浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程

脚手架及临边防护工程劳务清包招标

招

标

文

件

中国建筑第二工程局有限公司

浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程项目经理部

2019年10月

浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程

脚手架及临边防护工程劳务清包招标

投 标 须 知

浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程项目已由中国建筑第二工程局有限公司总承包，现拟对本工程脚手架及临边防护工程劳务清包工程招标，希望与符合资质要求、有施工实力的单位合作，具体招标事项如下：

1．工程概况：

1）工程名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程

2）建设地点：杭州市庆春东路3号邵逸夫医院内

3）建设单位：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程

4）监理单位：浙江五洲工程项目管理有限公司

5）建筑规模：总建筑面积119700平方米，其中地上建筑面积约为81560平方米，地下建筑面积约为38140平方米，A楼地上23层（不含设备层），B楼地上17层，地下三层，基坑深度17.8米，建筑高度110米。

6）招标范围：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程项目脚手架及临边防护工程。

a）施工图纸、招标文件、合同条款等相关文件所包含的一切工作内容；

b）合同条款中约定的工作内容。

2．招标方式及领取招标书

2.1招标方式：邀请招标

2.1.1招标工作由本工程总承包单位——中国建筑第二工程局有限公司浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程项目部组织进行，中标单位与招标方签订合同。

2.1.2投标人在上述机构交纳一笔不可退还的费用人民币 0 元（大写：零元整）后可购得一套完整的招标文件。

2.1.3投标单位应自行承担其编制投标文件与递交投标文件、参加招投标会议等所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2投标保证金

2.2.1投标人在递交投标文件时需提供投标保证金人民币0元（大写：零元整），以现金或支票形式支付。

1） 未中标的投标单位的投标保证金将在投标有效期满后7日内无息退还。

2） 中标单位在与招标单位签署合同并提供符合要求的履约保证金（或保函）后，14个日历天内无息返还其投标保证金。

3） 如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

a) 投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

b) 中标单位未能按招标单位规定期限内签署合同协议书；

c) 各投标单位间有串标行为的。

2.3招标原则：按照《中华人民共和国招标投标法》及杭州市相关文件的规定，遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则。

3．招标文件的组成

1）文件包括下列内容：

· 投标须知和附件；

· 劳务分包合同；

2）投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条款、施工图纸及其他相关资料，如果投标单位编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

4. 招标文件的答疑

投标单位勘察并了解现场、其周围环境和工程所在地的其他有关部分，并必须自身负责为自己取得编制投标函和签订合同可能需要的所有资料及所发生的费用。

5. 招标文件的修改

该标截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式（书面方式或先口头后附书面形式）修改招标文件。通知将发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

6. 投标有效期

投标文件有效期为30天

7. 投标文件的装订和签署及递交

1）标书（包括商务标和技术标）一式二份（正、副本各一份）。

2）商务标书价格页须加盖投标单位公章和法定代表人或委托人印章，标书应装袋。

3）投标文件于2019年 10 月 21 日 10 时前递交至施工现场项目部。

8. 投标文件的修改与撤回

投标单位的代表须确保所提供的联系人、联系电话、传真等资料在招标过程中的真实、有效性，因上述资料而造成的招标的讯息未能及时送达皆由投标单位承担其所有责任及相关损失。

9. 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许未经招标单位许可更改投标报价或投标的实质性内容，但是校核时发现的算术错误不在此列。

10. 投标文件的符合性鉴定

1）投标单位的标书可以与本次招标文件有所差异，但必须做出偏差表。

2）保留对上述差异的判断，若认为其差异为实质性不响应本次招标，可视为废标。

11 . 投标文件的评价和比较

1）在评标与比较时应通过对投标单位的投标报价、工期、质量标准、施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。

2）本单位不承诺按最低报价确定中标单位。

12. 授予合同

招标单位将把合同授予在本次投标过程中其投标文件在实质上响应招标文件要求和按评标办法规定评选出的投标单位，确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。招标单位有权根据招标情况自行安排中标单位承包范围、工程区域，并有权根据工期情况要求投标单位配备足够的作业人员，投标人不得以任何理由拒绝或改变投标单价等内容，否则招标单位没收投标单位的投标保证金。

13. 合同协议书的签署

中标单位必须在接到招标单位的通知后，3日内由法定代表人或授权代表前往招标单位项目部进行合同签订。

14. 其他

1）中标单位在签订分包合同前，必须交付人民币零万元（大写：零元整）的履约保证金，作为对中标单位在质量、安全、工程进度、文明施工、服从总包管理、综合治理等方面综合考核的保证。待工程完工验收通过，结算完成后，7日内无息返还。

2）中标人须自行负责向当地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本项目工程施工所需之证明等全部文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法与招标单位完成合同签署工作，则中标人除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿招标单位由此而引起的一切直接的经济损失。

3）一旦中标，本招标文件将作为合同的附件，中标单位必须接受，否则将取消中标资格。

4）中标单位必须按招标方通知进场施工，否则需赔偿招标单位由此而引起的一切经济损失。

5）招标单位不支付投标单位任何投标补偿费。

6）中标单位签订分承包合同后凭总包方商务部开据的《进场通知书》到工程项目经理部办理进场手续，要求进场人员必须同投标书中所报管理人员和特殊工种名单相一致，否则，取消分承包资格。

7）投标单位不得将招标方下发的有关工程图纸、招标文件等所有文件泄露给他人，若有泄密现象投标单位承担造成招标单位损失的所有责任。

技术标

1．结构工程概况：

同投标须知。

2．现场环境：

投标方可自行到现场考察。

3．质量标准：

过程中严格执行公司及项目制定的标准做法。

（投标人可根据自己的实力情况，可报出更优越的质量标准以资竞标）

4．工期计划：

同投标须知。具体施工工期按项目部要求完成。

（投标人可根据自己的实力情况，可报出更提前的工期目标以资竞标）

5．安全及文明施工：

过程中执行中建二局施工现场设施与安全防护标准化图集。安全需达到杜绝重大伤亡事故，无工程事故和重大设备事故，创浙江省文明工地，创“钱江杯”，创中建总公司“CI”杰出示范奖。

