广州市番禺区人民政府大龙街道办事处现对大龙街石岗西涌珠江木业段围墙工程监理通过随机抽取（摇珠）方式选定承包人。现将本项目招标的具体事宜公告如下：

一、项目名称：大龙街石岗西涌珠江木业段围墙工程

二、招标单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

联系人：赵工联系电话：***-********

三、建设地点：广州市番禺区大龙街

四、项目概况：

拟建通透式围墙长度211米，高2.5米，铁艺门3樘等，建安费审定价为507324.19元。

五、招标内容、发包价：

【招标内容】：按招标文件、图纸、各项监理相关法律法规以及招标过程发出的文件承担大龙街石岗西涌珠江木业段围墙工程合同范围内的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作，包括但不限于质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、合同管理、组织协调等相关工作。

【发包价】：定为人民币14205.08元(按照建安费预算审定价的2.8%计取。)

【监理目标】：投资控制目标：以不超过业主与承包商签订的合同金额为基本目标。严格控制预算外费用的支出，减少索赔事件的发生，确保业主制定的投资控制目标得以实现。

进度控制目标：以业主与承包商签订的合同工期为基本控制目标，并根据业主的合理要求进行必要调整，确保本工程按期或提前完成。

质量控制目标：合格

安全管理、文明施工管理控制目标：不发生重大安全事故；不因工地文明施工管理问题受到有关政府管理部门处罚。

监理服务期：工程施工准备阶段的监理工期、施工阶段的监理工期、工程保修阶段和竣工结算期的监理工期之和：

（1）施工准备阶段监理工期：从中标通知书发放之日起至业主下达开工令或开工报告审批之日为止；

（2）施工阶段监理工期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；

（3）保修阶段监理工期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起二年；

（4）竣工结算期：从竣工验收完成开始至竣工结算完成为止。

【监理服务期】：2019年月日计划开工，监理总工期：30日历天。

六、资金来源：财政资金。

七、交易公告发布：

公告发布日期（含本日）：2019年9月26日至2019年9 月29日。

注：（1）交易公告发布时间不得少于3日。

（2）报名时，承包意向人须提交报名资料一式壹份；

（3）报名成功后即进行摇珠。

八、报名及投标资料组成：

8.1、法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权人代表身份证复印件；

8.2、企业资质证书副本复印件；

8.3、企业营业执照复印件；

8.4、项目总监理工程师注册证书复印件；

8.5、《监理服务承诺及声明函》原件。

8.6、承包意向有效期：90日历天（从投标截止之日记起）。

九、报名及递交投标资料及摇珠时间、地点：

9.1、报名及递交投标资料起始时间：2019年9月30日15时45分至2019年9月30日16时15分。

9.2、报名及递交投标资料地点：番禺区大龙街金龙路1号（（大龙街小型建设工程交易中心）。

9.3、摇珠时间：2019年9月30日16时15分。

9.4、摇珠地点：番禺区大龙街金龙路1号（大龙街小型建设工程交易中心）。

十、投标担保：不需要提供。

十一、定标方式：随机抽取（摇珠）方式选定承包候选人。

十二、承包意向人合格条件：

12.1、承包意向人在广州市番禺区小额建设工程企业库(建筑工程监理）内（正式入库单位）。

12.2、承包意向人具有承接本工程所需的工程监理综合资质或建筑工程监理丙级或以上资质。

12.3、项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。

12.4、承包意向人按规定的格式及内容要求签署了《监理服务承诺及声明函》。

12.5、本项目不接受联合体投标；

未在交易公告第十二条单列的合格条件，不作为投标人不合格的依据。

十三、摇珠结果将在广州市番禺区人民政府信息公开目录系统—大龙街道办事处网站（http://www.panyu.gov.cn/PY39/xxgk_index.shtml）公示，公开接受承包意向人的监督。

