招标编号：闽联审潭招【2019】051号

1. 招标条件

南平市建阳区考亭旅游文化园项目-考亭湖夜游及亮化工程设计、施工总承包 已由南平市建阳区发展改革和科技局以潭发科批[2019]218号文批准建设，项目业主为南平市建阳区旅游发展有限公司，建设资金为 自筹 ，招标人为南平市建阳区旅游发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购、施工总承包进行公开招标。

2.1建设地点：南平市建阳区考亭水美城。

2.2建设规模：考亭湖夜游及亮化工程，北起考亭西门电站库区上游150米至浮桥河段，总资约3973万元（详附表一:投资估算表）。

2.3招标范围：南平市建阳区考亭旅游文化园项目-考亭湖夜游及亮化工程设计、施工总承包任务，具体包括：

①设计内容：初步设计（含概算）、施工图设计和施工全过程的设计服务。

②施工内容：完成全部施工（施工图内灯具、线路、变配电、前端控制设备、舞台工程等）、项目移交业主、照明工程三年质保管养。

③采购内容包括（但不限于）项目竣工验收所需要的全部材料、设备、设施等的采买、运输、安装配合、调试配合、备品备件准备及管理等工作（甲供材除外）。

④其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目所必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

中标人必须负责统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

2.4计划工期及关键节点工期要求

2.4.1计划工期：60日历天,工期从合同生效之日开始计算;计划开始工作日期：2019年9月15日，计划竣工日期：2019月11月14日。

2.4.2关键节点工期要求

①设计关键节点工期要求：2019年9月27日前必须向招标人提交初步设计成果文件。

②施工关键节点工期要求：2019年10月12日前完成亮化工程。

2.5质量要求：

（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；

（2）施工要求的质量标准：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。

3.1投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备合格有效的企业法人营业执照。

3.2本招标项目要求投标人具备下述资质条件：①具备建设行政主管部门核发有效的照明工程设计专项甲级资质或工程设计综合甲级资质；②具备建设行政主管部门核发有效的城市及道路照明工程专业承包一级资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.3拟派项目负责人（即：工程总承包项目经理，兼任施工负责人）必须具备一级市政公用工程（或一级机电工程专业）注册建造师执业资格（含临时注册建造师执业资格）、安全生产考核合格证书B证及社保缴纳证明（社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准）。

设计负责人要求：具有设计相关专业高级工程师及以上职称。

施工技术负责人要求：机电工程或相近专业高级工程师职称。（机电工程相关专业职称包括暖通、给排水、电气、机械设备、焊接、自动化控制等专业职称）

3.4.类似项目业绩：/。

3.5本项目接受联合体投标。

3.6本招标项目施工企业 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

3.7其他资格要求：

3.7.1、省外建筑业企业在福建省行政区域内参加投标的，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑〔2015〕35号文）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑【2015】13号）要求开标前办理企业信息登记。

3.7.2、根据《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)、《关于公布第一批建筑市场主体“黑名单”的通知（闽建筑[2018]38号文）》、《关于公布第二批建筑市场主体“黑名单”的通知》（闽建筑{2018}43号） 、《关于公布第三批建筑市场主体“黑名单”的通知》（闽建筑（2019）7号）、《关于公布第四批建筑市场主体“黑名单”的通知》（闽建筑（2019）10号）、《关于公布第五批建筑市场主体“黑名单”的通知》（闽建筑（2019）17号）文、《关于公布第六批建筑市场主体“黑名单”的通知》（闽建筑（2019）19号）文、《关于公布第七批建筑市场主体“黑名单”的告知书》（闽建告字（2019）70号）文的规定，投标人的企业法人或拟派出主要管理人员未处在县级及以上建设行政主管部门作出的行政处罚中明确的从业限制期限内，未被当地建设行政主管部门列入黑名单的从业限制，且未被列入建筑市场主体“黑名单”。

3.7.3、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.7.4、其他资格要求：a、中标候选人的企业、法定代表人或项目负责人若存在行贿犯罪记录（包含处罚未执行完毕的）或若存在失信被执行记录（包含处罚未执行完毕的），招标人将取消中标候选人资格。b、中标侯选人在投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其中标候选人资格。c、中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。d投标人在投标时及投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其投标资格，并没收投标保证金。