（投标人可根据自己的实力情况，可报出更高的安全目标以资竞标）

6．技术标要求：

1）技术标书的总说明。

2）施工方案文件，包括：

a）本项目的总体实施方案和项目实施策划；

b）质量、进度保证措施、文明施工的管理措施和创杯措施的说明；

c）脚手架工程施工技术方案及施工方法简单说明书；

d）项目管理组织结构和技术力量配备，项目经理、项目副经理、项目工程师及主要施工管理人员的名单、履历、主要承担工程情况、获奖情况，有否质量安全事故等；

e）确保计划实施的措施，须清晰显示：劳动力、材料、机具、设备。劳动力配备需按进度计划分时间段、作业段写明各工种人数。

f）进场计划。（需承诺施工阶段企业负责人或委托代理人需现场监督生产）

商务标

1．投标报价说明

1）中标单价包含与相应工程相关的人工费、辅材费（铁丝、油漆等）、机械费、成品保护费、维修维护费、管理费、利润、税金、安全和文明施工费用、人员的投入、材料价和物价上涨费用，人工费、运费上涨费用及应由乙方上交地方和公司的各种管理费费用，加班、夜间施工、节假日及农忙期间的费用、务工人员的差旅费用、工地内材料的一次或多次倒运、工程施工可能发生的窝工费均已包括在含税单价中；因本项目工期较长，临边防护搭拆、外墙脚手架存在间歇性施工，乙方现场的施工人员必须满足甲方要求，随叫随到，若因乙方原因影响甲方施工，将处以乙方违约金，乙方人员机械多次进出场费用包含在含税单价内；以上含税单价包含所有施工区域临边防护的多次搭设与拆除（2次及以内）；脚手架及防护拆除后乙方要按照甲方要求将所有材料堆码至甲方要求的指定位置。钢管扣件、定型化材料等进退场装车、卸车、整理、场内（包括新生活区）搬运等均包含于含税单价中；临边防护搭设区域的广告布、安全宣传标语的的张挂及拆除包含在含税单价内，不另计费用。

2）一旦投标单位做出的报价为招标单位接受后，该清单中的单价即被视为一份具有约束力的合同文件的一部分，用作计算工程变更，增减竣工结算的依据，同时也是招标单位对各投标单位的投标价进行评估的依据。

3）投标函及其附表、工程量清单中的所有报价均须采用人民币进行计价。

4）工程款支付时，中标人自行缴纳税金，并提供当地工程款发票及完税证明，招标人支付中标人工程款。

（投标单位可根据自身实力和报价提出有竞争力的付款方式以资竞标）

2．商务标要求：

2.1 投标人需提供由国家及施工所在地的政府主管部门颁发的满足本工程施工要求的资格证明（如：企业营业执照副本、资质证书、杭州施工许可证、安全生产许可证、“三类人员”安全考核合格证、安全资格认可证、项目经理证、授权委托书等的影印件，并加盖公司公章）。其它资料：

a） 商务标书的编制说明；

b）工程量清单综合单价表；

c）工程量清单组价内容表；

d）以上含税单价包含与相应工程相关的人工费、辅材费（铁丝、油漆等）、机械费、成品保护费、维修维护费、管理费、利润、税金、安全和文明施工费用、人员的投入、材料价和物价上涨费用，人工费、运费上涨费用及应由乙方上交地方和公司的各种管理费费用，加班、夜间施工、节假日及农忙期间的费用、务工人员的差旅费用、工地内材料的一次或多次倒运、工程施工可能发生的窝工费均已包括在含税单价中；因本项目工期较长，临边防护搭拆、外墙脚手架存在间歇性施工，乙方现场的施工人员必须满足甲方要求，随叫随到，若因乙方原因影响甲方施工，将处以乙方违约金，乙方人员机械多次进出场费用包含在含税单价内；以上含税单价包含所有施工区域临边防护的多次搭设与拆除（2次及以内）；脚手架及防护拆除后乙方要按照甲方要求将所有材料堆码至甲方要求的指定位置。钢管扣件、定型化材料等进退场装车、卸车、整理、场内（包括新生活区）搬运等均包含于含税单价中；临边防护搭设区域的广告布、安全宣传标语的的张挂及拆除包含在含税单价内，不另计费用。

2.2 商务报价的其它要求：

2.2.1 投标方的综合报价不包含工程用水电费。

招标人：中国建筑第二工程局浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程项目经理部

联 系 人：张艺馨　137*****062

联系地址：浙江省杭州市庆春东路3号邵逸夫医院内中建二局项目部

浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程脚手架及临边防护工程劳务分包合同

编号：CSCEC2B-SH-LWFB-005

工程承包人（甲方）：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称甲方）

专业分包人（乙方）： （以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，甲乙双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况、工程承包范围和承包方式

1.1 工程名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程

1.2 工程地点：浙江省杭州市江干区庆春东路3号邵逸夫医院内

1.3 工程承包范围：

承包范围：甲方要求的局部地下室外墙脚手架搭拆、地上裙房局部脚手架搭拆、电梯井道操作架搭拆、定型化标准的搭拆，安全通道和预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口、楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边等防护工程的人工搭设、油漆、木工作业、维修、保养、拆除等及施工图纸、招标文件、合同条款等相关文件所包含的一切工作内容。

说明：甲方提供钢管、扣件、竹笆、安全网、型钢、定型化构件供乙方使用，待完工后乙方需按领料量整理好后归还至甲方指定位置。若发生丢失乙方需按市场价的1.5倍赔偿甲方，乙方提供的材料（辅材）的规格等级及品质需满足甲方要求。

1.4承包方式：包工、包辅材、包机械设备、包装卸车、包堆码整齐，包损耗、包进退场运费、包现场协调、包安全、包质量、包进度、包文明施工、维修、保养等。

1.5 工作内容：地下室及地上裙房局部外架搭设拆除、电梯井架搭设拆除、各种临边防护、甲方要求的定型化标准防护的搭拆等相关的一切工作内容。包括但不限于以下内容：

钢管、扣件、竹笆、安全网、型钢、定型化构件等材料的装卸车和材料堆场与工地之间的搬运堆码；楼梯、洞口、临边防护的多次搭设与拆除；临边防护、安全通道等需用的踢脚板加工制作；各种广告布的张挂及拆除；安全通道及防护棚；钢管、扣件、定型化构件、踢脚板等周转材料拆除及清理后运到施工场地以内按甲方要求分类整齐堆放。

第二条 合同工期

2.1 开工日期：2019年 月 日。

2.2 合同约定工期必须完成。乙方搭设临边防护所用的钢管定型化构件等拆除后必须按甲方要求分类堆码整齐，由乙方进行清理装车，不再另计算清理装车费。

第三条 质量标准

符合总包方要求，一次验收合格。脚手架及临边及洞口防护搭设方面必须达到 “浙江省文明”工地及中建总公司2.0要求。若乙方质量达不到甲方的要求，乙方需无条件进行整改，并且赔偿甲方因此而产生的所有费用，且结算时，单价下浮20%。

