深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程防水工程招标公告

深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程防水工程招标公告


招标信息声明
中建电子商务有限责任公司(以下简称中建电商)对云筑网所有信息内容(除特别注明信息来源)包括但不限于文字表述及其组合、图标、图表、色彩、版面设计、数据、域名、软件、文档等受《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规和中国加入的所有知识产权方面的国际条约、公约、协定等的保护。非经中建电商书面许可,任何单位及个人均不得擅自(包括但不限于:以非法的方式复制、传播、展示、上传、下载)使用、许可、修改或以上述方式进行变相使用等。否则,中建电商将依法追究其法律责任。

深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目

防水工程专业分包

招标文件

(编号:CSCEC2B-XN-GZSGS-ZYFBZB-002)

招标单位:中国建筑第二工程局有限公司

时 间:年月


第一章投标人须知1、工程概况:

1.1项目名称:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目。

1.2项目地址:贵州省龙里县谷脚镇王关村。

1.3项目规模:建筑面积为 26115.52 ㎡。

1.4业主:贵州深高速置地有限公司

1.5招标人:中国建筑第二工程局有限公司

1.6本次招标工程:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目防水工程专业分包工程

1.7具体位置:贵州省龙里县谷脚镇王关村

2、工程内容:

2.1深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目防水工程专业分包工程(具体详见合同内容)。

3、招标范围:

具体详见合同内容,招标人有权调整招标范围,并不承担由此引起的任何费用。

4、时间安排及要求:

4.1 发标时间:年月日

4.2 投标时间安排:

4.2.1年月日领取招标图纸(电子光盘)及招标文件。 4.2.2 年月日前,各投标人将投标中遇到的疑问书面传真给招标人(并提供电子版发送至),过后不补,招标人将进行统一的书面答复,答疑资料(如有)于年月日由投标人到招标人处领取。招标答疑将作为本招标文件的组成部分,接收人:,联系电话:

4.3现场答疑时间:在截标之前,各投标人可以自行前往工地踏勘施工现场,现场联系人:,联系电话:。

4.4 投标书递交截止时间:年月日前,收件人:,联系方式:,邮箱:,地点:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目中建二局项目部。

4.5 定标时间:定标结果在截标之日起10天内通知中标人。

5、质量标准:

满足总包对单位工程的质量目标要求,质量合格。

6、工期:

必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。

7、招标文件

7.1招标文件组成:招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录,招标文件包括下列内容:

7.1.1第一章 投标须知;

7.1.2第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求;

7.1.3第三章 投标文件格式及报价说明;

7.1.4第四章 拟签订合同的主要条款;

7.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求,如果投标人编制的投标文件,不能响应和满足本须知的要求,责任由投标人自负,其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。

7.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。

7.4招标文件的修改:招标人有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改,在投标截至时间2天前,以书面形式送达所有投标人。该修改内容为招标文件组成部分。

8、投标文件内容及封装要求:

(相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验):

8.1第一部分 经济标部分:按招标文件提供的格式(详见投标函)及要求填写

8.2第二部分 技术标部分(按以下顺序装订):

8.2.1项目经理简历表;

8.2.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表;

8.2.3主要施工管理人员表;

8.2.4主要施工机械设备表;

8.2.5劳动力计划表;

8.3第三部分 商务标部分(按以下顺序装订,复印件须盖企业盖章):

8.3.1法定代表人授权委托书;

8.3.2法定代表人及代理人身份证复印件

8.3.3有关资信证明资料(营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码、安全生产许可证、开户许可证及增值税开票信息表);

8.3.4投标保证金证明;

8.4密封:

8.4.1投标文件的份数和签署:

1)投标人须编制投标文件“正本”一份,“副本”二份,并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处,以正本为准。

2)投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称,并由投标人加盖盖章和法定代表人或其授权人印鉴。

8.4.2投标文件的装订要求:务必请将经济标和技术标、商务标分别装订,但可不分别密封。

8.4.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。

9、投标注意事项:

9.1务请各投标人仔细阅读招标文件等资料,详细了解工程承包范围及性质特点、地质情况、周边情况、交通运输等情况,充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误,如有错漏概由投标人负责。

9.2投标文件采用中文,中文字及数字均应全部采用打印体。

9.3修改

投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明,并装订在《投标函》之后,否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。

9.4 投标人必须为中国建筑第二工程局有限公司的合格分包商或分供商,否则将不参与评标。

10、废标条件:

投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件,对有下列情形之一的投标文件即告作废;

10.1恶意竞标、围标、串标;

10.2投标文件未密封;

10.3投标文件数量未按要求提供;

10.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的;

10.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章;

10.6投标文件逾期送达的;

10.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制;

11、评标:

11.1本工程采用公开招标方式招标,综合评估法评标。评标分为技术标和经济标两部分。由招标人对投标文件进行综合评价。

11.2技术标评审:先开技术标,由招标人对各投标单位的技术进行评审,若有需要即组织投标单位就各自的技术标进行答辩。

11.3经济标评审:在技术标评审合格的情况下,对经济标进行分析,采用“合理低价”的原则选取中标人。

11.4招标工程评标结果的确定:通过招标人对技术标和经济标的综合评审后,与投标人议标,从而最终确定中标人并发出中标通知书。报价最高的投标人将无权参加议标。

12、其它:

12.1投标人须按照中标通知书的要求及时签订施工合同,否则招标人有权取消其投标的资格,还将追究其相关责任,且该投标人将会被从招标人的合格承建商名录中清除。

12.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用,不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任,均由投标人自己承担。

12.3投标人明白,招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件,且无需作任何解释。

12.4招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。


第二章工程建设条件、招标图纸及技术要求1、工程建设条件

1.1场地情况:场地拆迁已完成。

1.2施工用水:由招标人场内指定地点的总接口,投标人自行接入施工现场各用水点。

1.3施工用电:由招标人现场指定地点的二级配电箱内,二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用地点。

1.4现场临时围墙:由招标人提供。

1.5上述各项之完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准,招标人认为投标人已清楚了解及掌握了现场情况。

2、招标图纸及资料

具体详见附件资料。

3、工程采用的技术要求

执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。

本招标文件解释权归中国建筑第二工程局有限公司。


投标文件格式及报价说明

经济标格式1:

投标承诺函

致:中国建筑第二工程局有限公司

我司对贵单位所发的招标文件所有条款予以确认,并进一步承诺如下:

1、我司所报的单价,已充分考虑了招标文件及合同要求我司应承担的所有义务及风险,由此造成或可能造成的费用我司已包含在报价中。

2、若我司中标,除非贵单位要求,我司将不主动要求调整合同条款。否则,贵单位可以随时取消我司的中标资格。

3、我司承诺不会因贵单位对合同中的承包范围的调整而产生异议。

4、若我司没有中标,我司将不要求贵单位做任何解释。

5、我司理解贵单位不以最低投标价为中标价的唯一选择。

6、我司已充分了解招标文件相关要求,对贵单位废标要求无异议。

7、若我司中标,我司同意本确认函及所有投标文件作为合同的组成部分,与《工程防水专业分包合同》具有同样的法律效力。

8、我司将严格按照招标文件及合同的要求施工,在施工过程中出现的质量问题我司将无条件整改,如因我司问题而造成工期延误,我司承诺接受每延误一天处以人民币5000元/天的违约金,该违约金直接从履约保证金中扣除,如履约保证金不足,将从工程款中扣除。

投标单位(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

日 期: 年 月 日



经济标格式文件2:

XX公司投标函

序号

分项工程名称

项目特征

工作内容

计算规则

品牌

单位

不含税
综合单价(元)

增值税
税率%

发票类型

备注

1

3mm厚SBS改性沥青防水卷材I型(聚酯胎)

1.防水部位:综合考虑;
2.材料层数:3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层;
3.防水层作法:综合各类工艺,综合考虑组份施工差异;
4.嵌缝材料种类:满足工艺要求,不限定;

1.材料采购运输转运
2.基层处理
3.刷冷底子油
4.铺卷材,接缝
5.成品保护、工完场清

按实际施工部位的图纸净面积计量,附加层及搭接部分不再单独计算。

科顺



增值税
专用发票


2

1.5mm厚JS-11防水涂料

1.防水部位:综合考虑;
2.材料层数:刷1.5mm厚JS-11防水涂料一层;
3.防水层作法:综合各类工艺,综合考虑组份施工差异;
4.嵌缝材料种类:满足工艺要求,不限定;

1.材料采购运输转运
2.基层处理
3.刷冷底子油
4.铺卷材,接缝
5.成品保护、工完场清

按实际施工部位的图纸净面积计量,附加层及搭接部分不再单独计算。

科顺



增值税
专用发票


3

2mm厚改性沥青涂料

1.防水部位:综合考虑;
2.材料层数:刷2mm厚改性沥青涂料一层;
3.防水层作法:综合各类工艺,综合考虑组份施工差异;
4.嵌缝材料种类:满足工艺要求,不限定;

1.材料采购运输转运
2.基层处理
3.刷冷底子油
4.铺卷材,接缝
5.成品保护、工完场清

按实际施工部位的图纸净面积计量,附加层及搭接部分不再单独计算。

科顺



增值税
专用发票


备注:1、不含税固定综合单价包括但不限于为完成防水专业分包工程所需的人工费、材料费(含主材及辅材的采购、运输、装卸车、二次及多次转运、损耗等所有相关费用)、机械费、机械及其他材料损耗费、机械进出场费、燃油费、运输费(含场内、场外运输费)、缺陷期修复费、搭接层以及附加层、装卸费、施工降排水费、措施费、赶工费、冬雨季施工费、现场安全文明施工费(安全生产经费应不低于结算金额的2%)、其它项目费、检测费、专家论证费、配合费、国家或地方政府规定的相关手续费用、特殊行业相关其他费用、缺陷修复和保修费用、辅助工程费用(如临建费用等;专项方案专家费用)、管理费(含工人及管理人员食宿费)、风险费、各类保险费(含民工养老保险)、附加税、企业所得税、利润、规费及乙方为满足甲方施工节点而采取的增加人员、机具、通宵作业、节假日作业、间隙窝工、工人及管理人员食宿费、工人非正常进退场等措施的所包含的一切明示或暗示除增值税外的全部费用。以及运输过程中的材料损耗、试验用材料损耗及交通运输过程所发生的一切费用等;配合各种材料报验、检验批等所有交工竣工资料等及相关工作内容,包括为抢工期而需要增加的其他措施费。试验检验报告由乙方负责(费用包含在综合单价中),甲方只接受签字盖章完报告存档。如果合同期内市场材料价格、人工价格或劳务费、燃油费、政府收费、税率、汇率或调价文件的变动等各种因素造成的价格变动,此不含税固定综合单价不做调整。

