台辉高速公路豫鲁界至范县段项目
景观绿化施工专业分包
招 标 文 件
中国建筑第八工程局有限公司
2019年7月6日
目录
第一章：投标邀请函
第二章：投标须知
第三章：投标书
附件1、投标书格式
附件2、授权书格式
附件3、投标报价清单
附件4、拟在本项目任职的主要管理人员简历表
附件5、拟在本项目中投入的设备清单
第四章：技术规范
第五章：图纸及有关资料
第六章：合同示范文本
第七章：工程量清单及清单说明
投标邀请函
（被邀请单位）：
现邀请贵司参加我司总承包的台辉高速公路豫鲁界至范县段项目的景观绿化工程施工投标，请携贵司有效证件原件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、、一般纳税人认定书、开户许可证等）或复印件加盖鲜章及法人授权书原件（若投标人为法人本人则需携本人身份证）于2019年7月8日上午8:00时至7月10日下午05:00时到台辉高速公路豫鲁界至范县段项目部购买招标文件。
投标人已确认投标，但在规定时间未参加投标，致使招标人无法顺利开标的，半年内将禁止相关投标人参与招标人的所有分包招标。
递交投标文件前，贵司应以投标单位的名义汇款10万元人民币至招标人账户（开户单位名称：中国建筑土木建设有限公司；开户行：贵阳银行桐梓县支行；账号：3251 0120 0500 00176，在汇款时要写清楚投标人单位名称、项目名称、财务负责人姓名、电话及汇款用途（台辉项目景观绿化投标保证金），汇入账户必须为单位账户，账户名称与投标单位一致，严禁出现代付、个人付款及现金支付的情况，如有违反，将取消其投标资格。）作为投标保证金。如果不执行投标过程中的承诺，我司将没收此10万元的投标保证金。投标保证金可以采取银行保函形式。投标保证金的退还期限为投标有效期，即90个工作日。
投标保证金缴纳后，须向项目部财务部门提供回单作为汇款及退款依据；投标保证金退还前，须向项目部财务部门提交符合招标人财务要求的收据。投标保证金的交纳、退还事宜请联系：杜文文，电话：189*****963。
投标人自行考察现场，现场考察时间为2019年7月6日，联系人杨超173*****809。未在规定时间内进行考察，视同贵司已获得现场足够的信息。
递交投标文件前，投标人应在云筑网（即中建集采平台，网址：https://www.yzw.cn/register）中完成注册，且认证为中建八局土木公司上海分公司的专业分包商，未完成注册或未认证的，招标人有权拒收投标文件。递交投标文件前，需提供云筑网账号、密码，未提供云筑网账号、密码的，招标人有权拒收投标文件。
投标文件递交截止时间：2019年7月9日17时
递交地点：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目部
招标人联系地址：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目部
联系人及联系电话：
技术方面：杨 超 173*****809
商务方面：卞福春 186*****188
招标人：中国建筑第八工程局有限公司

2019年5月4日
第二章 投 标 须 知
一、工程概况
台辉高速公路豫鲁界至范县段项目起自山东省梁山县黑虎庙乡于楼村南，向西北经于楼村上跨黄河进入河南省台前县境，继续向西北方向跨越汤台铁路、瓦日铁路，转东西走向，在王熬村北侧设置台前互通，通过连接线与G342连接，顺瓦日铁路向西，在朱沙沃东南侧设置台前服务区，跨G342，于高孟庄南设置高码头互通，后向西南上跨S302、瓦日铁路，终点顺接濮范高速，路线全长37.552公里，其中路基段全长26.13公里。
本项目景观绿化工程主要包括路基边坡植草防护以外的袁庄互通、高码头互通、台前互通的地形设计；袁庄互通、高码头互通、台前互通、高码头收费站、台前收费站（与养护工区共建）、台前服务区及全线中分带的绿化设计。全线绿化苗木设计量共11767株、灌木12502株、灌木丛28026㎡，撒草籽118991㎡。
二、招标范围
1、本次劳务招标范围为：景观绿化施工专业分包工程。
2、工程劳务施工内容为：作业内容包括但不限于景观绿化植物的栽种、养护、人员机械进出场、场清理现场及硬化、改良土的拌和、景观绿化的制作及运输等为完成合同约定的内容所包含的全部工作，详见工程量清单。
3、本工程采用专业分包形式。
4、本工程总日历工期117天，计划开工日期2019年8月1日，完工日期2019年11月24日。投标人既要满足总工期的要求，又要满足招标人另行规定的阶段性工期要求。
5、招标人提供构成工程实体的材料：无。
质量标准：合格。
环保要求：1）保持河流、水流通畅、无污染、无堵塞；2）不得造成破坏环境、毁坏农田及其他污染环境问题；3）工地现场裸土需覆盖，不扬尘，不泥泞。
本次招标工程量清单为项目总体工程量，拟选择1-2家分包单位。招标人有权对中标候选人承担的具体施工段落和工程量进行分配，对此中标候选人应当接受。如中标候选人不接受招标人分配的施工段落和工程量，视为放弃中标。
三、投标人的合格条件
1、投标人必须是具有完成本工程相应资质的独立法人资格的经济实体，证照齐全（营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书、一般纳税人认定书、开户证明等））。近三年有类似的工程经历。投标时投标人须提供证明上述内容的合格文件供招标人查验（特别说明，营业执照证书上明确的经营业务范围必须具备园林绿化施工范围）。
2、参加本工程投标的投标人法人代表不强制要求参加现场开标，但若中标后，法定代表人及授权委托人须到招标人公司所在地或项目所在地进行签约前见面会，且签订合同须法定代表人与授权委托人联签。否则，视为弃标处理，并没收投标保证金。
3、投标人承诺的工程质量必须达到招标人的要求，工期在招标人要求的基础上只能提前，有能力实现这两个目标的投标人才具备投标资格。
4、投标人应独家参与投标。
5、投标人接受招标文件规定条件，并在投标文件中做出实质性响应。
6、投标人承诺中标后，必须保证进场的施工机械设备性能和外观良好，机械数量满足施工、工期要求。
7、投标人须具备一般纳税人资格，并可以开具9%的增值税专票。
8、投标单位中标后不得以任何理由更换履约主体，否则没收履约保证金。
四、投标费用
投标人在投标过程中的一切费用自理。
五、现场考察
1、投标人根据自身需要于2019年7月6日自行到工地现场进行考察，考察地点为：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目施工现场。招标人现场考察联系人：杨超，173*****809。投标人应自费对工地现场和周边环境进行实地勘察，以获取投标人认为必须了解的任何信息或情况。投标人被认为在递交正式投标文件前已经对工程现场情况及周边环境有了充分的了解和评估，并已将这种了解和评估的结果反映到投标人的投标文件中。
2、经招标人允许或事先安排，投标人或其代表方能进入现场进行勘察。进行现场勘察的投标人或其代表应自行承担勘察过程中的安全事宜或可能造成的人身伤害、财产损失责任。
3、如果投标人认为需要再次考察，招标人将视具体情况予以支持，费用由投标人自理。
六、招标文件内容
1、招标文件装订成册，除本款下述各章的内容外，招标人在招标期间发出的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。
第一章：投标邀请函
第二章：投标须知
第三章：投标书
附件1、投标书格式
附件2、授权书格式
附件3、工程量清单报价表
附件4、工程量清单单价分析表
附件5、工程项目单价构成表
附件6、拟在本项目任职的主要管理人员简历表
附件7、拟在本项目中投入的设备清单
第四章：技术规范
第五章：图纸及有关资料
第六章：合同示范文本
第七章：工程量清单及清单说明
2、投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定和要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定和要求不符，造成的一切后果由投标人自行负责。凡与招标文件规定有重大不符合的投标文件，将视为未对招标文件做出实质性响应。
3、投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
七、招标文件的澄清、解答及修改
1、要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送交投标文件截止期至少3日前，将要求澄清和解答的问题书面（包括传真、信函）送达招标人，招标人在投标截止期2日前回复给各投标人。
2、在递交投标文件截止期前，招标人可以因任何原因，以发出补遗书的形式对招标文件进行修改。
3、招标人在投标文件递交截止期前，可能会因任何原因，推迟投标截止期或开标日期。招标人将以补遗书的形式将投标截止期或开标日期的变动通知各投标人。
4、补遗书将发给所有投标人，补遗书作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。投标人每次收到补遗书后，应立即以传真等书面形式向招标人确认收到。
八、投标文件的组成
投标文件由以下三部分组成：
第一部分：商务标。投标书附件1-7，合同示范文本。
第二部分：资质标。具体包括：营业执照、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、法人授权委托书（含法人代表及代理人身份证复印件）、一般纳税人认定书、开户证明、企业法人代表证明等复印件，并在复印件上加盖公章，2016年及以后的公路绿化工程业绩（附合同等证明材料）。
第三部分：技术标。具体包括：详细的施工方案、工程进度计划和必要的图示及拟投入本项目的主要施工人员安排和施工机械清单，以表明投标人的计划与方案能符合技术规范的要求和本须知规定的工期、质量要求。
投标人按上述装订成册。
九、投标报价与计量支付
1、本工程采用固定综合单价形式。除非合同另有规定，工程量清单中的单价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（甲供材除外）、机械、质检（自检）、模板制作及安拆、成品养生、保护、缺陷修复、管理、保险（工程一切险及第三方责任险除外）、税费、利润、安全文明施工措施费、扬尘治理费、河南标准化施工费等费用，以及合同、招标文件明示或暗示的所有责任、义务和风险。其他为完成本工程所需工作内容的费用含在综合单价中，即清单中未列子目不予单独计量。
除此之外，投标人报价时还应考虑以下因素：
1）综合单价中包含2%的安全文明施工费，按招标人要求购买劳动防护及设施，如无法满足招标人要求由招标人代购代扣；投标人购买劳动防护及设施，应提供有效发票及明细，如无法提供，此费用招标人将在结算款中扣除；
2）施工用水、用电（自带发电机）由分包人自行解决，同时自行考虑驻地建设及其他临时设施建设，费用已含入综合单价；
3）乙方配合甲方做好外部协调工作，及临近附着物及地下管线等保护工作，如因乙方原因造成损坏，乙方承担由此造成的一切经济损失（包括罚款）
4）投标人负责施工期间的安全防护，防护零星材料由投标人购买，费用已含入综合单价；
5）投标人报价中应考虑材料的涨价风险费（材料不调价）、材料损耗费、保管费、运输费（含社会道路运输、场内运输费）等，相应费用已含入综合单价；
6）赶工所发生的一切费用，已含入综合单价；
7）建设产生所有垃圾，由投标人负责装车并远运至弃渣点（弃运过程及弃渣点满足环保要求）并清理现场，费用已含在综合单价中。
8）若进入冬季施工，则养护所需的保温剂、抗冻剂等外加剂，费用已含入综合单价。
9）种植前应配合送检土壤理化性质试验，并以化验测试结果为土壤改良剂最终用量依据，其送检费用已包含在综合单价内。
10）配合试件送检、配合工程验收、配合环保扬尘等投入的措施费用均包含在综合单价以内。
2、工程量清单中所列工程数量是设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付由招标人按技术规范规定的计量方法或合同明确的方法计量。
3、投标人应认真填写工程量清单中所列的工程细目的单价、合价。投标人没有填入单价或合价的工程细目发包人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价发包人将不予接受，严重者将视为不符合性投标，其投标将被拒绝。
4、完成招标工程范围的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本工程的其他细目的单价中。
5、工程量的计量方法，应符合技术规范中“计量与支付”条款的规定。
合同价款的支付：
6.1当苗木种植完成，经甲方验收合格后，付至计量款的20%；当工程整体竣工验收完毕且甲方收到河南省台辉高速公路建设有限公司颁发的竣工验收合格证书后，付至计量款的40%；工程整体竣工验收完毕且承包人收到发包人颁发的竣工验收合格证书后第二天,计算绿化养护日期,养护日期为2年,每年支付30%。养护结束后同时甲方已经收到河南省台辉高速公路建设有限公司的所有工程款项后支付完毕。
7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
8、清单项目的增减或实际完成的清单项目工程量变化并不影响本合同清单的单价。
9、图纸中所列的工程数量表及汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，不作为实际计量与支付的依据。
10、工程量清单中各项金额以人民币（元）结算。
11、安全文明施工的措施费包含在工程量清单单价中，如安全帽、工作服等由招标人统一配置，费用由投标人承担，安全文明施工必须达到业主管理要求。如由招标人提供安全文明施工的措施用品，除扣除实际费用（含税金）外，另需扣取上述费用总额5%的管理费。
十、投标文件有效期
1、投标文件有效期为投标截止期后90个工作日内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。
2、招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件的有效期的要求，投标人应在24小时内以传真等书面形式对此要求向招标人做出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不能因此而提出修改投标文件的要求。投标人在规定时间内未做书面回复，视为同意。
十一、投标担保
1、投标文件中应包括投标担保书，投标人在送交投标文件前，应以投标单位的名义汇款10万元人民币至招标人账户（开户单位名称：中国建筑土木建设有限公司，开户行：贵阳银行桐梓县支行，账号：3251 0120 0500 00176）作为投标保证金。
2、未按规定提交投标保证金的投标人，其投标文件将按不符合性投标而被拒绝。
3、未中标的投标人的投标保证金将尽快退回，其期限为开标后90个工作日。
4、中标人的投标保证金，在签订合同协议书后自动转为履约保证金，其中不足部分中标人要补全。
5、投标人如有下列情况，将没收其投标保证金。
5.1、在投标文件有效期内撤回投标文件。
5.2、中标人未能按本须知的规定签订合同协议书，未交纳履约保证金。
十二、投标注意事项
1、投标人应按本须知的规定，向招标人递交投标文件。其中正本一份，副本一份。当正本与副本有不一致时，以正本为准（投标文件须拷进U盘放入书面投标文件密封袋中，含excel版报价清单）。
2、投标文件由投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署。
3、投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，无论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处小签或盖章。
4、投标文件的正本与副本应分别包装，在封套表面注明投标人名称，并加盖骑缝章，未密封的投标文件将不予签收。
5、投标人应派专人递交投标文件，招标人不接受邮寄的投标文件。
6、招标人不接受投标截止期后递交的投标文件。
7、在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。
8、在递交投标文件同时，投标文件签字人在招标文件原件上逐页小签确认后将招标文件递交招标人，招标文件将作为合同文件的组成部分。
十三、标书的递交
招标人定于2019年7月10日9时组织内部开标，投标人必须在2019年7月9日17时之前将投标文件递交给招标人。
递交地址：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目部合约部
联系人及联系电话：卞福春 185*****762；
十四、评标
1、评标阶段，招标人在开标后，投标人拟派项目经理、技术负责等人员应参加招标人的询标答疑，要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，投标人不得拒绝。招标人不接受投标人主动提出的澄清。
2、如发现投标文件与招标文件中的条款与规定有 重大偏离或保留，特别是在对本工程的招标范围、工程质量或工程实施等方面有重大改变，或工期安排有实质性偏离，或对计量与支付条款提出重大修正，或者对合同中规定的投标人的权利或投标人的责任和义务有实质性限制，对出现上述情况的投标文件，招标人将不予评审。
3、评标办法：合理低价评标法。招标人将首先进行资质标、技术标的评审，资质标、技术标其中有一项评审结果为不合格的投标将作为废标，不再参与下一程序的评审；对于资质标、技术标合格的投标，招标人将按照合理低价的原则确定中标单位。
十五、合同的授予
1、招标人在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标保证金（若有）将退还给投标人。
2、评标结束后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。
3、中标人在收到招标人通知3日内，必须组织人员、设备进场（不能及时组织进场视为放弃中标，将没收投标保证金（若有））。同时应按本须知的规定向招标人提交额度为合同标的额的5%的履约保证金，该保证金在履约过程中发生的费用，由中标人自行负责。
4、签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证明或其代理人的委托书。合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
5、如中标人未提交履约保证金，则招标人可宣布其中标无效，并没收其投标保证金（若有）。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。
第三章 投 标 书
台辉高速公路豫鲁界至范县段项目
景观绿化施工专业分包
投 标 文 件

