一、投标人须知前附表

（一）总则

1 工程说明

1.1项目名称：仙游县盖尾镇聚仙村东兄滑坡地质灾害治理工程

1.2建设地点: 仙游县盖尾镇

1.3建设规模: 约81万

1.4承包方式: 包工包料

1.5质量标准: 合格

1.6 招标范围:以施工图纸为准（不列入招标范围的，详见工程预算编制说明）

1.7施工总工期:60日历天

1.8 资金来源: 财政拨款

2 投标人的资格资质要求

2.1具备承担本招标工程项目的能力并具备行业行政主管部门核发的地质灾害治理工程施工丙级及以上资质(不分主、增项差别)并具有安全生产许可证的具有独立法人的企业。项目负责人要求:项目负责人具备岩土工程或工程治理专业工程师及以上职称。

2.2本招标项 目不接受联合体投标。

2.3投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力。

2.4本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

2.5本项目为邀请招标，只有收到投标邀请函的投标单位才可以参加投标。

3投标有效期 90日历天（从投标截止之日算起）。

4投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

5本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。

6本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

（二）招标文件

7招标文件

招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、工程预算、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。

8现场踏勘

8.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

8.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

9招标人不组织投标答疑会

10招标文件的澄清及修改

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2019年7月4日17：00前直接向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3招标人将在2019年7月5日17:00前，发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

11本招标项目的工程预算价：984928元

12本招标项目的工程发包价：807641元 本工程下浮率为18%。

工程发包价=工程预算价×（1-下浮率）

= 984928元×（1- 18%）

= 807641元

13合同承包价

13.1招投标双方在签订施工合同时工程发包价为合同承包价。

14投标保证金的缴交和退还

14.1本项目投标保证金为：￥16000（人民币壹万陆仟元整），投标保证金在递交投标文件的同时以现金形式向招标人交纳。未中标的投标保证金在开标会后当场退还。中标人的投标保证金在合同签订之后由招标人无息退还给中标人。

14.2未按规定要求缴纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起90日历天。

14.2发生下列情况之一，投标保证金将被没收

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的.

15.1本招标工程项目总工期不超过60日历天。逾期未能完成，将按每日 1000元赔偿招标人损失。

15.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

16预算编制说明
16.1工程概况:

工程名称:仙游县盖尾镇聚仙村东兄滑坡地质灾害治理工程

16.2审核原则:

坚持独立、客观、科学、公平、公正、实事求是的审核原则。

16.3审核依据:

（1）仙游县盖尾镇聚仙村东兄滑坡地质灾害治理工程施工图、预算书。

（2）定额依据:

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 -2013)

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》 (FJYD-101-2017)

《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD- 103-2017)

《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)

《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD -301 -2017~FJYD-311 -2017)

《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017~FJYD -409 -2017)

《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD -501-2017)

《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)

（3）相关文件:

1)关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知闽建筑[2019]11号文。

2)人工费按照《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD- 101 -2017)的人工费基价、莆建管[2019]31号文计取

（4）机械台班单价:按福建省建设厅发布《福建省2019年1季度机械台班》;

（5）材料信息价格:按莆田市2019年3月份综合信息价;

17审核说明

工程类别按室外总体，税金按9%计取。

18材料价格风险控制

18.1 有下列情形之一的,可以调整合同价:

（1） 按规定需要调整劳保费用的;

（2） 地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的；

（3） 市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；

（4）非中标人原因造成工期拖延,期间主要材料价格及相关措施费用上涨的。

18.2 由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：

18.2.1增减工程量的单价确定

（1） 在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（2） 在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（3） 不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

（4） 若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（5） 中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

18.2.2 材料（设备）变更的价格确定

（1） 拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（2） 拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

（3） 拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（4） 上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

18.2.3 投标人应当根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求进行投标报价。工程量清单内的费用、招标文件中合同条款的其它费用、风险包干费用等，应体现在投标报价中。投标人没有就上述费用报价的，视为费用已包括在其他有价款项目的综合单价内。

19政府投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

（1）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

（2）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

（3）原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的。

因地质等不可预见原因等原因确需追加工程造价的实行分级审批与备案。

（1）五类设计变更：设计变更和现场签证累计增加工程造价在合同价1%（含1%）或金额30万元（含30万元）以下的，建设单位应当事先报行政主管部门备案；

（2） 四类设计变更：设计变更和现场签证累计增加工程造价达到合同价1-3%（含3%）或金额30-100万元（含100万元）的，建设单位应当事先报行政主管部门、行政监督部门备案；