投标单位:(全称)(盖章)

法定代表人或委托代理人:(姓名)(签字)

日 期: 年 月 日


商务标格式文件1:

法定代表人身份证明书

(法定代表人姓名)在(单位名称)任(职务名称)职务,是我公司的法定代表人。

特此证明。

单位 名称:(全称、盖章)

法定代表人:(签字、盖章)

日 期:年月日


法定代表人身份证复印件

商务标格式文件2:

法定代表人授权委托书

致:中国建筑第二工程局有限公司:

1.本授权书声明:我 系 的法定代表人(身份证号码:),现授权委托(身份证号码:)为我单位授权委托代理人,该代理人有权在中国建筑第二工程局有限公司工程实施过程中,以我单位的名义签署本工程所有相关文件。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订、过程结算、总结算和工程实施过程中,所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本法定代表人予以承认。

授权有效期:《项目招投标》日期 至 合同履行完成日期

被委托人无权转委托

特此委托!

2. 本项目一般性文件(除合同及总结算)可加盖项目章,予以确认双方往来函件、文件的有效性,印模(项目章)如下:


3.法定代表人及代理人身份证复印件:

授权单位(加盖单位章):

法定代表人:


企业基本情况表

企业名称(盖章)


组织机构代码


企业类型


上年度销售额


详细地址


营业执照

注册号


法定代表人


经营范围


注册资本


发证时间


营业期限


生产许可证或经营许可证

许可证号


发证机关


被授权人情况

姓名


身份证号码


联系电话


传真


通讯地址


邮编


邮箱


注:1、本表作为投标文件的重要部分,务必认真填写,不得涂改。

2、投标人应保证本表所填内容真实有效,如与事实有出入,则视为无效投标。

3、本表需要加盖企业公章。

商务标格式文件3:

有关资信证明资料

1)国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件(如已三证合一,可不提供组织机构代码证和税务登记证)。

2)国家建设行政管理部门颁发的资质证书复印件。

3)安全生产许可证复印件。

4)组织机构代码复印件。

5)税务登记证复印件。

6)开户许可证复印件。

7)纳税人资格证明复印件。

8)增值税税务证明复印件。

9)以上证件必要时须提供原件以备查。

10)近三年来的企业经营或获奖情况。


技术标格式文件1:

项目经理简历表

姓名


学历


毕业院校


性别


健康状况


从事专业年限


任项目经理年限


出生

年月


工作时间


项目经理资质

证书号


工作简历

时间(年月)

工作单位及职务




















技术标格式文件2:

项目经理近年来完成项目情况及在建工程名称表

工程名称

竣工时间

建筑面积(万平米)

结算价(万元)

质量等级

备注
















































































技术标格式文件3:

主要施工管理人员表

名称

姓名

职务

主要资历、经验及承担过的项目

一、总部

1、项目主管

2、其他人员




二、现场

1、项目经理

2、项目副经理

3、技术负责人

4、质量管理

5、材料管理

6、计划管理

7、安全管理

8、其他人员





技术标格式文件4:

主要施工机械设备表

序号

设备

名称

型号

规格

国别

产地

制造

年份

额定

功率

kw

生产

能力

备注



















































































技术标格式文件5:

劳动力计划表

投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位:人

工程、级别

按工程施工阶段投入劳动力








































































































第三章 拟签订合同的主要条款

深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目

防水工程专业分包合同

(合同编号:CSCEC2B-XN-GZSGS-ZYFB-002)

甲 方:中国建筑第二工程局有限公司

乙 方:


防水工程专业分包合同

甲 方:中国建筑第二工程局有限公司

乙 方:

遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及湖南省黔南州其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,同意由乙方对甲方深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目防水工程所涉及的施工内容进行施工作业,为明确甲、乙双方应该承担的责任,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况

工程名称:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目

施工范围:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目防水工程的相关设计图纸、会审纪录、设计变更、技术核定单中的工程。乙方充分理解,甲方并不一定会将本工程承包范围内的全部工作内容交由乙方施工,甲方可视工程具体情况和分包单位的施工情况,将防水工程分部位交由其他单位施工,乙方不得对此有异议,不得向甲方索赔费用。

乙方理解甲方不一定会将本项目防水工程专业分包工程全部交由乙方完成,即甲方可根据乙方价格、工期、现场施工情况或其他需要重新选择或增加其他分包商,并就乙方施工区域及范围进行调整,乙方不得有任何异议。

二、工程内容

1、主要工作内容:

(1)基层清理;原材料进场复试;取样试验;防水施工、闭水试验、工完场清、桩头防水处理、无条件漏水修复等全部工作内容。

(2)负责编制防水工程施工组织设计、提交施工节点详图。

(3)配合其他相关专业的验收以及配合甲方的工程管理工作。

(4)承担施工过程中对已完工程的成品保护工作。

(5)排除施工所涉及的障碍物。

(6)本工程范围应包括为完成合同目的所需的全部工作,并包括工程施工中及完成工程所需的一切材料及劳务等。

(7)上述各项不应被视为巨细无遗,乙方有责任视察现场,务求达到熟悉承包范围,合同签订后乙方提出图纸或承包范围不清而要求增加费用及/或顺延工期的请求将不获考虑。

2、本工程还包括安全文明施工、现场保洁、配合各种材料报验、检验批等所有交工竣工资料等及相关工作内容,包括为抢工期而需要增加的其他措施费。

3、在任何情况下,乙方不得将本工程的全部或部分转让或转包给他人,甲方在任何情况下有权随时否定乙方未经甲方同意的转让、转包和再分包,同时甲方有权对乙方处以分包总价10%以上的违约金。

4、承包方式:黔南州零陵区学位建设EPC项目防水工程采用包工、包料(包括辅料采购、材料内转、材料进场卸车及堆码承包单位负责)、包机械、包机具、包工期、包质量、包试验、包验收、包质检资料、包安全及文明施工、包工完场清、包建工保险、包工具用具、包各种管理费、包税金、包办理政府部门各项法定手续及缴纳地方政府的各种费用的综合单价包干方式承包。

三、合同价款

1、暂定合同金额:

本合同不含税总价为:¥元(大写:);

税金:¥元(大写:);

含税总价:¥元(大写:)。

该金额为暂定合同额,最终合同金额以现场实际验收合格的防水工程结算金额为准。

2、工程量计算依据:工程量按工程量按合同计算规则进行计量。

3、合同清单



序号

分项工程名称

项目特征

工作内容

计算规则

品牌

单位

不含税
综合单价(元)

增值税
税率%

发票类型

备注

1

3mm厚SBS改性沥青防水卷材I型(聚酯胎)

1.防水部位:综合考虑;
2.材料层数:3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层;
3.防水层作法:综合各类工艺,综合考虑组份施工差异;
4.嵌缝材料种类:满足工艺要求,不限定;

1.材料采购运输转运
2.基层处理
3.刷冷底子油
4.铺卷材,接缝
5.成品保护、工完场清

按实际施工部位的图纸净面积计量,附加层及搭接部分不再单独计算。

科顺



增值税
专用发票


2

1.5mm厚JS-11防水涂料

1.防水部位:综合考虑;
2.材料层数:刷1.5mm厚JS-11防水涂料一层;
3.防水层作法:综合各类工艺,综合考虑组份施工差异;
4.嵌缝材料种类:满足工艺要求,不限定;

1.材料采购运输转运
2.基层处理
3.刷冷底子油
4.铺卷材,接缝
5.成品保护、工完场清

按实际施工部位的图纸净面积计量,附加层及搭接部分不再单独计算。

科顺



增值税
专用发票


3

2mm厚改性沥青涂料

1.防水部位:综合考虑;
2.材料层数:刷2mm厚改性沥青涂料一层;
3.防水层作法:综合各类工艺,综合考虑组份施工差异;
4.嵌缝材料种类:满足工艺要求,不限定;

1.材料采购运输转运
2.基层处理
3.刷冷底子油
4.铺卷材,接缝
5.成品保护、工完场清

按实际施工部位的图纸净面积计量,附加层及搭接部分不再单独计算。

科顺



增值税
专用发票


(1)不含税固定综合单价包括但不限于为完成防水专业分包工程所需的人工费、材料费(含主材及辅材的采购、运输、装卸车、二次及多次转运、损耗等所有相关费用)、机械费、机械及其他材料损耗费、机械进出场费、燃油费、运输费(含场内、场外运输费)、缺陷期修复费、搭接层以及附加层、装卸费、施工降排水费、措施费、赶工费、冬雨季施工费、现场安全文明施工费(安全生产经费应不低于结算金额的2%)、其它项目费、检测费、专家论证费、配合费、国家或地方政府规定的相关手续费用、特殊行业相关其他费用、缺陷修复和保修费用、辅助工程费用(如临建费用等;专项方案专家费用)、管理费(含工人及管理人员食宿费)、风险费、各类保险费(含民工养老保险)、附加税、企业所得税、利润、规费及乙方为满足甲方施工节点而采取的增加人员、机具、通宵作业、节假日作业、间隙窝工、工人及管理人员食宿费、工人非正常进退场等措施的所包含的一切明示或暗示除增值税外的全部费用。以及运输过程中的材料损耗、试验用材料损耗及交通运输过程所发生的一切费用等;配合各种材料报验、检验批等所有交工竣工资料等及相关工作内容,包括为抢工期而需要增加的其他措施费。试验检验报告由乙方负责(费用包含在综合单价中),甲方只接受签字盖章完报告存档。如果合同期内市场材料价格、人工价格或劳务费、燃油费、政府收费、税率、汇率或调价文件的变动等各种因素造成的价格变动,此不含税固定综合单价不做调整。