投标人：(盖单位章)
年月日
附件1
投 标 书
致：中国建筑第八工程局有限公司
1、在研究了《景观绿化施工专业分包(THGS-2019-FBZB-004）》招标文件的全部内容（含所有补遗）和考察工程现场后，我们愿意按人民币（大写）元（￥ ）的投标总报价或根据上述招标文件规定修正核实后确定的另一金额，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及修复工作。
2、如果你单位接受我方投标，我方将保证在接到你方工程师的开工通知书后，在本投标书写明的开工期内开工，并在 个日历天内完成本合同工程，达到合同规定的要求。
3、如果你单位接受我方投标，我方将保证按照你单位认可的条件，以本投标书内写明的金额提交履约担保金。
4、我方同意在从规定的开标之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、在合同正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6、我方理解，你单位不一定接受最低价的投标或你单位接受到其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。
7、随同本标书，我方出具金额为人民币 10万元的投标担保金，如果我方在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标规定对投标文件中细微偏差进行澄清补正；或在接到中标通知书后的 28天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提供履约担保金，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。
投标人（全称）（盖章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字）：
日期：年月日
附件2
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：

地址：
成立时间：年 月 日
经营期限： 年月日至年月日
姓名：性别： 年龄：职务：
系的法定代表人。
特此证明。
乙方：（盖公章）
年 月 日
授 权 书
致：中国建筑第八工程局有限公司
本授权书宣告：我（姓名） （职务），系 （投标人全称）法人，合法的代表我单位，授权 （投标人或其下属单位全称）的（职务/职称）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在中建八局台辉高速公路豫鲁界至范县段景观绿化工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和招标文件、与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
附：授权人、代理人身份证明
投标人：（盖章）
授权人：（签字）
被授权的代理人：（签字）
日期：年月日
附件3
工程量清单报价表（单独填报）
附件4

工程量清单单价分析表
合同段名称：　 货币单位：人民币（元）　
序号清单编码子目名称单位人工费材料费机械
使用费其他管理费税费利润综合单价
主材费辅材费

1　　　　　　　　　　
2　　　　　　　　　　
3　　　　　　　　　　　　
4　　　　　　　　　　　　
5　　　　　　　　　　　　
附件5

工程项目单价构成表（根据实际工序自行调整）
合同段名称：　 单位：人民币（元）　
清单编码项目说明单位工序1工序2工序3工序4
综合单价 分项单价分项单价分项单价分项单价
（1）＋（2）＋.. （1）（2）（3）（4）




注: 工序分项单价中左栏填写工作内容，右栏填写单价
附件6
拟在本项目任职的主要管理人员简历表

姓名年龄学历、专业
职称拟在本项目担任的职务
工作经历
时间参加过施工的工程项目名称担任职务备注









附件7
拟在本项目投入的设备清单

设备名称型号功率、吨位、容积单位数量使用年限备注






















注：①以上设备均为自有；②以上设备使用年限均不超过三年。
第四章 技术规范




序号标准编号标准名称
1JTG F10-2006公路路基施工技术规范
2JTJB04-2010公路环境保护设计规范
3DB41/T 1498-2017高速公路绿化施工技术规程
4CJJ 82-2012园林绿化工程施工及验收规范
5/高速公路施工标准化技术指南-第二册路基工程
6/高速公路施工标准化技术指南-第九册绿化分册
7JTGF90-2015公路工程施工安全技术规范
8JTJ46-2012施工现场临时用电规范
9《台辉高速公路豫鲁界至范县段景观绿化施工图设计》
10《河南省公路工程施工标准化技术指南》
11《台辉高速项目总体施工组织设计》

第五章 图纸及有关资料
招标人提供电子版图纸1套，招标文件1份，工程量清单1份。
第六章 合同示范文本
台辉高速公路豫鲁界至范县段工程
景观绿化工程专业分包合同

合同编号：THGS-2019-ZY-XX
甲方：中国建筑第八工程局有限公司
乙方： 公司
签约地点：
签约日期：
台辉高速公路豫鲁界至范县段工程
景观绿化工程专业分包合同
合同编号：THGS-2019-ZY-XX
第一部分 协议书
甲 方: 中国建筑第八工程局有限公司
法定代表人: 校荣春
住所（注册地址）: 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1568号27层
纳税人种类: 一般纳税人
纳税人识别号: ****************X1
收款账号: ****************5820
开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海六里支行
联 系 人: 联系电话:
邮寄送达地址: 上海市浦东新区新金桥路1599号东方万国企业中心B2栋6层