6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：截止递交投标文件前一个工作日下午 17:00:00之前(以银行到账为准）。

6.2 投标保证金提交的金额：柒拾玖万元整人民币。

6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用下列任意一种形式提交：

①现金形式：从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，并应在银行转账单或电汇单上的备注栏标明“闽联审潭招【2019】051号投标保证金”；

②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：按闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》规定交存年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金，若缴存的年度投标保证金不足需按本条款①的方式补足差额部分；

③南平市年度保证金形式：按南建筑(2016)3号文《南平市住房和城乡建设局关于实施建设工程招标投标年度投标保证金制度的通知》规定交存年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭南平市招标投标服务中心开具的“年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金；

④银行保函形式：按闽建筑（2015）29号文的规定提交银行保函，依据南建筑（2019）2号文规定，银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所）。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

备注：①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的原件彩色扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。②特别说明：本项目投标文件解密方式为在线远程解密。投标人须派代表出席交易中心现场开标会，由授权委托人持本人身份证原件和复印件、授权委托书原件及投标保证金单据复印件（若投标人以银行保函形式提交投标保证金的，投标保函原件无需密封到场单独提交给招标人）并加盖投标人公章，同时还需提交不可擦写的U盘1个（内容包含三维场景动画，U盘外表不得体现投标人单位名称信息）密封注明“动态效果展示视频文件”并加盖投标人公章。招标人应当做好接收工作，并由授权委托人签字确认。

6.4投标保证金账户：

开户银行：中国建设银行建阳支行 ；

帐户名称：南平市建阳区旅游发展有限公司；

帐 号：3500 1677 2070 5251 6022 ；

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年9月4日 09:00，投标人应在截止时间前通过建阳区公共资源电子交易平台 (http://ggzy.np.gov.cn/jy/)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、建阳区公共资源电子交易平台（http://ggzy.np.gov.cn/jy/）上发布。若招标文件内容如有更正时， 将通过上述网址发布，请投标人自行留意关注。

招 标 人：南平市建阳区旅游发展有限公司

地 址：南平市建阳区城投大厦8楼

联系人：赵工

电 话：188*****796

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司

地址：南平市建阳区美嘉德广场1#楼8层，

电话：****-*******，传真：/

联系人：郭女士、蔡女士

公共资源电子交易平台名称：建阳区公共资源电子交易平台

网 址：http://ggzy.np.gov.cn/jy/

联系电话：****-*******

招投标监督机构名称：南平市建阳区住房和城乡建设局

地 址：建阳区西桥西路1号

联 系 电 话：****-*******

公共资源交易中心名称：建阳区公共资源交易中心

地 址：福建省南平市建阳区书院东路169号行政服务中心4楼

联 系 电 话：****-*******、*******

附表一

投资估算表

备注：投资估算表各分项工程投资规模作为后期中标单位设计重要依据，本项目建安费设计限额为3771万元。

南平市建阳区考亭旅游文化园项目-考亭湖夜游及亮化工程设计采购施工总承包答疑（一）

致各投标人：

一、原招标公告第3条投标人资格要求第3.3点：“拟派项目负责人（即：工程总承包项目经理，兼任施工负责人）必须具备一级市政公用工程（或一级机电工程专业）注册建造师执业资格（含临时注册建造师执业资格）、安全生产考核合格证书B证及社保缴纳证明（社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准）。”

现修改为：拟派项目负责人（即：工程总承包项目经理，兼任施工负责人）必须具备一级市政公用工程（或一级机电工程专业）注册建造师执业资格、安全生产考核合格证书B证及社保缴纳证明（社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准）。招标文件相关内容同步修正。

二、原招标文件投标须知第6.1.1项“评标委员会的组建”新增“备注：评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有市政工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉电子评标系统操作。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。”

三、原招标文件投标须知第9项“需要补充的其他内容”中第13点：“因本项目为EPC项目，发承包双方签订总承包合同时应根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》的规定执行，在施工图预算编制完成后，签订补充协议，补充协议中建设工程发承包双方应按闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》的规定，按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，招标人提供“承包人提供的主要材料和设备清单”（招标阶段），承包人按照闽建筑〔2018〕41号文规定提供“承包人提供的主要材料和设备清单”（投标阶段）等内容。”

