总述机库共包括三个 400Hz 中频电源间，满足“6 宽 5 窄”的机位维修需求。每个电源间采用 2 台 180kVA 中频电源自动并联运行，自动分配供电负载，额定输出为 360kVA，分别向各机位供电。机库地井配电系统图、400Hz 电力图、地井位置图及电源房参见附图。5.2 并联 电源5.2.1 并联控制,可实现自动双机并联和运行。其中并联应有两种模式：1 两台机都通过控制面板来启动，先启动的为主机，后启动的为从机，两台机并联运行，平均分配相同品质的负载电流。2 只启动一台机，该机为主机，接通另一台设备的输入电源但不启动，该机为从机。当主机检测到负载电流超过其额定值的 90％，会自动命令从机启动，开始双机并联运行并平均分配相同品质的负载电流。当主机检测到负载电流减少，主机又会命令从机关机，使从机恢复待命状态。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网295.2.2 双机并联运行方式时,当一台机组出故障,该机组应自动迅速停机并同系统脱开, 而另一台设备能保持正常运行；5.2.3 当一台设备停止工作，进行维护、检修时,另一台设备能正常向飞机供电；5.2.4 维护联锁。当设备的“并联-无效”开关置于无效位时,静变电源将不产生也不响应并联命令，该性能用于设备维护期间。5.2.5 应具备日后根据需要再并联扩容的技术能力。5.3 400Hz 电 源技 术 性能5.3.1 设计参数5.3.1.1 输入(1)电压:380V±15%(2)频率:50Hz±10%(3)三相五线制 TN-S 接地系统5.3.1.2 输出（以下技术指标均指从地井出来有效服务半径不小于 15 米的电缆末端相电压指标）(1)额定功率:180KVA(单台)(2)频率:400Hz±0.05%(3)输出电压调节范围:三相 115V±15％（相电压）(4)电压调节(在以下条件下)(a)对称负载在 0-100%内变化:稳态电压范围内 115V±2V(b)30%不对称负载:115V±3V(5)相位平衡负载:120o±1o 30%不平衡负载:120o±1.5o (6)电压调制量: ＜0.5%rms(7)动态特性:100%额定负载突加,突减时输出电压范围:115V±25V电压恢复到稳态电压范围时间: ＜25ms频率恢复到稳态频率范围时间: ＜0.5s(8)功率因素:0.8(滞后)-0.95(超前)广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网30(9)防护等级:IP555.3.1.3 过载特性当中频电源的输出电流高于下表中的过载保护值时，过载保护装置在下表中相应的延时时间内将中频电源与用电设备断开。过载 运行时间10% 60 分钟25% 30 分钟50% 3 分钟200% 15 秒软件设置报警功能。5.3.1.4 其它(1)总谐波含量: ＜3%单次谐波含量: ＜2%(2)波峰系数:1.414±5%(3)静变电源工作在额定视在功率下,功率因素在 0.8 滞后到 0.95 超前之前, 输入电源电压在规定范围内,测出的总效率（输出相对于输入）＞95%(4)噪声距静变电源距离 1 米内,高度 1.50 米测量所得噪声: ＜65dBA(5)平均故障时间间隔: ＞25，000 小时平均故障修复时间: ＜30 分钟(6)设备外壳应采用防腐性强的材料.(7)通风：过滤强制通风(8)电缆压降补偿：自动，达 8%(9)该静变电源系统应至少有 20 年的使用寿命。5.3.2 操作性能5.3.2.1 静变电源适合在规定的环境条件下进行室内外操作（操作温度：-40oC -+52oC；储存温度: -40oC - +60oC）。5.3.2.2 静变电源控制在所规定的最大系统容量下 24 小时不间断连续运转。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网315.3.2.3 系统的启动、停止、故障等功能通过 PLC 自动实现，便于集中管理，方便维护，可实现无人值守。5.3.2.4 静变电源具有不间断电源转换功能(NBPT)的完全兼容性。5.3.2.5 自保护能力：静变电源能自动消除由于输入电压引起的过压、欠压和过流。能保护因输出端负载的接入或配电系统中断路器动作等引起的过载和电流冲击，防止 50Hz 输入电源换相、缺相,并对负载突变和短路以及对静变电源本身和相连的负载和可预测永久性破坏有自保护能力。静变电源内部故障时，能自动脱离系统。同时为便于运行和维护时断开 50Hz 输入电源，该设备相对于供电回路应具有通/断能力。5.3.2.6 故障诊断功能：静变电源具有开机后自动循环检测功能，能以编码形式输出明确的故障信息，其中至少包括故障时间、故障类型、故障原因、排除故障的方法，并具有指示灯检测功能。5.3.2.7 数据记忆功能：每台静变电源完整地保存最近 200 次记录,包括工作时间、故障信息等，该记录可在断电情况下保存大于 30 年，并备有 RS232 或 RS485专用接口并提供相应软件，可以下载有关技术数据资料。5.3.2.8 整流装置：须安装输入断路器或快速熔断器,根据满负载运行确定额定电流值，当超过额定电流时，该输入断路器或快速熔断器能自动跳闸。整流装置可在启动时控制相位角来实现设备的软启动,这样可以限制冲击电流不超过设备的额定电流，同时防止一次加电对输入电网的冲击。5.3.2.9 逆变装置：采用先进脉宽调制技术（PWM）及绝缘栅场效应管(IGBT)元件进行稳频、稳压和功率调节。5.3.2.10 中频电源应采用整流逆变型式，保证输出端口波形一致，保证电源可正常并机使用。5.3.2.11 控制和显示装置(1)静变电源至少显示以下内容:? 输出:电压、电流、中线电流、频率、有效功率? 输入:电压? 起动/停止时间? 运行时间累计广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网32? 其它显示(2)静变电源安装报警信号,并具有下列保护与指示、记录功能? 输入电压非正常范围，输入缺相? 输出电流过大? 输出过压、欠压、过载、断路、短路、过频、欠频? 温度过高? 内部电路故障? 输出插接不良(3)静变电源具有以下控制与设定功能? “启动”与“停止”按钮? 输出电压设定? 电缆压降补偿设定? 应具有 28VDC BY-PASS 控制的开/关选择功能(4)静变电源随时监控模块温度和输出变压器温度，保护功率器件正常运行。(5)静变电源在出厂前，厂家已对极限电流进行保护设定。5.4 配电柜(1)多路输出供电，每路输出额定功率为 90KVA，每个回路带有一个断路器及一个回路控制板。指示灯显示各路状态，便于维护；(2)过载保护：当检测到某路负载电流超过额定值时，它会自动断开该路输出，而不影响其它路正常供电；(3)插头联锁保护：通过检测 EF 线上的 28V 直流电压有无进行保护；(4)插接不良保护：插头与飞机接触松动时进行保护；(5)遥控控制：可通过电缆头上的 ON/OFF 钮实现远处控制功能；(6)维护锁定保护：当某路维护锁定开关设置为禁止时，该路无法输出。5.5 电缆压降补偿器（1）补偿器自动引入电容阻抗来抵消输电回路中的电感阻抗。使电源与飞机插座之间的 400Hz 供电系统的功率因数尽可能地接近 1；广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网33（2）单台的电缆压降补偿器额定功率为 90KVA；（3）补偿值大小为 5%-20%(相对相电压而言)；（4）具有过载保护。5.6 400Hz 专用电缆从中频电源间到地井、中频电源设备之间的电缆均应采用专用电缆（400Hz电源的电缆应为阻燃无卤特制六绕一软性电缆，要求符合有关电缆技术标准），电缆各导体之间必须有可靠、耐用的绝缘层。采用的电缆连接形式必须使电缆具备足够的阻抗压降补偿功能。5.7 其它：为保证 400Hz 电源系统输出的高质量,整套系统的主要设备应由同一厂家提供，如静变电源、配电柜、电缆压降补偿器等。投标厂家需复核设计院的中频系统配置是否合理并提出合理依据。5.8 中频电源内采用与如下品牌同档次或更高档次的品牌：为了确保 400Hz 交流变频电源质量和可靠性，现将 400Hz 交流变频电源构成部分的一些生产厂家列示如下，此清单上所列示的生产商不应被视为或理解为受到招标人的特别照顾和支持，清单不排除其他供货来源，并确认具备相同或不低于所列品牌产品的质量和性能，招标人均可接受，在标书应答中提供具体型号供招标人审查。（1）IGBT：德国 EUPEC BSM 系列德国 西门康 SKM 系列日本 三菱 CM 系列、富士 1MBI 系列（2）整流模块美国 IR IRKH 系列德国 IXYS MCD 系列（3）滤波电容德国 RIFA意大利 ACROTRONIC日本 RUBYCON、日立（4）电气元器件西门子广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网34ＡＢＢ施耐德SCHNERDERＦＵＪＩ（5）控制器件（ＰＬＣ）西门子ＩＮＴＥＬＭＴＭＥＬ德州仪器（6）冷却风机：德国 EBM台湾 ADDA台湾 BOSiC（7）输出主变压器：挪威 Noratel美国 norlake德国 piller(8) 中频专用输出电缆意大利 TOC瑞士 LEONI瑞典 AMOCABEL美国 J&B德国 CAVOTEC注：投标人可在招标人推荐品牌范围内自行选取填报，也可另选相当于或优于推荐品牌档次的产品。如选用相当于或优于推荐品牌（厂家）的，需提供有效的证明材料，有效证明材料需能充分证明其选用的品牌的质量档次相当于或优于招标文件要求。如若中标，所有主材采购前须经招标人审批同意，否则，视为自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网35第四章 图纸（另附）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网36第五章 合同条款广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购项目采购与安装合同采购方： 广州飞机维修工程有限公司 （以下简称甲方）供应安装方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，结合本工程具体情况，现甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就广州白云机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程项目 400Hz 中频电源系统及相关服务采购项目（以下简称本项目）采购与安装事宜，经友好协商一致签订本合同，以兹共同遵守。第一条 词语定义1.1 甲方（或称采购方、建设单位、招标人、发包人）：广州飞机维修工程有限公司。1.2 乙方（或称卖方、供货商、承包人、投标人）：本次招标的中标单位。1.3 监理单位（或称监理人、监理）：(主)广东海外建设监理有限公司(成)广州南航工程监理有限公司。1.4 总承包人（或称总包人、总承包单位、总包单位）： 中国建筑第四工程局有限公司、中建钢构有限公司。1.5 合同价款：指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的全部费用。1.6 货物：指本合同及合同附件所描述的 ，包括其附件、部件、备品备件及专用工具等。1.7 天（或称日）：在本合同中是指日历天数。1.8 服务：指本合同项下乙方应提供的设计、制造、供货、运输、安装（包括预埋件）、调试、试运行、验收、质量保证、售后维修及培训等其它服务，具体包括但不限于：设备设计、制造或供应、运输（包括施工现场内的二次搬运）、卸车、保管、广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网37交付、安装、测试等工作，直至通过有关部门验收合格、交付（含资料）使用及质保期内的维护、保养等。第二条 项目概况及期限要求2.1 甲方根据本项目的需要，以签订采购与安装合同的形式向乙方采购 （以下简称货物）和相关服务（详见招标文件），乙方自愿按本合同规定完成本项目，并配合和服从本项目施工总承包人的管理。2.2 货物的规格、型号、单价、数量：按甲方计划内规格、型号，单价、数量，详见附件《货物采购与安装明细表》（本合同项下货物包括货物及安装所需的全部配件）。甲方有权中途变更货物要求，乙方应按甲方变更的要求执行，除非该变更导致双方在本合同中确定的工作内容发生重大的实质性变化且乙方需返工，否则甲方对因此而给乙方造成的影响不承担任何法律责任。2.3 货物质量、规格要求2.3.1 质量标准按国家、部委、行业及项目所在地标准、规范（各标准不同时，按最严格的标准、规范为准）验收为合格。2.4 本项目地点：广州白云国际机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程施工现场。2.5 期限要求乙方应按以下时间或甲方另行要求的时间完成下列工作，即：2.5.1 乙方须在收到中标通知书后 30 天内，提供与土建和水、电、气设计相关的详细施工图纸、参数和技术要求；2.5.2 乙方应在 2021 年 1 月 31 日前完成设计、制造工作，材料、设备全部到现场；2.5.3 乙方应结合施工总承包进度计划完成安装、调试工作。甲方有权根据实际工程需要对设备供货时间作相应调整，乙方应配合甲方调整相应的执行计划。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网38第三条 合同价款3.1 根据本合同第二条，本合同总价款为人民币 元整（小写：RMB_______元整）。3.2 本合同为固定总价合同，第 3.1 条所述总价款为乙方完成合同范围内全部工作、义务及责任的费用，包括但不限于：①设计、原材料、加工制作及其损耗、包装、运输及保险、安装现场装卸、保管、安装、检验测试、竣工验收、质量保修、配件、备品备件、辅助材料、二次搬运费、施工用水电费、管理费、规费、商检、国家及地方税费、技术服务费、培训费、总承包服务费（按安装费的 1.5%计算，即￥ 元）以及乙方为履行本合同可能发生的一切直接成本和间接费用。进口商品除以上费用外还须包括：各项关税、报关费用、国内外运输、运输保险、卸货、仓储、进口商品的检验费和其他公证费等。②包括接受地方安全、质监、技术等相关部门检验与验收、质保期内缺（损）配件的免费更换等售后服务费用。③如在合同履行期内，发生市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变，合同总价款及其他合同价款（包括设备、备品、零件、工具、服务的单价）单价一律不予调整。如甲方增加货物（相同规格、质量）需求，乙方承诺单价仍以本合同所确定的单价为准不作调整。3.3 乙方必须服从总承包单位的现场管理，详见《施工总承包管理配合管理办法》的约定。总承包服务费由乙方支付给总承包单位。第四条 价款支付4.1. 预付款：本合同预付款为合同总价款的 30 %，即：人民币 元整（小写：RMB元整）。预付款的付款申请条件为：乙方出具甲方认可的，并以甲方为受益人的履约保函。申请条件完全具备后，乙方应向甲方提供齐全的付款资料（付款资料包括：乙方的付款申请、相应金额和格式的发票、甲方要求的证明付款申请条件完全具备的其它资料）。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网394.2 进度款：支付本合同总价款金额的 30 %，即：人民币 元整（小写：RMB 元整）。支付条件：全部设备运抵安装现场并卸至甲方指定地点，在通过甲方和监理人的初步验收后，乙方应向甲方提供齐全的付款资料（付款资料包括：乙方的付款申请、相应金额和格式的发票、货物相关单证和资料，经甲方和监理人签署的验收合格证明）。4.3 竣工验收结算款：付至结算金额的 95%，合同范围内全部设备安装、调试完毕经甲方、监理人及总承包人竣工验收合格且乙方已将完整的竣工资料移交给甲方后，乙方提供齐全的结算资料（结算资料包括：货物相关单证和资料、《安装验收单》）配合招标人在 60 日内办理结算，双方签署《结算协议》后，乙方应向甲方提供齐全的付款资料（付款资料包括：乙方的付款申请、相应金额和格式的发票）。4.4 结算金额的 5%为质保金额，在 2 年质保期满后，由甲方和乙方对设备进行一次联合检查，经检查未发现设备存在质量问题/缺陷或全部已发现的质量问题/缺陷都已得到解决后，乙方在 28 日内向甲方书面提出质保金结算申请，同时提供齐全的付款资料后，甲方一次性付清 （付款资料包括：乙方的付款申请及相应金额和格式的发票），甲方在扣除乙方应承担的维修、保修费用及其他依据合同应扣除的费用后支付给乙方（质保金不计利息）。4.5 变更价款的支付因变更引起价款的增加，在甲方向乙方支付竣工验收结算款时一并支付。4.6 付款条件及方式：甲方收到乙方提交的付款资料并核实无误后，在收到付款资料之日起 40 日内将相应合同价款直接支付给乙方，因乙方原因而导致付款延迟等问题，由乙方负责，甲方不需承担责任。4.7 乙方应以书面方式通知甲方其开户银行、账户名称、账号，如有变更的，乙方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知甲方，书面通知需加盖公司公章。如乙方未按时通知或通知有误而影响及时支付和结算，甲方不承担逾期付款的责任。第五条 甲乙双方义务5.1 甲方义务广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网405.1.1 协助乙方现场实测预留尺寸并在安装完工后组织监理人、乙方验收。5.1.2 及时核实乙方提交的付款申请并向乙方付款。5.2 乙方义务5.2.1 乙方在生产前对其供应安装的货物向甲方提供详细的技术参数说明，明确指出适用范围以及局限性，并在本项目货物生产前应至少提前 7 日通知甲方确认最终产品型式、数量，甲方有权根据现场实际对产品型式、规格和数量进行修改。5.2.2 乙方应严格按照甲方的图纸进行货物的设计、制作与安装，并提出可能会影响其他部位的设计及详细数据。乙方提供的所有施工图纸必须由设计单位和甲方认可。经甲方和设计单位审核批准后严格按此进行设备的制作与安装。若建筑及结构设计有变更时，乙方应依据变更免费来修改施工图纸。如在依照甲方的要求履行合同期间，发现甲方提供的图纸或技术要求不合理，应当及时书面通知甲方；甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时书面通知甲方，并明确对后续工作的影响。5.2.3 乙方在正式生产前，应对现场进行实测，实测的数据与图纸的数据不一致的，应当向甲方提出，由甲方作出决定。