乙 方：
法定代表人： 委托代理人：
住所（注册地址）：
注册资本：
组织机构代码：
资质证书编号：
资质专业及等级：
营业执照注册号：
安全生产许可证编号及有效期：
税务登记证编号：
纳税人种类:
纳税人识别号:
收款账号：
开户银行：
联系人: 联系电话:
邮寄送达地址：
电子邮件送达地址：

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关劳务作业资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就专业分包工程施工事项经协商达成一致。
一、工程概况
1.工程名称：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目景观绿化施工工程
2.劳务作业地点：河南省范县、台前县，山东省梁山县
3.劳务作业范围及内容
3.1专业分包范围：作业内容包括但不限于景观绿化植物的栽种、养护、人员机械进出场、场清理现场及硬化、改良土的拌和、景观绿化的制作及运输等为完成合同约定的内容所包含的全部工作，详见工程量清单。
上述劳务作业范围、内容及《劳务报酬综合单价表》中工程量为暂定数量，甲方有权根据乙方施工进度、质量进行调整。
4．工程质量标准：合格。
5．甲方驻地代表（项目经理）：。
6．乙方驻地代表：，身份证号：（必须持有法人委托书原件），代表乙方履行合同权利和义务。
二、工 期
2.1总日历天数为117天（暂定），开工时间以接到甲方项目经理签发书面通知为准，完工日期最迟不晚于2019年9月25日。
甲方有权根据工程整体施工需要对本合同工期进行调整。
三、合同价款
3.1本合同为固定综合单价合同，合同总价暂估（含增值税）为人民币 元。
其中，不含税价款为人民币元，增值税为人民币元。
细详见《劳务报酬综合单价表》，最终合同价款以最终经甲方审批并加盖甲方结算专用章的结算书为准。
3.2固定综合单价如3.3劳务报酬综合单价表中单价，包含本合同约定甲方权利义务外为完成本工程所有施工任务及缺陷修补所需的人工费、除甲供材料以外的材料费、机械费、水电费、临时设施费、安全文明施工费、保险费、管理费、规费、利润及税金等一切费用。本工程施工过程中在承包范围内不存在零星点工签证，合同综合单价固定且不予调整。其中：a合同价款中包含安全文明施工包干费2%，施工现场根据乙方实际发生的用于安全文明施工的材料费发票（抬头为：中国建筑第八工程局有限公司）不超限额按实计取。安全帽、安全带、反光马甲由乙方按甲方指定的品牌、型号、规格购置，若乙方未按甲方要求购置，甲方有权扣除相应费用；b合同价款中包含人身意外伤害险保险费5‰，乙方从中标到工程完工结算期间必须购买“个人理赔金额”不低于100万的团体人身意外险，并且必须覆盖乙方在甲方项目的全部人员，须在进场施工后20日内将保险协议、保险单及支付凭证原件报甲方审查，并留复印件备案。乙方实际发生的保险费用，由乙方自行承担；且甲方所购买的工程一切险按产值等比例从乙方计价中扣除。
甲乙双方承担的责任、费用如下表：

序号项目名称甲方承担的责任、费用乙方承担的责任、费用
1施工场地甲方提供施工场地乙方在甲方提供场地基础上负责场地平整、修整使其达到施工条件；红线外场地由乙方自行征用并承担费用，费用含在综合单价中；
2施工便道甲方提供施工主便道乙方负责施工期间主便道的维修及支便道的修筑、维修
3网电施工时的电力设施-生产、生活用电由乙方自行解决，确保用电满足施工要求（自带发电机），费用由乙方承担；
4施工用水-用水由乙方自行解决，费用由乙方承担；
5测量甲方测量人员负责对乙方测量放线工作进行复核；乙方测量人员负责测量放线、确定点位，费用由乙方承担；
6试验甲方负责见证取样负责材料试件的取样、制作，费用含在综合单价中；
7临建设施-一切生产、生活临建设施包括但不限于驻地等由乙方自行负责，费用由乙方承担；
8应急发电机-乙方根据施工需要自备一台应急发电机，发电机及燃油费用含在固定综合单价中，由乙方承担。
3.3劳务报酬综合单价表（详见附件）

3.3.1拟投入本工程人员配置清单
序号在本项目中担任的职务姓名年龄人员数量身份证号工作年限
一乙方管理人员
1负责人
2技术员
3安全员
4材料员
二乙方劳务人员数量备注说明
1钢筋工
2混凝土工
3架子工
注：①人员数量必须满足项目动态管理要求；②工人年龄不允许超过男60岁，女55岁，且不得患有职业病、传染病、危害自身及他人安全的疾病。