(2)为实现本工程所需要的材料和机械由乙方提供,乙方提供的防水材料品牌为:科顺。

(3)依据工程量清单中的列项,乙方在报价时未标注单价的项目,其费用已经包含在其他项目内,不论变更情况如何,乙方不得以任何理由重新报价,且该未标价的项目,不再计价;

(4)乙方按质、按量完成甲方所分配工作内容,并达到甲方的工期要求,甲方按上表中所列计量规则与乙方结算工程量;附加层及搭接不另行计算工程量。

(5)甲方已提供地质资料给乙方参考,综合单价是乙方在充分理解地质资料及现场实际情况下签订合同,已经充分考虑各种潜在风险。

(6)不含税固定综合单价包含所有材料、设备、机具的场内转运费以及乙方自供所有材料的检测检验费用。

(7)不含税固定综合单价包含建筑工程团体人身意外伤害保险及医疗保险的相关费用,此保险由乙方自行购买,施工过程中产生的意外伤害由乙方自行承担。

(8)上述不含税固定综合单价项目特征和工作内容仅为对清单项目的概括性描述,清单不含税固定综合单价包含按设计及施工规范完成该项目的全部工序及工作内容。

(9)合同中签订的不含税固定综合单价包含的安全生产经费应不低于结算金额的2%,若乙方未按照甲方要求进行安全文明施工,由甲方代为施工,所产生的费用由乙方承担。因乙方原因达不到甲方与业主、甲方总公司与项目部规定的质量标准、安全创优等奖项标准(包括但不限于芙蓉奖、鲁班奖、局观摩工地等约定奖项),在结算时按“深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目防水工程专业分包合同乙方单价确认表”中规定的(单价*实际工程数量-违约金)*80%进行工程价款结算。


四、结算及付款方式

1、计量方式:甲方对乙方所施工验收合格的防水工程,以双方签字竣工图算量进行计量并办理结算。

2、结算方式

(1)乙方每月20日自行到甲方商务部办理结算(若在该时间内乙方未前来办理结算所造成的延期付款,相关责任由乙方承担),次月30日之前甲方支付乙方进度款。结算量以甲、乙双方共同认定的数量为准,并经甲方物资经理、生产经理、安全总监、质量总监、项目总工、商务经理、执行经理、项目书记、项目经理签字方可生效。

(2)若甲方需要使用零星用工,需办理合同外签证。甲方申请部门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》,甲方申请部门领导、商务经理、项目经理审批后通知乙方安排相应人员,若未按要求申请或未经甲方相关领导审批擅自使用零星用工,甲方商务部有权不予办理结算。乙方人员于甲方通知后12小时内到达甲方指定现场,若未按时到达,甲方有权扣除乙方本次用工费用的20%。

(3)签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》,经甲方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据。

(4)双方办理的《工程款审批表》(月度结算)只作为甲方支付乙方进度款的依据,不作为双方最终结算依据。甲方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力,乙方表示知晓。甲乙双方最终结算《分包(供)工程完工结算审批表》必须经中国建筑第二工程局有限公司西南分公司董事长签字后方可正式生效,仅有项目经理、其他工作人员签字及/或项目章签认的《分包(供)工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件,对甲方不具有任何约束力。

3、付款方式

(1)本工程无预付款。

(2)付款方式:按节点付款。

(3)在收到业主工程款的条件下:

1)每栋别墅防水工程完工后,甲方在下月30日之前支付给乙方已结算金额的70%工程款;

2)项目竣工并验收合格后三个月内支付至已完工程量的85%;

3)项目竣工验收合格办理完结算后三个月内支付至95 %,质保期(5年)满后一次性无息支付质量保证金支付至100%。

(4)付款程序

进度款支付节点时,乙方须提前向甲方申请支付工程进度款,按甲方公司要求办理进度款支付的审批流程,若乙方到付款节点时未提前申请支付进度款,甲方按乙方申报时间开始办理公司审批流程,付款滞后由乙方自行负责。

(4)支付方式:甲方以银行转账形式支付。

4、乙方应有一定的资金筹措实力和能力,工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因,导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时,乙方应筹措资金保证工程进度,不得以资金不到位为由停工、待工或围堵甲方工地大门及办公区、监理办公区、业主办公区等恶劣行为,若乙方发生上述内容等恶劣行为,则甲方可对乙方进行处罚,处惩罚性违约金额度为50000元/次,该款直接从乙方工程款中扣除,乙方不得有任何异议。乙方对甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款的情况,乙方应予以充分理解,并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。

五、计税规定

1、本合同所涉应税行为计税方法:〇一般计税方法〇简易计税方法

2、乙方属于:〇一般纳税人〇小规模纳税人〇其他

3、乙方应在甲方付款前7日内按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票(包含税务机关代开),税率为%,甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。以快递方式送达中,甲方指定人员签收快递后发现乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第5款情形之一而向乙方提出拒收的,不视为甲方已签收。

4、乙方应在开具发票后30天内送达甲方,若因乙方未及时提供,影响发票认证,造成的损失由乙方全额赔偿,甲方有权从工程款中直接扣除。甲方因已供货质量问题需要退货时,乙方有义务协助完成相关手续。

5、不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形:

(1)乙方开具虚假发票的(如:虚开增值税发票,开具伪造、变造的增值税发票);

(2)乙方开具发票种类错误的(如:增值税专用发票开成增值税普通发票);

(3)乙方开具发票上记载的信息错误的(如:甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误;字迹不清,压线、错格;项目不齐全;缺少发票专用章;备注栏遗漏填写等);

(4)因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;

(5)因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;

(6)因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的;

(7)汇总开具增值税专用发票时,未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的,或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的;

(8)其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

6、若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(5)款情形之一的,则甲方有权拒收增值税发票,并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的,甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票,或甲方暂停支付款项等行为,不视为甲方违约,且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。

7、若乙方开具或提供的增值税专用发票存在本条第5款约定情形之一的,除适用本条第6款约定外,乙方还应按甲方要求采取其他补救措施,同时,甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的30%~50% 的违约金并赔偿甲方损失,因甲方原因造成开票信息错误的除外;若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第5款情形超过3次的或给甲方造成重大损失的,则乙方除按本款前述约定承担责任外,甲方有权单方解除本合同。

8、若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的,或者计税方法发生变化的,或者政策法规规范性文件发生变化的,并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的,则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担,甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。

9、若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的,乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。

10、若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联,则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

11、因乙方开具不合法增值税发票或涉嫌虚开发票,或增值税专用发票填写错误,造成甲方增值税抵扣税额损失的,由乙方全额进行赔偿,且不免除乙方开具合法发票的义务;乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票的,应承担合同金额(含增值税)30%~50%的违约金;若乙方未将增值税发票及时送达甲方,且无法提供甲方已签收挂号信等证据,使增值税发票逾期无法认证,造成的损失由乙方全额赔偿,甲方有权从工程款中直接扣除。甲方因已供货质量问题需要退货时,乙方有义务协助完成相关手续。

12、开具增值税专用发票要求如下:

甲方增值税发票开具信息

(甲方税务信息按甲方出具的正式通知为准)

乙方增值税发票开具信息

纳税人名称

中国建筑第二工程局有限公司

纳税人名称


税务登记号

****************6D

税务登记号


税务登记地址

北京市通州区梨园镇北杨洼251号

税务登记地址


税务登记联系电话

***-********

税务登记联系电话


税务开户银行名称

北京银行总部基地支行

税务开户银行名称


税务开户银行账号

***********************

税务开户银行账号


发票备注栏信息如下:

项目名称:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程

服务地址:贵州省龙里县谷脚镇王关村

注意:开票时请仔细核对信息是否正确,经办人开票信息错误导致发票无效责任自行承担。

六、工期

本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。

1、工期按照甲方的进度计划实施。

2、乙方必须确保进场劳动力、机械设备数量充足,在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划(含周、月进度计划)不能按期完成,甲方按照10000元/天向乙方收取违约金,乙方必须积极调配劳动力和机械设备以满足要求。乙方应严格按照合同工期完成合同约定(含甲方予以增加项目)的工作内容,若总工期拖延,甲方将按20000元/天向乙方收取工期违约金,工期违约金总额不超过合同总价的10%。若总工期达到甲方工期要求,阶段性工期违约金取消。

任何情况下合同工期不得后延,以下情形除外:

(1)法律规定的不可抗力;

(2)总包单位予以签认的延长工期。

3、合同履行期间,如因乙方原因工程进度确实无法满足甲方要求,甲方有权单方终止合同,乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切直接损失。

4、施工计划:开工前,乙方须按照甲方技术部要求按时提交施工组织设计(含详细的施工节点进度计划)、专项施工方案、安全文明施工和质量保证措施、进场机械设备配置计划、乙方项目部组织机构、主要管理人员任命书及乙方法人代表授权委托书等,方案经甲方、监理、业主审定后实施。乙方收到施工图纸后,应根据施工图及现场实际情况,重新编制切实可行的施工组织设计(含详细的施工节点进度计划)、专项施工方案及安全文明施工、应急救援事故处置预案、质量保证措施等,并经甲方、监理、业主再次审定后实施。