5.2.4 乙方负责货物原材料（包括主辅材料）的采购与质检，在制作前向甲方提供原材料样品并对原材料进行详细描述，取得甲方认可后方可生产，乙方无权以任何材料的交货延期为由要求延长工期。在生产过程中，应随时接受甲方对材料品质的检验。 乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响货物的质量时，甲方有权要求重作，修理，减少价款或退货。5.2.5 乙方应严格按照设计图纸生产，甲方有权监督检查乙方对设计图纸的执行力，但这种监督检查不得妨碍乙方的正常工作。5.2.6 乙方应保质保量按时完成全部生产安装工作，未经甲方同意不得擅自将合同义务全部或部分转让给第三方。如经甲方书面同意，乙方可将部分辅助工作交由第三方完成，乙方应就该第三方完成的工作成果向甲方负责。甲方提出在任何时间检查乙方的生产车间、仓储地点，监督生产过程的，乙方应当予以安排。5.2.7 乙方负责半成品、成品货物的包装、运输及安装。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网415.2.8 乙方安装过程中应配合甲方及其他承包人的施工，并应配合本项目整体竣工后的消防验收。因乙方不服从或不配合总承包人的管理协调、缺乏与第三方的联络、沟通及协调而引致的一切损失和责任（包括但不限于工期延误及/或任何增加费用及/或停工、窝工等损失），均由乙方承担。5.2.9 设备零部件要求（1）中频电源设备零部件应严格按招标文件及乙方的投标文件执行。（2） 由于乙方原因要求使用代替的零部件且不会因此降低质量性能时，乙方必须提前【14 】天提出使用代替的零部件的建议给甲方考虑，甲方有绝对权利批准或否决。甲方书面同意使用代用零部件的，乙方才能实施。批准代用不增加乙方任何价款，除非该追加价款在批准时已获认可。但若因此而产生合同工程量或价格的减少则应调减合同价款。合同工期非经甲方批准不因此而调整。（3） 甲方的任何批准或否决皆不会减轻或免除乙方按合同文件所应承担的责任。批准应以书面形式发出，否则无效。 第六条 包装、运输6.1 乙方应保证货物严格按照中国和国际有关 400Hz 中频电源系统的规范、标准和程序进行生产和测试、检验，确保所有部件符合要求，货物质量达到国际最先进水平。货物全部通过工厂检验后才能出厂供货给甲方。测试、检验的记录应归纳为文档，并作为随机文件一并移交给甲方。6.2 甲方或其委托的监理人有权在货物发运前任何工作时间内派甲方代表到工厂对400Hz 中频电源设备进行测试、检验等监造和检查工作（详见招标文件第三章技术规格及要求）。如果检验不合格，甲方有权拒绝收货。6.3 乙方负责成品货物的包装，应严格按照《技术规格及要求》中的要求进行包装，且包装应牢固，同时采取防潮、防震、防锈等措施，本着最有利于妥善运输的原则，确保在运抵目的地时完好无损。每件包装外表以不褪色的颜料印明：型号、规格、毛重、生产厂家名称、工程项目名称、收货单位名称、货物运输装卸需注意事项的提示标志等。如因包装不良导致货物受损的，甲方可视受损情况拒收，由此导致的一切损失由乙方自行承担，乙方交货期限不予顺延。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网426.4 乙方自行确定运输方式，承担运费、运杂费、保险费、装卸费等各项费用。乙方应按照甲方的要求对在运输过程中损坏或丢失的货物予以免费修理、补齐或换货，甲方应在合理的时间内通知乙方，以便乙方能查明运输中损坏或丢失是承运者运输条件的原因或是由乙方自己的责任（任何时候，乙方均不得以承运人原因为由向甲方提出抗辩）。第七条 工期、交货与初验7.1 本合同预计供货时间为 年 月至 年 月，详见本合同 2.5 条，具体供货时间和批次以甲方的实际书面通知为准；所有货物计划在 年 月 日安装完毕并完成竣工验收。甲方应至少提前 30 天向乙方发出书面通知。对于本合同项下首批采购通知单，甲方应在通知单发出之前尽可能提早知会乙方，以便乙方提早安排包装及运输事宜。乙方应按照甲方发出的书面通知的交货期限内供货，在交货前 7 天内，以书面方式向甲方提供交货计划（内容包括合同号、货物规格、数量、包装、重量和体积的约数、交货时间、运输安排，并对堆放、仓储和保管条件进行说明）。甲方可根据现场实际情况更改交货时间及安装工期并提前 7 个日历天通知乙方，乙方应在接到通知后 7 个日历天内重新编制供货及安装进度计划，经监理人审核，甲方批准后实施。因甲方更改交货时间及安装工期可能引起的费用，已包括在本合同的单价中，甲方将不另行支付。乙方的供货及安装进度应满足甲方施工总进度要求，并应在安装前将符合工期要求的安装计划以书面形式提交给甲方及监理人。7.2 交货地点为 项目施工现场甲方指定的车行可到达地点，详细仓库以甲方指令为准，乙方应当按指令卸货至该指定地点并按甲方要求及根据货物特点堆放整齐。乙方应确保送货车辆进入工地时避免遗洒、扬尘、噪音过大、随意丢弃包装物料及废物。甲方不保证交货地点出入口位置与乙方踏勘工地时一致。7.3 乙方将货物运到工地交货初验时，应向甲方提交以下有关的文件（外文版须附中文译文），以满足政府有关部门或甲方的要求：□产地来源证明 □厂方生产证明 □产品合格证广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网43□装箱单 □重要部件清单，如产地、品牌（尤其是进口零部件）□计量检定合格证书 □质量保证书 □安装手册□产品说明书 □维修手册或保养说明书其他： 设备配备及甲方认为有必要提供的文件和技术资料。 。乙方提供了任何上述要求文件并不减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。7.4 因乙方原因误发、多发的货物由乙方处理，甲方无义务进行保管。7.5 初验7.5.1 货物验收国家有关标准及行业标准、合同和技术要求、乙方的产品技术手册及投标文件。各阶段验收工作都应有书面记录，存档备查。7.5.2 在 400Hz 中频电源设备制造厂内进行出厂检验。出厂检验内容按照 400Hz 中频电源的有关技术规范的规定进行。乙方需在 400Hz 中频电源设备出厂前的检验测试之前通知甲方派人员前往共同进行检验测试。装箱之前须经出厂检验检测合格确认。7.5.3 货物到货当天，由甲方负责召集监理人，会同乙方到现场进行外包装初验，验货同时乙方应按本合同 7.3 款的约定向甲方提交相关单证和资料，否则，甲方有权拒收。若丢失或损坏，或者包装、品种、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照合同规定及甲方要求在七日内补足、修理或退换，相关费用由乙方负担。货物检验合格不作为货物规格、质量等是否符合要求的最终结论。7.5.4 货物在交付前发生的丢失、损坏风险由乙方承担，在初验合格且交付后所有权为甲方，但由乙方负责保管，丢失、损坏的风险仍由乙方承担。7.5.5 货物开箱检验后，甲方有权对货物进行进一步检验，若甲方发现货物规格、质量等不符合合同约定，甲方有权随时向乙方提出，乙方须按照合同约定及甲方要求及时补足、修理或退换，相关费用由乙方承担。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网44第八条 安全文明施工8.1 甲方应组织乙方和有关单位进行安全检查，授权监理人按合同约定的安全文明施工内容监督、检查乙方实施安全文明施工。乙方应按广州市有关规定执行，并应及时执行监理人发出的安全文明施工的工作指令，并按合同约定的期限和安全文明施工内容编制安全文明施工措施计划，提交给监理人并由其报甲方批准后实施。8.2 在合同工程实施、完成及保修期间，乙方承担下列责任：（1）乙方应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工 安全教育培训，对他们的安全负责。（2）乙方应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。（3）乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理人同意并由其报甲方批准的使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，尽量避免人员伤亡和财产损失。（4）乙方应按监理人的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。（5）乙方违反本条规定或由于乙方原因造成安全事故的，由乙方承担责任，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。（6）由于乙方原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。（7）乙方进行货物安装时必须按甲方指定的区域及要求堆放材料、设备，并设置标识，保证施工通道的畅通及材料运输安全。（8）乙方对材料设备堆放场地及安装现场的安全保卫、环境卫生负责。因管理不善引起的一切纠纷由乙方负责和解决。安装期间乙方须及时清理安装现场，按甲方及监理人的要求和指示作好文明施工、垃圾清运、成品保护和现场保安工作。（9）乙方在安装过程中应配合甲方及其他承包人的施工，因乙方原因对甲方或其他承包人的工程或材料设备造成损坏的，乙方负责修复及赔偿。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网458.3 乙方应协助本项目总承包单位做好现场安全防范和治安保卫工作。8.4 乙方应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律法规，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书前的 28 天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，甲方可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给乙方。第九条 安装与验收9.1 安装9.1.1 乙方进场安装前须与甲方代表或其授权的人员及监理人联系，到现场实测预留尺寸，并对界面进行仔细核对，确保满足货物安装要求。若出现预留尺寸不符且不能安装的情况，乙方应无条件返工并自行承担返工费用。9.1.2 在安装前乙方应向甲方及监理人提交安装施工方案及进度计划，经甲方及监理人审批后开始安装。9.1.3 施工过程中，乙方有义务提供技术支持及配合（不限于指导总承包单位安装预埋件等）。9.2 验收9.2.1 安装竣工验收前，乙方应进行货物安装工程的自检，进行验收工作的资料准备、现场清理等工作。9.2.2 安装竣工后由甲方组织乙方、监理参加竣工验收，验收合格由甲方签发《安装验收单》一式三份，交乙方一份用以结算。9.2.3 竣工验收合格后，乙方按验收规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，竣工资料包括竣工图、施工中间检查记录、各种原材料的材质证明等，配合甲方向档案馆移交竣工资料。9.3 调试9.3.1 安装结束后验收前，乙方需对设备进行运行调试。乙方运行调试前须通知甲方、总承包人及监理人参加调试。若因乙方原因使调试达不到验收的要求，乙方应无广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网46条件返工并自行承担返工费用，若因调试最终日期超出甲方要求或合同约定的，则视为逾期安装，乙方应按合同约定的逾期安装违约责任条款承担相关责任。9.4 培训9.4.1 按《技术规格及要求》的有关培训要求免费为甲方的维修维护人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。第十条 质量保证与质保期10.1 乙方的货物规格、质量和性能应能满足法律法规规定、本合同（含招标文件）约定、乙方承诺及产品说明中的全部要求和说明。如果乙方供应安装的货物存在若干的质量等级，则乙方应主动特别注明或书面说明，同时还需要说明该等级在同种或同类产品质量等级序列中所处的级别。乙方未说明质量等级的，则甲方有权要求乙方按其生产的同种或同类产品质量等级中最高级别供应并安装且不调整本合同约定的单价。10.2 乙方不得将存在瑕疵的原材料用于生产，若乙方将存在瑕疵的材料用于生产导致的次品则属于乙方的加工损耗，由乙方承担全部责任。在货物使用期限内，对因设计、工艺、材料的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等乙方应负全部责任。10.3 乙方应保证其供应安装的货物符合合同规定的质量、规格和性能的要求；应能达到产品说明书、质量保证书、产品检验报告注明的技术参数和性能标准。符合国家、行业或当地的所有法规、条例、规范或标准的要求。如果法规、规范、标准、甲方要求与乙方提供的资料以及样品之间存在差异，不论合同条款如何规定，甲方有权指示乙方无条件执行较高标准，且甲方无需为此支付任何额外的费用。10.4 甲方或监理人认为货物质量不合格，乙方认为合格的，甲方有权委托项目所在省或市质量监督检验中心进行检验，各方同意该中心的检验结果为最终结论，检验质量合格的，甲方承担检验费用；货物经检测证明质量不合格的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应承担检验费用，且甲方有权选择以下任一种方式向乙方索赔：10.4.1 向乙方退货，乙方应向甲方退还合同价款并承担由此发生的一切损失和费用，广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网47包括工期延误损失、利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管而产生的其他必要费用，甲方另行委托第三人生产安装项目所需货物。10.4.2 乙方用符合规定要求的材料、新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，并应承担甲方由此所遭受的包括工期延误损失在内的全部损失和费用。10.5 乙方必须提供货物安装后详细的保护措施，并配合甲方进行监督和保护，工程未交付甲方前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏、丢失，乙方自费予以修复。10.6 本合同所涉货物的保修期为 年，保修期自安装竣工验收合格之日起计算，竣工验收后修理或更换的，其保修期从修理或更换完成之日起计算。保修期内由乙方免费上门保修，响应时间在 小时内。乙方逾期未响应或响应后 天内未到场维修的情况下，甲方有权委派他方处理，因此发生费用由乙方负责。保修期之后发生的日常维修，乙方应免费维修，但可收取合理的零配件材料费。10.7 在每次维护性保养和维修工作开始前设置必要的围护设施及安全警告标志，保养、维修工作结束后，及时清除现场的所有剩余材料、垃圾及临时设施,恢复现场的清洁，通畅。10.8 免费保修期内保养包括对所提供设备的系统常规检查、调校和润滑。当由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方必须免费负责维修。对于在保修期内因产品缺陷或其他乙方过失而进行的修理或更换的零件/材料，其保修期自动延长 6 个月。由于人为(非乙方人员)和自然灾害造成的损坏，乙方负责维修更换，收取零部件成本费用。10.9 免费保修期内，乙方应协助甲方对中频电源建立完整的安全技术档案，配合甲方建立管理制度和操作流程。乙方应建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等），及时跟踪服务质量，保证提供优质高效的维保服务。10.10 在免费保修期内，乙方应无偿提供保养和维修服务，包括对设备的系统常规检查、调校和润滑。乙方应制定详细的保养程序报甲方批准后执行。主要内容包括但不限于：（1） 日常维护保养作业中的现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的资格证书，作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。乙方应定期派出专业人员对中频电源进行保养，对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，每次保养应详细列明保养的项目和内容，并提交检查和维护保养记录表格，经甲方签字确认。保养时应避免影响楼内人员的正常工作。（2） 乙方免费提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。更换的零件、部件及油广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网48类要提交记录表格，详细列明名称、规格、型号、更换原因、日期、操作人员等，经甲方签字确认。（3） 故障和修理：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，此服务每天【24】小时内随时提供。如乙方在合理时间内仍无法排除，甲方有权自行委托第三方予以排除，费用由乙方承担。如主要设备损坏或发生安全事故，应另作事故记录，分析事故原因，提出整改建议或措施，双方存档备查。10.11 定期检查：乙方应按照保养计划定期对中频电源的工作情况作一次全面检查，向甲方提交检查报告。其内容至少应包括：故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况、合理化建议等。所有记录、表格、报告应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为 4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。10.12 对每个检查、维护保养项目，乙方应向甲方提供详细的操作工序（手册）或工作规程，并注明注意事项，以便甲方监督或核查。10.14 在免费保修期结束时，乙方必须派工程师对所提供的设备进行一次全面测试，任何缺陷必须由乙方免费修复，并得到甲方的认可。质保期后的设备维护，除双方另有约定外，甲方有权选择按乙方本次投标承诺的报价和日后市场价格中较低者作为购买零部件及相关服务，如甲方选择购买服务的，则乙方服务标准和不变，如有违反，按本协议要求承担违约责任。 第十一条 工程变更11.1 工程变更是指本合同履行期间，经甲方审批确认后发出变更指令的情形。