3.3.2拟投入本工程主要设备、机具清单及进场计划
序号设备名称单位型号/产地功率/吨位数量设备寿
命（年）安全证书进场时间备注



注：①设备数量必须满足项目动态管理要求；②设备必须经项目验收合格，且使用年限不得超过三年以上。
3.3.3劳务报酬综合单价说明：
1）综合单价中包含2%的安全文明施工费，按招标人要求购买劳动防护及设施，如无法满足招标人要求由招标人代购代扣；投标人购买劳动防护及设施，应提供有效发票及明细，如无法提供，此费用招标人将在结算款中扣除；
2）施工用水、用电（自带发电机）由分包人自行解决，同时自行考虑驻地建设及其他临时设施建设，费用已含入综合单价；
3）投标人配合甲方做好外部协调工作，及临近附着物及地下管线等保护工作，如因投标人原因造成损坏，投标人承担由此造成的一切经济损失（包括罚款）
4）投标人负责施工期间的安全防护，防护零星材料由投标人购买，费用已含入综合单价；
5）投标人报价中应考虑材料的涨价风险费（材料不调价）、材料损耗费、保管费、运输费（含社会道路运输、场内运输费）等，相应费用已含入综合单价；
6）赶工所发生的一切费用，已含入综合单价；
7）建设产生所有垃圾，由投标人负责装车并远运至弃渣点（弃运过程及弃渣点满足环保要求）并清理现场，费用已含在综合单价中。
8）若进入冬季施工，则养护所需的保温剂、抗冻剂等外加剂，费用已含入综合单价。
9）种植前应配合送检土壤理化性质试验，并以化验测试结果为土壤改良剂最终用量依据，其送检费用已包含在综合单价内。
10）配合试件送检、配合工程验收、配合环保扬尘等投入的措施费用均包含在综合单价以内。
四、补充条款：无。
第二部分 合同条款
一、双方权利和义务
1.1甲方权利及义务
1.1.1甲方驻地代表负责本工程安全质量管理、进度及质量控制、检查，负责签发或发布相关指令。有权要求乙方调离不称职的有关人员。甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方的工作，并终止合同，一切损失由乙方承担。任何涉及工程签证、结算、付款等经济责任的文件资料必须经甲方驻地代表签字并盖章确认后生效，甲方项目部其他人员签认的未经甲方书面授权委托的任何涉及经济责任的文件资料均无效。
1.1.2负责提供协议书3.2款中甲方承担责任及费用中列明的生产性设施，为乙方进场劳务作业提供施工条件。
1.1.3负责与发包人、设计单位、监理单位的联系和协调工作。
1.1.4甲方工程部负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、安排施工总进度计划；负责技术、安全、质量交底，负责提供现场水准点与坐标控制点，进行施工测量复核和试验检验工作。
1.1.5甲方工程部向乙方提供书面技术交底一份，不提供施工蓝图，且乙方从其它任何途径获得的蓝图均不作为计量计价依据。
1.1.6甲方物资设备部负责按本合同约定及时提供甲供材料、设备。
1.1.7甲方安全质量部负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收，负责对已完工程及时组织验收。甲方的监控、管理、指导、审核、检验、检测、测量、试验、处罚等，不能减轻或免除乙方的任何责任。
1.1.8甲方物资设备部有权对乙方自行采购的材料、设备进行检验验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并进行必要的抽样检验和劳务作业设备的检验测试，所需费用由乙方承担，对不合格的材料和设备，甲方有权单方清退出场。
1.1.9甲方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更等，应在30个工作日内及时告知乙方，并提供相应纸质或电子信息资料。
1.2乙方权利及义务
1.2.0 乙方应按照甲方的要求，组织一切资源24小时施工。如不能满足，甲方可随时切割任务量或清除乙方出场。
1.2.1乙方驻地代表签署的任何文件均视为乙方已认可。乙方驻地代表更换须经甲方同意，乙方驻地代表离开工程所在地，应向甲方驻地代表请假，得到批准后方离开，否则将按3000元/次向甲方支付违约金，甲方可从任意一次计价款中扣除。
1.2.2因乙方施工能力、现场资源不足，甲方可调减施工任务、工程量，乙方承诺无条件配合且不因此向甲方主张任何索赔和补偿。未经甲方允许并签订补充协议，乙方不得擅自超本合同约定的劳务作业范围进行施工作业，且甲方将对乙方已完成的超劳务作业范围的工程量不予计量。
1.2.3乙方同意甲方根据工程整体施工需要对本合同工期进行调整，乙方承诺无条件配合且不因此向甲方主张任何索赔和或补偿。
1.2.4乙方进场前，应将进场工人花名册、劳动合同、身份证复印件报甲方工程部备案，并为其进场工人办理各种社会保险（工伤、医疗等险种），将保单和支付保险费用的证明报甲方合约部备案，涉及特殊工种的将证件原件和加盖乙方公章的复印件需报甲方安全质量部查验并存档。进场工人如有变化必须保持动态更新，否则按300元/人·次向甲方支付违约金，甲方可从任意一次计价款中扣除。如乙方不为劳务人员办理保险，引起的任何人身损害赔偿费用、行政处罚、法律责任由乙方自行承担。
1.2.5乙方应配备满足劳务作业需要的安全合格的自有机械设备，并将购置发票复印件及合格证报甲方物资设备部查验并存档。
1.2.6乙方应每月向甲方提供加盖乙方公章的员工工资发放单，按时足额发放工人工资，并接受甲方监管。不得因延迟或推迟支付工人的工资而引发社会矛盾、要求甲方支付工资、媒体披露欠薪、工人上访或围攻甲方及其他事件，如发生上述任何一种情形，乙方不但要承担处理该事件的费用，还要按10万元/次赔偿甲方损失，如因上述事件给甲方造成的损失大于前述损失金额的，则违约金标准以甲方实际损失为准，甲方可从任意一次计价款中扣除。
1.2.7乙方应经常对其劳务人员进行必要的安全、技能培训考核，甲方驻地代表要求乙方更换的人员乙方应及时予以更换，否则给予500元/天/人罚款。
1.2.8乙方必须接受甲方项目经理部的管理和监督检查。乙方对甲方提供的图纸、交底或指令有疑义或发现有误的，应及时以书面形式向甲方有关人员提出，在甲方有关人员未同意更改或撤消前，乙方应无条件执行。乙方可以对甲方所提供的设计图纸施工工艺等有提出降低成本的合理化建议。
1.2.9乙方应严格按照甲方施工方案、技术、质量、安全交底进行作业，确保工程质量，不合格工程必须无偿返工，直到达到甲方验收标准为止，同时甲方有权要求乙方承担违约责任，同时不减轻乙方合同工期责任。
1.2.10乙方对甲方供应材料、设备及时办理签认手续。如未及时签认或拒不签认的，乙方赋予甲方依据发料单、设备使用记录直接在计价中扣除的权利。乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等负责妥善保管，不得倒卖或破坏或移位，如发现上述行为按原值的200%承担违约责任。如给甲方造成损失大于前述违约金，则乙方应补足甲方实际损失。甲方可从任意一次计价中扣除。
1.2.11乙方应配合甲方及时进行劳务计量计价、结算、质量、安全、进度检查，现场管理及施工资料收集，按时报送施工计划、甲供材料供应计划。
1.2.12因乙方自身原因造成建设单位或政府部门对乙方或甲方的罚款或处罚的，乙方应如实承担并通知甲方，如对甲方造成损失的，由乙方承担损失赔偿责任。
1.2.13乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等，应及时停止施工，妥善看管，并立即报告甲方，由甲方负责处理。对出现上述情况，因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工，或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工，造成损失的，由乙方承担全部经济损失和法律责任。
1.2.14乙方在施工中与第三方产生的债权债务或任何纠纷等问题由乙方自行负责处理，并承担全部责任和费用。
1.2.15乙方根据甲方提供的水准点与坐标控制点，进行施工测量、放线、定位工作；完成混凝土试块、材料取样等工作配合甲方试验检验，材料消耗含在损耗中。
1.2.16做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线、变压器及已完工程的成品和半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失和责任。
1.2.17乙方采用的技术工艺或物资、设备不得侵犯第三方的知识产权，如出现纠纷，乙方须及时书面通知甲方并负责予以处理并承担一切责任，如给甲方造成的损失甲方可从任意一次计价款中扣除。
1.2.18如乙方认为甲方违约，应在事件发生之日起三天内向甲方提出书面报告，逾期视为乙方放弃向甲方索赔的权利。
1.2.19工程完工后，清理劳务作业范围内的标志、污斑、指印和其他油污和脏物，弃渣、废弃物清运自用工具、机械和设备，达到完工验收前的清理标准，费用已包含在综合单价中，不再另行计取。
1.2.20乙方按批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他施工方等后果的由乙方承担责任。
1.2.21乙方现场应至少配备一台发电机及其他必要的应急设备，如遇停电、停水等突发事件，乙方应采用相应手段确保现场正常施工，并自行承担相应费用。发电机仪表齐全有效，有防雨措施。
1.2.22乙方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更等，应在30个工作日内及时告知乙方，并提供相应纸质或电子信息资料。
二、质量、安全要求
2.1隐蔽工程在未经甲方或监理检查之前不得随意覆盖，进入下一道工序，乙方应保证甲方质检人员及监理对要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能进行下一道工序，否则因此造成的质量不合格由乙方承担一切费用。
2.2乙方在施工过程中达不到质量标准的部分，一经发现，甲方有权要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求，乙方承担返工维修的全部费用，工期不予顺延。返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后5日内撤离现场。
2.3合同范围内劳务作业完工后，在保修期间内出现的质量问题，由乙方无偿负责修复；如乙方在接到甲方返修通知（包括但不限于邮件、短信等书面或口头通知）7天内尚未进行返修时，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可委托第三方修复，发生的费用从乙方的质量保证金中扣除，费用为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和甲方由此产生的其他费用，无须通知乙方和征得乙方同意，不足部分由乙方另行支付。超过保修期后，如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时，则乙方应承担由此造成的经济损失和法律责任。
2.4安全管理要求执行合同附件《安全管理协议》。
三、材料、设备供应
3.1甲方供应的材料品种详见甲供材料附表。材料经双方点验签认后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和劳务报酬综合单价表及甲供材料附表中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量，乙方如超甲方限额使用甲供材时，超量部分按甲供材料价格(如果发生期市场价高于甲供材料价按市场价计算)的120％在支付乙方劳务计价款中直接扣除。
3.2乙方倒卖甲供材料的，按材料供应价格的200%向甲方支付违约金及预期利益损失。甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除，情节严重的，移交司法机关追究刑事责任。
3.3甲供材料以外的材料，由乙方自行采购，甲方不予代购。甲供机械设备外的其他机具由乙方负责自带，甲方不予代租。
3.4甲方提供乙方使用的周转料具由乙方负责保管，如有丢失或损坏，将按原值的120%进行赔偿。
四、劳务价款的计价、结算与支付
4.1乙方在本合同签订后7日内向甲方缴纳合同标的额5%履约保证金，且最高不超过100万，通过乙方单位账户转账方式支付，乙方逾期缴付的从应付款中扣除。履约保证金在完工结算后七个工作日内一次性无息返还。
4.2本合同劳务费用实行按月验工计价、完工结算的方法进行付款。
4.3验工计价按下列程序进行：每月20日以前双方以劳务报酬综合单价表中计量规则对乙方完成的合格工程量进行计量，甲方现场技术员负责填制《工程数量计算单》和《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方现场工程师、项目工程部门、项目商务部门、项目总工程师和乙方驻地代表共同签认后，由甲方项目商务部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定固定综合单价编制《月度验工计价表》。《月度验工计价表》经甲方项目商务部门负责人、物资设备部门负责人、项目总工程师、甲方驻地代表和乙方驻地代表共同签认后生效，《月度验工计价表》仅作为劳务作业过程中甲方向乙方支付劳务进度款的依据，甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认，不具备结算支付效力，工程结算以双方最终结算为准。
4.4双方每月20日核对本月劳务作业量。乙方应按时、及时会同甲方相关人员共同确认，因乙方原因延误确认或未确认的，本期不再计量，延至下期。
4.5对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和乙方原因造成返工的劳务作业量，甲方不予计量。
4.6 专业分包签证
4.6.1签证仅对劳务合同工作内容之外且经甲方项目部签证授权人员安排实施的事项，分包合同工作内容之内的事项不准办理签证。
4.6.2签证时效和月度封存
a合同外签证必须在事件发生后24 小时内，乙方书面上报甲方，否则视为乙方放弃该权利。
b签证事项完成后，由甲方经办人按本合同规定格式和要求填写（以打印形式）签证单，乙方授权人员予以确认，甲方经办人负责完成现场各级领导的递交、审核，并交项目商务部门签证管理人员，由项目商务部门负责项目部各级领导的递交、审核，并及时向乙方反馈。如乙方对甲方审核意见有异议，应在当月月度封存前回复意见，并附相关依据，未回复的，视为认可。
c甲方与乙方每月清理合同外签证，乙方对其分包签证进行份数与价款书面签字并盖章（单位公章）确认。分包签证进行月度结算，当月发生并完成的签证事项，当月签字认可，进入当月进度计价。
4.6.3双方约定以下签证为无效签证，并不得计入乙方中间计价和结算，更不得作为付款依据：
a 不按本合同约定表格形式办理的签证。
b 不按表格内容填写或部分内容不填写的签证。
c任何形式的补贴费用签证（质量奖、工期奖、标化文明奖等）。
d签证内容不实的签证。
e劳务合同范围内有施工图或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签证点工或机械台班或费用的签证。
f超过签证时效和竣工后突击补签的签证。
g 非原件的签证资料。
4.6.4签证审核权限
奖励、补偿事项、设计变更、会议纪要、通知等不能以签证形式确认，不作为结算依据。签证应通过专题会议形式按周集中处理，必须经甲方经办人、商务经理、项目经理共同审核签字后方可生效；过时、手续不全、内容不符合甲方要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证无效。
4.6.5签证单价按以下约定处理
a 合同单价中有适用于签证工作的子目的，采用该子目的单价。
b 合同单价中无适用或类似子目的单价，按下表单价执行。
签证单价计价表