现修改为：发承包双方需根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》执行主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内的规定。（因本项目为EPC总承包工程，招标阶段未对各投标单位提供经审核后的施工图预算。中标单位在与招标人签订工程总承包合同时，均需在总承包合同中对下列内容进行明确并约定共同执行:（待经审查合格的施工图预算出来后，招标人向中标单位提供《承包人提供的主要材料和设备清单》附表一（招标阶段）的内容。中标单位需按招标文件中此项相关规定，向招标人提供《承包人提供的主要材料和设备清单》附表二（投标阶段）表格，并对招标人提供的附表一内容做出响应。该表格成为工程总承包合同组成部分。（招标文件相关内容同步修正）

四、原招标文件投标须知第10项“电子招标投标”中第5点：投标文件组成及要求：

投标文件由两大部分组成：（一）投标文件（除技术文件以外的所有投标材料均放于投标文件中）；（二）技术文件（技术文件：包含承包人建议书和承包人实施方案及三维场景动画，技术标内容均采用暗标评审，技术文件不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记，且投标技术文件应按以下要求编制，否则按无效投标处理。

（1）字体、字号要求：目录、标题、正文文字一律用三号仿宋体_GB2312，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体_GB2312；

（2）文字不可加粗、斜体、下划线等设置；

（3）段首空两字符；

（4）每个页面不能设置页码；

（5）不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；

（6）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号；

（7）正文文字采用A4版面，图表可采用任意版面；仅图纸、照片允许彩色。

友情提示：因交易平台内存有限，为了不影响平台的正常运转，投标人整个电子投标文件不得超过200兆，图片可采用JPG格式。

现修改为：

5、特别提醒：（1）投标人须将除技术文件以外的投标资料导入投标文件制作软件中“投标文件正文”模块内，（2）投标人须将“技术文件”（包含承包人建议书和承包人实施方案）导入投标文件制作软件中“技术文件”模块内。（3）三维场景动画由投标人在投标截止时间前递交至开标现场，由现场进行暗标编号。技术文件内容均采用暗标评审，技术文件不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记，且投标技术文件应按以下要求编制，否则按无效投标处理。

（1）字体、字号要求：目录、标题、正文文字一律用三号仿宋体_GB2312，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体_GB2312；

（2）文字不可加粗、斜体、下划线等设置；

（3）段首空两字符；

（4）每个页面不能设置页码；

（5）不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；

（6）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号；

（7）正文文字采用A4版面，图表可采用任意版面；仅图纸、照片允许彩色。

友情提示：因交易平台内存有限，为了不影响平台的正常运转，投标人整个电子投标文件不得超过200兆，图片可采用JPG格式。

五、本项目由发包人统一提供图纸的图框格式（具体表格详见答疑附件）。

六、本工程的“考亭古街总图”由发包人提供，投标人可在本次答疑的附件资料中下载。

七、本工程建安费已包含了市政用电拨接费用（含箱式变压器建设）。因高压用电的特殊性，甲方已委托有资质在设计单位负责设计，设计费用由甲方另行支付。中标单位负责施工。

八、原招标文件投标须知正文第“5.2 开标程序”新增：

5.2.5 三维场景动画采用现场递交方式，三维场景动画将根据现场递交投标文件的顺序或反序进行随机编号及暗标顺序抽取（具体时间由开标会现场公布）。

九、招标文件第七章投标文件格式中“六、资格审查资料”新增：“（六）近年发生的重大诉讼及仲裁情况”

（六）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

备注：①“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

十、原招标文件第七章投标文件格式:“七、其他资料”中附件3：“获奖情况（如有）”现修改为：联合体协议书（若有时）同时新增“附件3 联合体协议书（若有时）”格式。

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计采购施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

……

年月日

备注：投标人为独立投标人，本表格可不填写，格式保留。

当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本补充通知内容作为招标项目编号闽联审潭招【2019】051号“南平市建阳区考亭旅游文化园项目-考亭湖夜游及亮化工程设计采购施工总承包”《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。

招标人：南平市建阳区旅游发展有限公司

招标代理机构：福建联审工程管理咨询有限公司

2019年8月19日