（3） 三类设计变更：设计变更和现场签证累计增加工程造价达到合同价3-5%（含5%）或金额100-300万元（含300万元）的，建设单位应当事先报行政监督部门审批；

（4） 二类设计变更：设计变更和现场签证累计增加造价达到合同价5%—10%或金额300—500万元的，建设单位应当事先报行政监督部门、财政部门审批；

（5） 一类设计变更：设计变更和现场签证累计增加造价原则上不得超过合同价的10%。确因设计图纸存在缺陷或错误、无法保证施工质量和安全，需设计变更累计增加造价超过合同价10%或金额500万元以上的，建设单位应当事先报行政监督部门、财政部门审核后报同级人民政府研究批准。

任何单位和个人不得以分拆或化整为零的方式规避设计变更审批。

因设计变更和现场签证累计增加造价致编制结算价超工程概算的，建设单位应同时报项目审批部门调整概算。

20主要材料、设备要求

（三）投标文件的编写

21投标文件的组成

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

（三）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证及银行开户许可证复印件加盖公章

（四）项目负责人身份证、工程师证书复印件加盖公章

22投标文件的编制

22.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

22.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

22.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

22.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为叁份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

23.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验

（四）投标文件的递交

24.投标人在开标前，应当在福建自然资源厅网站查询投标人的记录，对曾被县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格未满的行政处罚的，招标人不得开启有不良行为的投标人的投标文件。

25.投标文件的递交地点、递交截止时间

25.1投标文件的递交地点为：：盖尾镇政府办公楼二层会议室，投标文件的递交截止时间是：2019年7月8日10时00分。

25.2逾期提交的网上投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

25.3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

（1）投标人代表未随带有效身份证的；

（2）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；

（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

（4）未按规定交纳投标保证金；

（5）投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格未满的行政处罚的；

25.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

（五）开标、评标、定标

26开标

26.1开标会定于2019年7月8日10时00分在盖尾镇政府办公楼二层会议室进行，开标会由招标代理单位主持并邀请相关行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

26.2参加本工程投标的投标人，投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书以。

26.3开标、评标程序：

（1）招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位

（2）主持人宣布开标纪律。；

（3）主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

（4）查验投标人代表的身份、投标人的资格。

（5）存在下列情形之一的，不得进入后续程序：

1） 投标人代表未按要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

2） 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。

26.4资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

27评标

27.1资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。

27.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

27.2.1投标人的企业营业执照、资质证书、建筑施工企业安全生产许可证、注册建造师执业书（含临时）及安全生产考核合格证、银行开户许可证（或开户核准通知书）不符合招标文件要求；

27.2.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

27.2.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

27.2.4代理人没有法定代表人出具的授权委托书或授权委托书未按未定格式编制、签字或盖章；

27.2.5对工程承包价、施工工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；

27.2.6投标文件首页未盖章

27.2.7未按照招标文件要求缴纳投标保证金的。

27.2.8投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格的行政处罚的。

28确定中标人

28.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

28.1.1 招标人或招标代理机构宣布抽取规则；

28.1.2采取三轮抽取法，第一轮由投标人以网上递交文件先后顺序依次抽取顺序号（开标时，投标人不按时参与抽取顺序号的视为放弃，不参加下一轮抽取）；由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；第二轮将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理人员随机抽取一个对应号；第三轮将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。工程发包价即为投标人的中标价。

28.1.3招标代理单位编制随机抽取记录，并由各投标人签字确认。

28.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。

28.3 经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。

28.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在招标人所在单位公示，公示期不少于3日。

29中标通知

在开标完成并经公示无异议后7个工作日内， 招标人根据中标结果以‘中标通知书’的形式通知中标人。

（六）授予合同

30签订合同

30.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。

30.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

31履约担保

31．1中标人在签订施工合同前，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%，且必须以现金方式汇入招标人的指定账户。

31.2履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工（完工）验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工（完工）质量验收后，一个月内凭工程质量验收合格证明申请无息返回履约保证金。

31.3根据仙政办[2011]172号文件规定中标单位施工车辆必须采用自有车辆或莆田籍车辆,根据相关部门通报的企业违反招标文件规定使用处挂车辆施工不诚信行为情况，在莆田市行政服务中心网予以曝光被曝光企业在一定时间内禁止参加本市投标。相关部门提供的书面材料未明确限制时间的，自曝光之日起予以限制一个月。