序号项目单位单价（元）单价组成
1人工（普工）小时15综合单价
2人工（技工）小时20综合单价
3挖掘机（1.0-1.2m3）小时260综合单价（含燃油）
4推土机（120kw（160））小时200综合单价（含燃油）
5压路机（12-18T）小时130综合单价（含燃油）
6装载机（ZL40）小时140综合单价（含燃油）
7吊车（12-16T）小时120综合单价（含燃油）
4.7如发生停窝工，双方应分清原因并共同协商积极解决，同时要采取合理的减少损失的措施，避免损失扩大。对停窝工造成的损失，双方约定费用计算标准如下：
4.7.1由甲方原因造成的连续7天以内的停窝工，乙方承诺自行调剂并承担费用，甲方不予补偿；甲方原因造成的连续7天以上的停窝工，从第8天起甲方按以下方法计算费用给予乙方补偿：人工费按现场工人每人每天50元计算，机械设备费不论是乙方自购或租赁，均按现行公路工程机械台班费用定额（2007）计算相应机械设备的台班折旧费，其余费用及取费均不予计取。乙方应从连续停工的第8天起每天向甲方上报停窝工原因、停窝工人员及机械设备数量，若乙方未按时上报，甲方不予任何补偿。停窝工时间、人员、机械数量以甲方经办人、商务经理、项目经理核实并共同签字确认的为准。
4.7.2 因国家政策、环保因素、恶劣天气、不利物质条件，乙方承诺将自行解决并承担停窝工期间发生的一切费用，由乙方原因造成停窝工或阻工给第三方造成的损失和违约赔偿等相关费用，由乙方按2万元/天向甲方支付违约金。
4.7.3由第三方原因造成的连续7天以内的停窝工，乙方承诺自行调剂并承担费用，甲方不予补偿；第三方原因造成的连续7天以上的停窝工，从第8天起甲方按4.7.1标准计算费用给予乙方补偿。
4.8完工验收合格之日起一个月内，乙方应与甲方办理结算。逾期未办理结算，自甲方书面(或邮件)通知乙方之日起14 天后，乙方仍不与甲方办理结算，视为乙方放弃与甲方办理结算的权利，则以甲方单方出具的结算值为准。如因乙方地址变更未及时通知甲方或乙方预留送达地址未能送达，自邮件、函件被退回之日视为送达。
4.9当苗木种植完成，经甲方验收合格后，付至计量款的20%；当工程整体竣工验收完毕且甲方收到河南省台辉高速公路建设有限公司颁发的竣工验收合格证书后，付至计量款的40%；工程整体竣工验收完毕且承包人收到发包人颁发的竣工验收合格证书后第二天,计算绿化养护日期,养护日期为2年,每年支付30%。养护结束后同时甲方已经收到河南省台辉高速公路建设有限公司的所有工程款项后支付完毕。
4.10计价款除代发民工工资外一律转账支付。乙方每月按时向现场工人发放工资，如未及时发放，甲方有权在地方劳动监察部门的监督下从应拨付给乙方的劳务款中扣除乙方人员工资，此行为无需征得乙方同意，且乙方无条件同意甲方直接代为发放。
4.11乙方应在付款前15天，向甲方提供与计价、结算等额的合法增值税发票。乙方应准确填写所应开具的发票项目，甲方见票后付款至乙方指定账户。如乙方不提供发票的或提供发票填写有误，不规范或者提供发票不合法，涉嫌虚开的，甲方不予付款，直至取得合规足额的发。
4.12甲方每次付款时，乙方需提供工人劳动合同、工人花名册、当期工人考勤表、签字手续齐全的工资发放表备案后方可付款。
五、违约责任和合同解除
5.1甲方违约责任
5.1.1工期顺延：如因甲方原因造成工期延误的，经乙方书面申请后甲方确认工期相应顺延。
5.1.2迟延付款： 在甲方因资金周转不畅等客观情形发生致使合同价款不能如期支付的情况下，本着相互理解的精神，乙方同意保证正常工作，不拖延时间或要求延长工期、索赔，甲方无需承担违约责任。
5.2乙方违约责任
5.2.1乙方延期交工的，每延误一日，向甲方支付合同总额 1‰ 的违约金，最高不超过结算金额的10%。
5.2.2乙方有下列情形之一者，乙方向甲方支付已完劳务价款总价20%的违约金，甲方有权从计价款项中予以扣除，甲方有权通知乙方解除合同，乙方向甲方支付的履约保证金不予退还。
a乙方现场的人员、机具设备不能满足合同要求，严重影响合同履行或施工进度达不到要求，合同约定节点工期未能实现，严重影响整个合同段工程进度的。
b乙方施工质量达不到要求，甲方要求乙方无偿返工或修复，返工返修后仍达不到质量要求的，或乙方施工质量达不到要求经甲方要求后仍不采取修复或返工的；
c乙方不按甲方安全交底要求进行施工或乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全或乙方现场施工工序失衡或已施工工程存在安全隐患或已造成安全事故的；
d乙方以任何形式将本合同劳务作业进行分包、转包的；
e乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的；
f乙方擅自停工2天以上（含2天）的；
g乙方未及时向乙方人员支付工资的导致乙方人员向甲方索要劳务费用或阻挠甲方正常工作或施工的；
h合同签订后，乙方未经甲方同意转让合同权利义务或要求变更合同主体的。
5.2.3在甲方发出解除合同并要求乙方撤场的书面通知之日起3日内，乙方须无条件撤场，否则由此产生的一切责任、费用及损失由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的相应损失。同时，甲方有权将乙方施工现场内的物资设备运离现场，相关费用及搬离后的保管责任均由乙方承担。
5.2.4本合同项下的债权债务未经甲方同意不得转移，因此发生的一切损失及责任由乙方承担。
5.3 乙方法定代表人、委托代理人，对本合同项下乙方履约提供担保，对乙方责任承担违约赔偿的连带责任。
5.4 保证人签字： 。
5.5 合同解除
5.5.1如因建设单位、发包人的原因致使本合同无法履行，或因建设单位、发包人原因造成工程停建或缓建的 ，此情况下，甲方享有合同单方解除权。甲方向乙方发出的解除通知到达乙方时，合同解除。合同未开始履行的，双方互不承担责任，已经履行的，按实结算。
5.5.2协商解除：甲方和乙方协商一致，可以解除分包合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完劳务作业和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
六、争议解决
本合同履行过程中，如出现争议，双方应协商解决。协商不成，双方约定向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。
七、附则
7.1本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字、乙方向甲方交纳履约保证金后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。
7.2本合同签订后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，应当签订补充协议。合同履行过程中，如出现与本合同及补充协议约定条款相违背或冲突的均已本合同为准。
7.3本合同正本一式 陆 份，甲方 伍 份，乙方 壹 份。
7.4本合同相关附表为本合同有效组成部分。
（以下无正文）
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
日期：年 月 日 日期：年 月日
本合同附件清单
附件一：劳务综合单价测算表
附件二：甲方供应材料品种及单价表
附件三：安全文明甲供材料、机具表
附件四：法定代表人身份证明书
附件五：法人授权委托书
附件六：技术质量负责人授权委托书
附件七：物资设备负责人授权委托书
附件八-1：合同外签证承诺书
附件八-2：台辉项目分包签证月度封存确认书
附件八-3：台辉项目 年 月份（ 月 日至 月 日）分包签证明细表
附件八-4：项目分包签证单
附件八-5：合 同 签 证 印 鉴 确 认 表
附件九：停工、窝工承
附件十：工程质量保修书
附件十一：施工现场安全管理协议
附件十二：施工劳务用工承诺书
附件十三：廉政协议
附件十四：质量专项协议
附件十五：劳务管理协议书
附件一：

劳务综合单价测算表
序号劳务作业名称计量单位综合单价构成备注
综合
单价其中
人工费材料费机械费管理费利润
1
2
3增值税项
测算不含税综合单价
测算含税综合单价
附件二：

甲方供应材料品种及单价表
序号材料名称及规格单位供应单价最高损耗率备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备注:除甲供材外的其他材料均由乙方负责，费用已含在综合单价中劳务队伍所需油料自购,费用含在报价中,委托项目代购时将按到工地成本价转帐。上述明示由甲方供应外的材料由乙方自购，费用含在单价中。施工中需使用的运输车辆、装卸车费用由乙方负责并承担费用。电费按双方实际抄表数量乘以供应单价，在计价中扣除，如未挂表按乙方结算金额的2%扣电费。
附件三：
安全文明甲供材料、机具表

序号材料、机具名
称及规格单位供应单价最高损耗率备注
1以实际发生为准/0%已含在劳务报价中
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

附件四：
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限： 年月日至年月 日
姓名：性别：年龄：职务：
系 的法定代表人。
特此证明。
乙方：（盖公章）
年 月 日
附：法定代表人身份证复印件（需加盖公章）
附件五：
法人授权委托书
致：中国建筑第八工程局有限公司
本授权委托书声明：我（姓名）系的法定代表人，现授权委托为我公司施工贵方台辉高速公路豫鲁界至范县段项目景观绿化工程我方合同内的授权委托代理人，该代理人全权代表我签订合同并按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复、计价与结算、办理施工款以及签署与本工程有关的所有文件（包括补充协议、会议纪要等）等事项，我均承认。
除非经贵方书面同意，该代理人无转委托权，特此委托。
同时，我方提供以下信函往来地址：
1、邮件地址：
2、电传地址：
3、电子邮件地址：
4、联系电话：固话： 手机：
被授权委托代理人： （签字） 性别： 男 年龄：
身份证号码： （身份证复印件附后） 职务：
乙 方： （盖公章）
法定代表人： （签字）
授权委托日期： 年 月 日
本委托有效期限为：年月 日 至年月日止
附件：法人授权代理人身份证复印件（正反面加盖公章）
附件六：
技术质量负责人授权委托书
致：中国建筑第八工程局有限公司
为加强我方合同内施工技术质量管理，保质保量完成我方合同内施工任务，我方委托为我公司施工贵方工程我方合同内的现场技术质量负责人，该负责人全权代表我按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复的技术与质量以及签署与本工程有关的所有技术与质量文件等事项，我均承认。
该技术质量负责人转委托权，特此委托。
委托的技术质量负责人：（签字）性别:年龄:____
身份证号码：职务:
承 包 人： （盖章）
法定代表人： （签字）

授权委托日期：年月日
附件：技术质量负责人身份证复印件（正反面加盖公章）
附件七：
物资设备负责人授权委托书
致：中国建筑第八工程局有限公司
为加强贵方供应的物资、施工机械设备管理，保质保量完成我方合同内施工任务，我方委托为我公司施工贵方工程我方合同内的现场物资设备管理负责人，该负责人全权代表我按合同约定负责与贵方办理物资、机械设备验收领用签字手续以及与本工程有关的所有物资设备文件等事项，我均承认。
该物资设备负责人无转委托权，特此委托。
委托的物资设备负责人：（签字）性别: 年龄：_____
身份证号码： 职务:
承 包 人： （盖章）
法定代表人： （签字）

授权委托日期：年月日
附件：物资设备负责人身份证复印件（正反面加盖公章）
附件八-1：
合同外签证承诺书
致：中国建筑第八工程局有限公司
我方完全响应并认可本工程合同文件的全部内容，没有任何异议。为规范合同外签证行为，保障双方合法权益，促进工程有序进行，我方就合同外签证作出下列郑重承诺：遵照甲方提供签证单格式及内容、流程进行签证，如签证单没有由签证单中对应的项目部6个部门相应人员全部签字认可，我方自动放弃此签证工作内容及全部经济、索赔、补偿要求。
单位名称：（盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：
乙方联系地址：
固话：
日期：年 月日
附件八-2：
台辉项目分包签证月度封存确认书
致：中国建筑第八工程局有限公司
经我方审核确认，对你部审核的年 月 份（月 日至月 日）我方合同外签证单的份数、价款给予认可，并明确承诺除此封存的签证外不再有其他任何签证或结算费用的诉求。
劳务单位：（同时加盖齐缝章）

劳务方法定代表人（签字）：
劳务作业名称及范围：
或其授权委托人（签字）：
确认份数：
确认的签证单编号：
确认的签证单总金额：
确认日期：
后附签证单明细表及相应签证单