第四条 合同价款

4.1 合同总价暂定合同价款（含税）小写： 元（大写人民币： 元整 ）其中安全生产费用： 元，最终以现场实际工作量结算为准。

本补充协议合同价款（不含税）小写： 元（大写人民币： ），税金： 元（大写人民币： ），增值税税率：。

4.2 本工程采用单价包干，综合单价表见附表1，工程量结算时按实计算。

4.3 本工程无预付款。工程款按下列方式支付

①每月支付上月完成产值的60%；

②外架及临边防护拆除后支付至已完成产值的80%；

③剩余工程款待结算完成后1个月内结清。

4.4 合同签订后3日内乙方需向甲方交纳人民币0万元的履约保证金，作为对乙方在质量、安全、工程进度、文明施工、服从工程承包人管理、综合治理等方面综合考核的保证。施工过程中如乙方违反甲方质量、安全文明、进度等管理及相关规定，甲方有权对乙方下发整改单并处以一定的违约金，此违约金直接从履约保证金中扣除，不足部分工程承包人直接从工程款中扣除，待工程完工验收合格后，7日内无息返还履约保证金余款。

4.5 在工程承包范围内不再发生计时工、点工、估工等，并不再签认包干范围以内的停窝工等费用。

4.6 超出承包范围外的工作内容，能计算工程量的，不再签工。

4.7 新增项目价格调整原则：附表1中有的项目按照附表1单价；附表1中有类似项目的参照附表1报价；附表1中没有的项目，乙方在施工前上报单价，经甲方核定后确定最终合理价格，双方以最终确定的价格为准。

4.8 乙方承包范围内的工作内容所涉及到的辅材、机具由乙方自行购买，并已包含在单价内。

4.9 付款时乙方向甲方提供工程所在地工程款发票及完税证明后，甲方支付工程款。

4.10 最终结算必须经过甲方公司商务部的审核生效。

4.11乙方在向甲方请款时，乙方按营改增后一般纳税人相关政策开具增值税发票，税率执行3%（按一般计税方式），乙方需向甲方开具“建筑业增值税专用发票”。

开票信息如下：

纳税人识别代码：****************6D

单位名称: 中国建筑第二工程局有限公司

经营地址：北京市通州区梨园镇北杨洼251号

开户银行：北京银行总部基地支行

账 号：***********************

联系电话：***-********

备注栏信息——

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程

服务地址：浙江省杭州市庆春东路3号邵逸夫医院内

4.12 付款方式：银行转账

第五条 工人工资发放

5.1 乙方必须按时发放工人工资，不得拖欠，乙方每月向工人发放的工资不得低于杭州市当地最低工资标准；

5.2 甲方按合同约定付款形式向乙方支付劳务款，乙方须在每月20日前在甲方指定地点公开组织发放本单位工人上月工资，甲方将对发放情况进行全程监督、跟踪，并留存影像资料；

5.3 乙方的《工资发放表》（原件，所有工人签字确认并加盖乙方单位公章）须在每月25日前交至甲方劳务管理员处，甲方于每月月底在生活区公告栏将此《工资发放表》进行公示。如发现变造、伪造工资发放表， 处于乙方违约金5000元/次，乙方需于３日内整改，整改完毕公示整改结果；

5.4 乙方在每个工人退场前必须结清工人工资，若工人退场7天后乙方仍拖欠工人工资造成工人至甲方投诉的，甲方对乙方将处以20000元/次的违约金。任何节点若发生工人到项目部讨薪事件，将对乙方处于违约金20000元/次，若由甲方先行垫付了乙方工人工资，甲方将直接从履约保证金或结算价款中双倍扣除垫付部分；

5.5 乙方必须杜绝一切“工人上访（到业主、建管局、劳动局、政府部门等）讨薪事件”，一经发现，甲方立即对乙方处以违约金20万元/次，并全额没收乙方履约保证金。

5.6 提交农民工花名册、工资卡卡号及月度工资表，配合总包使用银行第三方监管账户进行农民工工资支付。

第六条 职业健康安全、环境目标：

6.1 安全文明施工目标：达到当地安全施工标化工地，施工期间无重大安全事故发生。杜绝死亡事故。确保“区文明、区标化”，严格按照“当地安全文明施工标准化管理达标工地”标准实施，争创“杭州市文明工地”。

6.2 职业健康安全管理目标达到：合法用工，杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故；杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故；触电、坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落造成的轻伤事故、工伤事故频率零；竣工安全考核优良。防水材料易燃有毒，应注意存放。施工现场周围严禁烟火，皮肤上沾上涂料，应及时用沾有相应溶剂的棉纱擦除，再用肥皂和清水洗净。

6.3 根据 “谁用工谁负责”的原则，乙方必须保证合理用工，不得违反下列规定：

6.3.1乙方保证不使用不满16周岁的童工。

6.3.2对16周岁以上，不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作。

6.3.3严格执行女工“四级”保护规定。

6.3.4不准乙方拖欠民工工资。

6.3.5务工人员证件齐全，特殊工种持证上岗。严禁招用无证人员；务工人员名册及证件复印件报现场项目经理部备案。

6.3.6严禁私招乱雇、冒名顶替、使用童工、50周岁以上及有犯罪前科人员，一经发现严厉查处，后果自负。

6.4 个人防护的一般要求:

6.4.1进入施工现场必须戴好安全帽。高处作业（2米以上）必须系好安全带，固定点牢固可靠，高挂低用。

6.4.2乙方在进场前必须为施工人员配备施工所需的安全防护用品（安全帽、安全带、防护面具、口罩等等），若未配备的可由甲方代为配备，产生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

6.5 乙方在施工期间，应100%确保无重大安全事故发生。发生安全事故造成的一切责任和费用均由乙方承担。

6.5.1如因乙方原因发生一次一人死亡事故，除乙方承担责任和费用外，乙方向甲方支付赔偿金100000元/人；

6.5.2每发生一起重伤事故，除乙方承担责任和费用外，乙方向甲方支付赔偿金50000元/人；

6.5.3每发生一起违章指挥或违章操作事故，除乙方承担责任和费用外，乙方向甲方支付赔偿金 5000元/人；

6.5.4乙方打架斗殴，发生一起乙方向甲方支付赔偿金 5000元/次

6.6 事故处理：若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，同时不论是何方责任均首先应由乙方自费对本方人员进行抢救治疗及善后处理工作。在安全事故处理结束后，再按国家有关法律、行政法规分清责任、并对发生的费用进行处理。

6.7 综合保险：综合保险由乙方提供进场施工人员花名册，甲方办理。施工过程中乙方应及时提供退场人员名单，以便甲方及时办理综合保险注销手续。如乙方不提供或不及时提供进场施工人员花名册，造成甲方不能及时办理综合保险，由此产生的责任全部由乙方承担。保险费用：按0.23%从乙方结算价款中扣除。