乙方应严格按照经甲方审批的施工节点进度计划施工,根据节点进度细化施工计划,要求细化到每天,编制可行的专项施工方案,阐明为完成本合同工程所准备投入的劳动力计划、辅材、小型机具、设备等计划安排;甲方在接到乙方施工计划的3天内提出整改意见,乙方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。乙方应严格按照甲方最终确认的施工计划,配备足够的劳动力、管理人员、安全负责人、设备和机具,运用先进的施工工艺,合理安排工序,并接受甲方的现场总体安排,并参加安全技术交底,严格按安全操作规程组织施工。

七、工程保修

1、乙方应根据《建筑工程质量管理条例》的规定对工程进行保修,保修期为5年;在工程竣工四方验收合格并出具“工程竣工验收备案表”之日起开始计算保修期,保修金额为最终结算金额的5%,甲方在乙方余留工程款中扣除,待保修期满后结清(无息)。

2、在工程保修期间,乙方要负责其范围内的所有保修事项,如因乙方保修范围内而不能保修的,甲方可以指派其他人,其费用从乙方保修款中扣除。

3、工程质量保修范围和内容:

(1)乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定,承担合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更和修改、现场签证或文字约定,双方或多方会议纪要约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

(2)凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围;不属于乙方责任,但是经由协商由乙方施工的,乙方应配合维修,费用由责任方承担。

4、本工程报修责任划分原则:

(1) 屋面、首层楼地面部分的防水渗漏直接由乙方承担责任,但如有明显的第三方因素造成的渗漏,乙方应立即向甲方报告,否则防水渗漏责任由乙方承担。

(2) 厨房、卫生间、阳台防水(若由乙方施工):所有的渗漏由均乙方承担责任。

5、本工程质量承诺要求:

在保修期第一年内:

屋面、首层楼地面:不渗水,结构表面无湿渍

厨卫、阳台(若由乙方施工):无漏点

以上漏点不含因第三方因素造成的漏点,如达不到以上指标,则每出现一个漏点,乙方支付业主违约金 1万元,直至扣完保修款,且不能免除免费维修的义务。

6、保修期的头六个月内,乙方应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,认真履行保修责任,做到服务周到,随叫随到,此后应在业主通知 24小时内赶到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。

7、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后12小时内,应当到达事故现场抢修。

8、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在业主指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,业主有权自行另请他人代为维修并确定价格,所有修复费用及赔偿费用及业主加收管理费(修复及赔偿费的 15%)可以从业主支付乙方的任何款项中扣除,但不等于解除乙方的任何应负的责任。若发生的累计保修费用超过保修金总额,超过部分由乙方补足并支付。

9、乙方的施工质量原因,导致建筑功能受到影响或不能正常使用等全部责任、费用及业主的损失均由乙方承担。

10、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由乙方保修。

八、施工工艺、技术要求及质量要求

1、各楼栋各部位的防水施工工艺以甲方提供的设计图纸、会审纪录、设计变更、技术核定单为准,乙方必须在甲方技术部交底后方可施工。

2、防水等级:本工程防水等级以各楼栋各部位的设计图纸要求为准。

3、工程质量标准:合格。并满足国家、黔南州及业主、监理、甲方对防水工程的验收要求。按国家质量标准及建设单位要求进行施工,如发现不按要求施工现象,应立即返工,造成损失,由乙方自行负责,乙方在施工前应进行样板引路,经甲方、监理、业主验收合格后才可进行后续施工,若乙方擅自施工所造成的损失由乙方承担。

4、乙方必须按甲方、监理、建设方认可同意操作程序和图纸要求进行施工,乙方需按施工面积及进度计划,提供合理的采料进场计划,报送甲方工程部审核,如因材料进场延迟而导致工期延误,所造成的损失由乙方承担。

5、乙方材料进场时必须先通知甲方物资部及质量部验收,并出具材料出厂合格证及检测报告,注明施工部位,均满足要求后方可施工。材料未通知甲方验收私自进场施工的,或验收质量不符合规范及设计要求的,乙方应无条件更换材料或返工,情节恶劣的,应对甲方承担违约责任。

6、乙方必须按照规范要求进行验收,并负责完成相关资料的制作及整理,且乙方必须保证提供防水方面相关的报验收资料及竣工资料。

7、本工程隐蔽工程必须经甲方验收合格后,方可继续施工。因乙方不听指挥,私自隐蔽,私自施工,从而产生的质量和安全问题由乙方自行负责法律责任及赔偿责任,给甲方造成损失的乙方按实赔偿甲方损失。

8、同一施工部位的同种材料必须为相同品牌,否则甲方不予验收,且所有材料必须有合格证书,甲方有权随时对乙方材料及施工情况进行抽查,乙方必须无条件配合。

9、单位工程竣工验收前的渗漏由乙方无条件修补。整个工程竣工验收后如出现渗漏,乙方应及时修补,并承担双方约定的以下违约金:

(1)如屋顶出现渗漏情况,乙方除无条件维修外,还应承担每个漏点10000元违约金(屋顶在停止降水后出现渗漏,按此条约定违约金)。以下情况不属于乙方责任:

①乙方能提供证据的人员故意破坏;②结构变形超出规范;③其它施工作业人员未经允许的穿墙打洞后又不通知防水单位的。

10、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据 ,确保施工质量达到国家验收规范和质量检查评定标准。施工完毕,由甲、乙、监理、业主四方共同验收,由具有检测资质的单位出具合格的检测报告。

11、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准,若因工程质量达不到甲方要求,造成返修、返工或其他损失,乙方必须承担所有费用。

12、施工过程中,甲方按规定进行检查,凡因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到本合同约定的质量等级,甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工,乙方同意接受直至达到合同约定验收标准,并在要求的时间内完成,由此造成的损失由乙方负责。如果乙方未按照甲方要求按时整改,在质量检查中每发生一次不合格,则甲方将收取乙方1000元/次的违约金,甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工,所发生的费用均由乙方承担,同时,乙方应承担建设单位对甲方因质量未达到标准的相应违约责任。

13、本专业分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后,分包方应进行自检,并在隐蔽工程或中间验收前48小时内书面形式通知甲方验收。验收合格,甲乙双方在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方负责整改或返工,直至满足合同质量要求。

14、合同履行期间,如乙方施工质量确实无法满足甲方要求,甲方有权单方终止合同,乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。

九、安全文明施工

1、工程开工前,乙方应根据国家有关规定为其作业人员办理各类保险并支付保险费用(建筑工人社会保险如由甲方统一购买,则相关费用甲方将从乙方工程进度款中予以扣除),并须交甲方备案。

2、本工程安全防护具体做法全部参照国家规范及专项方案实施。

3、在施工期间,乙方必须向全体施工作业人员进行方案交底,细化安全技术交底并监督实施,乙方必须对作业人员的操作进行监控,确保操作人员按安全技术操作规程进行操作,严禁违章操作,以确保安全施工;同时须按照甲方要求和黔南州标化工地要求完成现场各种安全设施的搭建和防护,并做好警示警告标识。

4、在施工期间,乙方必须对施工范围进行安全管理,严禁闲杂人员进入,不得允许与施工生产无关人员在区域内滞留,机械行驶、机械旋转半径内不得交叉作业,派专人管理指挥。甲方将场地移交给乙方后,不论任何原因(防护设施未到位、不完善、违章操作、违章指挥或乙方管理原因等)导致的一切(含第三方)伤亡事故(含道路交通事故),责任均由乙方全部承担(赔偿费用和伤亡指标),甲方并不因此承担责任,事故特别重大或给业主、甲方造成恶劣社会影响的,甲方有权没收乙方履约保证金和履约保函。

5、乙方应为进场施工人员按照中建企业要求,配置齐全安全帽、安全带、安全鞋等各种劳动保护防护用品,并且统一工人服装。

6、施工机械手续齐全并确保合法使用(须向甲方上报机械清单)。

7、操作人员必须持合法有效资格操作证上岗(复印件及花名册须向甲方上报备案)。

8、乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求,甲方在安全巡视检查中,每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求,按照相关规定收取违约金,并直接在工程进度款中予以扣除。

9、合同履行期间的乙方自有设备及材料的安保工作由乙方负责并承担相关费用。

10、乙方必须建立现场管理班子,根据工程情况配备足够管理人员,包括项目负责人、生产负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、材料负责人,施工管理人员必须满足现场施工需要,班组作业必须由班组长带班作业,专职安全管理人员配置必须满足国家规范(建质[2008]91号文及中建《安全生产管理手册》要求(施工人员在50人以下的配备1名专职安全员,50人~200人的配备2名专职安全员,200人及以上的配备3名及以上专职安全员,相应增加不得少于施工人员总人数的5‰)所有管理人员必须持证上岗、常驻现场负责施工管理及相关工作,并每天进行现场安全生产、文明施工检查(包括宿舍和厕所及环境卫生、防火)其检查结果报甲方备案。

11、文明施工,各种材料(包括周转材料)、工具应堆码有序(按甲方要求作好标识)、整齐,认真搞好作业面及周边的现场文明施工,保证现场清洁、卫生,建筑和生活垃圾外运到场外并承担相关费用。

12、乙方应当依照国家和省、市的现行关于安全生产及文明施工的各种法律、法规、条例等规定进行生产和管理,建立健全安全生产管理体系,成立应急救援处置小组,对突发事故、事件快速反应,及时处理,消除隐患。按要求配备专职安全员。对从业人员进行安全生产教育和培训,建立规范的从业人员培训教育档案,未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明施工、质量控制培训教育,并作出书面记录(所有人员必须签字),及时报送甲方,每缺少一次将收取200元违约金。