除得到前述经甲方审批确认后发出变更指令外，乙方不能擅自作出变更。变更的情形具体包括但不限于：（1）货物数量的变化。（2）货物零部件的变化。（3）货物技术指标的变化。（4）其他情形。11.2 变更计价原则11.2.1 在本合同文件中有适用于变更的价款时，应采用该价款。11.2.2 在本合同文件中有类似于变更的价款时，则可参照本合同类似价款确定变更后的价款。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网4911.2.3 在本合同文件中无适用于变更的价款也无类似变更价款可供参考，则按市场价协商确定。11.2.4 货物（或设备）数量减少，直接扣除被消减的货物相应的价款。第十二条 履约担保12.1 乙方应在合同签订后 30 日内向甲方提交银行开具的、受益人为甲方的无条件、不可撤销的、金额为本合同价款 10 %，（即人民币 ）的银行履约保函，履约保函应用人民币，采用甲方提供的格式。12.2 在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，甲方均有权通过履约保函索赔。12.3 履约保函有效期直到本工程竣工验收合格后 30 天失效。如履约担保的形式是银行保函且银行仅同意出具具有固定期限的保函（该固定期限应经甲方认可），且保函有效期在工程竣工验收合格前届满的，则乙方应在保函到期前至少提前一个月进行续期，以确保保函有效期持续至工程竣工验收合格后 30 天。保函续期次数不限，保函续期的相关费用由乙方承担，已包含在合同价款内。如乙方拒绝续期或未能在保函到期前提前一个月成功续期的，则甲方有权提取该保函项下的全部担保金额或者从后续工程进度款及结算款中抵扣款项作为履约保证金。12.4 乙方应在本合同约定的时间向甲方提交符合约定的履约担保，否则甲方有权暂缓支付预付款、没收乙方的投标保证金（如有）并向乙方计收罚金，罚金标准为每逾期一日，乙方按履约担保金额的 0.5%支付，逾期超过三十日的，甲方并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失、取消其中标人资格并重新选择承包人。第十三条 保险13.1 货物运抵现场前，甲方为本项目购买建筑工程一切险及第三者责任险，乙方须负责甲方投保上述建筑工程一切险及第三者责任险保险单的与本工程有关的免赔额。乙方应对货物在制造、购置、运输、存放、交货及安装过程中的丢失或损坏进行全面保险。13.2 货物运抵现场，现场移交后直至甲方签发《交接证书》之前的保险责任仍由乙方负责。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网5013.3 乙方应在甲方要求时向其出示证书证明自身已经购买了有关保险。第十四条 违约责任14.1 乙方的违约责任14.1.1 乙方生产安装的货物未达到合同规定的质量或甲方的要求，或者乙方提供的货物和本合同约定的产地、品牌不符，甲方同意的，应当按质论价，另行签订补充协议；不同意利用的，乙方应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。14.1.2 若乙方在合同规定的时间交付且安装的货物数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。14.1.3 因包装不符合同规定造成货物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。14.1.4 若乙方逾期安装，每逾期一天，乙方应按逾期安装的货物总价的千分之一向甲方支付逾期违约金，造成工程工期延误等损失的，乙方应全额赔偿。若因乙方迟延交货或逾期安装、调试或验收工作而导致甲方被总承包单位等其他相关单位索赔的，乙方因承担全部损失和赔偿。逾期交货或逾期安装达到 30 天的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。由甲方原因造成的工程延误，乙方只能得到供货期顺延的索赔，不得进行费用索赔。未经甲方同意，乙方要求提前安装的，甲方有权拒绝。14.1.5 乙方不能依约交货或者有证据表明乙方不能按期完成安装，不论是涉及合同的全部或部分，则甲方有权终止未履行的部分合同。因不能按期交货并安装造成甲方需向第三方采购的，如果遇市场价格上涨，乙方应向甲方承担价差赔偿责任。14.1.6 如果因乙方所提供的货物某一项或某几项技术参数不能满足甲方的要求而影响使用的，而乙方又未作出特别说明的，则无论甲方是否在合同中提出明确要求，乙方都必须无条件进行补救，并赔偿甲方因此造成的全部损失。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网5114.1.7 如果乙方未按合同约定提供维修保养服务，乙方应每次向甲方支付人民币【0.5】万元违约金；若因乙方未按时提供维修保养服务给甲方造成损失的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。且甲方可要求第三方进行维修保养，并有权从尚未支付的合同款项中直接扣除向第三方支付的维修保养费用。若乙方未按合同约定时间或甲方书面要求时间提供维修保养服务的，视为乙方未按合同约定提供维修保养服务。14.1.8 乙方存在以下情形之一的，甲方有权随时解除合同：(1)所供应的设备或其构配件的原产地、进口地、品牌、规格等与合同约定不一致，并且不能在甲方指定的期限内更换或者根据乙方的现实状况（如产业链布局及规划等）不可能更换的；(2)乙方在履行期限届满之前，明确表示或者以自己的行为表明或者根据乙方的现实状况（如产业链布局及规划等）不能按照合同约定的货物或其构配件的原产地、进口地、品牌等进行供货的。如甲方行使合同解除权解除本合同，乙方除按照合同总价款的 20% 向甲方支付违约金外，如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应继续赔偿甲方的损失（包括但不限于工期延误的损失、重新选择乙方的费用损失等）。如甲方要求乙方继续履行合同的，如所供货物或者构配件能够更换为符合合同约定的，乙方应在合同约定的期限或者甲方指定期限内更换，并应按照合同总价款的 10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于因此造成的工期延误的损失）；如所供货物或者构配件不能更换为符合合同约定的，乙方除按照合同总价款的 15% 向甲方支付违约金外，还应继续赔偿甲方的损失（包括但不限于实际供应货物或者构配件与合同约定货物或者构配件的市场价差、关税及运输费用价差等）。14.1.9 如果乙方出现违约行为导致合同终止或部分终止，乙方除应向甲方退还已超付的货款外，甲方还有权要求乙方支付未交货货款总额 20％作为违约金并承担由此给甲方造成的一切损失，包括另购同类货物的差价、工程延误造成的损失及所引起的运费、弃置费用、变卖费用、仓租和管理费等。14.1.10 按本合同约定应该偿付的违约金和各种经济损失将从货款中扣除。14.2 甲方的违约责任广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网5214.2.1 甲方违反本合同约定未支付预付款、进度款、结算款的情况下，经乙方催告后在 28 天内仍未支付的，甲方除应支付本合同约定的上述款项外，还应自收到催告通知后的第29日起按同期银行活期存款利率给乙方计付应付未付款项的利息。14.2.2 若监理机构、甲方未能在本合同约定的期限内提供设计图纸、给出必要指令、确认、批准导致工期延误的，工期相应调整，不给予经济补偿。第十五条 不可抗力15.1 本条件所述的“不可抗力”系指无法控制、不可预见的事件。这些事件仅限于：战争、严重水灾、台风（【12】级以上）、地震以（【7】级及以上）及其他双方认同的事件。15.2 如果任一方由于不可抗力的任何事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。15.3 在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使货物成品或原材料毁损、灭失的，乙方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。第十六条 合同文件组成、解释顺序及适用法规16.1 本合同由以下几个部分组成，并互为说明、补充，共同组成一个整体进行理解。除合同另有规定外，构成合同的文件的优先次序如下：（1）补充协议书（如有）（2）中标通知书（3）合同条款（4）合同附件（5）招标文件（含补遗书、招标文件澄清、答疑会纪要等）（6）投标文件及其附件（含投标文件澄清等）（若投标文件中标准、要求、承诺高于招标文件的，则投标文件中的该标准、要求或承诺解释顺序优先于招标文件，其他内容仍按招标文件的标准、要求执行)（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸当本合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，即：如顺序广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网53在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。若属上述相同顺序的文件，将以较后时间发出者优先解释本合同真正的含义。合同履行过程中形成的、经双方盖章确认的有关工程的洽商、变更等是本合同的组成文件，当此等文件与上述合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。16.2 本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规，以及地方政府所属部门或授权机构发布的规定。乙方保证会遵守各项法律法规规定，并承诺完全弥补甲方因乙方违反本条款令甲方蒙受的一切损失。第十七条 合同纠纷的解决17.1 在合同履行过程中，甲、乙双方凡因本合同所引起或与本合同有关的任何争议，双方应先通过友好协商解决；无法协商解决的，任何一方可将争议提交武汉仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点在武汉市。17.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，但不论何种情形，均应尽最大努力实现对已完工程的保护：（1）双方协议停止施工；（2）调解机构要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工。第十八条 保密及知识产权18.1 乙方在没有得到甲方的许可的情况下，除因本工程项目施工需要之外，不得向其他方泄露由甲方直接或间接提供的有关合同的任何文件、资料或其它信息，不管这些是在合同签订前、合同履行中还是合同终止后提供的。18.2 乙方保证，甲方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由乙方负责。如因货物的知识产权争议致使甲方对外支付费用的，甲方可以直接从应付乙方的款项中扣除。第十九 本合同的生效及其他19.1 条款标题：本“合同条款”的任何部首标题仅用于参考，不应视为条款内容的本身或部分，也不构成对本合同的任何解释，对标题项下条款内容及其范围也不构广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网54成任何限制。19.2 本合同一经双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议。19.3 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：（授权代理人） （授权代理人）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附件一：货物采购与安装明细表附件二：施工总承包管理配合管理办法广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网55附件一：货物采购与安装明细表序号 品牌 名称 规格型号 单价 数量总额（元）合同暂定总价（元）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网56附件二：施工总承包管理配合管理办法目录第一章 总说明............................................................................................................................................. 57第二章 需施工总承包单位管理配合的项目.............................................................................................582.1 需施工总承包单位管理并提供配合服务的项目..........................................................................582.2 分类.................................................................................................................................................. 58第三章 施工总承包管理配合工作内容..................................................................................................... 593.1 安全生产、文明施工管理要求...................................................................................................... 593.2 项目进度计划管理.......................................................................................................................... 683.3 综合管理.......................................................................................................................................... 693.4 工程信息管理.................................................................................................................................. 733.5 竣工验收、竣工资料和竣工备案管理..........................................................................................733.6 工程验收与移交.............................................................................................................................. 74第四章 施工总承包单位对专业工程配合服务内容.............................................................................754.1 统一配合内容.................................................................................................................................. 754.2 对各专业工程的其它配合内容和责任分工..................................................................................77第五章 施工总承包单位职权..................................................................................................................... 795.1 施工总承包单位自身职权.............................................................................................................. 795.2 施工总承包单位对各专业工程承包单位管理职权......................................................................79第六章 违约责任及奖罚条款................................................................................................................... 806.1 违约责任.......................................................................................................................................... 806.2 违约处理条款.................................................................................................................................. 