6.8 环境管理目标：

6.8.1 施工噪音、粉尘排放、有毒有害气体排放、污水排放符合国家级当地的相关标准和要求；废弃物分类管理回收；能源资源节约降耗；

6.8.2 材料的控制：

6.8.2.1禁止使用国家、地方已淘汰的产品和材料。

6.8.2.2优先选用环保产品、材料。

6.8.2.3按国家、地方工程验收要求对采购产品的有毒有害气体含量进行检测，不合格的不准使用。

6.8.2.4对环保产生不利影响的建筑材料在使用时，严格按规定控制用量、部位、方法等。

第七条 甲方工作及责任

7.1 甲方工地现场责人 封月恒 ，全面负责现场生产指挥和协调。

7.2 负责提供施工图纸并进行技术交底、质量交底和安全文明交底，并负责现场施工组织技术和安全管理工作。

7.3 将施工用水、电提供至施工现场，保证施工期间的需要。

7.4 组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

7.5 监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、材料限额等方面工作，对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，并督促检查。

7.6 全面负责工程的管理、监督、检查乙方的工作，协调乙方同其他施工单位之间的关系。

第八条 乙方工作及责任

8.1 乙方工地现场负责人： 。全面代表乙方履行合同，对现场的安全、施工和管理负责，并负责与甲方的协调、沟通。乙方总负责人必须协调好内部各班组之间的关系，如发生争吵、内讧而造成工期延误及对甲方社会声誉的影响，甲方有权对乙方处以违约金，甚至清退出场，甲方且不负担由此发生的任何费用。

8.2 服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，作好与甲方的协调工作，确保工程进度、质量。

8.3 保证本方施工现场的施工人员必须是年满18周岁以上、50周岁以下，身体健康，适合建筑业生产，技术上能独立操作、思想表现好、组织纪律强的男性职工。乙方进场前提供花名册（含身份证、岗位证、健康证等的复印件）。乙方应具备工程所在地政府的一切合法手续，进场人员必须佩带由甲方统一制作的工作牌（乙方承担相关费用）。

8.4 保证所提供的各工种（特殊工种）劳务人员持证上岗和人员数量满足施工进度、工程质量、安全文明施工的要求，并自行解决本方人员和机具的进退场费用。

8.5 保证本方的施工操作人员的技术水平满足工程质量要求，对达不到技术要求（含未取得上岗证书者）出资进行培训，否则，甲方有权另聘其他人员承担乙方该部分人员所承担的工作，发生的费用按甲方签证从乙方工程款中扣除。

8.6 承担本方施工人员的生活、生产临建的管理，加强对自有职工的治安、消防、环境卫生、工程质量、安全文明施工教育和管理。遵守地方政府和有关部门及甲方的规章、规定，服从居住所在地的管理，不得在生活区内影响左邻右舍的工作、生活秩序，严禁打架斗殴，每发生一起乙方向甲方支付20，000元每人每次的违约金（不论责任在哪方）。

8.7 负责建立健全各专业技术管理人员的岗位责任制，责任落实到人，服从甲方人员指挥。若发生违纪或不服从调动和安全事故，甲方有权予以违约扣款直至清退出场。施工中发生有关问题及时向甲方反映，不得擅自越过甲方同业主及监理联系。

8.8 乙方必须为工人配备安全带等高空作业必须的防护用具，以及甲方要求的脚手架搭设所需的所有材料。

8.9 严格按照甲方下发的技术方案、技术交底及工程联系单进行施工。

8.10 积极与其他单位（或其他工种）人员密切配合确保整个工程顺利施工，并不得擅自停工，否则，甲方将予以严厉处罚。

8.11 甲方下达与工作相关的命令，乙方必须无条件服从。配合甲方统一安排，服从甲方的统一管理。

8.12 乙方应严格遵守国家和浙江省和杭州市有关文明施工、安全生产的各项规定和项目各项管理制度。

8.13 乙方进场人员必须具备当地政府要求的一切合法手续，违反当地政府规定的责任由乙方承担。

8.14 乙方在现场必须配备至少2名专职安全人员。

8.15 工程建设过程中，甲方发给乙方签署、补充签署的合同、工作指令、现场技术变更、扣款单等文件，乙方应签收并执行，如果拒绝签收或签收不执行的，每发生一次乙方承担10000元的违约金，且累计总额不作最高限额限制，并且视为乙方已签收，因此产生的责任及费用由乙方承担。

第九条 违约责任

9.1乙方必须确保临边防护工程达到浙江省文明工地及创中建总公司“CI”杰出示范奖的要求，如若因乙方原因未达到要求，双方结算综合单价下浮30%进行结算。

9.2 如乙方未经工程承包人许可中途离场，或乙方原因导致合同中止，造成一切损失均由乙方负责外，同时对乙方已完工程结算单价下浮50%结算。

9.3 如乙方未能满足合同工期进度或合同约定质量目标，经责令整改仍不能达到合同约定要求时，工程承包人有权削减分包项目或中止合同。

9.4 本工程不允许转包及分包，若有违反，对乙方的结算总价下浮10%，并中止合同，由此引起的一切损失和费用均由乙方承担。

9.5乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，需向工程承包人支付违约金，赔偿工程承包人损失。

9.6 若劳分包人拒收工程承包人的函、通知、工程联系单、整改单等文件，每次处以违约金1000元，若拒收罚款单则双倍扣罚，上述扣罚经工程承包人现场经理和商务经理共同签字确认后，直接从工程款中扣除。

第十条 争议的解决

10.1 工程承包人和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2） 种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向 杭州市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向上海市浦东新区人民法院起诉；

（3）向工程所在地人民法院起诉。

10.2 发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

第十一条 附则

11.1 本合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充合同。

11.2 本合同经双方法人代表或法定委托人签字盖章后开始生效，付清工程款后失效。

11.3本合同一式陆份，工程承包人执肆份，乙方执贰份。

11.4 本合同附件：

附表1：《工程量清单综合单价表》

附件1：《建筑安装施工安全生产协议书》

附件2：《廉洁协议》

附件3：《质量管理协议书》

附件4：《综合治理协议书》

附件5：《职业健康安全管理目标、环境控制目标协议书》

附件6：《防火安全协议书》

附件7：《文明施工责任协议书》

附件8：《安全费用明细表》

工程承包人：中国建筑第二工程局有限公司 乙方：

（公章） （公章）

住 所：　　　　　　　　　　　　 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开 户 银 行：开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