13、乙方负责施工现场责任范围内的安全文明施工,必须确保承担范围内的作业面达到湖南省标准化文明施工要求,否则按甲方相关规定收取违约金。

14、乙方自备所有的施工机具、设备、工具、用具、配电箱、电线、电缆、材料须合格并符合现行安全标准要求。

15、安全:乙方施工防水工程的安全全权由乙方负责,并应遵守甲方现场安全管理。

十、机械设备、工具及劳保用品

1、甲方仅提供塔吊、人货电梯、外爬架等大中型机械设备 ,其余小型设备、机具均由乙方提供。

2、乙方提供的小型设备以及小型工器具应满足国家、行业相关规定,否则甲方有权拒绝该机械设备在现场使用。

3、工人所需的一般劳保用品(包括劳保服、手套、电工胶鞋、电焊防护罩、雨衣、电焊眼镜等)均由乙方自备,但施工现场特种劳动防护用品,包括三宝一器:安全帽、安全带、安全网(甲供),漏触电保护器)由甲方统一采购、统一发放和统一管理,费用由甲方代付代扣。

十一、甲方责任

1、甲方负责提供乙方防水工程施工作业面及施工用水用电,提供必要的工程施工图纸,协助乙方编制施工方案,为乙方实施方案提供条件。审核乙方制定的安全操作的检查制度,但甲方对此不承担责任。

2、甲方根据工程实际需要安排施工进度,并以书面形式提前一天通知乙方。

3、甲方负责检查和监督乙方的工程质量、安全和进度。

4、甲方应在合同范围内,按照合同要求,办理乙方工程款结算,支付乙方工程款。

5、对于乙方劳务人员,甲方仅提供住宿房间,其余生活设施均由乙方自行提供。乙方须爱惜甲方提供的板房及电器设备,如有损坏须按价赔偿,每间房交押金500元/间。

十二、乙方责任

1、遵纪守法并严格遵守甲方制订的各项管理制度,接受甲方的监督、管理;购买作业人员保险,对作业人员做好班前记录。

2、严格遵守黔南州政府各项规定及甲方制订的规章制度,如违反政府的规定,其损失由乙方承担,如违反甲方制订的规章制度,应接受甲方的批评教育和收取惩罚性违约金。如发生严重违章违纪行为,甲方有权中止合同并强行清退,由此引起的损失由乙方承担,且甲方保留继续索赔的权利。

3、按甲方制订的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度要求组织施工,参加甲方做法说明和现场交底,严格按施工方案进行施工;乙方遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度,甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时,乙方人员必须全部参加;严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。

4、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按业主、监理或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收等;乙方所有施工项目,其检验检测(含原材料检测)由乙方负责,费用由乙方承担。。

5、乙方根据工程进度需求及甲方要求,及时组织人员进场和退场,无论因任何原因出现的窝工现象乙方均应自行调整劳动力和机械设备等,并且同意自行承担全部责任且不向甲方及建设单位索赔任何费用。

6、乙方严格按甲方要求整齐堆放防水工程所需材料。

7、乙方须至少配备1名安全人员,同甲方配备的安全人员,共同负责防水工程的安全工作。

8、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同或劳务用工合同,按甲方要求组织合格的作业人员进场。乙方不得将本合同内的承包工作内容再转包给他人,如乙方有专业分包,必须提供全部专业分包合同交甲方备案。对由乙方责任而造成的安全事故致使自身及第三者的伤害负全部责任,并承担相关费用。

9、对甲方提供的材料不能随意切割。

10、本项目乙方现场安全文明施工需遵守甲方与业主签订合同中关于安全文明施工的要求,乙方每季度三方检查安全文明施工得分不得低于85分,因乙方原因安全文明施工不能满足业主要求,乙方须立即无条件整改,导致甲方受到业主罚款,乙方需承担该违约金及其责任。

11、乙方需对项目防水工程所需资料进行收集、编制、归档成册交付甲方或相关部门。

12、乙方须持有营业执照、资质证书、外出施工证明、法人委托书、安全生产许可证、税务登记证书等有效证件原件并将加盖单位红章的复印件存放甲方,向甲方提供上述证件和身份证、计生证、暂住证、按规定经过年检的就业证(卡)、职业资格证书或职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。

13、乙方作业人员必须是18至45周岁的身体健康的合法公民,进场工种的人数必须满足现场进度计划要求,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。

14、特殊工种必须按政府要求执证上岗,人员固定。乙方进场人员应保持相对稳定,不得随意调换,若确因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目办公室核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供名册人员不符,将向乙方收取至少每次1000元/人的违约金,且该施工人员必须退场,其在施工现场期间出现的一切事故,均由乙方承担全部责任。

15、在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则由乙方承担由此造成的全部经济损失。

16、乙方办公室、工人住宿等由乙方自行解决,若甲方提供部分临时设施供乙方使用,乙方应承担相应费用,乙方负责日常管理,设专人进行卫生、防火、人员进出场管理。乙方办公室、工人住宿等由乙方自行解决,若甲方提供部分临时设施供乙方使用,乙方应承担相应费用,乙方负责日常管理,设专人进行卫生、防火、人员进出场管理。

17、甲方仅提供供水、供电接驳点,在甲方未提供供水、供电接驳点前由乙方自行解决。

18、在合同履行期间,如乙方工程进度确实无法满足甲方要求,甲方有权单方终止合同、乙方无条件及时退场,并赔偿甲方合同价格10%的违约金,结算金额按实际完工量的百分之九十计算,同时甲方有权要求乙方赔偿损失。

19、若由于政府拆迁等原因而不能给乙方提供工作面,乙方应积极主动采取措施,确保合同工期,并不得因此而认为甲方违约,向甲方提出索赔或增加费用。

20、若出现变更新增项目且甲方委托乙方施工,乙方不得以单价未确定或其他原因为由拒绝或消极施工。

21、乙方应对施工过程中各类突发事故、事件按应急救援预案快速组织、主动处理,在突发初期消除苗条,防止造成事态扩大。乙方应无条件配合工程抢险,因乙方不配合造成的扩大损失由乙方承担。

22、施工期间非乙方管理、操作人员不准进入乙方施工操作面,乙方应做好成品保护工作,严禁堆放尖锐物品,以防破坏防水层,如发现问题及时向甲方报告并按照指示及时处理,由于甲方原因产生的返工损失应当由甲方按实支付给乙方。

十三、农民工管理条款

1、在农民工进场前,乙方须依法与招用的农民工签订劳动合同,劳动合同中关于农民工工资相关约定应便于计量和支付,必须明确工资支付方式﹑支付标准及工资支付日期等条款。乙方须在劳动合同签订后一周内将劳动合同上报到甲方备案。若出现劳动合同不合法,劳动合同不按以上要求签订或者尚未签订劳动合同就进场等情况,一经发现甲方将收取乙方最终结算金额的3%作为惩罚性违约金。

2、乙方须加强农民工的进场教育,教育内容不限于安全生产﹑合理合法维权方法等方面,要积极组织相关考试,并将教育情况﹑考试情况及时录入劳务实名制管理平台,甲方将不定时抽查。若出现弄虚作假﹑不严肃教育﹑不及时反馈教育情况等问题,一经发现甲方将收取乙方100000元/次的惩罚性违约金。

3、乙方须严格执行甲方关于农民工的实名制管理制度,负责建立农民工花名册并办理劳动备案,建立劳动计酬手册,记录施工现场作业农民工的身份信息﹑劳动考勤﹑工资结算等信息,将农民工本人签字确认的工资支付书面记录、乙方向农民工发放工资的银行转账记录妥善保存两年以上备查,并报送一份给甲方备案。若出现以上资料缺失或者信息不完善的情况,一经发现甲方将收取乙方100000元/次的惩罚性违约金。

4、乙方必须每月按时足额发放农民工工资,对所招用农民工的工资支付承担直接责任,甲方有权督促乙方依法将工资按月足额支付给农民工本人。乙方对农民工工资发放必须通过乙方账户直接转账支付。乙方每月按支付比例制作工资发放表,并及时上报农民工花名册、劳动合同、考勤记录、工资发放表等相关资料到甲方备案,确保工人工资的按期足额发放。如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件,或乙方的任何人员(包括其雇佣人员)未经甲方的同意,以索要工资、工程价款等名义,擅自进入建设单位、监理、甲方办公区、工程现场、政府部门或交通道路,妨碍正常办公、正常施工、正常交通,或做出影响建设单位和甲方声誉的行为时,甲方无须征得乙方同意,可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资,乙方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资,不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工,若每发生一例此类事件,甲方无须征得乙方同意,可按与乙方存在劳动关系的农民工提出的拖欠金额代乙方直接向农民工支付工资,

甲方向与乙方存在劳动关系的农民工垫付的工资,甲方有权从应支付给乙方的工程款中双倍扣除,同时在结算中扣除乙方200000元作为惩罚性违约金,并有权向当地劳动监察、公安机关报案,录入企业黑名单。

5、乙方须高度重视﹑密切关注农民工子女的成长问题,以亲情、关爱和服务为切入点,通过定期的教育﹑宣贯﹑沟通谈话﹑帮扶慰问等各种方式关爱农民工子女,加强农民工依法履行对子女监护职责和抚养义务的观念,甲方以走访的形式不定时进行调研监督。要求农民工务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女,不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活;要求务工父母每周不少于1次与子女沟通交流,利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次,及时了解掌握子女的学习生活和思想动态,对于无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换,为农民工子女的成长发展创造良好的环境和条件。

十四、违约责任

1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面达不到合同或设计要求时,必须整改到位,乙方同意不结算返工增加的此部分费用;若乙方未整改到位,乙方同意不结算合同单价中的此部分费用。

2、在使用过程中确属货物质量引发的质量问题,乙方须负责违约责任,并承担由此引起的全部损失,乙方施工过程中出现重大质量问题,甲方将向乙方收取10000元/次/处的违约金。

3、在整个项目施工过程中,甲方如发现乙方弄虚作假情况,均视为乙方违约,甲方有权终止合同并可要求乙方向甲方支付已完成产值的20%作为违约金。

5、本合同各项条款或后期往来函件、设计变更等文件之间相互矛盾或书写错误时,由甲方选择适用条款,乙方无任何异议。

6、乙方必须确保工程连续施工,不得因设备、材料、劳动力等任何原因,未经甲方书面同意停工、擅自调出施工人员或怠工等,否则视为乙方违约。甲方另行安排其他分包单位进场,乙方同意甲方对已完工程不支付工程价款,作为乙方向甲方承担的违约责任。