826.3 违约条款执行程序.......................................................................................................................... 82广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网57第一章 总说明为明确施工总承包单位在总承包工作方面的管理范围、责任和义务，以及各专业工程承包单位相应承担的责任和义务，特制定本办法。本办法适用于施工总承包单位在工程施工、交付使用及保修期等各阶段全过程总承包管理、配合，尤其是对其他专业工程承包单位和独立服务单位的管理及配合服务。施工总承包单位在实施总承包管理及配合服务工作时，必须服从发包人及监理单位的统一协调管理，施工总承包单位履行广州白云国际机场南航 GAMECO 飞机维修设施三期 18 号维修机库工程（“三期项目”）施工总承包合同规定的总承包管理配合服务及本办法的责任和义务所发生的一切管理、协调、配合服务的费用均已包含在总承包服务费中。本办法同时作为该合同附件,对合同进行补充。1 定义1.1 发包人：广州飞机维修工程有限公司。1.2 施工总承包单位：指与发包人签订工程施工总承包合同的具有施工总承包主体资格和资质的单位。其负责总承包工作范围内的施工总承包任务和对专业工程施工及独立服务单位提供的服务实施总承包管理及配合服务工作，受本办法约束。1.3 专业（承包）工程：指由发包人直接发包给第三方实施的三期项目项下的专业工程，纳入施工总承包单位管理配合范围内。专业工程承包单位为施工总承包单位的分包人，施工总承包单位负责总承包管理、提供相应配合服务，并与专业工程承包单位一起就专业承包工程的施工质量、工期、安全、保修等共同向发包人承担义务和连带责任。专业工程承包单位负责相应专业承包工程的施工任务，受本办法约束。1.4 独立服务单位：指由发包人委托的为三期项目提供专业服务的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，如第三方检测单位等。施工总承包单位应当为独立服务单位提供总承包配合服务并为独立服务单位的工作开展提供其他便利。1.5 监理单位：指发包人委托、具有相应工程监理资质、负责合同工程监理的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。监理单位依照监理合同对受委托项目建设过程进行监理。施工总承包工程的监理单位为广东海外建设监理有限公司、广州南航工程监理有限公司。1.6 造价咨询单位：指发包人委托、具有相应工程造价咨询资质、负责合同工程造价咨询的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。造价咨询单位依照造价咨询合同对受委托项目建设过程进行造价咨询。本工程的造价咨询单位为中国建设银行股份有限公司广东省分行。1.7 总承包管理配合项目：即三期项目中的全部专业工程及独立服务单位提供的服务。施工总承包单位对其实施总承包管理及配合服务的项目，包括：1、第三方检测等各类服务；2、甲供材料、设备；3、其他由发包人单独发包的专业工程和独立服务单位提供的服务。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网581.8 甲供材料、设备：指由发包人采购供应的材料、设备。1.9 甲供材料、设备供货人：指由发包人选定并与其签署材料、设备供应合同，向施工总承包单位或专业工程承包单位供应材料、设备的供货单位。1.10 项目总进度控制计划：指发包人编制的为实施整个三期项目交付使用的总进度控制计划。1.11 项目施工总进度计划：指施工总承包单位根据发包人编制的项目总进度控制计划、合同规定的施工总承包管理责任等条件，编制并报发包人批准的施工实施计划。1.12 施工总平面布置图：指施工总承包单位在中标后，根据工程施工图、施工现场条件编制满足施工需要、符合招标文件、合同和政府相关部门要求的施工现场总平面详细布置图。施工总平面布置图须报监理单位和发包人批准后才能实施。1.13 主要责任：按照适用法律的定义。1.14 连带责任：按照适用法律的定义。1.13 施工单位：泛指施工总承包单位、各专业工程承包单位。1.14 广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地：广东省建设工程安全生产、文明施工优良样板工地。1.15 广州市安全文明施工标准示范工地、广州市安全文明施工样板工地：广州市建设工程安全生产、文明施工优良样板工地。1.16 省优质工程：广东省建设工程优质奖、广东省建设工程金匠奖。1.17 市优质工程：广州市建设工程优质奖、广州市建设工程质量五羊杯奖第二章 需施工总承包单位管理配合的项目2.1 需施工总承包单位管理并提供配合服务的项目2.1.1 第三方检测等各类服务；2.1.2 甲供材料、设备（机库大门、升降平台及起重机、地井系统、400HZ 静变电源、修理坞）；2.1.3 其他由发包人单独发包的专业工程和独立服务单位提供的服务。2.2 分类2.2.1 发包人单独支付总承包服务费的项目包括：甲供材料、设备。2.2.2 总承包服务费已含在施工总承包单位投标总报价内其他子目中发包人不单独支付的项目包括：本款 2.2.1 项以外的专业工程施工和独立服务项目。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网59第三章 施工总承包管理配合工作内容3.1 安全生产、文明施工管理要求3.1.1 安全生产、文明施工管理必须达到国家及工程所在地省、市主管部门颁布的有关文件规定和要求，有关文件包括但不限于（当该等文件有更新时，按最新文件执行）：3.1.1.1 国家有关文件：《中华人民共和国建筑法》（2011 年主席令第 46 号）《中华人民共和国安全生产法》（2014 年主席令第 30 号 2014 年 8 月 31 日第二次修正）《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007 年国务院令第 493 号）《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年国家安全生产监督管理总局令第 77 号）《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局令第 1 号）《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9 号）《关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》（劳社部发[2006]44 号）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2009）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ160-2008）《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）《塔式起重机安全规程》（GB 5144-2006）《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215-2010）《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJT187-2009）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）3.1.1.2 建设部有关文件：建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89 号）城市建筑垃圾管理规定（2005 建设部令第 139 号）关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见（建市[2006]248 号）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网60建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定（建质[2007]255 号）建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》（中华人民共和国建设部令第 166 号）关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知（建质[2008]75 号）关于印发《建筑起重机械备案登记办法》的通知（建质[2008]76 号）关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知（建质[2008]91 号）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）、住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号）关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知（建质[2009]254 号）关于进一步加强建筑施工消防安全工作的通知（建质电[2010]53 号）关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的通知（建质[2011]111 号）3.1.1.3 广东省、市有关文件：广东省珠江三角洲大气污染防治办法（2009 广东省人民政府令第 134 号）广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法（粤建监字［1998］027 号）关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知（粤劳社发〔2007〕10 号）广东省住房和城乡建设厅关于使用《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016 版）的通知（粤建质函〔2016〕2827 号）关于印发《广东省建筑施工安全管理资料统一用表(2011 年版)》的通知（粤建质函〔2011〕170 号）印发《广东省建设工程井架物料提升机使用安全管理规定》的通知（粤建管字[2003]39 号）广东省建设厅关于加强建筑施工起重机械安全监督管理的通知（粤建管字[2003]101 号）广东省建设厅关于推行建设工程质量安全监理工作报告制度的通知（粤建管字[2006]77 号）关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39号）关于印发《广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则》的通知（粤建安字[2008]85 号）关于广东省建筑起重机械和特种作业人员管理系统正式投入使用的通知（粤建安函[2008]273 号）广东省住房和城乡建设厅关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》的通知（粤建规范(2017)2 号）关于将建筑桩机工、门式起重机司机和安装拆卸工列为建筑施工特种作业工种的通知（粤建质函[2010]451 号）关于印发广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则的通知（粤建质〔2011〕13 号）关于加强施工用临时设施建造管理的通知（穗建筑[2005]784 号）关于规范建筑工地现场管理，进一步加强我市建设工程安全生产工作的通知（穗建筑[2006]634 号）关于加强我市建筑工地散体物料运输车辆管理的通知（穗建筑[2007]576 号）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网61广州市人民政府办公厅关于印发《广州市建设工程突发事件应急预案》的通知（穗府办(2014)68 号）关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知（穗建质[2008]1008 号）关于落实施工企业施工现场安全文明施工管理责任的通知（穗建筑[2009]1343 号）关于加强工地现场文明施工管理及管线保护工作的通知（穗建筑[2009]1480 号）关于实施建筑门式起重机备案管理的通知（穗建质[2010]413 号）关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知（穗建质[2010]541 号）转发《广东省建设项目安全设施监督管理办法》的通知（穗建质[2010]1285 号）关于规范建筑废弃物运输的通知（穗建筑[2010]740 号）关于公布模板工程及支撑体系、脚手架工程专项施工方案审查专家名单的通知（穗建质[2011]265 号）关于公布拆除、爆破工程施工方案审查专家名单的通知（穗建质[2011]266 号）关于印发《广州市建筑塔式起重机安装检验评定表》的通知（穗建质[2011]340 号）关于印发《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》的通知（穗建质[2011]617 号）关于印发《广州市建筑工地扬尘污染控制实施方案》的通知（穗建质[2011]773 号）《关于加强广州市建筑工地食堂食品安全监管工作的通知》（穗食药监餐[2011]572 号）《广州市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程混凝土试件标准养护管理的通知》（穗建规字〔2018〕14 号）3.1.2 施工总承包单位有义务对施工现场范围内的所有施工单位的安全生产、文明施工进行全面管理，每周须组织各专业工程承包人（单位）进行安全检查不少于 1 次并对检查中发现的问题及时组织整改，检查和整改结果抄报监理单位和发包人备案，且须在下期工地例会上汇报。由于施工单位安全措施不力造成事故的，由相应单位承担对应责任和因此发生的费用，施工总承包单位承担连带责任。3.1.3 专业工程承包单位应严格做好所负责工程的安全文明施工工作，并自觉接受施工总承包单位的检查，按照所提意见进行整改。3.1.4 施工现场范围内的安全生产、文明施工必须达到广州市双优工地的管理要求达到零死亡零事故。3.1.5 施工现场场容场貌管理施工总承包单位应对现场场容场貌进行统一管理。3.1.5.1 施工总承包单位应严格按已审批的施工总平面图或相关的单位工程施工平面图规定的位置，布置施工项目的主要机械设备、脚手架、密封式安全网和围挡、施工临时道路、各类管道或线路、施工材料加工场地及堆放位置或仓库、土方及建筑垃圾堆放位置、警卫室、现场的办公及生产和生活设施、变配电间、消防设施等。涉及到专业承包工程的，专业工程承包单位也必须按此条执行。3.1.5.2 工地围墙、施工临时围蔽(1) 施工场地的布置应服从发包人及监理单位的统一安排管理。现场四周设置施工围墙、大门，围墙、大门按照发包人要求标志形象设计，大门宽度不少于 7 米，原则是严谨、完整、牢固、美观大方。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网62(2) 施工总承包单位必须根据工程的实际需要，负责修建工地围墙、施工临时围蔽，负责临时围蔽和出入口的增设、维护和管理工作，并保证整个工程建设期间的工地安全保卫和文明生产。各出入口派专人 24 小时看管。(3) 施工围墙按发包人和监理单位的要求统一围蔽，地下室也采用封闭管理，采用不少于 12cm 夹板围蔽，并留设满足大型设备进出要求的洞口。围墙合理位置设置出入口。3.1.5.3 施工总承包单位应在项目现场公示下列内容：(1) 现场大门外右侧墙面挂施工标牌公示：工程规模、性质、用途、发包人、设计人、承包人和监理单位名称、施工起止年月等，具体要求见广州市建委的规定。(2) 现场大门入口内的醒目处公示：安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌施工总平面图、项目部组织架构及主要管理人员姓名岗位框图。(3) 出口处应设立洗车场和沉淀池，用混凝土制成宽 30cm，深 50cm 沟槽围成宽 3m，长 5m 的洗车场地，设沉淀池和高压冲洗水枪，驶出车辆必须冲洗干净。3.1.5.4 施工现场推行硬地化和绿地化，施工现场的临时设施用地大门内外通道，临时设施室内地面、材料堆放场、加工场、仓库地面等要求浇筑厚度不得小于 20cm、强度不得小于 C15 的混凝土地坪。材料应分类堆放，采用不同的颜色线划分场地、标示清楚，机动车通道的宽度不得少于8m，其外侧设置排水沟、浆槽。上述用地以外的其他临时施工用地，可根据实际情况整平压实后作绿化处理。有关处理方案需先征得发包人和监理单位同意。3.1.5.5 施工现场办公室内应在醒目处张贴施工许可证、规划许可证、余泥排放证、夜间施工许可证等证件的复印件，悬挂施工质量、文明施工、安全生产和组织机构框图、施工现场平面布置图，按 GB/T19001—2016 质量管理体系要求放置与实施工程有关的质量管理体系文件。应使用电子计算机和发包人联网，使用发包人指定的应用软件，实现信息化管理。3.1.5.6 现场广告、标语、条幅的管理：为保持良好的现场施工秩序和整体形象，现场广告标语和条幅的内容、设置、张贴和悬挂必须服从发包人及监理单位的统一管理协调。(1) 统一策划制度：施工总承包单位应统一策划管理所负责现场设置的各类非商业宣传性标语、条幅，如现场导向牌、各类标语等。要求统一字体、形式、规格和位置。(2) 实行申请制度：施工总承包单位，各专业工程承包单位，以及其他单位在现场悬挂或设置的各类带有商业宣传性质的广告、标语、条幅，需提前 15 个工作日向发包人和监理单位提出书面申请，说明广告标语和条幅的规格、样式、内容、悬挂或设置位置和时间，得到书面批准后才能设置或悬挂，否则监理单位及发包人将按有关规定限期拆除，并有权追究相关单位的法律责任。3.1.5.7 各专业工程承包单位安全标志牌费用由自己负责。3.1.6 文明施工3.1.6.1 施工总承包单位应按 GB/T28001－2011 职业健康管理体系的要求，建立健全保障体系，充分识别危险源，并实施管理方案和紧急预案等措施，对危险源予以控制，做到防患于未然。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网633.1.6.2 各施工单位现场管理人员和工人，应着装统一，整齐，还应当在胸前佩带标有个人彩照，姓名，工种或职务、所属单位的工作证 (尺寸为 90×60mm)。