签订时间：2019年 月 日

附件1

工程量清单综合单价表

备注：

1、以上含税单价包含与相应工程相关的人工费、辅材费（铁丝、油漆等）、机械费、成品保护费、维修维护费、管理费、利润、税金、安全和文明施工费用、人员的投入、材料价和物价上涨费用，人工费、运费上涨费用及应由乙方上交地方和公司的各种管理费费用，加班、夜间施工、节假日及农忙期间的费用、务工人员的差旅费用、工地内材料的一次或多次倒运、工程施工可能发生的窝工费均已包括在含税单价中

2、因本项目工期较长，临边防护搭拆、外墙脚手架存在间歇性施工，乙方现场的施工人员必须满足甲方要求，随叫随到，若因乙方原因影响甲方施工，将处以乙方违约金，乙方人员机械多次进出场费用包含在含税单价内。

3、以上含税单价包含所有施工区域临边防护的多次搭设与拆除（2次及以内）。

4、脚手架及防护拆除后乙方要按照甲方要求将所有材料堆码至甲方要求的指定位置。钢管扣件、定型化材料等进退场装车、卸车、整理、场内（包括新生活区）搬运等均包含于含税单价中。

5、临边防护搭设区域的广告布、安全宣传标语的的张挂及拆除包含在含税单价内，不另计费用。

附件1

建筑安装施工安全生产协议

总包单位（以下简称甲方）：中国建筑第二工程局有限公司

分包单位（以下简称乙方）：

甲方将建筑安装工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全、生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签定合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、分包工程项目

1、工程项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程

2、工程地址：浙江省杭州市庆春东路3号。

3、分包范围：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程脚手架及临边防护工程劳务分包合同。具体的施工范围由甲方现场确定。如果乙方不能满足甲方的合同要求，甲方有权随时将乙方的承包范围削减，乙方无条件接受。

4、分包方式：劳务分包

二、工程项目期限

（实际开工时间以甲方正式通知为准、实际竣工时间以现场实际进度为准）；

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级的劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。

2、甲乙双方都应有安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员（有安全C证,能正常开展安全管理工作），应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、甲乙双方在施工前要认真进行安全生产、文明施工的准备。

（1） 工程项目由甲方编制施工组织总设计。

（2） 乙方按照甲方施工组织总设计的要求，自行编制施工组织设计，以上两项并制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

（3） 乙方进场前必须向甲方提供所有人员“三级安全教育卡”，甲方对进场人员进行入场安全教育。

4、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的《安全生产奖罚制度》执行，并承担由此造成的后果，如甲方签发的安全隐患整改通知单，乙方相关负责人没有引起高度重视，未安排人员整改的或整改经甲方验收不合格的，甲方除了按照《安全生产奖罚制度》、《施工底线管理办法》执行外，甲方将安排人员对隐患部位进行整改，整改发生的人工费用均由乙方自行承担，每月直接从工程款中扣除。

5、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育，要认真填写班组安全教育记录，每天必须报甲方。

6、施工期间乙方指派 同志和 同志负责本工程的专职安全生产管理、文明施工、防火工作；甲方指派 张利军 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全生产、文明施工、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中的有关安全生产、文明施工、、防火工作，共同预防事故的发生。

7、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员召开安全管理专题会议、并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全生产、文明施工以及防火等规章制度及要求，乙方必须检查，督促施工人员严格遵守认真执行。

8、甲乙双方操作过程中所需的安全帽、安全背心由甲方代为购买、统一编号进行发放，安全帽费用30元/顶、安全背心费用15元/件，其它安全防护用品，由各方自理，安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备、电缆电线以及工具等均应由乙方自备，必须符合安全管理方面的要求，经过总包安全部验收合格后方能使用，并到总包物资部门登记备案，。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应有双方有关人员办理借用和租赁手续，借出方保证借出的工具符合安全要求，但借入方必须进行检验，借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。

10、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、电箱、电缆电线、工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方能施工，一经施工，就表示该乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、电箱、电缆电线、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。

11、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志、宣传标语、警告牌不得擅自拆除更动，如必须更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管理人员的同意，并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

12、特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持有效期内的特种作业证上岗，中小型机械操作人员必须作到“定机定人”和持证操作，严禁违章，无证作业，严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。

13、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪做他用，电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”的规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

14、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经过甲方的许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。

15、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方有关部门联系，采取保护措施。

16、乙方在签订建筑安装合同后，将所有作业人员的身份证复印件、1寸照片（电子版）提供给安全部劳务管理员，并自觉的向所在区（县）公安派出所办理临时户口户籍手续，并向所在区（县）城建办（建设局）安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。

17、贯彻谁施工谁负责安全的原则，甲乙双方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括他方人员、行人伤亡等），甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场，并报上级有关部门，乙方负责事故上报，经济赔偿和善后处理，应按责任，协商解决。

18、本协议经双方代表签字盖章后即生效，协议作为合同的附件。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司 乙方：

法人或法人委托人： 法人或法人委托人：

签约日期： 年 月 日

附件2

廉 洁 协 议

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和杭州市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《杭州市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和杭州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶，家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方不得以回扣、返还资金方式给甲方项目有关人员，如发现则扣罚乙方工程总结算款5%。

十二、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十三、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十四、本廉洁协议作为脚手架及临边防护工程劳务分包合同（编号CSCEC2B-SH-LWFB-005）的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司 乙方：

代表： 代表：

电话: 电话：

签约日期： 年 月 日

附件3

质量管理协议书

总包方：中国建筑第二工程局有限公司

分包方：

为保证　浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设 工程按照业主的要求完工，总分包方签订如下管理规定，以共同遵守，如与总分包合同有不一致处，以较高要求为准：

1、质量目标

本工程质量目标：按设计及规范施工；无违反国家强制性条文现象；杜绝质量事故；分项、分部、单位工程验收合格率100% ，检验批实测合格率85-90%以上（具体根据项目自行确定）；本工程创优目标：浙江省文明工地、杭州市“钱江杯”、鲁班奖、；顾客满意度达90％以上；工程所有材料、半成品合格率100%。

2、质量标准

2.1工程质量标准采用现行的国家、地方及中建总公司的验收规范，如图纸要求与国家、地方、中建总公司施工验收规范之间有任何不一致的地方，分包单位应以就高不就低的原则并同时取得业主及总包方的认可为做为施工依据。

2.2分包方必须按设计和规范要求进行施工，严格遵守总包的质量标准和质量要求，严格按项目部创优目标精心施工。

2.3分包单位自行采购的材料进场，必须向总包单位提供出厂合格证和质检报告，材质试验必须由总包单位、监理方见证取样，检验结果必须报总包单位，严禁未经检查和试验或检验和试验不合格的材料、构配件、半成品等投入使用和安装。

3、质量管理

3.1分包方应有健全的质量管理机构，其机构及名单报总包方。

3.2分包方应按专业配置有专业资格的专职质量检查人员，质量员证书复印件报总包备案。其专职质量检查人员负责施工过程中的质量检查、控制工作。若分包单位未按要求配置专职质量人员，总包方有权向分包单位每月收取5000元违约金作为聘请质量人员的工资；