十四、承包候选人选取方式：

（一）报名登记的承包意向人达到3家以上的，以随机抽取方式从报名单位中依次选取第一、第二和第三承包候选人；

（二）报名登记的承包意向人只有2家的，以随机抽取方式从报名单位中依次选取第一、第二承包候选人；

（三）报名登记的承包意向人只有1家的，可以直接确定其为承包候选人。

十五、本工程根据国家和省有关计价规范设置发包价，承包意向人均应承诺按此价格承接本工程范围内的所有监理工作内容。

十六、潜在承包意向人或利害关系人对本交易公告有异议的，应在公告发布后三日内向建设单位书面提出。

异议受理部门：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

异议受理电话：***-********

地址：广州市番禺区市莲路汉碁工业区汉碁大道1号

十七、本公告在广州市番禺区大龙街信息网网站发布，本公告的修改、补充在广州市番禺区大龙街信息网网站发布。

十八、建设单位不集中组织踏勘现场，由承包意向人自行踏勘。现场详细地点：广州市番禺区大龙街。自交易公告发布之日起具备现场踏勘条件。

附件一：监理服务承诺及声明函；

附件二：广州市番禺区小额建设工程企业库(建筑工程监理）

附件一：

监理服务承诺及声明函

致：广州市番禺区住房和建设局、广州市番禺区大龙街建设工程招投标管理办公室、广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

一旦我方获得承包资格，我方愿意做出如下承诺：

一、我方同意在承包意向有效期内遵守本报名资料。在此期限届满之前，本报名资料将始终对我方有约束力，并可随时按此报名资料接受获得承包资格。

二、我方愿意完全接受本项目交易文件中的监理合同条款，如我方获得承包资格，我们将在建设单位要求的时间内签订监理服务合同。

三、如果我方获得承包资格，我方保证在签订合同后，在合同要求的期限内进驻现场开展工作，并在施工准备期、施工期和工程收尾期严格履行合同。

四、我方对监理与相关服务费的支付和结算方法承诺如下：

1、本项目的监理酬金按以下方式计取：

按照建设单位规定的金额报价，监理酬金为14205.08元。监理酬金结算按监理合同约定执行，承包费结算时不予调整。

2、在监理服务期内，当工程量增加、或设计变更、或设计工程变化、或设计规模变化时，我方工作的变化均应视为本合同约定的监理工作。

3、如在工程实施期间，因政策变化、计划调整或不可抗力等非建设单位主观原因造成本合同工程停建的，则我方承诺接受终止服务并积极配合建设单位作好善后工作，按已发生的工程数量结清监理报酬，我方不另要求额外的费用及任何形式的补偿。

4、如在工程实施期间，如因任何原因造成本合同工程中间停工而导致我方必须二次或多次进出场，监理报酬总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含于监理酬金中。

5、我方承诺，将按照交易文件和监理合同的约定，完成本项目监理服务的工作内容且相关的监理服务须达到令建设单位满意的程度。

五、保证监理服务满足工程的需要，监理人员服务费中包括工资、奖金、补贴、加班费（法定节假日和8小时工作以外）、办公费、差旅费（包括进、退场和探亲交通费）、招待费、因公受伤医疗费，以及监理单位为监理人员提供或承担的住房、医疗、保险、交通等福利待遇。

六、我方将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

七、在未正式签订合同前，建设单位的交易文件、发包通知书和本报名资料将构成约束我们双方的法律文书。

八、我方理解，不论结果如何，建设单位不承担我方的任何交易费用。

九、如果我方在承包意向有效期内撤回报名资料，或收到发包通知书后未能按交易文件规定的期限签署或拒绝签署合同，或未能或拒绝提交履约担保，建设单位有权视为我方自动放弃承包资格。

十、我方拟委派的项目总监为。我方承诺按交易文件要求，获得监理资格后七个工作日内提供满足或优于该要求的经建设单位批准的监理部组成人员。否则，建设单位可以按我方未实质履行监理合同处理，全部没收我方的履约担保，并且可以单方面终止监理合同，我方将不提出任何异议。

十一、已在建设单位其它项目从事监理工作的人员未列作本项目监理部组成人员。

十二、我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

1、本公司保证报名资料核对材料及其后提供的一切材料都是真实的。

2、本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向建设单位行贿。

3、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名资料核对截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

4、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文件编写工作；本公司与承担本交易项目的招标代理单位没有隶属关系或其他利害关系。

5.本公司充分理解招标文件的规则，充分考虑了如有其他承包意向人资格变动对摇珠结果产生影响的风险，本公司仍将接受此次摇珠结果。

本公司违反上述承诺和声明的事实，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日 期：年月日

建设单位：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处

日期：2019年9月26日