3.1.6.3 各专业工程承包单位进场施工前，应向施工总承包单位提供其施工及构件堆放所需要场地面积、部位等要求，以便于施工总承包单位合理安排施工场地。对于临建设施，施工总承包单位应统一规划，统一布置，各专业工程承包单位不得私自乱搭临建。3.1.6.4 施工现场宿舍必须具备良好的通风、采光条件，人均床铺占有面积不小于 1.7 ㎡，并进行适当分隔；每 25 人应设一个直接出口，主要通道宽不少于 1.2m，15 人以上居住的宿舍门宽不少于1.2m，男女宿舍和沐浴应能满足施工高峰期的需要；禁止男女混居。工人宿舍内部设施必须整齐清洁，用品需分类统一存放。宿舍内要有管理制度，并落实治安、防火、卫生、计生管理责任人。3.1.6.5 在居民居住相邻区域进行爆破、打桩施工作业前，施工单位应按规定申请批准，还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向受影响范围的居民和单位通报说明，取得理解和配合；对施工机械的噪音与震动扰民，应采取相应措施予以控制。3.1.6.6 施工需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工应当设置沟、井、坎、穴覆盖物的标志。3.1.6.7 在可能的情况下，应对施工现场进行绿化布置。3.1.7 安全生产3.1.7.1 施工总承包单位统一实施场地范围内的消防安全和防雷管理，施工防雷必须达到广州市防雷设施检测所的相关要求。3.1.7.2 安全设施：施工总承包单位必须在施工场地出入口处设置安全警示牌，限速等标语，保证场内交通畅通，安全；在施工场地的危险地段要设置安全警告栏杆或者标志。3.1.7.3 施工总承包单位必须在“四口”、“五临边”位置按国家和省、市有关规定做好安全防护工作，如设置安全设施、安全围网、围板和警示标志等。各专业工程承包单位如施工需要须拆除时，须提前向施工总承包单位申请批准，若施工总承包单位采取有效的补救措施，专业工程承包单位必须配合。3.1.7.4 进入施工现场的各类人员应当戴好安全帽，系好帽带；临空和高空作业人员应当系好安全带；各类洞口和脚手架应当设置安全网，安全帽，安全带，安全网应当符合有关安全技术标准，各类建筑工程高出+0.00 线 2m 以上的立面应采用 100cm2 不少于 2000 目的密目式阻燃材料安全网封闭。安全网要求围设平整，绷紧，密拼连接，整齐美观，不得漏挂，脱落。每层脚手架的走道板应设 180mm 高，面漆红白的挡脚板(木挡脚板厚 18mm，宜推广轻型槽钢档脚板)。安全帽应分色表示使用者，安全帽前端应表示施工单位名称；戴安全帽时应使帽带系紧下颚，帽衬应与帽壳留有 20～25mm 空隙。3.1.7.5 施工现场的楼梯、电梯预留口、通道、深基础、坑井、阳台、屋面、楼层面等一切容易坠落的临边临口应当设置有效的防护和警示措施。临路边的脚手架，高压电缆、起重机及回转半径伸广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网64至道路的巴杆，均应设置安全隔离棚。危险仓库附近应有明显的标志及围挡设施。3.1.7.6 施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用应当符合有关安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行搭设，禁止任意拉线接线，施工现场应当设有保证施工安全要求的夜间照明。危险潮湿场所照明及手持照明灯具，应当采用符合安全要求的电压。3.1.7.7 施工机械应当按照施工总平面布置规定的位置和线路设置，要求位置合理、固定牢固，不得侵占场内道路，施工机具进场须经过安全检查，合格方能使用。施工机械操作人员应当建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。3.1.7.8 施工现场内木材加工场、易燃易爆仓库禁止烟火。施工现场应当设立定点吸烟室，禁止在作业场所吸烟。各类易燃易爆的化学物品、建材、油料必须入库存放，不得露天堆积，乙炔和氧气使用时两瓶间距必须大于 5m 以上，存放时必须封闭隔离。动用明火必须由项目经理和安全负责人在现场核验后方可进行，操作人员必须持证上岗。施工现场宿舍、办公室、仓库禁止使用电热器具取暖和煮饭，宿舍仓库不得混用。3.1.7.9 木材加工间、仓库、宿舍、厨房、动火现场、作业区域、吸烟室以及易燃易爆材料堆放场等场所，必须按照规定配备足够的各类有效防火器材，并经常检查。3.1.7.10 施工现场的危险区域应当设立危险警示标志。3.1.7.11 项目经理是施工现场安全生产的第一责任人，应建立健全安全生产责任制和有关安全生产规章制度，经常组织按《建筑工地安全检查标准》进行安全检查，及时发现安全隐患，落实措施，迅速整改，防止安全事故发生，确保安全生产。3.1.7.12 专业承包工程发生重大伤亡及其他安全事故的，专业工程承包单位必须立即 通知施工总承包单位，施工总承包单位必须立即按有关规定上报监理单位、发包人及有关部门，同时按政府有关部门要求迅速处理。3.1.8 防火及保安3.1.8.1 三期项目各参建单位应在施工总承包单位的统一管理和协调下，搞好与当地居民的关系，互相尊重、互相支持、避免纠纷，与当地公安部门和有关单位加强治安联防和防火安全管理工作。各参建单位应按照公安消防主管部门要求，根据有关法规，建立健全的项目部防火保安管理制度，落实公安消防责任制，采取有效措施确保安全。3.1.8.2 施工总承包单位现场应设立保安和门卫，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施，保证财产安全。进入施工现场的人员应当佩带证明其身份的证件。3.1.8.3 现场必须有满足消防车出入和行驶的道路，还应按消防规定在路旁适当位置设置消防栓。应设置符合要求的防火报警系统和固定式灭火系统，消防设施应保持完好的备用状态。在火灾易发地区施工或储存、使用易燃、易爆器材时，项目部应当采取特殊的安全措施。施工现场应当设立定点吸烟室，禁止在作业场所吸烟。3.1.8.4 施工的现场通道、消防的出入口、紧急疏散楼道等，均应有明显的标志或指示牌。有高度限制广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网65的地点有限高标志。3.1.8.5 施工需要进行爆破作业的，必须经政府主管部门审查批准。在向公安部门申请（提供爆破器材的品名、数量、用途、爆破地点、四邻距离等文件和安全操作规程）取得“爆破物品使用许可证”后，由具备爆破资质的专业队伍按有规定进行施工。3.1.9 卫生防疫3.1.9.1 项目经理部应根据 GB/T2400—ISO14000 环境管理系列标准建立和保持管理体系，在充分识别环境因素的基础上，主动采取有效措施，实施“绿色生产”。3.1.9.2 土石方施工前应制定技术先进、安全有效的施工方案，制订防坍塌污染环境的措施，施工过程应加强监察，及时处理隐患。施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。3.1.9.3 除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化和焚烧建筑垃圾，不得用有毒物体做燃料，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，也不得把这些废弃物做土方回填。3.1.9.4 建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行处理。高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗措施，冲洗的污水应进行处理。生活垃圾按规定收集处理。3.1.9.5 施工总承包单位的施工现场应当设置一个公共食堂，厨房需远离厕所 30m 以上，远离建筑物排栅作业场所、污水沟及其他污染源 50m 以上。厨房设施应满足卫生要求：厨房要通风，卫生，经常保持清洁，生熟间要分隔；地面应采用瓷质防滑地面砖，内墙要求粘贴全高白瓷片，厨房应使用燃气炉具，厨房内灶台，工作台等设施和售饭窗口内外也应铺贴白瓷片，门窗及洞口要设置纱窗，地面及周边排水良好。3.1.9.6 厕所内应当粘贴高 1.5 米以上白瓷片墙裙，便槽内底部和侧面应铺贴白瓷片，地面、蹲台应采用瓷质防滑地面砖。厕所内应当设置洗手槽，便槽采用自动冲洗设备，设置化粪池，禁止将粪便直接排入下水道和河道。对厕所要落实专人清洁，定期喷药，保持清洁卫生，不得有异味。3.1.9.7 施工现场内的厨房必须符合广州市人民政府有关建筑工地厨房卫生要求的规定，申办食品卫生许可证。炊事员和茶水员上岗必须持有效的健康证和培训班，上班时候必须穿戴口罩、白衣帽及袖套。洗、切、煮、卖、存等环节要设置合理，生熟严格分开，餐具用后随即洗刷干净，并按规定消毒。3.1.9.8 施工现场应当设茶水亭和茶水桶，茶水桶要有盖、加锁和有标志。夏季施工应当有防暑降温措施。3.1.9.9 施工现场必须设立医疗室，其他施工现场必须设立有效的医疗急救箱。发现疫情必须及时向上级卫生防疫机构报告。3.1.9.10 施工现场应当落实各项除“四害”措施，严格控制“四害”孳生，无力自行落实除“四害”措施的，可委托社会服务机构代为处理。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网663.1.10 施工现场临时设施搭建和管理3.1.10.1 施工总平面布置。3.1.10.1.1 投标时的施工总平面布置图为施工总平面布置的初步设计，施工总承包单位，应根据发包人提供的图纸等条件要求，通过现场踏勘，了解现场实际情况按工程施工总进度计划进行详细的各个阶段的施工平面布置图设计，报监理单位和发包人批准后实施。在实施过程中因情况变化需拆除已建临时设施时，施工总承包单位应无条件服从发包人和监理单位意见，且发包人不支付任何费用。3.1.10.1.2 施工总平面布置原则：a、符合国家、工程所在地省、市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定及发包人、监理单位的相关要求；b、在满足施工需要的前提下，尽量紧凑合理，不用（或少用）施工用地；c、保证场内施工道路畅通；d、科学确定施工区域和场地平面布置，尽量减少专业工种之间交叉作业，提高劳动效率；e、各项施工设施布置要满足方便生产，有利生活，安全防火，环境保护和劳动保护要求；f、将生产性和生活性设施分开布置。3.1.10.1.3 施工总承包单位应完成三期项目各个阶段的整个施工场地内的施工总平面布置，施工总平面布置图同时明确标识，按不同施工阶段，各专业工程承包单位的仓库、生活区、办公区、材料堆放及加工场布置。3.1.10.1.4 施工总承包单位应根据三期项目特点，合理规划三期项目各个阶段的整个施工场地的施工总平面布置，包括仓库、办公区、生活区、临时道路、排水、材料堆放、加工场等。3.1.10.1.5 施工总承包单位负责现场范围内的自有的所有仓库、生活区、办公区、材料堆放及加工场的搭设工作。现场范围内的临时道路、排水等设施由施工总承包单位负责，费用含在投标总报价中。施工现场范围内属于各专业工程承包单位的仓库、办公区、材料堆放及加工场地由其自行负责搭设工作，施工总承包单位提供合理的场地。3.1.10.1.6 专业承包单位进场施工前，应根据施工总承包单位制订的施工场地划分设计施工场地平面布置图，经施工总承包单位审核同意后执行，并实施管理。协助施工总承包单位对各自施工区域的场地做好管理配合工作。3.1.10.3 施工临时道路3.1.10.3.1 施工总承包单位必须按经批准的施工组织总设计中的施工总平面图布置要求布置并提供满足项目施工（包括各专业工程承包单位施工）的施工临时道路，施工临时道路必须硬地化，满足车辆、机械运输、大型重型机械设备运输的正常需要，道路两旁设满足施工需求的临时排水设施。施工临时道路包括施工范围内循环路、循环路与拟建建筑物之间通道、循环路与市政道路间的连接通道。施工临时道路必须硬化，设有两个行车道，一个停车道，道路两旁设有满足施工需要的临时排水设施。3.1.10.3.2 施工总承包单位负责作为临时设施的全部施工作业通道的搭设、维护和管理工作，并保证包括施工总承包单位、各专业工程承包单位、材料设备供应单位、发包人、监理单位、设计单位等车辆和人员，安全、方便地到达工作区域。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网673.1.10.3.3 施工总承包单位应保证在自身及各专业工程承包单位施工方案中有相应的措施，保证施工通道有显著标志、无建筑垃圾、有良好的采光或照明（特别是夜间）、易于行走、安全措施可靠。施工总承包单位应每天进行巡视检查。3.1.10.3.4 施工总承包单位设专人负责道路清洁、障碍清除以及维修保养工作，保持道路清洁、畅通，保证环境卫生，预防空气污染和环境污染。3.1.10.4 施工给水（排水）设施3.1.10.4.1 施工总承包单位必须提供满足各专业工程承包单位施工的施工给水（排水） 设施。3.1.10.4.2 施工总承包单位应根据各专业工程承包单位的需要，在每单栋建筑物内提供一个临水接驳点，并设置分水表。3.1.10.4.3 施工用水主管道要有明显的保护标志，以防意外损坏。3.1.10.4.4 施工总承包单位对工地用水，设置总、分表实行统一管理。3.1.10.4.5 施工总承包单位对总用水管线进行日常维护管理，保证正常供水、正常施工。3.1.10.4.6 施工总承包单位做好各专业工程承包单位用水计量管理、水费管理，各专业工程承包单位现场使用的施工用水由施工总承包单位提供水源，水费由各专业工程承包单位负责，由施工总承包单位统一缴交。3.1.10.4.7 施工总承包单位应在施工区域设置数量足够的临时蓄水池及消防设施，满足消防和洗车要求。3.1.10.4.8 施工总承包单位对场内的排水（污）系统实行统一管理，定期或不定期的对各专业工程承包单位施工区域的排水（污）进行检查，保证排水（污）系统畅通，保护环境，防止污染市政管网。若发现专业工程承包单位违反排水（污）的规定，施工总承包单位有权要求专业工程承包单位进行整改和补救，由此造成损失的，由专业工程承包单位负责赔偿。3.1.11 施工用电3.1.11.1 施工总承包单位必须提供满足项目施工和办公（包括各专业工程承包单位施工和办公）的施工用电设施。3.1.11.2 施工总承包单位应根据各专业工程承包单位的需要，在每单栋建筑物内提供一个临电接驳点，并设置分电表。各专业工程承包单位每月用电量为实际用电量不计损耗量。3.1.11.3 施工用电要符合中华人民共和国住房和城乡建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及国家强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。3.1.11.4 应结合现场各电源点，设置供电线路；供电线路采用水泥电线杆架空铺设，横跨大门或道路时，高度应≥6m。3.1.11.5 用电按生产用电和办公用电分别设置。在每单栋建筑物内设置分配电箱，以提供各专业工程承包单位施工用电驳接，各专业工程承包单位负责用电管理配合工作；建筑物外临时电线一律用水泥电线杆架空，不得随意拖地乱拉乱用。3.1.11.6 委派专人对施工用电线路进行日常维修管理工作，保证现场正常用电。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网683.1.11.7 应对各专业工程承包单位的用电进行安全管理、计量管理、电费管理(各专业工程承包单位现场使用的施工、办公用电费用由各专业工程承包单位负责)，电费由施工总承包单位统一缴交。3.1.11.8 定期或不定期地对现场用电进行检查（包括对各专业工程承包单位的用电），杜绝乱拉乱用的现象，杜绝安全事故（隐患）的发生。3.1.11.9 为确保现场正常施工和安全生产的要求，施工总承包单位应在现场自行配置数量、型号适当的发电机，且现场配置的发电机数量不少于和型号不低于投标文件中的承诺的数量和型号。3.1.11.10 所提供给各专业工程承包单位的电容量必须能保证正常照明及生活设施用电。各专业工程承包单位进场后若认为电容量不足，或可能发生临时停电情况由各专业工程承包单位自行配置发电机组。3.2 项目进度计划管理3.2.1 施工总进度计划3.2.1.1 施工总承包单位应根据发包人招标文件和合同要求的工期自行编制施工总进度计划。3.2.1.2 施工总进度计划除了施工总承包单位承包范围内工程的实施计划外，还应包括发包人另行发包工程的专业工程承包人选择计划（招标等）及发包人另行发包的专业工程(以下简称专业承包工程)、甲供料的实施计划，主要是进场时间（到货时间）、退场时间、中间交接时间（若有）、塔吊拆除前的材料设备运输时间、联合调试时间等。3.2.1.3 施工总进度计划提交监理单位及发包人审批和确认后，施工总承包单位应根据审批和确认的施工总进度计划，编制详细的合同工程施工进度计划和施工方案说明以及详细的分阶段或分项进度计划报送监理工程师批复或提出修改意见。在各专业工程承包单位陆续进场并提交了专业工程的进度计划后，不断完善该实施计划，并且在项目施工过程中，及时检查、调整该计划并报监理单位和发包人批准后，向各专业工程承包单位贯彻、协调，合理安排好各专业工程的施工计划，对整个项目的进度统一管理、协调。3.2.2 施工总承包单位根据项目实施计划和具体要求，向各专业工程承包单位详细交底，明确施工进度组织和部署。3.2.3 各专业工程承包单位进场后，施工总承包单位要求各专业工程承包单位 7 天内提交专业的进度计划，统筹审核各专业工程的进度计划，编制项目实施计划并报监理单位审批。3.2.4 施工总承包单位随时检查各专业工程承包单位的施工进度，纠正进度负偏差，确保项目总工期。当各专业工程承包单位未能按制定并批准的计划完成，要求各专业工程承包单位采取相关措施，避免影响整个项目的进度。3.2.5 施工总承包单位通过组织协调有效解决不同专业工程、不同工序交叉作业的配合施工问题，确保各专业工程施工进度能按照项目施工总进度计划实施。3.2.6 施工总承包单位根据项目总进度计划调整各专业工程的施工进度计划和施工配合，确保工程关键节点工期按计划完成。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网693.2.7 施工总承包单位为保证各专业工程进度计划的实施，在合同规定的责任范围内，对专业工程施工提供必要的协助，以确保专业工程能按经审定的进度计划执行。