附件八-3：
台辉项目 年 月份（ 月 日至 月 日）分包签证明细表
劳务单位（盖章）：劳务作业名称及范围：第 页共 页
序号签证编号签证内容项目审核分包签证转扣单位情况经办人审核人备注
完成时间初审值








劳务方法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

确认日期： 年月日
附件八-4：
项目分包签证单

中国建筑 项目管理表格
分包经济签证单表格编号
CSCEC8B-CM-B10412
工程名称签证编号
工程指令
签发事项□安全防护□临时设施□设计变更□质量整改□返工□文明施工□环境保护
□应急处理□零星点工■其它
签证内容描述（提出签证事由并核实签证数量）：
现场专业工程师（首签人）： 日期：
签证金额（大写）：
计算过程：
如有转扣金额（大写）：
转扣分包人（盖章）：转扣分包委托人签字：日期：
分部合约人员：
（复核签证事项、核算单价，负责内部流转）
年 月 日分部总工程师意见：
（负责现场技术交底及验收）
年月 日分部经理意见：
（复核签证事由及数量）
年月 日
项目合约部意见：
（负责技术交底及验收）
年 月 日项目总工程师意见：
（审核是否合理合规并确定费用）
年月 日项目商务经理意见：
（审批并落实转扣费用）
年月 日
项目经理意见：
年月 日
分包单位委托人意见：
（签字盖章确认）
年月 日
附件八-5：
合 同 签 证 印 鉴 确 认 表

甲方预留的签证印章样式
乙方预留的签证印章样式

备注
本签证印鉴表确认的签证印章仅用于办理本合同履行期内签证审批确认之用，凡与本确认表预留的签证印章不一致或未加盖印章的均被视为无效签证，甲乙双方对此均无异议且无条件表示同意。
附件九：
停工、窝工承诺函
致：中国建筑第八工程局有限公司
我方作为一个有经验的承包商，十分了解本工程的实际情况和政策性调整，为规范停工、窝工行为，保障双方合法权益，促进工程有序进行，我方就停工、窝工作出下列郑重承诺：因发包人或政策性调整原因造成的停工、窝工，我方将自行调配劳动力及机械设备等各种资源，防止损失的发生，我方不向贵方计取任何费用和提出费用索赔。
单位名称（盖章）：
法定代表人：
或其委托代理人：
乙方联系地址：

固话：
日期：年月 日
附件十：
工程质量保修书
甲方（全称）：中国建筑第八工程局有限公司
乙方（全称）：
为保证工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及本工程发包人与甲方签订的建设工程施工合同中关于工程质量保修的约定，经劳务作业甲、乙方协商一致，签订本工程质量保修书。劳务作业甲、乙方在质量保修期内，按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括乙方负责施工或管理的工程内容范围内的所有工程。
二、质量保修期
质量保修期限为图纸（或设计文件）设计使用年限。质量保修期从整个工程（包括非劳务作业乙方施工的工程）实际竣工验收合格之日算起。本保修书所约定的保修责任期限执行国家规定行业的保修期，以最长的保修期限为保修期。
其他约定：无。
三、质量保修责任
1、保修期间乙方必须在接到甲方修理通知后8小时内派人修理，否则甲方安排其他人员进行修理，费用从保修金内支付，不足部分由乙方支付。乙方不能及时保修的，甲方可另选其他作业队伍进行维修，其发生的一切费用由乙方承担。
2、发生紧急抢修事故（如发现桩基偏位、建筑物下沉、建筑物不均匀沉降等与本分包劳务作业相关的紧急抢修事故）的，乙方接到事故通知后，应立即到达现场抢修，非乙方劳务作业质量引起的事故，抢修费用由发包人或甲方承担，属乙方劳务作业质量引起的，由劳乙方承担抢修费用。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础和主体结构的质量不受损害，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担一切损害责任。
四、质量保修金的支付
工程整体竣工验收完毕且承包人收到发包人颁发的竣工验收合格证书后第二天,计算绿化养护日期,养护日期为2年,每年支付30%。养护结束后同时甲方已经收到河南省台辉高速公路建设有限公司的所有工程款项后支付完毕。
五、其他
双方约定的其他质量保修事项：无。

甲方：（公章） 乙方：（公章）
住所： 住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行 ：开户银行 ：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
附件十一
施工现场安全管理协议
甲方（全称）：中国建筑第八工程局有限公司
乙方（全称）：
依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。
一、工程概况
1．工程名称：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目景观绿化工程
2．工程地点：河南省范县、台前县，山东省梁山县
3．分承包形式：专业分包
4．分承包范围：景观绿化工程
5．乙方安全生产许可证号码： 有效期： 年月日至年 月 日
　二、工程目标
1．事故控制：
①杜绝发生安全生产责任事故
②杜绝发生火灾和机械设备事故；
③杜绝发生群体性（3人以上含3人）职业病事件和食物中毒事故；
④不得因安全生产管理问题而造成安全生产许可证被暂扣或吊销；
⑤不发生因安全管理不良被业主、社会相关方和员工的重大投诉,无媒体负面曝光；
⑥责任重伤率为零，员工职业病发病率为零。
2．职业健康控制指标：杜绝发生较大影响的火灾、机械设备事故；杜绝发生群体性（3人以上含3人）急性中毒、职业病事件。
3．安全文明创优目标：
①创局达标示范工程；
②河南省“平安工地”；
③全国AAA安全文明标准化工地。
4.其他：暂无
三、甲方的权利、责任和义务
1．项目经理（现场执行经理）：李庆
现场专职安全负责人：李文华
安全C证证书编号： 交安C2(15)G6827 有效期：2019年07月16日
2．贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
3．制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理 。
4．严格审查乙方营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质（或资格）的分包单位。
5．保证项目工程安全生产费用的有效使用，完善施工现场安全生产条件。
6．提供施工现场安全生产环境：
①工程安全防护设施由：方提供，日常维护和作业面防护由：乙方负责；
②施工用电由用电总电源到： 壹 级配电箱由 甲 方提供，该级配电箱以下的部分由乙方负责；
③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿。
7．负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。
8．负责施工人员入场安全教育、培训考核；负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正。
9．负责建立健全施工现场安全生产管理制度；负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求乙方建立应急救援体系，落实救援措施。
10．按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。
11．按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。
12．有义务提供施工现场消防通道和消防设备。
13．有义务对乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
14．有义务对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
15.对乙方施工人员不服从安全管理，屡次违反现场管理规定者甲方有权责令乙方将其退场。
四、乙方的权利、责任和义务
1．现场项目经理（负责人）：
现场专职安全负责人：
乙方作业人数为50人以下，配备1名专职安全员；50-200人，配备2名专职安全员；200人以上按危险作业程度配备；如未按此要求配备，甲方按每人每月6000-10000元工资待遇在分包费用中扣除；乙方安全员，必须服从甲方安全部门管理，否则甲方有权要求乙方更换。
2．乙方所有人员进场前必须向甲方申请对其进行安全教育培训和安全技术交底。
3．贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。
4．按照总包单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再次转包。
5．执行施工现场安全管理规定，服从总包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对总包安全生产负连带责任。有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝总包违反法律法规的安全指令；对造成后果的违章指令有权检举和控告。
6．对所辖范围内的安全防护设施（包括洞口、临边、移动操作平台等）搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。
7．对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。一 级以下自备配电设备设施必须符合国家和地方有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任区域拉接电源有权拒绝。
8．自带机械设备、设施(汽车吊、挖掘机、小型机具、配电箱、电缆等)应符合国家和地方有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责，并应在安装使用前向总包备案、验收。
9．负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施（专业乙方式）。
10．负责对本单位施工人员进行施工队三级全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。按甲方要求开展班前活动，并做好记录归档。
11．负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。
12．按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。
13．按规定定期组织对所辖施工区域进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告。
14．服从总包统一的协调和管理，并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。
15．使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。
16．对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任；对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。
17．做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理，宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，严禁使用泡沫板材等非阻燃材料搭建临时设施；不得私自接设电热水器、电炉、自制电热毯、电风扇等；不得私自容留外来人员住宿；不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质食品。
18．负责为本单位从事危险作业（如架子工、木工、爆破工等隧道内作业）的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
19.乙方在使用甲方提供的安全保护用品时，应认真检查、测试其安全防护性能，符合有关规定后方可使用。
20. 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近劳务作业时，劳务作业开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
21.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品劳务作业时，乙方应在劳务作业前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全保护措施费用。
22.按国家和行业要求，足额投入安全文明施工措施费。
五、安全文明施工措施的支付
合同额中含安全文明措施费，此费用从中提出，单独计列,分两部分组成,一为现场安装安全防护措施的用工量(现场确认单),二为采购或租赁的安全用品(提供发票,票据必须由现场材料员和安全员的验收签字)。
六、违约和索赔
1．由于总包责任造成生产安全事故，导致乙方员伤亡，由总包承担事故责任和经济责任。分包有义务负责协助处理善后事宜。
2．由于分包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。总包或第三方有义务负责协助处理善后事宜。
3．由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
4．发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。
5.乙方违反本协议及法律法规、安全技术交底、现场临时签收的各种通知、规定，甲方有权给予一定经济处罚，处罚依据为违反条文、证据照片、甲方处罚通知（可不需乙方签收），在当月计价中扣除。
其中，施工现场发现乙方作业人员一人未通过甲方入场培训，甲方可对乙方处罚100元，逾期拒不参加者，不得安排进入使用施工现场，否则甲方可加倍处罚。
发现一台安全设备设施，未经甲方验收或验收不合格，进入现场作业，甲方有权处罚乙方1000元，不听甲方劝阻继续使用的，甲方可加倍处罚。
因乙方原因存在安全隐患，甲方要求停止作业，拒不执行的，甲方每次可处罚乙方10000元，乙方承担因此带来的一切责任。
乙方施工现场存在安全隐患，经甲方通知拒不整改，甲方有权对乙方进行处罚1000元/次/处，乙方承担因此带来的一切责任。
七、其他
1．协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。
2．协议份数：本协议一式两份，具有同等效力，由总包单位、分包单位分别保存一份。
3．补充条款：双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。
甲 方：　　　　　　　　乙 方：
法定代表人：　　　　　 法定代表人：
委托代理人：　　　　　 委托代理人：