7、在乙方履约期间,不得拒绝签收(认)甲方的任何函件、工作联系单、违约金收取单以及甲供材料需要乙方履行相应确认义务等,否则承担1000元/次的违约金。如果乙方拒收违约金收取单,甲方还将直接在付款时对违约金收取单所述违约金额予以扣除(常态违章以照片为违约依据)。

8、现场材料要按照甲方的要求随时清理干净,码放整齐,周转材料要按甲方要求随时清理干净,码放整齐,分规格标识清晰,刷好各种标志。做到工完、料净、场清,并随时保持清洁,在业主、监理、甲方领导或其他政府有关部门检查工作时,确保现场整洁令甲方满意。若因乙方原因做不到,或认为应增加费用而耽搁了时间,甲方将委托其他承包商进行此项工作,所发生的费用直接从乙方核定进度款中扣除,或乙方承担10000元/次的违约金。

9、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象,否则后果自负,且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付10000元/次违约金。

10、若工程开展过程中,因政府或建设单位原因导致工程暂停、停工或解除合同,乙方应积极配合协调处理,不得因此而向甲方或建设单位进行任何索赔,但已完工程量应据实结算。

12、进入工地的所有乙方人员必须正确佩戴安全帽,夜晚施工必须穿反光背心,如未按要求穿戴(以照片为依据),将向乙方收取500元/人/次的违约金。

13、工地现场严禁吸烟,若发现乙方人员在非吸烟区吸烟(以照片为依据),将向乙方收取200元/人/次的违约金。

14、乙方要确保施工处于可控状态,严禁施工期间管理人员脱岗或不作为,否则甲方将向乙方收取5000元/次的违约金。

15、若乙方违反国家的法律法规及地方政府的规章制度或本合约的相关要求,产生了相应的民事、行政责任,由乙方无条件承担,并向甲方承担由此带来的损失和不利影响。

16、乙方违反本合同约定的,应当向甲方支付合同金额10%的违约金,本合同已另行约定违约金的除外,甲方有权选择适用较高的违约金。

十五、环境保护、职业健康安全与文明施工

1、乙方应加强自身员工的职业健康安全教育并加强防护,监督施工现场的人员活动、现场设施(无论是由自身提供的还是甲方提供的)和施工过程,及时识别危险源并采取有效控制措施,防止事故发生。施工现场发生重大伤亡事故时,乙方除立即采取有效的措施防止事故进一步恶化外,并应立即将事故情况上报甲方。如在施工中由于乙方的不当或乙方缺乏预见性而发生的伤亡事故和由于乙方管理不善而造成的一切损失,均由乙方自行负责。

2、甲方因为CI标志和施工形象要求,若统一配发安全防护用具或服装、工作卡等,乙方应承担其制作成本。

3、安全文明施工设施与材料及所有劳保用品由乙方自行提供;乙方退场时各种甲方提供的设施和材料需交还甲方,若交还的用品数量与甲方提供的数量相比不足或损坏(特别注明除外),则不足部分按用品的实际采购费用,损坏部分按甲方修复费用赔偿给甲方,由甲方从乙方应得工程款中扣除。

4、在施工区域内,若乙方人员参与打架斗殴等影响甲方形象的事件,不论任何原因,每起事件甲方对乙方收取10000元/次的违约金,由此造成的甲方损失也由乙方承担。

5、要求乙方必须做到:按规定配发劳保用品:手套、口罩、安全帽、安全带等;特殊工种持证100%,具有实际工作经验及应急处理能力;作业面每班清理,材料按规定要求堆码;自动加强安全管理,提高管理人员和工人的安全意识;注意作业细节。

6、乙方理解甲方可能不会及时移交连续的工作面,也理解甲方不能够保证工程是连续不断的进行。乙方不得因该等项目之发生而向甲方进行任何索赔,此外,乙方不能要求甲方需对该等项目达成一致意见作为继续施工的先决条件,否则甲方视为乙方违约,将对乙方收取10000元/次的违约金。

7、乙方必须服从甲方的统一指挥,严禁野蛮施工,对不听从甲方、监理、业主人员指挥的,甚至采取威胁、恐吓、殴打行为的,甲方将收取100000元/次的违约金。对乙方堵工地大门、堵甲方、监理、业主办公室大门等恶劣行为,甲方将收取100000元/次的违约金。

十六、不可抗力

1、本合同任何一方因地震、爆炸、战争等不可抗力事故,未能履行本合同条款,不构成违约或索赔之原由。

2、遭受不可抗力事故一方须及时通知另一方,以便双方合理解决有关合同问题。

十七、合同内容的变更与解除

1、乙方不能满足工期、质量或业主对承包范围有调整(变更),甲方有权调整合同承包的内容,乙方无权要求任何补偿,并继续完成履行其余合同内容。

2、甲方认为有必要时,以书面函件通知乙方解除合同,自乙方收到函件之日起,本合同解除。合同解除后,甲方根据乙方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后,支付乙方剩余工程款。

3、合同解除后,乙方应无条件立即退场,妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,并按本合同第十一条约定同甲方办理已完工程结算手续。

十八、争议仲裁

本合同履行过程中如发生纠纷,双方首先友好协商。如协商不成,任何一方均有权向重庆仲裁委员会申请仲裁,因仲裁行为产生的律师费、保全担保费等所有费用由申请方自行承担。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址:

甲方:重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼;

乙方:。

如任何一方未在本条款确认送达地址的,该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。

纠纷发生后,任何一方均可依据《民事诉讼法》第一百条和第一百零一条申请人民法院保全对方的财产。申请财产保全的,应当有确切的证据证明被保全的一方存在使裁决难以执行的行为,否则,自保全申请之日起,申请保全的一方每日应按保全申请金额的万分之六向对方承担惩罚性违约金,直至保全措施被解除之日为止。被保全的一方如能证明其账户余额扣除保全申请方的保全申请金额后,仍大于该保全申请金额的,应当视为不符合保全申请条件,保全申请人应当按本条约定承担惩罚性违约责任。

双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

1.单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

2.调解要求停止合同工作,且为双方接受;

3.如甲方(我方)与业主的合同终止,本合同无条件同时终止,双方对此互不承担违约责任。

十九、文件送达地址

为了更及时收发双方来往函件,经甲乙双方约定,双方收发电子函件邮箱地址如下:

甲方:********98@qq.com%EF%BC%9B%E4%B9%99%E6%96%B9">********8@qq.com;乙方:。只要甲方向乙方的收发文邮箱发出了文件或工作指令,视为甲方已向乙方送达了相应的文件或工作指令。

纸质版函件送达地址如下:

甲方:结算办理前:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目部;结算办理后:重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼;

乙方: 。

电子函件与纸质函件将具有相同的效力。

只要甲方向乙方的收发文邮箱发出了文件或工作指令,视为甲方已向乙方送达了相应的文件或工作指令,乙方已收到甲方发出的相应文件或工作指令。

二十、未尽事宜

本合同未尽事宜须经合同双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

二十一、合同份数及合同有效期

本合同一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份,双方签字盖章后生效。合同条款履行完成后,本合同自行终止。

以下无正文

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人:         法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

时间: 年 月 日

附件一:安全生产费用投入计划清单
附件二:安全管理协议书

安全管理协议书

甲方:中国建筑第二工程局有限公司 (以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经协商,甲方和乙方双方在已经签订的《防水工程专业分包合同》框架范围内,另签订本安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。

一、双方共同责任

1. 双方共同遵守国家安全法律法规、标准、规程、规范。

2. 双方共同遵守中建二局各项安全生产规章制度,贯彻执行中建股份公司安全管理手册和程序文件。

3. 安全管理目标

(1)杜绝重伤和死亡生产安全事故(包括火灾、交通、中毒、机械等),遏制轻伤事故的发生。

(2)住建部网站“事故快报”栏通报事故:0起。

(3)确保不因安全生产问题导致甲方安全生产许可证被暂扣或甲方被省级建设行政主管部门区域停标。

(4)不出现社会影响较大的火灾事故;不出现职业健康损誉事件;杜绝辐射事故。

(5)完成甲方安全创优目标。

二、 甲方的安全责任、权利和义务

1.合同约定管理

(1)甲方与乙方签订分包合同的同时,应当签订“安全生产管理协议书”,以明确双方安全管理责任界定、事故责任追究、分包安全业绩指标及考核办法等内容。

(2)甲方应建立项目安全管理制度,并对乙方进行宣贯和交底。

(3)对于乙方拒不履行其安全生产主体责任和合同安全义务、拒不整改安全隐患,情节严重的,甲方有权将该乙方列为公司“安全重点监管单位”并限制其投标活动;监管期内仍无明显改进的,将该乙方纳入公司合格分供方名录“黑名单”中,禁止其投标活动。

2.安全生产费用投入

(1)甲方按照安全法规和合同约定,保证安全资金投入。甲方严格按照合同中的安全费用清单月度考核支付,如发现乙方克扣安全费用、安全防护滞后、降低安全标准的,甲方有权扣除相关费用用以采取补救措施。

(2)甲方负责查阅乙方安全费用台账和票据,核实安全费用投入、使用的真实性,做到安全费用具有可追溯性。

3.安全教育和安全技术交底

(1)甲方应监督乙方对作业人员三级安全教育的开展情况。

(2)甲方应对乙方作业人员进行入场安全教育,定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度、操作规程、事故警示的过程教育。

(3)甲方应对乙方人员进行安全技术交底,使乙方了解分部分项工程的安全技术管控措施,并督促乙方予以实施。

4.劳动防护用品

(1)甲方购买劳动防护用品须在局劳动防护用品合格供应商名录中选择,并保证产品合格。

(2)“三宝一器”(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器)由甲方统一采购,禁止乙方自主采购,其他劳动防护用品由甲方主导采购。