协调各专业工程承包单位之间的进度保证项目施工协调顺利进行，确保项目节点工期目标实现。3.2.8 施工总承包单位保证各专业工程承包单位的正常施工环境、条件。3.3 综合管理3.3.1 人员管理3.3.1.1 各专业工程承包单位必须对进场所有施工人员进行严格的管理。各专业工程承包单位必须对本单位所有进场施工人员进行登记，各自统一着装，及时上报施工总承包单位，进行汇总并统一管理。施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，并将更改记录及时上报施工总承包单位，由施工总承包单位报知监理单位和发包人。人员管理应结合广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知] 穗建筑〔2018〕981 号文等有关文件规定，由施工总承包单位负责进行管理。3.3.1.2 各专业工程承包单位必须以班组为单位在进场后 3 天内以及每月定期进行安全技术交底，并对交底情况进行书面记录，并由交底人签名确认，安全交底人员必须符合 A、B、C 三级教育的资质要求。3.3.1.3 各专业工程承包单位必须对进场所属施工人员办理工伤保险，并将有关资料报施工总承包单位，并向进场施工人员提供符合国家强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、广州市建设委员会《广州市建设工程现场文明施工管理办法》(穗建质[2008]937 号)和广东省、广州市现行安全管理办法[如广州市建筑工程安全生产文明施工量化管理（暂行）办法、建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89 号）、关于印发《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]39号）、关于印发《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》的通知（穗建筑[2003]106 号）规定的食宿、办公和施工环境及条件。3.3.1.4 各专业工程承包单位必须对所属进场施工人员进行全天候管理，严禁施工人员未经本单位、施工总承包单位批准擅自进入现场。3.3.2 身份识别管理安全帽识别制度：施工总承包单位及各专业工程承包单位的施工管理人员与施工人员佩戴不同颜色的安全帽，安全帽颜色：质量检查员和安全员为红色、施工管理人员为蓝色、一般施工人员为浅黄色。安全帽正面粘贴其所属单位的标志，侧面粘贴代表其身份的工号。各单位进场后在 2天内向施工总承包单位提交有关人员资料，内容包括公司标志的样本、所有人员的名单及初始工号，施工总承包单位根据各专业工程承包单位人员的初始工号进行统一编号（所编工号与各人平安卡卡号相同）。施工总承包单位对自身人员及各专业工程承包单位人员进行统一管理。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网703.3.3 工作牌制度施工总承包单位建立工作牌制度。进入现场的所有施工人员及施工管理人员必须佩带工作牌。工作牌内容包括姓名、本人近期免冠照片、所属单位、所属班组、职务、工号、工种等，工作牌的工号与安全帽的工号必须一致。工作牌的制作和编号由施工总承包单位按发包人要求进行统一管理，各专业工程承包单位负责本单位进入现场人员工作牌的具体制作和费用。施工总承包单位通过佩带工作牌制度对所负责的全体施工人员及施工管理人员进行检查、监督和管理，对违反佩带工作牌制度和其他管理制度的人员立即做出登记，并定期汇总上报监理单位及发包人。3.3.4 进场材料设备管理3.3.4.1 各专业工程承包单位应指定专人负责对进场所需材料设备的管理，并服从施工总承包单位关于进场材料设备管理方面的要求。3.3.4.2 督促各专业工程承包单位按时提供材料设备进场的计划，并提供月度材料设备进场计划。3.3.4.3 各专业工程材料设备进场后，总承包管理单位应提供必要的协助（对甲供材料设备进行统一管理并提供起重吊装工作，同时配合专业工程材料设备的起重吊装工作），由材料设备供应商将材料设备在 12 小时内分运至指定的仓库或堆放场。3.3.5 主要施工机械设备管理：3.3.5.1 对进入现场的施工机械设备进行统一的管理。3.3.5.2 对于没有办理进场登记的施工机械设备一律拒绝进场。3.3.5.3 施工单位定期进行检查，建立机械设备的维修保养台帐，本月台帐下月 3 日前报监理单位备案，杜绝出现施工机械设备未做登记的现象。3.3.5.4 有义务确保现场使用的施工机械设备（包括各专业工程承包单位的施工机械设备）符合有关施工机具安全操作规程及安全用电要求，施工机械设备不得带病作业。3.3.5.5 应及时对进入现场的所有施工机械设备进行检查，对检查中发现的不符合要求的施工机械设备必须立即停止使用，并在 24 小时内撤出场外，对出现故障的机械设备需修理至符合要求才能使用。3.3.5.6 严格按照有关规定进行施工机械用电的管理，施工总承包单位有义务对各专业工程承包单位进行安全用电的交底，并所负责现场的用电情况进行检查和管理。3.3.5.7 对大型施工机械的调配和使用情况进行跟踪管理监督。3.3.5.8 对进场的全部施工机械设备进行全天候管理，严禁施工机械设备未经批准擅自进入现场或公共区域。3.3.6 现场保安及来客管理3.3.6.1 施工总承包单位及各专业工程承包单位的来访客人（指不在本工地工作的人员）必须办理来客登记手续才能进入现场。3.3.6.2 来客向门卫递交有效证件并办理必要的来访登记。3.3.6.3 由门卫向来客发给临时出入证。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网713.3.6.4 来客离场时凭临时出入证和有被访人签名的回执领取有效证件。如客人丢失临时出入证，由被访人所在单位向门卫办理丢失临时出入证登记手续。3.3.6.5 负责治安保卫和门卫管理工作，负责来访登记管理，以及负责制作临时出入证。3.3.6.6 施工总承包单位组建专职保安队伍，负责施工现场范围内及现场各出入口的二十四小时保安管理（保安人员需统一着装）。3.3.7 车辆出入管理3.3.7.1 为保证现场的施工秩序，对所有进入施工总承包单位所负责施工现场的施工车辆，实施车辆出入管理制度。3.3.7.2 大型车辆及小型车辆：对长期出入施工现场的大型车辆及小型车辆（包括发包人、监理单位、施工总承包单位及各专业工程承包单位的车辆）进行统一管理，办理车辆出入证。大型车辆是指 5T 以上的载重汽车、轮胎或履带工吊车等大型施工机械。施工总承包单位根据各单位登记的长期出入施工现场车辆情况合理安排各单位车辆的停放位置，杜绝出现现场车辆乱停乱放阻碍施工的现象。3.3.7.3 临时出入现场的车辆，进场时在门卫处登记所属单位名称、车牌号、进场时间、大约停留时间，办理临时车辆出入证后，方可进入现场。3.3.7.4 所有出入现场的车辆一律凭有效证件进入现场。3.3.7.5 制定材料、工器具进出管理制度，设放行条制度，杜绝贵重物品遗失。3.3.8 当地协调3.3.8.1 有义务协调好与当地地方政府与人员的关系，确保施工质量、进度和组织管理等不受当地外来因素的干扰。3.3.8.2 因施工总承包单位协调工作不力导致工程建设实际进度受当地外来因素影响的，发包人有权依据招标文件及合同条款的有关约定对施工总承包单位进行处罚。3.3.8.3 与周边建筑物使用单位的协调工作。3.3.8.4 现场交通的组织协调：施工总承包单位需派专人负责现场材料、机械进出的交通指挥，设置必要的交通标志。3.3.9 产品保护或照管3.3.9.1 施工总承包单位必须承担三期项目总体产品保护或照管责任（规定由各专业工程承包单位负责的除外）。3.3.9.2 管理工序交接工作，移交产品保护责任。对已完产品的保护向各专业工程承包单位进行交底。3.3.9.3 当施工现场的某些关键区域（如机房）施工到一定程度（如设备安装阶段）时，在征得监理单位和发包人批准后，施工总承包单位有权在监理的统一安排下对进入关键区域的施工人员进行限制，即根据施工需要，确定可以进入该区域的施工总承包单位人员、各专业工程承包单位人员及人员数量。施工总承包单位在需要执行关键区域出入管理 10 天前，书面通知各有关各专业工程承包单位，并上报监理单位和发包人；各专业工程承包单位在接到书面通知后 3 天内向广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网72施工总承包单位递交进入关键区域申请表，确定进入关键区域施工及管理人员的数量，由施工总承包单位制作进入关键区域的特别通行证。施工总承包单位派驻专人在指定入口验证放行。在各专业工程承包单位的工作完成并通过有关单位验收后，各专业工程承包单位将特别通行证退回。3.3.9.4 施工总承包单位和专业工程承包单位根据如下约定分别承担中间验收工程的照管责任。在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交工程施工总承包单位照管时，各专业工程承包单位应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理单位组织发包人、设计单位、施工总承包单位和各专业工程承包单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给施工总承包单位负责照管，照管时间至专业工程承包单位下次开始施工时止；若验收不合格，则各专业工程承包单位应按规定的时间返修或更换材料整改完成后再报验收。在施工总承包单位负责照管的期限内，施工总承包单位应对这些中间验收工程做好保护工作。而在各专业工程承包单位继续进行施工后，施工总承包单位对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至各专业工程承包单位。3.3.9.5 已竣工验收的专业工程的照管。从专业工程竣工验收合格并办理移交施工总承包单位手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，施工总承包单位应按照合同相关条款的规定，对专业工程的成品承担照管责任。3.3.9.6 如果在施工总承包单位负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致施工总承包单位照管工程的任何部分损失或损坏，由施工总承包单位负责修补、赔偿经济赔偿责任，并通过修补使该工程或设备质量达到相关合同的有关规定和要求。3.3.10 设计配合3.3.10.1 根据施工总承包管理的需要，从施工角度参与不同专业间的综合图纸会审，如土建和设备、机电和智能化，土建和装修、机电和装修，土建和市政，土建和景观、土建和幕墙、土建和电梯、机电和电梯等，发现各专业图纸间的有关配合、协调等问题，组织编制综合管线平衡图，向发包人提出合理化建议。3.3.10.2 参加各专业工程的图纸会审，提出有关建议。3.3.10.3 审查各专业工程的施工组织设计，对各专业工程施工组织设计不满足项目总体进度、场地安排、安全和文明施工等方面，和各专业工程承包单位进行沟通和协商，督促其进行调整。3.3.10.4 及时掌握每个专业工程的变更情况，并从施工总承包管理方面分析与其它有关方面的变化情况，若对项目总进度，或其它专业质量或造价方面出现影响，及时提出建议方案报监理单位和发包人批准后实施。3.3.10.5 当发包人就设计变更等事务要求提供咨询意见时，应从施工可行性、经济性、施工总承包管理等方面提出建议供发包人决策。3.3.11 其它广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网73在工作面或工序交叉施工时，施工总承包单位有义务做好保证施工质量的施工统筹工作，包括但不限于界面施工组织协调和管理，各方施工质量相互影响因素的协调管理与报告（报告监理单位和发包人）等。3.4 工程信息管理3.4.1 施工总承包单位应建立工程信息管理制度，对工程进度、质量、安全和造价控制进行相关信息管理，收集、整理、传递和储存施工过程中各项信息，树立工程信息管理目标，完善信息的反馈系统。3.4.1.1 建立工程管理系统，利用其中的分析工具进行工程进度、工程量、费用管理控制，并作为进度款支付的依据。3.4.1.2 建立电子报表审批体系，并实现远程监控系统。3.4.1.3 建立可以让各个参建单位协同工作的信息平台。3.4.1.4 建立完整的项目管理编码体系及工程数据库，形成与信息平台相适应的标准化的管理体制。3.4.1.5 施工总承包单位技术负责人须每周组织所属技术人员对专业工程承包人（单位）技术资料进行检查、指导和督促，并在工地例会上向参会各方通报，必要时向监理单位和发包人提交专题报告。3.4.2 施工工作报告。3.4.2.1 施工总承包单位应按广州市建设委员会《关于推行建设工程施工工作报告制度的通知》（穗建筑[2007]125 号）文要求，每月编制能覆盖整个项目工程内容的施工工作报告，交监理单位审核后向广州市质监、安监站报告。3.4.2.2 施工总承包单位、专业工程承包人（单位）均须各自建立项目施工周、月报制度，每周一上午12：00 前（每月 7 日上午 10：00 前）向监理单位提交上周（月）工作量完成统计，周报统计内容包括实物量和金额，月报的统计内容见合同条款第 33 条的约定，报表一式三份（监理单位和发包人各存一份），具体表格由监理单位提供。专业工程承包人（单位）还须向施工总承包单位提交一份。统计报表作为监理单位和发包人审核施工单位工程进度款的参考，未提交的项目当期不予计量。3.4.2.3 施工总承包单位每月 3 日上午 10：00 前向监理单位和发包人提交一份上月项目总包管理和施工配合专项工作报告，内容包括已进行的工作和存在的问题等。3.5 竣工验收、竣工资料和竣工备案管理3.5.1 参加专业工程的竣工验收工作，出具有关意见。3.5.2 指导各专业工程承包单位整理工程资料，使其满足评优申报要求和档案接收要求。3.5.3 竣工图纸收集、整理，需要时签章。3.5.4 督促各专业工程承包单位按合同的工程竣工验收中工程竣工资料条款内容做好竣工资料工作，督广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网74促各专业工程承包单位及时办理中间验收及专业验收。按《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求对于各专业工程承包单位的竣工资料进行收集、整理、编制、汇总和管理，并按规定整理归档，向有关部门提交并获得通过。3.5.5 办理竣工备案手续。3.5.5.1 在规定时间内负责收集齐所有竣工备案资料，对于不属于施工总承包单位提供的资料，有责任进行跟踪和协调，及时向发包人反馈收集进度和协调情况。3.5.5.2 收集齐所有竣工备案资料后，负责按规定要求向有关部门提交竣工备案资料，并向发包人反馈备案办理进度。3.6 工程验收与移交3.6.1 隐蔽工程和中间验收3.6.1.1 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，各专业工程承包单位必须先进行自检，自检合格后，属隐蔽验收的，由各专业工程承包单位在隐蔽验收或中间验收前 48 小时以书面形式通知总承包管理单位及监理单位验收，通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，验收合格且监理单位在验收记录上签字后，各专业工程承包单位方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格的，各专业工程承包单位必须在 6 小时内或监理单位限定的时间内修改后报监理单位重新验收。3.6.1.2 施工总承包单位应对分包工程的隐蔽及中间验收工作创造便利条件，并提供足够的配合。3.6.2 工程试车3.6.2.1 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由各专业工程承包单位组织试车：属施工总承包单位承包范围内的，由施工总承包单位组织；属专业（承包）工程的，由各专业工程承包单位组织，施工总承包单位协调配合。3.6.2.2 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由施工总承包单位组织，发包人、监理单位和相关专业工程承包单位参加试车，施工总承包单位在试车前 48 小时内以书面形式通知发包人、监理单位和相关专业工程承包单位参加试车。3.6.2.3 工程试车费用3.6.2.3.1 单机试车费用属施工总承包单位承包范围内的，由施工总承包单位负责试车费用；属专业（承包）工程的，由各专业工程承包单位负责试车费用。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网75第四章 施工总承包单位对专业工程配合服务内容4.1 统一配合内容4.1.1 根据各专业工程承包单位的需要，在每单栋建筑物内提供临水临电接驳点各一个，并设置分水、电表。各专业工程承包单位每月用水、电量为实际用水、电量不计损耗量。临水、电单价按机场相关文件执行并在此基础上另加 15%的费用，此上述单价已含损耗和水电表管理等费用。4.1.2 将施工总承包单位负责修建和维护的道路提供给各专业工程承包单位使用并负责管理。4.1.3 向各专业工程承包单位提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线。4.1.4 向各专业工程承包单位提供现场材料、机具转堆场地。4.1.5 做好各专业工程施工完毕后的一次性修补、塞洞和塞缝工作，但该工作不影响已完成的专业工程的施工质量。如因专业工程各专业工程承包单位施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由各专业工程承包单位负责。4.1.6 具体责任分工如下表（包括但不限于）序号配合内容各承包单位工作内容和责任分工对应项施工总承包单位 各专业工程承包单位1 轴线、标高向各专业工程承包单位提供其施工所需的室内外水平及垂直明确标示控制墨线。施工总承包单位对提供结果的正确性负责。按施工总承包单位提供的轴线、标高进行专业工程测量、放线工作，对自身专业工程测量、放线的结果负责。2 工作面向各专业工程承包单位提供其施工必需的工作面。协调各专业工程承包单位交叉作业。合理、高效地利用施工总承包单位提交的工作面，尽早完成工序交接工作。并依时交回工作面给其他承包商包括土建承包商。服从施工总承包单位交叉作业的安排。3脚手架、垂直运输将工地现有的脚手架、垂直运输设施提供给各专业工程承包单位使用。