联系 电话：　　　　　　联系 电话：

签订时间：2019 年 月 日 签订时间：2019 年 月 日
附件十二：
施工劳务用工承诺书
致：中国建筑第八工程局有限公司
我方完全响应并认可本工程合同文件的全部内容，没有任何异议。为规范劳务用工行为，保障劳务工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，我方就使用建筑劳务作出下列郑重承诺：
一、我方严格执行国家，当地政府部门及总承包单位的法规、政策及规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。
二、我方使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，持证率达到90％。
三、我方使用建筑劳务工，依法与劳动者本人签订书面劳动合同签订率100%，明确双方的权利和义务，详细约定劳动作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，并经双方签字（章）认可。
四、我方严格按照劳动合同约定向劳动工人发放劳动工资，保证按期足额发放劳务工工资。不管在任何情况下，绝不拖欠劳务工工资，每次发放工资经劳动者本人签字。
五、我方接受贵方的监督与管理。执行贵方劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳劳务工人保障基金，在贵方的直接监督管理下，做好劳务工工资支付工作。并按照贵方要求，按时报送工资支付情况统计表。
六、我方积极配合贵方现场履约日志填报工作，并由法定代表人的委托人在履约日报上签字认可，履约日志是作为贵方对我方履约行为的监督、鉴定和考核的依据。
七、我方保证合同签订后，向贵方递交的劳务包括特殊工种花名册及其身份证、资质证扫描件真实可靠，并在合同期间一直有效，且贵方有权撤换不称职管理和务工人员。
八、我方发生资金矛盾时，无条件先行支付劳务工工资。
九、我方拖欠劳务工工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责任人作严肃处理外，愿根据与贵方签订的施工劳务合同约定，接受终止此施工劳务合同的处理。
十、我方成立劳务工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以任何借口进行推诿，拖延。杜绝生上访事件。
十一、我方在每个建筑工地张贴建筑劳务工人工作纠纷处置告示，公布劳务工工作管理制度、发生纠纷的处理程序，以及我方和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。
十二、劳务工工资保证金：我方严格按照贵方要求，编制可供贵方监管的具体操作措施。合同价款的5%留作劳务工工资保证金，我方完工并经贵方组织验收合格，且扣除拖欠的劳务工工资后，无息退还。
十三、我方严格遵守贵方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好劳务工人进驻前安全教育培训工作，接受贵方安全生产监督检查并承担相应的责任。
单位名称（盖章）：
法定代表人（委托人）：
联系地址：
电话：
日期：年月日
附件十三：
廉 政 协 议
甲方：中国建筑第八工程局有限公司
乙方：
监督方：中共中国建筑土木建设有限公司纪律检查委员会
建设项目名称：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目
为加强工程建设中的廉政建设，防止各种不正当的行为发生，确保工程建设项目优质、健康地开展。经甲、乙双方同意，特订立本协议，作为双方共同遵守的准则：
一．甲方
1．甲方负责对本单位员工进行廉政教育，严格遵守国家和企业有关廉政建设的法律法规和各项规章制度。如有违反，视情节轻重给予经济处罚、批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
2．甲方员工应当与乙方保持正常的业务交往，不得以任何形式收受或索取乙方的礼金、有价证券、贵重物品、土特产品等，不得让乙方报销任何由个人支付的费用。如有违反，视情节轻重给予相应的经济处罚、批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
3．甲方员工不得要求或接受乙方为其住房装修、包办婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，不得将自己或亲属的机械设备向乙方出租。如有违反，视情节轻重给予相应的经济处罚、批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
4．甲方员工不得向乙方介绍自己的亲友参与乙方从事工程的分包、材料供应等经济活动，不得参加乙方任何名义的宴请和各种娱乐活动。如有违反，视情节轻重给予相应的经济处罚、批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
5．甲方不得违反规定选择指定分包单位、材料供应商和确定工程价格、材料价格等。如有违反，视情节轻重、后果大小给予相应的经济处罚、批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
6．监督方接到涉及甲方员工的不廉洁举报时，甲方有义务安排涉及员工配合监督方调查。甲方员工在工程建设中收受或索取乙方贿赂的，由监督方配合检察机关依法进行查处。
7．甲方有权对乙方在工程项目建设中的廉政情况进行监督，如发现乙方有针对甲方或甲方员工的不廉洁行为，应及时予以教育制止，并向监督方报告。
二、乙方：
1、乙方应制定本单位有关廉政建设的各项规章制度，并报甲方备案。
2、乙方负责对本单位员工进行廉政教育，严格遵守国家各项法律法规，按时出席甲方召开的廉政管理会议。
3、乙方不准在工程建设中为获取不正当利益宴请甲方，不准以各种名义或形式向甲方赠送礼金、有价证券、土特产品和贵重物品等。
4、乙方不得以各种理由，邀请甲方员工外出旅游和进入各种娱乐场所，不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
5、乙方在工程建设中发现甲方人员有要吃、要喝等不廉洁行为的，应及时向甲方单位主管领导报告，发现甲方索要钱、物或者要求在乙方报销各种费用的，应及时向监督方举报。
6、监督方接到涉及甲乙双方的不廉洁举报时，乙方有义务配合监督方调查。乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，由监督方配合检察机关依法进行查处。
7、乙方在工程建设中，要严格遵守《国家建筑管理法规》，开展“一优三无”（工程优质、无违法犯罪、无重大质量事故、无重大安全事故）活动。
三、监督方：
1、作为工程建设廉政协议执行情况的监督单位，参与工程建设项目甲、乙双方的廉政监督工作。
2、有责任了解工程项目进展情况，对工程实施中分包队伍选择、工程材料选购、工程结算等各个重要环节进行监督抽查，定期不定期召开甲乙双方座谈会，检查、督促、掌握廉政协议履行情况。
3、采取不同形式进行廉洁自律和法规制度教育，开展预防犯罪宣传，适时安排有关预防活动，增强员工法制观念和工程质量意识。
4、监督方对工程实施过程中发生的违纪、违法行为，根据收到的投诉、举报等线索，认真及时依纪、依法进行查处，并尽力挽回相关经济损失。
5、有义务设立信访举报渠道，利于甲乙双方反映、举报违纪违法情况。
四．违约责任处罚
若甲、乙双方违反以上约定，按以下情况予以处罚：
1、乙方为谋取利益，向甲方人员赠送钱、物、有价证券等，由监督方对赠送的钱、物、有价证券予以没收；乙方为谋取利益，对甲方或甲方赠予非实物性利益(未造成甲方单位损失的)，由监督方视情节对甲方负责人或当事人给予党纪、政纪处分；甲乙双方中任意一方用不正当手段以牺牲甲方公司利益谋取私利，乙方需赔偿甲方的所有损失，并由监督方视情节对甲方负责人或当事人给予党纪、政纪处分；若甲方员工利用工作之便，向乙方工作人员索要钱、物、消费等，乙方有义务向监督方举报并提供证据，一经核实，由监督方对甲方当事人进行相应的处罚或给予党纪、政纪处分。
2、乙方违反本协议中条款时或监督方接到举报需要乙方配合调查时乙方躲避、不配合调查并不提供相关证据时，视作违约。设立廉政违约金，监督方认定乙方违约时，书面通知甲方从乙方承包合同造价中按附表方法计算廉政违约金并在每期进度款支付时全额扣除（按分段累加法计算）。
附件：廉政违约金计算扣除办法

序号金额（万元）计取系数备注
1合同额100以内1％
2100＜合同额≤5000.8％
3500＜合同额≤10000.7％
41000＜合同额≤50000.6％
55000＜合同额≤100000.5％
6合同额大于100000.4％
六、本协议作为《台辉高速公路豫鲁界至范县段项目交通景观绿化工程专业分包合同》的附件，与分包合同具有同等法律效力。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监督方一份，经协议双方签字之日起生效。
附监督方信访举报渠道：
手机：156*****720
邮箱：jw-jianju@cscec.com或jw_jianju@163.com
微信：156*****720（清风土木）