3.3分包方应按照施工图、施工技术规范、项目工程部的交底对每一个操作人员进行交底，增强质量意识，精心施工每一道工序，积极进行质量自检和交接检工作，配合好总包方的质量验收工作。

3.4分包方在施工过程中，严格服从总包方对于质量要求的口头及书面指示，遵守总包方各项质量标准和质量要求，严格按照创优目标精心施工。

3.5分包方应对总包、监理、业主人员在施工过程中提出的质量问题及要求立即认真整改落实。

3.6分包方认为可能出现安全质量隐患的地方，尽快向总包方的工长或技术负责人反映，待处理后再继续进行施工。

3.7分包方在大面积施工前，要先做样板示范，总包方和甲方（监理）对样板示范进行验收，验收内容主要包括：工程质量、工作效率、各专业协调配合情况，从而确定整体工艺流程、资源配备、质量标准样板，用以指导大面积施工。

3.8分包方在选择材料供应商时，应采用招标择优录用的原则，要求多家材料商提供样品，建立样板库，为总包单位、甲方（监理）选择（考察）提供参考。

3.9分包方要参加总包方定期召开总包方与分包、分包与分包各专业之间的协调会，由分包方提出需要总包方协调的各项事宜，总承包充分发挥协调作用，确保工序搭接合理，工种配合得当，尽量避免人为返工，保证工程质量；对未经总包同意而未参加会议的分包每次处以500元/人的违约金。

4、施工过程中质量控制

4.1分包方（商）应满足总包方制定的质量方针、质量目标的相关要求，总包方对分包商的工程质量拥有监督责任权和质量一票否决权。本工程分包项目施工中，所有方（商）的施工质量均需按总承包商设定的质检程序，分级检查、填写书面记录、明确检评意见、签字盖章后，待监理工程师终检合格后，其分项工程、检验批、隐蔽工程等，才能进行下道工序施工。任何一次检验不合格，都不能进入下道工序施工。未经监理和总包质量部门验收擅自对施工工序进行隐蔽的，每次处以分包方2000-20000元违约金；对未通过监理和总包方质量部门验收，无浇灌令擅自浇灌砼的对分包处以2000-50000元违约金。分包严禁在商品砼中擅自加水,发现一次,即对责任分包处以50000元违约金（直接从履约保证金中扣除）。

4.2总包方根据工程施工实际情况，定期组织现场施工各分包单位进行定期质量大检查，并根据检查结果对各分包单位进行打分排名，对在定期检查中连续三次排名最后的分包单位有权收取2000～50000等元的违约金；对在定期检查中连续三次排名第一的分包单位给予相应奖金。

4.3总包方的检查认可并不代表分包单位责任的转移，即检查验收合格后，再次检查又发现由分包单位原因引起的质量问题，仍由分包单位承担责任和发生的费用，赔偿总包方的有关损失，由此延误的工期不予顺延。

4.4 工程具备覆盖、掩盖条件或达到双方约定的分项工程验收部位，分包单位经自检后由总包方负责在隐蔽和分项工程验收48小时前通知监理、业主方参加验收：通知包括分包单位的自检记录、隐蔽和分项工程验收的内容、验收时间和地点，分包单位准备验收记录，验收合格，监理和总包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，监理和总包方组织分包方在限定时间内修改后重新验收。

4.5所有分项工程第一次施工前需要先做样板，在样板工程通过监理和总包质量部门验收合格后方可进行大面积施工，严禁无样板工程或未通过验收擅自大面积施工，违反规定的，将对分包单位收取2000-50000元违约金。

4.6资料每日收集，每半月清查一次，资料少份数，多次纠正还不合格的将每次对分包收取5000-10000元违约金。

4.7各施工班组，应认真熟悉施工图纸，施工规范，弄懂、弄清技术要领，每项工序都必须向工人进行详细操作交底，严禁无交底施工，违反规定的，将对分包单位收取2000-5000元违约金。

5、分包方的质量责任

5.1施工过程要工完场清，否则由总包统一请人清理，费用从分包工程款中直接扣除。

5.2施工过程中严禁出现违反国家强制性条文现象。否则收取5000元-10000元/条违约金，连续两次检查发现同一问题的，收取10000元-20000元/条违约金，并承担所有整改、返工费用。

5.5凡对总包方所提出的质量问题不认真整改处理的或在整改期限内仍没达到整改要求的，总包方将收取违约金为1000～50000元。

5.4在工程施工期间，因分包方的原因导致质量不合格，业主或质检站对总包单位进行罚款或因此造成的索赔及返工费用，由分包方承担。

5.5分包方工程质量事故的处理，经总包方事故调查小组调查后，凡属分包方责任的，全部损失有分包方负责，并对分包方另进行10-50万的罚款；非分包方责任，经过事故分析找出原因，由责任方承担经济损失。

总包方：中国建筑第二工程局有限公司 分包方：

总包方授权代表： 分包方授权代表：

签订日期： 年 月 日

技 术 交 底 记 录

工程名称： 编号：

1． 此表由交底人填写，接受交底人签字，交底人和被交底人各保存壹份；

2. 作分项工程交底时，应填写分项工程名称栏。

质量问题通知单

编号： 时间： 年 月 日

施工自检、交接检记录

编号： 时间： 年 月 日

附件4 综合治理协议书

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

为了加强对劳务分包的综治管理，加强安全防范、防火、防盗、卫生、治安、卫生管理工作，保障生产、生活秩序的顺利进行，保护公共财产和职工生命财产安全，确保项目综合治理工作的落实，搞好工地安全防范工作，依据《杭州市治安防范责任条例》、《杭州市暂住人口管理办法》、《杭州市单位使用和聘用外地劳动力管理暂行规定》，本项目部制定了如下管理制度：

1、凡进入本项目施工的成建制外省市施工队伍，必须持有营业执照、资质证书、进沪许可证，经总包单位验明后方可进场施工。

2、待乙方人员全部退场后，在无综合治理纠纷、事故、案件的前提下，甲方将综合治理保证金（履约保证金）全额无息退还乙方；若乙方在进场后违反了本协议的有关规定，则待乙方人员全部退场后，甲方将按规定在综合治理保证金中扣除相应违约金后将余款退还乙方。