（七）行政处罚

32投标人或招标人有下列情形之一的，由县相关建设行政主管部门记入不良行为一次，并依据有关法律法规予以处罚。

32.1符合相关项目资质的投标人保证金的投标人已交纳投标保证金的必须参加该相关项目的投标，为按时递交投标文件的，由相关建设行政主管部门予以通报，同一年度内投标人累计两次出现上述情形的；

32.2中标后非不可抗力事由放弃中标的；

32.3收到中标通知书之日起5日内不与招标人签订施工合同或不按照与招标人订立的合同履行义务的；

32.4中标后无正当理由拖延工期，影响工程建设进度1个月及以上的。

专用合同条款

专用合同条款的各条款是补充和修改《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准。《通用合同条款》中未补充和修改的部分仍有效。

1 词语涵义

1.1 有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人：

（2）监理人：指由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

1.3 有关工程和设备的词语

主体工程：

（2）单位工程指以下工程：待监理单位确定。

3 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

协议书（包括补充协议）

中标通知书；

投标报价书；

专用合同条款；

通用合同条款；

技术条款；

图纸；

已标价的工程量清单；

经双方确认进入合同的其它文件。

4 发包人的一般义务和责任

4.4 提供施工用地

删去本款全文，并代之以：

发包方负责办理工地范围内的征地和移民，向承包方提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

5.2提交履约担保证件

承包人应按第6条的规定向发包人提交履约保证金。

5.3及时进点施工

本款作如下修改:

承包人应在签定合同后5天内及时调遣人员和施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。

5.6 办理保险

承包人应对其施工设备和自身人身安全等进行投保。

5.12 为其他人提供方便

承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

5.15其它一般义务和责任

⑴承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。

⑵承包人应努力做到保证竣工资料编制与施工同步进行，保证竣工资料的完整性和准确性。

⑶本合同工程承包人自行开采的当地材料，其所发生地一切费用由承包人自行承担。

6 履约担保

6.1履约担保证件

本款中只采用现金形式，担保金额为中标价的10%。应在合同签订前汇入招标人指定帐户。

6.1.2 履约担保证件的有效期

删去本款全文，并代之以：0.0

履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发（竣工验收合格）后28天内一直有效。履约保证金在其有效期结束后14天内退还给承包人。

7 监理人和总监理工程师

7.1 监理人的职责和权力

本款(2)项补充：

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

⑴备用金的使用；

⑵按第11条规定，批准工程的分包；

⑶按第20条规定，确定延长完工期限；

⑷按第39条规定，当变更引起的合同价格（与变更有关的单位工程的合同价格相比）变化时，在发包单位的授权范围内作出变更决定。

⑸重大变更；

⑹影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为清除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第39条规定增加相应的费用，并通知承包人。

11 分 包

11.1工程分包应经批准

本款中“经监理人同意的分包工程不允许分包人再分包出去”改为“本工程不允许分包”。

11.2承包人的职员和工人

“……派遣或雇佣技术合格……”改为“……派遣技术合格……”

12.2 承包人项目经理

⑶承包人应按投标书承诺的项目经理到位,施工过程中如需更换项目经理，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的项目经理资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更项目经理一人（次）罚款壹拾万元人民币。

13承包人人员管理

13.1承包人人员的安排

⑴“……所在地或其它地方雇佣的所有职员……”改为“……所在地所有职员……”

⑵承包人应按投标书承诺的技术主管等主要管理人员到位,施工期间中如需更换技术主管等，需提前7天将拟代之以相当资历（投标时要求的技术主管资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移交清楚后方可离开。擅自变更技术主管一人（次）罚款伍万元人民币。擅自变更主要管理人员一人（次）罚款壹万元人民币。

13.2提交管理机构和人员情况报告

“……通知后84天内………”改为“……通知后15天内………”

14 材料和工程设备的提供

14.1承包人提供的材料和工程设备

第（1）款更改为：为承包人采购材料设备：本工程所用的材料和设备均有承包负责采购、运输、验收、保管。

15承包人材料和设备管理

本款增加如下内容:对施工进度起关键作用的施工设备，若未按签订协议书时商定的设备进点计划按时进场，每滞后一天，罚款500元人民币。

16交通运输

16.1场内施工道路

承包人应在自己承建的工地范围内修建施工道路和交通设施。承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人监理人和其他承包人使用。