以保证其它施工需要，不提供专业工程需要的特殊设施。使用施工总承包单位的现有脚手架、垂直运输设施，服从施工总承包单位的统一调配。自备专业工程需要的特殊设施。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网76序号配合内容各承包单位工作内容和责任分工对应项施工总承包单位 各专业工程承包单位4场地及临时设施向各专业工程承包单位提供材料存放或设备、办公设施搭建场地、机械停放、材料加工的场地（场地面积由监理单位协调）。自行负责材料、设备、机械的照管责任，时间从材料或设备进入该场地起，至本工程竣工验收并移交给施工总承包单位止。5 质量管理指导各专业工程承包单位按照样板工程质量标准施工。服从施工总承包单位按照样板工程质量标准施工管理。如未达到要求，须无条件整改。6 工作条件向各专业工程承包单位提供用水、用电接驳点，提供道路、通道、照明、排水、排污等工地设施。负责暗室施工场地和主要通道（特别是设备机房等）的临时照明、临时通风及其管理，以满足各专业工程承包单位的正常安全健康工作环境。承担水电接驳点后的管道及线路的安装、拆除及其使用费用。在作业期间负责对临时照明、临时通风的设施进行保护。若违规操作造成该设施损坏，负责及时维修及承担相应费用。7防火安全设施提供按规定设置的维护防火设施、安全防护设施给各专业工程承包单位。使用和保护现有的工地安全防火设施。8工地卫生清洁负责公共部分、通道和外围场地的清洁，负责设置整个工程的卫生垃圾池及其卫生保洁和整个工程的建筑垃圾外运。服从施工总承包单位的文明施工和现场保洁的管理要求，负责将产生的建筑垃圾清理到总承包单位场内指定点堆放。9 工序交接组织办理中间工序的交接手续。做好移交过来后产品（半成品）保护工作。共同办理工序交接手续。做好产品（半成品）的保护工作。10过程施工的防污染施工总承包单位负责自身产品的防污染措施，督促落实各专业工程承包单位过程施工的防污染措施。负责自身产品的防污染措施广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网77序号配合内容各承包单位工作内容和责任分工对应项施工总承包单位 各专业工程承包单位11 对外办证统一办理现场出入证。统一办理相关工程评优证书。提供办证需要资料。对办证资料的正确性、真实性负责。12 资料按要求统一整理资料。对需要施工总承包单位签章的资料进行签章。向档案馆统一移交工程档案。按施工总承包单位的要求及时整理和提交资料。13预留孔洞及饰面预留孔洞，包括其他专业单位完成的封塞、防水以及后期的饰面工程。（一次）提供预留孔洞位置、要求，自身工序完成后交回施工总承包单位完成下道工序。4.1.7 施工总承包单位对各专业工程承包单位的服务。4.1.7.1 施工总承包单位对本工程所有分包各专业工程承包单位的质量控制和中间验收负有监督、组织、协调的义务，并对由发包人组织的阶段验收或最终验收负有全部责任。4.1.7.2 施工总承包单位在施工期间，按施工合同和补充合同的承包和管理范围，承担所有分项工程阶段性已完成产品的全部保护责任，对已完成产品的保护应包括发包人另行发包的专业工程，直至整个工程竣工验收。4.1.7.3 施工总承包单位在确保安全的前提下，有义务提供脚手架、垂直运输设备给各专业工程承包单位使用。4.1.7.4 施工总承包单位应提供经批准同意使用的轴线、坐标给各专业工程承包单位。4.1.7.5 施工总承包单位应负责孔洞、坑、槽、打凿等的修补工作，所有费用已包含在施工总承包单位的中标价格中。4.1.7.6 施工总承包单位进场后，按照三期项目《施工总承包管理配合办法》内容，结合施工组织计划，编制具体《施工总承包管理配合服务方案》，并提交给发包人、监理单位审批。4.2 对各专业工程的其它配合内容和责任分工4.2.1 机库大门工程4.2.1.1 配合机库大门安装需求及进度计划安排，完成大门区域混凝土地坪的浇筑范围。4.2.1.2 及时完成钢结构屋架卸载后的大门分配梁等各大门节点进行位置精度的调整。满足大门安装精度要求。钢结构专业必须按图纸的工差调整好钢结构的准确位置。做好预埋管线、孔洞、特殊构件/部件的预留或预埋工作。4.2.1.3 配合大门安装单位完成大门地坑节点施工，且满足其要求，同时处理好相关预埋排水、管线等作业。4.2.1.4 协调大门安装进场预留一定的物料存放区。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网784.2.1.5 现场场地交接,接收退场后的场地和临时设施（如有需要时）；4.2.1.6 接收现场放线坐标点及高程点或其引点。4.2.1.7 实物交接：1、对照竣工或中间验收资料，接收现场实际的施工工作界面；2、对照竣工或中间验收资料，对现场施工的实物质量进行检查，确认与资料相符，满足质量要求后进行实物交接。4.2.1.8 其它交接：接收有关施工水电的使用度数及有关费用的缴交情况。4.2.1.9 进度管理：编制合理可行的施工总进度计划，做好不同专业的协调工作，合理安排施工顺序，科学组织，不能互相冲突，影响施工正常进行。4.2.1.10 安全管理：建立安全管理制度规定，明确安全管理要求，定期由安全管理人员现场安全检查、隐患排查，对检查出的安全隐患，督促相关专业或专业分包单位及时定人、定时、定措施进行整改。4.2.2 升降平台及起重机4.2.2.1 配合升降平台及起重机安装需求，在钢结构深化中综合考虑；4.2.2.2 明确结构梁底标高，及时通知厂家测量复核，确认预留预埋及开孔的准确性。协助做好预埋管线、孔洞、特殊构件/部件的预留或预埋工作。4.2.2.3 协调厂家设备安装进场预留一定的物料存放区。4.2.2.4 实物交接：1、对照竣工或中间验收资料，接收现场实际的施工工作界面；2、对照竣工或中间验收资料，对现场施工的实物质量进行检查，确认与资料相符，满足质量要求后进行实物交接。4.2.2.5 现场场地交接,接收退场后的场地和临时设施（如有需要时）；4.2.2.6 现场施工工作界面交接、场地协调、临设协调、施工临时水电的使用等等。4.2.2.7 进度管理：编制合理可行的施工总进度计划，做好不同专业的协调工作，合理安排施工顺序，科学组织，不能互相冲突，影响施工正常进行。4.2.2.8 安全管理：建立安全管理制度规定，明确安全管理要求，定期由安全管理人员现场安全检查、隐患排查，对检查出的安全隐患，督促相关专业或专业分包单位及时定人、定时、定措施进行整改。4.2.3. 400HZ 中频电源4.2.3.1 配合 400HZ 中频电源安装需求，结合施工总承包的进度计划，及时协助厂家做好预埋管线、孔洞、特殊构件/部件的预留或预埋工作。4.2.3.2 成品保护到位，避免产品损伤等等。4.2.3.3 协调厂家设备安装进场预留一定的物料存放区。4.2.3.4 实物交接：1、对照竣工或中间验收资料，接收现场实际的施工工作界面；2、对照竣工或中间验收资料，对现场施工的实物质量进行检查，确认与资料相符，满足质量要求后进行实物交接。4.2.3.5 现场施工工作界面交接、场地协调、临设协调、施工临时水电的使用等等。4.2.3.6 进度管理：编制合理可行的施工总进度计划，做好不同专业的协调工作，合理安排施工顺序，科学组织，不能互相冲突，影响施工正常进行。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网794.2.3.7 安全管理：建立安全管理制度规定，明确安全管理要求，定期由安全管理人员现场安全检查、隐患排查，对检查出的安全隐患，督促相关专业或专业分包单位及时定人、定时、定措施进行整改。4.2.4.修理坞、地井4.2.4.1 根据工艺设备厂家的深化图纸给予结构复核及施工配合；4.2.4.2 根据总进度计划及时给予预留、预埋。4.2.4.3 协调设备到货安装进场预留一定的物料存放区。4.2.4.4 现场场地交接,接收退场后的场地和临时设施（如有需要时）；4.2.4.5 接收现场放线坐标点及高程点或其引点。4.2.4.6 其它交接：接收有关施工水电的使用。4.2.5.其他需配合工作等等。 第五章 施工总承包单位职权5.1 施工总承包单位自身职权属于施工总承包单位自身施工内容的工程，施工总承包单位必须按合同、招标文件、本办法及国家、行业法律法规等规定和要求，工程质量、安全文明施工、现场平面布置、临时设施、竣工验收等工作必须达到本工程质量标准（合格）和安全文明施工标准（杜绝发生重大安全事故，保证无人员死亡，争创广州市安全文明施工样板工地称号，争创广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地称号）要求，具体按招标文件、施工合同、本办法执行。5.2 施工总承包单位对各专业工程承包单位管理职权5.2.1 管理各专业工程承包单位的施工进度计划和实施情况，对其进度享有检查、监督、管理和处罚建议权。5.2.2 施工现场所有临时设施调配权。5.2.3 施工场地(包括人员、材料、设备、机械、环境)的管理权。5.2.4 工地文明施工和安全生产监督、检查和管理权。5.2.5 产品保护或照管的监督、检查和和管理权。5.2.6 对各专业工程承包单位的施工组织设计的审核权，修改建议权。5.2.7 对各专业工程承包单位每月工作报告、所有竣工资料的审核和管理权。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网805.2.8 对专业工程承包单位的奖罚建议权。5.2.9 各专业工程承包单位向施工总承包单位交纳其承包价的千分之一作为水电费押金，如果专业工程承包单位没有按规定交纳水电费，报监理单位、发包人审核后，施工总承包单位有权动用其押金进行支付。 第六章 违约责任及奖罚条款6.1 违约责任6.1.1 施工总承包单位应认真执行上述各项规定，并对执行情况进行检查、监督和管理。任何情况下，施工总承包单位或专业工程承包单位违反了本办法有关规定的，应向发包人承担责任，专业工程承包单位违反本办法规定的，施工总承包单位还应与专业工程承包单位一起向发包人承担连带责任。施工总承包单位可根据专业工程承包单位在此违约行为中应付的责任，对专业工程承包单位进行相应的处罚或追究其责任。施工总承包单位在向发包人承担连带责任后，有权依据以下原则向专业工程承包单位追偿专业工程承包单位应承担的全部或部分责任：6.1.1.1 对属于专业工程承包单位的义务，施工总承包单位应采取有效措施督促其执行，并监督其执行情况，如专业工程承包单位违反本办法时，施工总承包单位应及时予以警告和制止。如专业工程承包单位发生违反本办法的行为，专业工程承包单位承担主要违约责任，施工总承包单位承担次要违约责任。6.1.1.2 施工总承包单位对各专业承包工程承担服务、管理及协调义务。专业工程承包单位任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，且存在施工总承包单位管理不力原因，由专业工程承包单位承担主要责任，施工总承包单位承担次要责任。6.1.1.3 施工总承包单位对违法分包、转包行为没有及时发现并采取有效措施的，属专业工程承包项目的，由专业工程承包单位承担主要责任，施工总承包单位承担次要责任。6.1.1.4 施工总承包单位应督促专业工程承包单位按计划办理工程竣工验收，并对专业承包工程项目竣工给以积极的配合，因施工总承包单位未能及时提供必要的配合工作而导致专业承包工程项目未能按计划办理工程竣工验收的，施工总承包单位承担主要责任，专业工程承包单位承担次要责任。6.1.1.5 施工总承包单位对运出现场的材料进行严格管理，所有材料，如无施工总承包单位书面同意外运的，不得运离现场。对确实发生的材料擅自外运事件，责任方为专业工程承包单位的，专业广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网81工程承包单位承担主要责任，施工总承包单位承担次要责任。6.1.1.6 专业工程承包单位出现违反施工机械设备管理有关规定且存在施工总承包单位管理不力原因的，专业工程承包单位承担主要责任，施工总承包单位承担次要责任。施工总承包单位就专业工程承包单位的违反施工机械设备管理行为向发包人承担连带责任。6.1.1.7 专业承包工程质量达不到约定质量标准且存在施工总承包单位管理不力原因的，专业工程承包单位承担主要责任，施工总承包单位承担次要责任。6.1.1.8 因有关施工单位原因达不到约定标准的，由责任方施工单位承担拆除和重新施工的费用，承担质量违约责任，工期不予顺延，有施工总承包单位管理不力原因的，属专业承包工程的，由专业工程承包单位承担主要责任，施工总承包单位承担次要责任。6.1.2 如果是施工总承包单位自身的行为违反了招标文件、施工合同以及本办法中有关规定时，由施工总承包单位自身承担全部责任；施工总承包单位应按有关约定向发包人支付违约金和赔偿损失。除合同条款另有规定外，施工总承包单位须在每月 20 日前将当月发生的全部违约金向发包人交纳完毕，并在申请月工程款时附上违约金的付款凭证。如施工总承包单位逾期不交纳违约金，发包人有权延长当月工程款拨付时间，直至施工总承包单位完善交纳违约金的全部手续，或从应支付给施工总承包单位的工程款中直接扣除，承包人不得有异议。6.1.3 如施工总承包单位的自主分包单位违反了招标文件、施工合同以及本办法中有关规定，施工总承包单位应承担责任。施工总承包单位对自主分包单位进行处罚时，在形成处罚意见后，需报发包人、监理单位备案。6.1.4 如专业工程承包单位违反了招标文件、施工合同以及本办法中有关规定，施工总承包单位对专业工程承包单位进行处罚时，在形成处罚意见后，需报发包人同意后方可执行。如按有关约定专业工程承包单位就此违约行为需要向施工总承包单位支付罚金时，专业工程承包单位须在每月 20日前将当月发生的全部违约金向施工总承包单位交纳完毕，并在向发包人申请月工程款时附上违约金的付款凭证，专业工程承包单位逾期不向施工总承包单位交纳违约金，施工总承包单位有权向发包人和监理提出拒付书面意见，发包人有权据此延长专业工程承包单位的当月工程款拨付时间，直至专业工程承包单位完善交纳违约金的全部手续，或发包人有权从应支付给专业工程承包单位的工程款中直接扣除相关违约金而转付给施工总承包单位，该专业工程承包单位不得有异议。6.1.5 当发生专业工程承包单位不服从施工总承包单位管理的情况时，由监理单位经调查核实后，按招标文件、施工合同及本管理办法中的文件相关规定对专业工程承包单位发出整改通知或处罚通知，并向发包人申请执行；专业工程承包单位在接到监理单位或发包人的整改通知后仍拒不整改的，发包人有权部分或全部解除该专业工程承包单位的施工合同，且追究该专业工程承包单位的违约责任，并要求其赔偿因此而给发包人造成的全部损失。6.1.6 施工总承包单位须承担因施工总承包单位缺乏管理、配合、协调所造成的工期延误或损失，并承担因此发生的所有费用及向发包人赔偿因此造成的所有经济损失。施工总承包单位不得以以上原广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网82因和任何其他专业工程承包人的原因(除非合同中另有明确规定)造成的工效降低向发包人提出工期、费用索赔的要求。6.2 违约处理条款6.2.1 对发包人、监理单位要求提交的有关本工程的相关资料（包括但不限于各种验收文件、工程预算报价、施工进度计划、样板、取样和完成情况分析报告等），施工单位未能在承诺或要求的时间内完成的，每延迟一天应向发包人缴纳违约金 300 元，对工程项目管理影响较大或造成损失的，除赔偿给发包人造成的损失，发包人并有权视情况严重程度，按每天 3000 元—10000 元计收违约金。6.2.2 对发包人、监理单位提出的进度控制计划落实不力、现场管理人员配备不到位、现场施工管理不力的，经发包人、监理单位在例会上公开通报，施工单位未能在承诺或要求的时间内完成整改的，每次向发包人应缴纳违约金 2000 元，情节严重的按合同条款承担严重违约责任。6.2.3 如施工总承包单位、各专业工程承包单位，在承诺的时间内不能移交场地或提供施工条件给其他单位进场施工的，或各专业工程承包单位在承诺的时间内未能完成施工并移交施工总包单位的，责任方除按相应施工合同的约定承担违约责任外，还应按本办法的约定另外承担违约责任（即每延迟一天向发包人缴纳违约金 5000 元；对工程项目管理影响较大或造成损失的，除赔偿给发包人造成的损失外，将视情况严重程度，每天向发包人缴纳违约金 5000 元—20000 元；符合合同条款中规定的其他违约情形的，按较严厉的规定执行）。6.2.4 对上述情况，监理单位将向发包人及有关主管部门提交企业不良行为记录建议或其他更加严厉的处罚建议。6.3 违约条款执行程序6.3.1 有关单位违反上述条款经调查属实，监理单位在工程协调会议上宣读并开出处理单，抄送发包人备案。6.3.2 监理单位每月向发包人提交违约金处理清单表，所收的违约金（如有）应及时转交发包人。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网83第六章 评标细则 (另册)广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网84第七章投标书格式除非本招标文件另有约定，投标人应按规定的投标书格式投标。 一、资格证明文件1、《企业法人营业执照》或《营业执照》复印件（加盖国家工商行政管理部门的证照验证章）或其他有效证件复印件（加盖投标人公章）2、业绩证明材料复印件（加盖投标人公章）3、投标保证金交纳凭证（按资格证明文件格式一）4、退还保证金声明（按资格证明文件格式二）5、关于资格的声明函（按资格证明文件格式三）6、其他资格证明材料复印件（加盖投标人公章）。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网85资格证明文件格式一：投标保证金交纳凭证（采用电汇或银行转账方式）（招标人/招标代理机构）：（投标人全称） 参加贵方组织的、采购项目编号为 的 项目采购活动。按招标文件的规定，已通过 形式交纳人民币（大写） 元的投标保证金。