3、成建制队伍原则上都应使用自己的队伍，个别单位使用零星外来民工的，这些民工应持有身份证、就业证、劳务证、健康证和居住证．证件不齐全的禁止入场。

4、凡进入本项目施工的外省市民工由乙方登记造册，报甲方备案，证件必须齐全，证件不齐的人员禁止进场，人员变动及时通知甲方单位。

5、乙方人员在进场时，必须具备进入施工现场的有效证件，在项目进行登记注册，办好甲方规定的所有证件，才能安排住宿，没有办理好证件，一律不予安排，进入施工现场需具备的证件有：身份证、健康证、居住证等相关证件。以上证件必须是原件，如因个别人特殊原因，乙方单位要做担保。进场人员必须在进场的同时办理好胸卡，办理胸卡缴押金20元/张，工本费20元/张（包括照相）。

6、乙方施工人员的食宿由乙方自行安排。

7、乙方必须至少配备两名后勤专职人员，指派 何雄 同志和 王志奎 同志为后勤专职管理人员，与甲方后勤主管同一个办公室办公，协助甲方作好人员、后勤管理和实名制的管理。如果未配备专职人员，甲方每月对乙方罚款6000元，直到人员到位为止。

8、乙方要加强职工的思想教育，遵守甲方的规章制度，如果因乙方未对职工教育，造成的后果，将由乙方负责。

9、乙方必须随时把进场、退场的人员，在当天上报甲方，如隐瞒不报，甲方将对乙方收取500元/次违约金，造成的其它后果，一律由乙方负责。

10、乙方人员在离开项目时，乙方后勤负责人要和甲方后勤主管办理移交手续，接受甲方对乙方房间的验收，确保该房间的设施完好。如发现损坏或者设施缺少，乙方将照价赔偿。

11、乙方进场时，必须在甲方登记后，按甲方指定的房间安排人员住宿，乙方无任何理由私自安排人员。如果乙方在未得到甲方许可私自安排人员住宿，甲方将对乙方收取300—500元/次违约金。

12、要爱护项目的公共设施，如发现人为故意损坏，除照价赔偿外，甲方将对乙方收取1000—5000元/次违约金。

13、乙方必须全力配合甲方，办理政府部门的有关证件，不能有任何理由不配合，如因乙方不配合造成的后果、罚款等乙方自己负责，且甲方将对乙方收取500元/次违约金。

14、外来人员不得在工地内赌博、斗殴、盗窃等，发生治安违法案件，甲方将按有关规定处罚，每发生一起，除对乙方收取3000 ~10000元/次违约金外，还将其闹事人员清出施工现场，严重的交公安机关处理。

15、对损坏房屋或房间内外的公共物品者，将责令其按所发生的实际费用赔偿。损坏墙壁，规格1200×2600每一张板损坏,价值800元；损坏锁每把50元；损坏窗每扇300元；损坏床每张200元；电器设施或其他按市场价格赔偿。除照价赔偿外，甲方将对乙方收取3000—5000元/次的违约金。对损坏生活区管理办公室、农民工业余学校、医务室、文体娱乐室、监控室等设施设备（电脑、打印机、投影仪、电视机、DVD等）按市场价双倍赔偿 。

16、所有人员必须强化治安防范意识，确保财物安全，现金、票证和重要物品，请自行妥善保管，项目部不负保管责任。

17、严禁乙方人员在施工现场使用烧明火，禁止私拉乱接照明电线，乱丢烟头，否则，甲方将收取违反者每项每次500元/次的违约金，并对造成经济损失和人员伤亡的直接、间接责任者依法追究法律责任。

18、严禁酗酒闹事，打架斗殴,私拿工地建筑材料搭隔宿舍，严厉禁止任何形式的赌博活动，违反者每项每次缴纳500元/次违约金。

19、要自觉遵守“‘七不’规范”，养成良好的卫生习惯。禁止随地大、小便，室内垃圾每天要及时清扫，床上被褥、衣物及日常生活用具每天要清理整齐。

20、综合治理领导小组不定期的对项目外来人员管理工作进行检查，及时处理检查中发现的问题。

21、乙方要加强对员工的思想教育，加强队伍的管理，乙方未按协议执行造成的罚款，全部从乙方工程款及综合治理保证金中扣除。以上所有罚款，是甲方针对乙方的罚款，如果乙方将罚款分摊给工人，所造成的后果将由乙方负责，甲方还将对乙方处以双倍的罚款。

本协议甲、乙双方盖章、签字后生效。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司 乙方：

（盖章/代表签字） （盖章/代表签字）

签订时间： 年 月 日

附件5

职业健康安全管理目标、环境控制目标协议书

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方的责任、权利和义务，经双方协商订立合同如下：

1、确保施工安全，确保杭州市安全施工标化工地，施工期间无重大安全事故和死亡事故。严格按照“杭州市安全文明施工标准化管理达标工地”标准实施，创“ 杭州市标化工地”、“中建总公司“CI杰出示范奖””。杜绝死亡事故，轻伤事故；同时服从总包的安全管理。总包对违反安全规定的分包单位及个人可随时进行严厉处罚。达不到上述标准，甲方有权对乙方进行经济处罚。

2、乙方在施工期间，应100%确保无重大安全事故发生。如因乙方原因发生一次一人死亡事故，除乙方承担责任和费用外，甲方另向乙方收取 100000 元/人违约金；每发生一起重伤事故，除乙方承担责任和费用外，甲方另向乙方收取 10000 元/人违约金；每发生一起违章指挥或违章操作事故，除乙方承担责任和费用外，甲方向乙方收取 5000 元/人违约金，同时由此造成的一切责任和费用均由乙方承担。乙方打架斗殴，发生一起甲方按每人每次 20000 元收取违约金。

3、工伤保险：工伤保险在工人进场后立即由乙方提供进场施工人员花名册（含电子版），甲方办理。施工过程中乙方应及时提供退场人员名单，以便甲方及时办理工伤保险注销手续。如乙方不提供或不及时提供进场施工人员花名册，造成甲方不能及时办理工伤保险产生的责任和费用全部由乙方承担。办理保险的费用由乙方承担（按照结算价的0.23%从结算中扣除），如发生意外，甲方负责办理理赔手续，损失除劳动部门理赔以外的部分由责任方承担。

4、乙方施工人员的食宿由乙方自行安排。严禁乙方在工地及生活区私设小卖店等营业性场所；由此造成的后果由乙方承担。

5、职业健康安全管理：

5.1 乙方必须保证合理用工，不得违反下列规定：

5.1.1 乙方保证不使用不满16周岁以下的童工及50岁以上的大龄工人；

5.1.2 对16周岁以上，不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作；

5.1.3严格执行女工“四级”保护规定；

5.1.4不准乙方拖欠民工工资;

5.1.5其它。

6、脚手架搭设中的安全注意事项

6.1脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。

6.2 搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

6.3作业层上的施工荷载不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁悬持起重设备。

6.4当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪。

7、个人防护的一般要求:

7.1进入施工现场必须戴好安全帽。高处作业（2米以上）必须系好安全带，固定点牢固可靠，高挂低用。

7.2使用手持电动工具应穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套;从事有毒有害作业必须按施工方案要求配戴、使用防护用品，如防毒口罩（面具），电焊面罩、耳塞等。

7.3乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品：安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜、电焊服、电焊手套、耳塞、防毒面具等等。

7.4乙方在进场前必须为施工人员配备施工所需的安全防护用品，若未配备的可由甲方代为配备，产生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

8、环境管理目标：

8.1 施工噪音、排粉尘放、有毒有害气体排放、污水排放符合国家级当地的相关标准和要求；废弃物分类管理回收；能源资源节约降耗；

8.2 材料的控制：

8.2.1 禁止使用国家、地方已淘汰的产品和材料。

8.2.2 优先选用环保产品、材料。

8.2.3按国家、地方工程验收要求对采购产品的有毒有害气体含量进行检测，不合格的不准使用。

8.2.4对环保产生不利影响的建筑材料在使用时，严格按规定控制用量、部位、方法等。

8.2.5危险化学品按专门措施进行采购、运输、贮存控制。

9、本协议经双方盖章、代表签字后即生效，协议作为合同的附件一式六份，甲方执四份、分包人执二份。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司 乙方：

（盖章） （盖章）

代表： 代表：

签订日期： 年 月 日

附件6

防火安全协议书

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

为认真贯彻国家和地方的（消防条例），切实加强防火安全管理，预防和减少火灾事故，确保施工现场、生活设施和职工人身财产的安全。经甲方项目经理部和分包单位双方协商一致签订如下协议，以便共同遵照执行。

1.按照防火工作“谁主管，谁负责”的原则，双方的法定代表人或主要负责人全面负责防火安全。

2.乙方应执行甲方制定的各项（项目经理部明确）防火制度，经常对职工开展遵章守纪教育。

3.乙方动用明火应向甲方办理许可证手续，经甲方批准方可动火。

4.动火时，乙方应指定防火监护人员，配备消防器材进行监护，对监护人要签发工作交底书。

5.严禁使用电炉和电钨灯取暖、烘烤衣服，严禁自砌土灶烧煮食物。

6.宿舍内不准私自拉接电线、插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅、液化器具应到甲方指定的地点使用。甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

7.乙方对甲方设置的灭火机、消防箱、消防水带、消火栓等器材设备，有共同管理之责，不得任意玩弄、损害和偷盗。

8.对违反上述规定的，甲方有权对肇事人员按情节轻重分别给予教育、罚款、清退的处分。情节恶劣并造成严重后果的，将报请公安、消防部门处罚直至追究刑事责任。

9.本协议自签订之日起生效。本协议一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司 乙方：

（盖章） （盖章）

代表： 代表：

签订日期： 年 月 日

文明施工责任协议书

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

为加强工程文明施工现场管理，提高施工管理水平，根据《杭州市建设工程文明施工若干规定》，结合本工程的特点，经双方充分协商，特签订本协议书。

1、双方应认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则，建立由业主方项目经理牵头，总包、分包共同参与的文明施工管理小组，负责文明施工日常管理、协调工作，共创文明工地。

2、甲方应经常听取地方政府、业主方意见，严格按照市、区有关文明施工的规定、办法，加强对乙方日常文明施工状况的检查、督促，发现问题及时指出，限期整改，严格奖惩制度；乙方应加强文明施工管理，教育和督促全体职工牢记“方便人民生活，有利生产发展，维护市容整洁和环境卫生”的宗旨，遵纪守法，文明施工。

3、分包范围内的文明施工由分包方项目经理负责，主动接受地方政府、业主方及甲方的监督，自觉实施整改措施。并根据施工总平面布置图和甲方的要求，合理使用场地。施工材料要分类码放整齐；施工通道、水电煤管线严格按操作规程设置，场地内设置明显的消防、安全等标志牌，沟槽开挖后及时设置标准的警示灯、警示牌、护栏和人行步梯。施工竣工后，认真清理施工现场杂物，拆除临时设施，并将垃圾弃至指定地点，做到工完场清。

4、乙方施工应重视市容保洁。施工场内、运输车辆及道路有保洁措施。如果施工中对周边单位、居民造成堵路、积水，按照“谁施工，谁负责”的原则，由乙方承担全部责任，并及时负责做好工作。

5、贯彻甲方检查督促下的乙方负责制原则，严格注意环境和饮食卫生，并制定相应的制度，实行专人负责保洁，定期进行大扫除，保持生活设施和周围环境整洁卫生。

6、爱护城市公共设施和绿化景观，注意节约用水、用电，积极配合有关部门保护好施工区域地下管线、周围绿化及建筑物。发现地下不明管线应采取保护措施，并通知有关方面，做好防患工作。

7、乙方使用的施工机具、电器必须符合安全部门的有关规定。

8、乙方确保施工区域内有足够的消防器材。

9、乙方进入施工现场，特种工程必须持证上岗，经查实乙方施工人员确有身份证、暂住证、务工证。

10、乙方宿舍必须按项目部要求（不乱拉电线、插座），达到清洁标准。

11、严禁乙方拆除、损坏甲方在现场的安全消防设施。如由于工作需要确需拆除、乙方必须打申请报告经甲方书面同意可实行。

12、乙方动用非本单位材料、机械，必须向甲方提出并且办好书面手续。

13、严禁在工地内赌博、斗欧、偷窃，严禁随意大小便，一经甲方查处加重处罚。

14、施工现场不宜设置宿舍；乙方未经甲方同意不得私自开食堂。乙方应在自身的施工区域设置饮水设施。

15、切实做好自身及相邻单位的产品保护，贯彻谁损坏谁赔偿的原则。

16、各支分包队伍进入现场必须向甲方交纳文明施工押金。合同价100万以内交押金一万，100万以上交押金二~三万。施工过程中发生罚款，需书面通知分包负责人，工地损失超出押金数，则根据谁施工谁负责的原则，损失费用按实结算，工程完成后一周内，甲方将押金退还给乙方。

17、乙方必须向甲方报出各自后勤员、卫生员、安全消防员、材料员名单，并参加项目组织的各项学习活动，配合项目经理部管理人员共同做好有关工作，共创文明工地。

18、乙方必须按照甲方的环境管理程序做好各项环保工作。

19、本协议书作为合同的附件，与合同具有同等的效力。

20、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章等没有明确规定的，经双方协商处理解决。

21、本协议自签订之日起生效。本协议一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司 乙方：

（盖章） （盖章）

代表： 代表：

签订日期： 年 月 日

附件8

安全费用明细表

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：