16.2场外公共道路

本条款(1)改为“承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税费等一切费用(含三类费用)由承包人承担。”

17 进度计划

17.2修订进度计划

⑴“……指示在28天内……”改为“……指示在10天内……”

“……计划后的28天内……”改为“……计划后的10天内……”

17.4 提交资金流估算表

本款补充下表。

资 金 流 估 算 表

金额单位：

18 工程开工和完工

18.1开工通知

18.2本工程施工准备时间为3天。

监理人应在本合同签订后3天内发出开工通知。

18.3 承包人延误进点

承包方在接到开工通知后3天内未及时进点组织施工，…。

18.4 完工日期

本合同全部工程总工期为日历天，单位工程和部分工程的要求完工日期如下表。

要求完工日期表

20 工期延误

20.1发包人的工期延误

删去本款⑴⑵⑶⑷。

删去本款⑹全文，并代之以：不能预见，不能避免、并不能克服的异常恶劣的气候条件。

20.2承包人要求延长工期的处理

⑴“……通知后28天内，……”改为“……通知后15天内，……”

⑵“……结束后14天内，……”改为“………结束后7天内，……”

20.3 承包人的工期延误

由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过50000元。

21 工期提前

21.1 承包人提前工期

承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数，承包人可获得每天0的奖励金。

22 质量检查的职责和权力

承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在接到开工通知后的15天内，提交一份内容包括质量检查机构及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。

23 材料和工程设备的检查和检验

23.1 材料和工程设备的检验和交货验收

本款（1）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。

23.5额外检验和重新检验

额外检验和重新检验需发包人同意。

24现场试验

24.1现场材料试验

“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和设备，…….”改为“承包人应在工地建立自己的试验室，配备足够的人员和经计量检定机构检测合格的设备，…….”

27 测量放线

27.1 施工控制网

监理单位应在开工日期后5天内，向承包方提交测量基准点、基准线和水准点及其它方面资料；承包方应在开工日期后2天内，将施工控制网提交监理单位审批。

27.3 监理人使用施工控制网

本款中“其他承包人需使用上述施工控制网时，应按5.12款的规定办理。”改为“其他承包人需使用上述施工控制网时，承包人应提供必要的方便。”

29 文明施工

29.1 治安保卫

删去本条款(2)，并代之以下文：

（2）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作，其费用由承包人承担。

29.2 施工安全

删去本条款(3)，并代之以下文：

（3）承包人应做好其管辖区（包括施工工地和生活区）的消防工作，并配备必要的专职人员、消防设施和救助设施，其费用由承包人承担。

31计量

31.2完成工程量的计量

(1)“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，……” 改为“承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的单元质量合格的工程进行准确计量，……”

32 预付款

32.1 本工程不预付工程款；

33 工程进度付款以结算方式

（1）按工程进度付款至中标合同造价的60%，待工程完工验收合格并结算审计后付至工程总价款的90%，留10%为工程质保金，质保期一年，质保期满经验收合格后付清10%质保金。本工程采用固定合同价包干方式

（2）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

A、因工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确。

B因市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化的。

C、因天气、地形、地质、等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取的临时措施。

D因拆迁、征地原因导致工程施工期间的停工、窝工所发生的相关费用，工期经招标人确认后可以顺延。

风险费用的计算方法：工程风险系统按1%包干计入工程预算价。

实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。

风险范围以外合同价款调整方法：

（5）增减工程量的单价确定

A、在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。工程预算内的项目综合单价=预算内相应项目的综合单价X（1-下浮率），下浮率为18%。

B、不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗定额、费用定额、材料( 设备)信息价或市场价及下浮率计算。

不在工程预算内的项目综合单价=按本项规定计算的综合单价X（1-下浮率）

C若定额缺陷的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算

审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）=经双方确认的价格X（1-下浮率）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（6）材料变更的价格确定：

A、工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。

材料价格明细表中没有的材料价格=信息价想（1-下浮率）

B、上述发布媒介没有公布的材料单价，有中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

C、采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。

D、采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。

33.双方约定合同价款的其他调整因素；（1）经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；（2）现场中不可预见的与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人核定的；（3）发包人追加或减少的施工项目。

33.2月进度付款申请单（2）（3）（4）（6）。

34 保修金

本款（1）更改为：

（1）按工程进度付款至中标合同造价的60%，待工程完工验收合格并结算审计后付至工程总价款的90%，留10%为工程质保金，质保期一年，质保期满经验收合格后付清10%质保金。