甲方（盖章）： 乙方：（单位盖章）：
负责人（签名）：负责人（签名）：

日期：2019年 月 日 日期：2019年 月 日
附件十四：
工程质量专项协议
甲方：中国建筑第八工程局有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,国家、行业及地方有关施工标准规范，使施工现场质量管理有序推进，工程质量满足合同约定及设计、规范要求，遵循公平、守法、诚信的原则，甲乙双方就现场的质量管理达成如下协议。
一、工程概况
工程名称：台辉高速公路豫鲁界至范县段项目景观绿化工程
工程地点：河南省范县、台前县，山东省梁山县。
二、工程质量目标
检验批验收一次合格率100%以上；（不小于）
实体实测实量合格率 95% 以上。（不小于）
工程质量及控制资料合格率与同步率95%以上。
其他：无 。
三、工程施工及验收标准
1.国家、行业、地方有关质量验收标准。包括但不限于：《公路工程质量检验评定标准》、《河南省公路工程施工标准化指南》。
2.由甲方下发的施工方案、技术交底、施工图纸、工作联系单等。
四、甲方的权利、责任和义务
1．项目经理（现场执行经理）：李庆。
2．贯彻执行国家、行业、地方及本企业有关工程质量的法规制度，建立健全施工现场质量监督体系、质量保证体系，对施工现场的质量管理负总责。
3．对施工现场的质量管理及工程质量情况进行定期检查、指导、考核，对存在的问题提出改进措施并督促整改。
4．负责组织编制工程施工方案，并对参与施工的作业人员进行技术质量要求的交底。
5．负责组织对进场的施工人员，进行技术能力核查，对不符合施工要求的作业人员要清退出现场。
6.对乙方施工人员不服从质量管理，屡次违反现场管理规定者甲方有权立即责令乙方将其退场。
7．负责编制样板计划并对施工样板进行检查验收，签署意见。
8．对分包提供进场的材料、设备进行监督检查，不符合要求的材料、设备不得进场。
9.按规定对施工现场发生的质量事故进行上报。
10．对工程实体进行实测实量，结果作为验工计价的依据。
11.对乙方自检合格的工序进行验收。
12.将质量目标层层分解，质量责任、权力落实到个人，严格奖罚制度。
13.建立严格而实用的项目质量管理制度，并成为合同的组成部分。甲方有权因乙方原因出现的工程质量问题对乙方进行罚款、整改、停工整改、返工等处理措施。对乙方进行约谈、切割、清退等合同措施。
五、乙方的权利、责任和义务
1．现场项目经理（负责人）： ；
现场应配置施工管理人员 人，专职质检员 人。
现场专职质检员：。
2．贯彻落实工程质量有关的法律法规和管理制度，建立分包质量管理的自保体系，对分承包范围内的工程质量进行检查和管理。
3．执行施工现场的各项规定，服从甲方的质量管理。有义务对甲方不合理的指令提出意见或建议。
4．必须组织技术合格的作业人员进场施工，所有施工人员必须全部经过现场培训并经技术交底后方可进行施工作业，严禁自行组织人员，不经技术交底进场施工。对需持证上岗的人员应进行培训取证。
5．对施工现场作业人员的质量行为进行监督，对不符合管理要求的工人清退出场。
6．自行采购的材料设备应符合技术标准，满足设计要求，并对使用的设备进行维护保养。
7．施工前应接受甲方的技术交底，并严格按技术交底施工，施工人员接受交底率100%。
8．分项工程开工前必须先施工样板（首件），经甲方组织验收合格，并签发开工令之后方可大面积施工。
9．负责完成因质量事故、质量问题、投诉和监理指令产生的工作。如因乙方原因造成，应承担相应的经济损失。
10.接受甲方项目部制定的质量奖罚规定。
六、工程质量管理细则
乙方必须执行下列质量管理五项制度：
（一）工程项目样板制
1.乙方根据甲方的样板具体项目、样板制作时间和内容，严格按照施工方案和技术交底进行施工，在规定的时间内交付完成。
2.乙方样板制作符合施工方案和质量验收标准要求后方可进行验收，验收不符合要求时，应重新对样板进行整改，直至验收通过。
（二）工程项目质量三检制
1.自检：每道工序（或检验批）施工完成后，乙方专业工长组织该工序（或检验批）作业班组进行100%检查,检查项目为质量验收规范规定的主控项目和一般项目，自检过程中应随检查随纠正，并由乙方班组填写自检记录，完成后上报甲方，由甲方专业工长签字确认。
2.专检：自检完成后，由甲方专业工长通知甲方专业质量检查员对工序（或检验批）进行施工单位内部质量验收，检查中甲方要求乙方施工整改，乙方必须无条件服从，按照甲方要求进行整改，整改完成后经自检合格再进行上报。最后由甲方专业质量检查人员通知监理验收，乙方人员不得越过甲方自行通知监理单位。
3.交接检验：乙方分项工程完成后，并自检合格，方可通知甲方，由甲方工程经理负责组织，交接内容包括工程实体和资料，并做书面交接检查记录。移交方、接收方共同对移交工程进行验收，并对质量情况、成品保护的注意事项、遗留问题等进行记录。
（三）工程项目质量奖罚制
1.处罚范围：
（1）乙方未按照施工方案、技术交底施工导致工程质量出现隐患；
（2）乙方未有效执行工程质量整改要求；
（3）违反了主控项目的任何一条，造成返工或既成事实，通过其他途径处理解决的对乙方进行处罚；
（4）对于甲方下发的质量整改通知单没有及时安排人员在规定的时间内进行整改、落实、反馈的，造成的一切损失由乙方负责，甲方要对此行为对乙方追加处以1000元/次的罚款。
（5）对于甲方实测实量或业主实测实量乙方必须安排专人配合，若不配合甲方就此行为对乙方处以500元/次的罚款。
（6）对于乙方自供材料复检未合格，乙方双倍送检，所产生的一切费用由乙方全部承担。若复检不合格，甲方将就此对乙方处以1000元/次的罚款，同时材料无条件清场。乙方自带机械设备检验不合格，需要及时退场更换，保留退场手续。一周内不能及时退场的，对乙方除以1000元/次的罚款。
2.处罚流程：由项目质量例会提出奖励处罚方案，项目经理批准实施，实施记录由项目质量部门留存。质量罚款由质量部门执行，罚款通知单一式五份，抄送被罚人员或单位，抄送项目财务、商务、工程、质量部门保存。对乙方拒绝签收处理意见的，项目主要领导协商后联合签字直接生效，甲方将对此行为对乙方追加处以1000元/次的罚款。
（四）工程项目实测实量制
1.乙方应根据甲方实测实量计划（甲方实测实量考核人员将会提前半个工作日通知乙方准备），安排专人（至少1名管理人员）配合甲方进行实测实量。
2.如业主方采用实测实量方法进行质量监督的，乙方必须安排专人（至少1名管理人员）配合甲方进行实测实量。
3.实测实量的实测项根据项目的工程类别执行公司的《工程实测实量实施细则》。
4.月度检查合格率达不到约定合格率（ 90 %以上）时，乙方承担以下违约责任：
（1）总合格率在80%～90 %（不包含80%），每低1个百分点，处以2000元/百分点的罚款；总合格率在75%～80%（不包含75%），每低1个百分点，处以5000元/百分点的罚款；75%以下（包含75%），每低1个百分点，处以10000元/百分点的罚款，并约谈劳务分包法人，劳务分包法人到现场亲自监督安排整改。
（2）当连续3个月合格率低于目标值，或出现某个月合格率评分比目标值降低10%及以上时，暂停其在公司内部投标资格2个月。
（3）连续4个月合格率低于目标值，停止其在公司内部投标资格并列入不合格供应商名录。
（4）月底检查实测实量质量达不到目标值，在后续3个月内整改后经公司主管部门复查确认能达到要求的，可返还罚款金额。若后续6个月内整改都未能达到要求且态度消极怠慢，罚款不再返还，情节严重的报经公司同意更换劳务队伍。
（5）若实测实量合格率未达到合同目标要求，按照合同要求甲方对乙方进行处罚，但现场质量问题处理的责任仍由乙方负责。
5.未尽事宜，具体内容详见甲方下发的《工程实测实量实施细则》。
（五）工程项目质量例会制
工作例会：每周质量例会，乙方质量管理人员必须参加甲方召开的周质量例会；每月质量例会乙方项目经理及质量管理人员必须参加甲方召开的月质量例会；甲方根据施工需要不定期召开的质量专题会乙方项目经理及质量管理人员必须参加。如乙方管理人员无故不参加会议，则甲方对乙方以200元/人?次的罚款。
七、违约和索赔
1．由于甲方责任造成的质量事故，严重质量问题，由甲方承担事故责任和经济责任。乙方有义务负责协助处理善后事宜。
2．由于乙方责任造成质量事故、严重质量问题，导致经济损失和工期损失的，由乙方承担事故责任和全部损失。
3．由于双方责任造成的质量事故、严重质量问题，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
4．工程报验一次合格率（当月）达不到90%以上，追究分包方的施工生产质量责任，承担由此造成的后果。工程报验一次合格率（当月）达不到 90%以上，每低于1个百分点，对乙方罚款8000元。
5．分部分项验收一次合格率100%，一次合格率达不到100%，扣除乙方工程质量保证金的50%。
6.其他质量管理对乙方的要求：
（1）工程出现渗漏，乙方应按照50%的比例赔偿甲方所遭受的实际损失，甲方同时有权处罚乙方1～2万元。
（2）工程出现业主书面质量局级投诉的，处罚乙方1～2万元，相同问题重复投诉的，加倍处罚；工程质量在上级及行业主管部门检查中被通报批评的，或因工程质量被媒体负面曝光的，处罚乙方3～5万元。
（3）工程出现未按照图纸或方案施工，造成较严重缺陷或质量隐患的，处罚乙方1～2万元；未按照图纸或方案施工，影响结构安全和使用功能，尚未构成质量事故的，处罚乙方3～5万元。
（4）因工程施工质量粗糙等质量问题，多次返修影响正常交付使用的，处罚乙方10～20万元。
（5）因项目原因造成企业诚信评价受损的，每次处罚乙方1～2万元。
（6）工程出现实体混凝土强度检查达不到设计强度要求的或工程混凝土结构产生裂缝导致加固的，处罚乙方1万元，并按照40%的比例赔偿甲方所遭受的实际损失。
（7）因不按方案施工，造成路基沉降、边沟排水不畅、铁路出现险情报警等情况，处罚乙方1～2万元；
（8）乙方收到工程变更后，应及时调整落实，不得以任何借口不落实变更。如因乙方不及时落实变更内容，造成的一切损失由乙方负责，甲方要对此行为对乙方追加处以1000元/次的罚款。
（9）对于产品保护不到位，甚至没有成品保护措施处，发现一处，罚款一处，罚款金额500元/次，并且乙方无偿整改落实。
7.乙方未按投标文件、合同约定及现场实际需要派遣足够的质量管理人员及施工作业人员的，当合同未约定罚款时，每缺少1人/月,罚款1000元。
8.甲方在每次向乙方付款前，必须将本次付款前的质量处罚进行小结，并在付款中扣除。
9.其他：无。
八、其他
1．协议生效和终止：本协议与双方签订的《台辉高速公路豫鲁界至范县段景观绿化工程专业分包合同》同等效力。自签定之日起生效，劳务分包合同到期后，本协议同时终止。
2．协议份数：本协议一式两份，由甲乙双方分别保存一份。
3．补充条款：双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。
4.争议解决方式：如出现争议，双方应协商解决。协商不成，双方约定向工程所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
5.其他：无。
甲 方：中国建筑第八工程局有限公司 乙 方：
法定代表人：　　　　　 法定代表人：
委托代理人：　　　　　 委托代理人：
联系电话：　　　　　　 联系电话：
日 期：2019年 月 日日 期：2019年 月 日
附件十五：
劳务管理协议书
甲方：中国建筑第八工程局有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、等法律法规,国家有关文件，切实保障农民工权益、规范劳务用工，遵循公平、守法、诚信的原则，甲乙双方就劳务管理达成如下协议。
1.甲方负责检查、督促分包企业依法将工资按月足额支付给农民工本人；乙方对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资。
2.甲方负责监督、检查乙方依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容，乙方建立职工花名册并办理劳动备案；要全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息。乙方要以先与农民工签订劳动合同后进场施工为基本原则，将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查并上报甲方。
3.乙方在劳动合同中应明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。甲方负责进行监督检查。
4.乙方要加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况报甲方备案。
（以下无正文）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话：联系电话：
签订时间：2019年 月 日签订时间：2019年 月 日
工程量清单及工程量清单说明（计价规则、计量规则等等）：
1、工程量清单中的综合单价均已包括分包人为完成本合同工程所需的人工、机械、材料（除甲供材外）、水电、质检（自检）、试验、临时用地、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润、安全文明施工措施费及合同明示或暗示的责任、义务和风险等；在整个合同执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。
2、工作内容详见工程量清单。