投标人名称：投标人开户银行：投标人银行帐号：说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（招标代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：____________ 投标人名称（签章）：____________________ 日期： 年 月 日附：广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网86粘贴交纳投标保证金有效凭证的复印件（加盖公章）注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网87资格证明文件格式二：退还保证金声明广东华伦招标有限公司:我方为“ ”（项目编号： ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：保证金提交方式 □银行转账 □银行汇票开 户 人 名 称开 户 银 行银 行 账 号总 金 额投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：___________ 投标人名称（加盖法人公章）：____________________ 日期： 年 月 日注：银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网88资格证明文件格式三：关于资格的声明函致：（招标人/招标代理机构）关于贵方采购项目名称：____________采购项目编号： ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。1.企业法人营业执照副本（年检章要清楚）或事业单位法人证书、税务登记证（国税、地税）副本、组织机构代码证副本的复印件（加盖公章）。2.业绩证明资料。3.投标人认为有必要的其他资质文件。... （相关证明文件附后）投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：__________ 投标人名称（签章）：_________________ 日期： 年 月 日广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网89二、商务标格式商务标投标文件请按以下顺序编排：1. 商务标投标文件封面（格式自定，须加盖法定印章并经投标人代表签署）2. 商务标目录（格式自定，须标注页码）3. 投标函（按商务标格式一）和承诺书（按商务标格式二）4. 履约保函（商务格式三）5. 法定代表人证明书及法人授权证明书（按商务标格式四）6. 营业执照副本复印件（须加盖公章）7. 投标人近三年财务报表（包括全部的财务报表和注释），要求字迹清晰完整。如不能提供原件则要在复印件每页上标明“与原件一致”并在旁加盖企业公章。8. 报价表（按后附格式）（1）开标一览表（2）价格分析表（3）主要材料设备报价清单（4）五年运行期推荐使用的附件、备件和消耗品清单及报价（不计入总价）（6）培训费用（7）满足日常检测设备清单及报价（8）满足设备维修的专用工具/器具清单及报价（9）满足测试(除日常外)必需的设备、附件、零配件清单及报价（10）推荐使用的检测设备清单及报价（不计入总价）9. 投标人认为有必要提供的其他资料（格式自定）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网90商务标格式一：投标函投标函致：招标人我方确认收到贵方提供的 （项目名称）的招标文件的全部内容，我方： （投标人名称）作为投标者正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行的有关本投标的一切事宜。在此提交的投标文件，份数按招标文件要求，包括如下等内容：㈠商务标文件、㈡技术标文件我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：1、我方决定参加： 的投标；2、我方报价包括全部设备之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价总表）；3、本投标文件的有效期投标截止日后 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；4、我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。我方承诺不会在投标文件递交后对招标公告、招标文件及有关的修正文件提出任何疑义；5、我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；6、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；7、我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；8、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务、按质、按量、按期完成（合同书）中的全部任务；9、所有与本招标有关的函件请发往下列地址：地址： 邮政编码：电话： 传真：代表姓名： 职务：投 标 人（法人公章）：授权代表（签字或盖章）：日 期：广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网91商务标格式二：承诺书承诺书致：招标人我司就参与 （项目名称）的投标工作作出以下承诺：1、我司供货的 400Hz 中频电源系统等于或相当于招标文件的要求，满足招标人的使用要求。2、如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍而向招标人提出工期或费用的索赔，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标承诺的交货期和质保期。3、我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目管理和技术人员（包括现场指挥部和现场项目部人员）投入的要求。如若中标，我司保证投标所报的全部技术和管理人员均为我公司员工，并在收到招标人进场通知的 3 天内全部到位，若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位，我司愿承担有关违约责任。4、我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目材料设备投入要求和工期要求，并充分了解到本工程不能实施流水施工而要实施全面开工所需的设备投入要求。如若中标，我司保证在收到招标人通知后 3 天内及施工过程中，准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位，完全满足施工进度要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍交货期而影响投标承诺的竣工日期，若因材料设备未按投标承诺的时间投入或供应不充分，影响了施工进度和投标承诺的竣工日期，我司愿承担有关违约责任。5、如果我们的投标被接受，我们保证实现本投标文件所定的质量、安全目标计划。否则，将无条件接受招标人根据合同条款约束而作出的处罚，直至被清退出场，并为此负法律责任。6、如果我们的投标被接受，我们保证按招标人、项目管理单位的要求、广州市有关文件、本投标文件管理方案及合同中的要求进行文明施工管理。否则，将无条件接受招标人根据合同条款约束而作出的处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。7、如果我们的投标被接受，我们保证将按国家的有关规定制订保证民工/员工工资支付的方案及保证措施，并在资金使用计划表中按月单列需支付的民工工资计划，并保证招标人不因任何由于我方在发放民工/员工工资事宜上而受到任何处罚、诉讼、和罚款。否则，将无条件接受招标人根据合同条款约束而作出的处罚，直至被清退出场，并为此负法律责任。8、我司在设备安装完毕，验收合格后按照招标文件及合同要求提供相关的保养服务。特此承诺投 标 人（法人公章）：授权代表（签字或盖章）：日 期：广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网92商务标格式三：承包人履约保函（格式）广州飞机维修工程有限公司：鉴于 （以下称承包人）已于 年 月 日与贵公司订立合同编号为的《 合同》（以下简称合同）。我行同意为承包人出具担保金额为合同价款 10%（即人民币元，大写： ）的保函作为承包人向贵公司履约的担保，担保的范围为：承包人按合同约定应向贵公司履行合同项下的全部责任和义务，包括但不限于承包人在投标时所承诺投入的人力资源、仪器设备、职责、工程和材料、设备质量、服务及相关的经济赔偿责任等。我行承诺如下：1、承包人在履行合同中，由于违反合同约定或法律规定的义务或责任等原因需向贵公司支付违约金或赔偿金等款项时，在贵公司以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我行立即予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求贵公司出具证明或说明背景、理由。2、我行放弃贵公司应先向承包人要求赔偿然后再向我行提出要求的权利。3、我行进一步同意，如贵公司和承包人之间的合同条件、合同项下的内容或合同发生变化、补充或修改，我行承担本保函的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。4、我行的保证期间为：自本保函生效之日起至 项目设备全部安装完毕并最终验收合格后 30 天止，不超过 年 月 日。如贵公司认为保函有效期届满后合同尚未能完全履行完毕的，则我行将根据承包人或贵公司的书面要求另行为本工程开具新保函，除保函有效期外，其他内容与本保函相同。5、本保函适用中华人民共和国法律。因本保函及其履行过程中所产生的一切争议，我行同意由武汉仲裁委员会管辖。本保函自我行负责人（或委托代理人）签字并加盖公章（或保函业务专用章）之日起生效。担保人：（盖章）负责人（或委托代理人）：地址：邮政编码：联系电话：年 月 日广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网93商务标格式四：法定代表人证明书及法人授权证明书法定代表人证明书（ ）第 号现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。有效期限：附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码：注册号码： 企业类型：经营范围：单位： （盖章）年 月 日注：也可以用工商管理部门印发的统一格式。授权委托证明书（ ）第 号兹授权 为我方委托代理人，其权限是：有效期限：附：代理人性别： 年龄： 身份证号码：注册号码： 企业类型：经营范围：法定代表人（负责人）： （签名）授权单位：（盖章）年 月 日注：也可以用工商管理部门印发的统一格式。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网94商务标格式五：报价表1、开标一览表（格式）[价格单位：（人民币）元]序号 报 价 内 容 投 标 报 价 备注1 设备材料总价2 相关服务费用总 报 价大写：人民币（小写：￥ ）工期注：1、投标总价是指投标人完成整个项目，实现招标书（含合同）要求所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造、检测、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、试运行、验收、技术服务、质保期保障以及相关税费等的全部费用。2、若单项价格与总价不符，按招标文件规定修正。投 标 人（法人公章）：授权代表（签字或盖章）：日 期：广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网952、价格分析表项目 内容 报价1 材料设备总价（国内部分）2 进口材料设备总价3 安装费4 总承包服务费（按照设备安装费的1.5%计算）5 国内运输费（含保险）6 企业管理费7 出厂检验和工厂培训费用8 满足日常检测设备的总价9 满足有关设备维修的专用工具及器具总价10 满足测试必需的附件、零配件的总价11 脚手架费用（如果有）12 临时设施费13 其它14 税费……投标总价广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网963、主要设备材料报价清单序号 名称 规格 品牌 原产地 数量 单位 单价 总价广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网974、五年运行期推荐使用的附件、备件和消耗品清单及报价序号 名称 规格 品牌 产地 单位 数量 单价 总价广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网986、培训费用一览表人数 天数 地点 交通 住宿 其他 备注广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网997、满足日常检测所需的设备清单及报价序号 名称 规格 品牌 原产地 数量 单位 单价 总价广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网1008、满足设备维修的专用工具/器具清单及报价序号 名称 规格 品牌 原产地 数量 单位 单价 总价广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网1019、满足测试(除日常外)必需的设备、附件、零配件清单及报价序号 名称 规格 品牌 原产地 数量 单位 单价 总价广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网10210、推荐使用的检测设备清单及报价序号 名称 规格 品牌 原产地 数量 单位 单价 总价广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网10311.投标人认为有必要提供的其他资料（格式自定）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网104三、技术标格式技术标投标文件请按以下顺序编排：1. 技术标投标文件封面（格式自定，须加盖法定印章并经投标人代表签署）2. 技术标目录（格式自定，须标注页码）3. 技术资料类? 400Hz 中频电源系统的安装和组装图? 生产产量文件及相关销售合同? 与土建以及钢结构有关的安装图纸? 负责这项工程的主要管理人员及工程师简历? 机械设计图纸（设备总体布置；系统简图；各系统的所有平视、立视、剖面图等）? 电气设计图纸（各系统图）? 技术说明文件（设计标准、设备技术规格差异表、产品质量保证书、信用等级证明（原件）、法人授权书（原件）、营业执照（复印件）等）? 设备制造和安装计划? 拟用的设备的主要性能指标和性能的详细说明? 安装期间主要使用的设备、工具? 设备验收大纲注：设计图纸另行装订成册，作为投标文件的附件。如有合理化建议，包括合理化建议的价格及性能分析，另行装订成册，作为投标文件的附件。4. 进度计划及工期保证措施（格式自定）5. 质量与安全保证措施（格式自定）6. 设备验收大纲（格式自定）7. 提供 10 年以上同类 400Hz 中频电源的设计、制造、指导安装、售后等服务、并经常参与技术规格及要求书中所要求的类似形式产品的证明材料。8. 近十年完成同类设备项目一览表。类似项目业绩：近 10 年内在国内民航系统做过的 400Hz 中频静变电源 180KVA 以上两台并联的同类工程项目（按技术标格式一）9. 投标人必须对同类产品在过去 10 年内的运行情况、售后服务情况等提供书面报告以证明其可靠性。（格式自定）。10. 在建同类项目一览表及合同复印件。（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）（按技术标格式二）11. 拟派驻本项目的项目机构主要管理人员和工程师一览表及资质、上岗证、主要简历资料复印件等。（按技术标格式三）广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网10512. 拟投入本项目的主要设备一览表。安装期间使用特殊机器、工具需注明（按技术标格式四）13. 完成本项目所需的人力、物力、财力和技术能力计划。（格式自定）如需分包的，需提供分包情况一览表供招标人参考，任何分包均需招标人批准。14. 规格、技术性能偏离表 （按技术标格式五）15. 售后服务承诺表。（格式自定）16. 维修保养合同（格式自定）17. 投标人认为应提供的其他技术响应文件（格式自定）招标人有权对投标人所提供的情况进行实地考察，如提供的材料与事实不符，投标人应承担废标的风险。并将被罚没投标保证金。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网106技术标格式一：近十年（自 2009 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）完成同类项目一览表序号 业主名称项目名称项目地点项目规模合同总价开竣工日期质量情况广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网107技术标格式二：在承建同类项目一览表序号 业主名称项目名称项目地点项目规模合同总价开竣工日期质量情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）须提供合同复印件。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网108技术标格式三：拟派驻本项目的主要管理人员和工程师一览表序号 姓名 性别 年龄 职称 专业 经验年限 拟担任职务注：1.请附上有关个人资质、上岗证和主要简历等证明文件（复印件），未经招标人同意不得调换。2. 一旦中标，我方保证配备上述人员，并根据工程需要随时补充，确保所有人员均能按照合同和招标人要求履行职责。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网109技术标格式四：拟投入本项目的主要设备一览表序号 所用设备名称 数量 使用时间 备注备注：1.安装期间使用特殊机器、工具需注明。2. 如若中标，我方保证配备上述设备和仪器，并根据工程需要自行补充其他设备设施，确保能满足工程需要及招标人要求。广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网110技术标格式五规格、技术性能偏离表条目号 招标规格技术要求 投标规格技术要求 偏离 说明广东省招标投标监管网广东省招标投标监管网