5.安全验收

(1)甲方应对进场物资、设备设施、安全防护用品实行安全验收制度,验收合格后方可投入使用。

(2)甲方组织危大分部分项工程验收,验收合格并签字后方可进行下道工序施工。

6.检查监督

(1)甲方应按要求组织开展例行检查、专项检查和领导带班检查,发现隐患须及时采取措施予以消除。

(2)甲方有权对现场严重隐患和违章作业、违章指挥进行制止,包括使用停工、违约金、限制投标、终止合同等方式。

7.事故应急

(1)甲方按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

(2)事故发生后,甲方应立即派人赶赴现场指挥救援和善后处理工作,采取有效措施,防止事态扩大,减少人员伤亡和财产损失,降低社会影响。

(3)事故应急结束后,甲方按合同约定与乙方就事故经济损失进行分割。

三、 乙方的安全责任、权利和义务

1.分包单位准入要求

(1)资质要求

1)分包单位必须持有效安全生产许可证和与其所承包工程相符的施工资质。

2)乙方应成立项目安全生产领导小组,项目负责人、专职安全生产管理人员需持建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证上岗。

(2)乙方专职安全员配备要求

1)劳务分包专职安全员配备:工人在50人以下的配备1人,工人在50人以上200人以下的配备2人,工人200人以上的至少3人且不少于工人总数的5‰。

2)专业分包专职安全员配备:合同额5千万元以下的配备1人,合同额5千万元以上2亿元以下的配备2人,合同额2亿元以上的至少3人。

3)乙方专职安全员每天班前必须到甲方安监部签到或打卡。

4)乙方应按要求足额配备专职安全员,否则甲方有权责令乙方限期整改,人员缺岗期间按每人350元/天从当月工程款中扣除。

2.劳务用工管理

(1)乙方具有安全生产责任主体资格,必须与每个工人签订劳动合同,应为其购买工伤保险,并上报甲方留底;如乙方不与所雇佣作业人员签订劳动合同,所造成的经济及法律责任全部由乙方承担。

(2)乙方所有人员年龄必须符合国家法定要求,并且均需体检合格。特别是所有持有效证件的特种作业人员和大龄作业人员(55≤男士≤60,50≤女士≤55),无当年二级及以上医院体检报告/健康证明,甲方不予备案,禁止入场。擅自入场的,除了给予重罚外,还应承担由此产生的一切后果。

(3)乙方须严格按照甲方要求有效组织所有班组开展工人班前安全教育会,督促工人签订甲方制定的《安全承诺书》并执行。

3.安全教育与安全技术交底

(1)乙方应对所雇佣作业人员进行安全生产三级教育,并在教育卡上盖鲜章,对教育的真实性负责。

(2)乙方应按照甲方要求组织相应人员参加安全技术交底会,并保证按交底要求开展生产活动。

4.劳动防护用品

(1)生产过程中,乙方从业人员必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品。

(2)乙方不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

5.安全验收

(1)乙方应参加甲方组织的与乙方关联的安全物资、机械设备、安全设施的验收工作,并对不合格事项按甲方指令进行整改到位。

(2)乙方应参加甲方组织的危险性较大分部分项工程验收,对缺陷项按甲方指令进行整改到位。

6.安全隐患治理

(1)乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,不强迫工人超时间、超负荷作业。

(2)乙方严禁擅自拆除或破坏安全防护设施,确因施工需要,必须经甲方安监或技术人员现场确认同意,并采取补救措施。对甲方提供的安全设施不能保证安全时,应及时提出建议或整改要求,并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。

(3)在施工期间乙方必须执行甲方安全规章制度和正确管理要求,督促本单位员工自觉遵守,对于甲方检查出的安全隐患,乙方必须认真整改,因整改不及时、不到位产生的事故后果由乙方承担。

(4)乙方不能保证所施工区域安全隐患及时消除的,不能做到“工完场清”、文明施工的,甲方可以另行安排第三方实施,费用由乙方支付,并可加倍处罚。

7.事故应急

(1)发生事故时,乙方事故现场管理人员须立即向甲方项目负责人报告。

(2)事故发生后,乙方须积极配合现场救援和善后处理工作,采取有效措施防止事态扩大,减少人员伤亡和财产损失,降低社会影响。

(3)事故应急结束后,乙方应按合同约定与甲方进行事故经济损失分割(包含财产损失、工伤赔偿等)。

(4)乙方作业人员在甲方施工围挡外发生的任何事故,均由乙方自行处理,并承担全部责任。

8.事故调查处理

1、乙方在甲方施工围挡外发生的任何事故,均由乙方自行处理,并承担全部责任。

2、在甲方施工围挡内,乙方导致的一切(含第三方)人员伤亡、财产损失及费用增加,均由乙方自行协调处理,且相关费用均由乙方自行承担;如果乙方拒绝处理或处理不善,导致第三方人员直接请求甲方协调或者给甲方工作造成不便,则甲方有权代为处理,由此产生的全部费用甲方均有权直接从乙方工程款中扣除,乙方对此无异议。 安全事故责任划分: 在甲方施工围挡内,乙方导致(含第三方)人员伤亡、财产损失及费用时,由此给甲方造成的损失均由乙方承担,另外甲方有权按照如下原则对乙方收取违约金:1)单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元,保险理赔为B万元,实际损失C=(A-B)万元,甲方对乙方收取的违约金如下: (1)C≤10,则甲方向乙方收取0.7×C万元的违约金,违约金直接在乙方工程款时予以扣除; (2)C>10,则甲方向乙方收取0.5×C万元的违约金,违约金直接在乙方工程款时予以扣除。

3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,由乙方自行承担相应后果和经济损失。

4、乙方在运输材料过程中,与第三方发生安全事故,造成伤亡或财产损坏的,由乙方自行承担相应后果和经济损失;第三方造成乙方伤亡或财产损坏的,由乙方与第三方自行解决纠纷。

5、乙方的车辆进出工地,必须服从甲方的指挥,文明驾驶,若车辆对甲方的财产(大门,门禁系统,围挡等)造成损坏的,由乙方自行承担相应后果和经济损失。

6、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,承担相应后果和经济损失。

7、由于甲方主要责任造成的伤亡事故,乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故,甲方有权要求乙方承担违约责任。

8.事故处理

(1)业主(甲指分包)分包单位:非第三方原因造成乙方发生的安全事故,由乙方承担一切责任、损失和后果;因第三方造成乙方发生的安全事故,由甲方组织各方按侵权责任大小协商处理。

(2)自有分包单位:甲方自有分包单位发生的安全事故,事故费用、善后处理按主合同约定执行。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定(委托)代表:法定(委托)代表:

签订时间:年月日


附件三:质量管理协议

质量管理协议

(□劳务分包■专业分包□甲指分包□物资设备供货单位)

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

根据双方签订的《深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目防水工程专业分包合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容,经甲乙双方友好协商,就本工作质量管理达成如下协议:

一、质量目标:满足总包对单位工程的质量目标要求,杜绝一般及以上质量事故的发生,杜绝使用伪劣冒牌物资设备。

二、甲方的权利、责任与义务

1、负责制定分包工程(采购物资)的质量管理目标、管理要求及验收标准。

2、负责督促分供方建立健全质量保证体系并督促其有效运行。

3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。

4、负责对分供方进行质量技术交底。

5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。

6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。

7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。

8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查,对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。

9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核,并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。

10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。

11、负责审核分供方提交的请款报告。

12、负责组织质量隐患的调查处理。

三、乙方的权利、责任与义务

1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。

2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。

3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。

4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书(含管理人员上岗证及继续教育证明)。

5、对提供的产品(或分包工程)质量负责,保证达到质量目标要求,接收总包的考核、奖罚。

6、配置专职质量管理人员,50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员,50~200作业人员的分包要配置2名质量员,200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。

7、及时向甲方提交原材料材质证明(含过程管控资料),认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。

8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。

9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。

10、根据总包要求按时提交产品样品(工序样板)供总包组织相关人员审核。

11、组织入场教育和班前教育活动,教育率100%。

12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。

13、负责做好自身工作的成品保护,不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。

四、违约条款:

1、无论何种原因,乙方出现提交的产品(工程质量和物资设备)不符合验收标准,除进行返工(退货),还有赔偿甲方的损失(工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失),乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。

2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗,甲方有权对乙方收取2000元/月的违约金。

3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》,有权提出整改、返工等要求;乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位,未及时整改回复,甲方有权对乙方收取2000元/次的违约金,同时乙方必须限期整改到位并回复甲方,直至达到甲方认可。

4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动,乙方应积极参与配合;甲方组织的工程质量例会和质量专项检查,乙方不得无故缺席,未征得甲方同意而无故缺席,甲方有权对乙方收取500元/次的违约金。

5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题,甲方有权对乙方收取10000元/次的违约金。

6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查(含第三方检测)中排名倒数前三的,甲方有权对乙方收取10000元/次的违约金。

7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如:结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如:结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等,甲方有权对乙方收取5000元/次的违约金。

8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报,或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响,甲方有权对乙方收取100000元/次的违约金。

9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上“芙蓉奖”或“鲁班奖”奖,甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。

三、其他约定:

1、本协议中所涉及的甲方制定的相关项目质量管理文件,甲方已向乙方做出了全面的告知,乙方已充分了解并予以了认可,并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。

2、本协议书与工程承包合同具有同等效力,若过与主供应合同相关条款不一致时,按照较严的条款执行。

3、本协议一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份,经各方签字盖章后生效,生效时间同分包合同保持一致。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间:年月日

附件四:消防安全管理协议

消防安全管理协议

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

工程名称:深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目

工程地点:贵州省龙里县谷脚镇王关村

为加强施工现场文明施工、安全管理,对分包方文明安全施工进行管理、监督,有效地预防、控制火灾事故的发生,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和当地建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工消防安全达成如下协议,协议未尽事宜双方按照国家和地方的有关法律、法规、条例、规范、规程办理。