37 物价波动引起的价格调整

38 法规更改引起的价格调整

39 变更

39.1变更的范围和内容

本款内容增加：监理人的变更指示须征得发包人同意。

(6）“……完工日期或改变已批准的施工顺序；”更改为“……完工日期或因非承包人原因改变已批准的施工顺序；”

39.4变更的报价

（1）“……变更指示后28天内……”改为“……变更指示后15天内……”

40 备用金

取消本条文。

41 承包人违约

41.2 对承包人违约发出警告

“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”

41.3 责令承包人停工整改

“……警告后的28天内……”改为“……警告后的7天内……”

41.4承包人违约解除合同

“……整改通知28天后……”改为“……整改通知10天后……”

41.9违约责任（增加本款）

(1)承包人发生41.1款规定的违约行为后，应按监理人的要求进行整改，造成工期延误的，按专用合同条款20.3款承担逾期完工违约金。

(2)发包人按照41.4款规定解除合同的，承包人应当按照合同价的20％支付给发包人，作为违约金。

(3)发包人可在支付给承包人的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。

44 争议调解

删除本条款全文。

45 争议的友好解决

本条款作如下修改：

发包人和承包人或其中一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，争议双方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请行业主管部门以寻求友好解决。

46 仲裁或诉讼

46.1 仲裁

删除本条款全文。

46.2 诉讼

发包人和承包人因本合同发生争议，协商不成时，任一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。

48 工程保险和风险损失的补偿。

48.1 工程和施工设备的保险

（１）承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险（包括材料和工程设备），投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定 (保险费用由承包人承担)。
（２）承包人应以承包人的名义投保施工设备险，投保项目２及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。
（３）工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为：
①从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的除外责任以外的工程（包括材料和工程设备）和施工设备的损失和损坏；
②在保修期内由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏；
③承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。

49 人员的工伤事故

49.2人员的工伤事故的赔偿

“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。”改为“……其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用。”

50 人身和财产的损失

50.4 第三者责任险（包括发包人的财产）。

承包人应以承包人和发包人的共同名义投保由于履行合同造成在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险，其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地区发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

52 工程保修

参照相关规范执行。

52.1保修期

本合同工程的保修期为壹年。

三、协议书

协议书（格式）

合同名称：

合同编号：

（发包人名称） (以下称发包人)拟修建工程，接受了（承包人） (以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)元。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：

(1) 协议书(包括补充协议)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标报价书；

(4) 专用合同条款：

(5) 通用合同条款；

(6) 技术条款；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单；

(9) 经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效，

6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人： （名称） 承包人：（名称）

(盖单位章) (盖单位章)

法定代表人法定代表人

(或委托代理人) (签名) (或委托代理人) (签名)

地 址：地 址：

电 话：电 话：

传 真：传 真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：开户银行：

帐 号：帐 号：

注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均应在本协议书上签名并盖单位公章。

第三部分 投标文件的组成（格式）

仙游县盖尾镇聚仙村东兄滑坡地质灾害治理工程( 本)

投 标 文 件

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字并盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：年月日

投标文件的组成

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

（三）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证及银行开户许可证复印件加盖公章

（四）项目负责人身份证、工程师证书复印件加盖公章

致：{招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为{招标编号}的{招标工程项目名称} 工程招标文件，按照有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、工程预算价及其他有关文件后，我方愿以按招标人的发包价（大写）：元整(RMB：￥元)作为承包价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期{工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到合格标准。

4、一旦我方中标，我方将派为本工程项目经理，该建造师无承担其他在建工程施工任务。（注：工程造价100万元以上的工程要求项目经理必须无在建工程）

5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额的%作为履约保证金汇入招标人的基建专户并承诺施工车辆采用莆田籍车辆。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

9、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应处理。

投标人：

单位地址：___________________________________

邮政编码：__________电话:传真：_____________

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：年月日

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：。

地 址：。

姓名：身份证号码：。

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

日 期：年月日

2、法定代表人授权委托书

本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(招标人名称)的(项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：（签字）

委托代理人身份证号码：

年月日

需要两份，一份装订进投标文件，另一份入围后递交。

（三）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证及银行开户许可证复印件加盖公章

（四）项目负责人身份证、工程师证书复印件加盖公章

第四部分 工程预算造价文件（另附）