一.分包项目开竣工时间

自 年月日至年 月日

二.管理目标

杜绝发生重大火灾责任事故;杜绝因火灾事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。

三.安全管理责任人

总承包单位:(岗位证书号:)全面负责文明安全施工管理工作,(岗位证书号:)为专职或兼职消防安全管理员。

分包单位:(岗位证书号:)全面负责文明安全施工管理工作,(岗位证书号:)为专职或兼职消防安全管理员。

四.协议内容、双方责任

总承包单位

1、签定工程项目消防安全管理协议书的同时,向分包方提供总承包单位的文明施工、安全管理规章制度一份,供分包方组织学习。

2、坚持教育领先,预防为主的方针,对进场工人进行安全教育,根据参施人员的思想动态、安全知识、操作技能情况,对分包人员进行培训、考核,提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、当地的有关法律法规规定和总承包单位制定的文明安全施工管理的各项规章制度。

3、在涉及现场用火或消防安全的分项施工前,对分包单位承担的施工项目进行安全技术交底。

4、总包方有权对分包单位的施工作业情况进行安全检查,对分包方的违章、违纪和安全隐患进行纠正和处罚,并责令整改。分包方整改不力或不进行整改,有权停止分包方施工。

5、根据施组中的施工现场平面布置和现场的具体实际情况,合理划定施工生产和生活责任区,划分到分包单位,按当地政府文明安全工地的标准进行检查和监督落实。

6、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,提供的安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和当地的有关标准。完全因总包方的安全设施、设备不良造成的事故,应由总包方负责。

7、协调各分包方之间配合,安排施工时间、作业区域和机械设备使用。

8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

分包单位

1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。

2、分包方必须熟悉并能严格执行《安全生产法》《建筑法》《安全生产管理条例》以及当地的《建设工程施工现场管理标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关施工安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

3、分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包单位的安全技术交底,将交底内容落实到每个操作人员,经常对所属工人进行深入细致的安全教育,施工过程中进行安全自检,及时发现、纠正、消除安全隐患,确保施工安全。

5、分包方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6、分包方必须执行安全生产检查整改制度,安排专职、兼职的安全管理人员对现场作业进行安全、消防检查。

7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

8、分包方必须执行安全生产的消防设施、设备验收制度。

9、分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。

10、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

11、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

12、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄(五十五岁)及身体有残疾、缺陷不适合从事建筑施工的人员参加施工,禁止使用童工和未成年工。

(一)进场手续

1、进场后提供单位资质、营业执照、施工安全许可证、注册备案手续、人员花名册、专业管理人员上岗证、特殊工种操作证报总承包单位备查,并与总承包单位签订文明安全施工管理责任协议。

2、按照当地对施工企业的管理规定,及时办理工人相关证件。

(二)现场管理

1、按照总承包单位划分的施工责任区、生活区、加工区,按当地文明安全工地的标准管理所属区域。

2、施工使用的材料按照总包单位指定地点,负责堆放整齐(高度不超过1.5米),设有明显的材料标识。易燃易爆、化学危险品必须设专库存放,确保安全,严防火灾、爆炸事故的发生。

3、执行总承包单位的生活区(含食堂、宿舍、厕所)管理制度,认真搞好卫生,保持整洁干净。严禁在生活区使用“电热器具、煤炉”等易引发火灾事故的器具。

4、按照施工现场平面布置图,设置现场消防栓和消防器材。现场易燃易爆物品存放区(库)周边,必须设置消防水源或足够的消防器材,以保证发生紧急情况时自救使用。

5、在施工程高度超过20米的,必须设置临时消防立管,管径要求不小75mm,建筑物每层设消防栓口,配备水龙带和水枪。临时消防立管应在正式消防系统使用后方可拆除。

6、未经总承包单位批准,严禁在工程内住人或设仓库。现场严禁住宿非施工人员或家属(老人、女性、小孩),违反此项规定总承包单位有权停工和处罚。

7、严禁挪用、破坏、损坏总承包单位提供的消防安全设施、器材,损坏的负责维修,严重的要赔偿或接受处罚。施工中需拆改以上现场设施,必须报总承包单位同意并安排专人负责施工。

8、施工现场范围内严禁吸烟,分包单位坚持日常进行班前安全教育,安全人员进行现场检查,发现工人违章进行教育、处罚,杜绝类违章。

9、根据总包单位要求,在现场重点消防管理区域和消防设施设备处,设置消防安全标志牌。

10、施工用水不得使用消防系统,防止消防系统失压不能正常使用。

(三)施工管理

1、现场动用明火施工作业(电气焊、喷灯等)必须办理动火审批手续,并按要求配备监护人和消防器材。现场开具的动火证当日有效,施工区域和作业项目发生变更,必须重新开具动火证。

2、现场动用明火作业的操作人员,必须是经过有关部门培训合格,已取得上岗证方可上岗。申请动火证时出示原件审核后方可开具动火证。

3、未经总包单位批准,严禁在施工现场使用煤或其他燃料动火取暖或施工使用。

4、分包的焊机、气割设备、防水喷灯等涉及动火作业的机具设备,进场和使用前必须进行安全检查,保证安全性能完好。防止因机具设备引发事故。

5、现场防水、油工作业使用易燃易爆材料的,不得在在施工程内存放大量上述材料,携带当日或当班工作使用量。作业时必须与动火作业项目保持安全距离,严禁在垂直方向同时进行交叉作业。

6、现场的结构临边、洞口动火作业,必须对临边洞口采取有效防护、兜挡措施 ,防止火花、焊渣坠落引发火灾。

7、分包单位使用的电焊机一、二次线必须使用合格的电缆,两头接线处使用压线设备接牢,一次线长度不得超过5米,二次线长度不得超过30米,一二次线端必须有良好的防护罩和接地装置。电焊机必须使用焊机专用漏电保护器。

8、分包单位使用的氧气、乙炔瓶焊割设备必须使用具有相关资质供货单位的合格压力容器瓶体和焊割具,保证使用过程中,气瓶的压力表、气管、回火防止阀性能良好,无破损情况。

(四)生活区管理

1、分包单位的食堂必须按照总包单位的图纸进行布置,使用的燃气设备必须是具有相关资质的单位提供的合格产品,燃气瓶与大灶不得在同一房间内,应存放在操作间以外的房间。

2、食堂使用的大功率电气蒸饭车或燃气蒸饭车要确保安全,电气蒸饭车要有专用的开关箱控制,按照“一机一闸,一箱一漏”标准设置。燃气蒸饭车的燃气瓶不得存放在同一房间内。

3、食堂及储物间内严禁住人,严禁使用炉具或电热器具。

4、宿舍区内严禁任何形式的用火,此部位的用火作业不予批准。严禁使用炉具或电热器具。

5、宿舍区用电实施日检制,总包单位的安全人员、电气工长、分包单位的安全人员、电气工长要每天进行用电安全检查。发现“私拉乱接”违章用电情况,立即进行拆除和处罚,保证用电和消防安全。

6、按照当地政府相关规定宿舍楼要设置消防安全通道,配备足量的消防器材,保证发生火灾时的人员逃生和自救。

五、违约

1、根据本协议约定,若分包单位违约,总承包单位可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合协议约定条件。

2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。

3、因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济支出。

4、当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。

六、奖惩

1、施工过程中违章施工或存在安全隐患、造成安全事故、环境污染,总承包单位根据当地政府和公司的有关规定,可视情节和造成损失情处予20-50000元惩罚性违约金,从工程款中扣除。

2、发现重大安全隐患,上报总承包单位杜绝了事故发生的、发生事故抢救人员和物资的有功人员总承包单位给予一定经济奖励。

六、发生安全事故的处理

分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。

分包单位人员发生意外伤、残、亡事故,双方应尽力抢救,同时保护好现场,由有关部门进行勘察鉴定,按照有关法律法规处理。不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间:年月日

附件五:物资管理协议

项目总包与分包方物资管理协议

(■劳务分包□专业分包□甲指分包□物资设备供货单位)

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

根据双方签订的《防水工程专业分包合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容,经甲乙双方友好协商,就本项目的物资管理达成如下协议:

一、物资管理目标:满足总包对单位工程严格、合理使用物资及设备的要求,杜绝浪费总包物资材料行为,杜绝使用伪劣冒牌物资及设备。

二、甲方的权利、责任与义务

1、负责要求分包采购物资材料、设备的范围,及对现场甲供物资材料的管理目标、管理要求。

2、负责督促分包方建立健全物资材料、设备的管理保证体系、督促其体系有效运行。

3、对分包方采购的重要工程物资用入主体工程的,要执行样品、样本报批制度,并按相关规定报送项目质保部。

4、负责对分包方材料员进行交底,负责传达公司相关的物资管理文件要求。

5、负责组织分包方进行物资管理专项检查。

6、负责组织分包方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。

7、负责接收和审核分包方提交的各类物资质量证明文件和相关资料。

8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查,对不合格的物资提出整改意见或开具整改通知单。

9、负责检查分包采购的不合格产品做出更换或退货处理。

10、负责对分包进场物资设备进行登记,特别是机具和与我方相交接的物资,项目物资部需建立分包方进场物资验收记录薄。

三、乙方的权利、责任与义务

1、遵守甲方制定现场物资管理的规章制度和规定。

2、负责自有及甲供的材料的堆放,并按照甲方现场文明施工要求码放,贵重材料及易燃、易爆材料存放要专库、专人管理。

3、参加甲方组织的物资管理专题会议和专项检查。

4、参加甲方组织的物资管理交底和教育培训。

5、负责提交本分包单位的材料员备案证明,提供所采购物资材料及设备的资质证书、合格证等资料。

6、对所采购的物资材料负责,保证达到质量目标要求,接收总包的考核、奖罚。

7、配置专职物资材料管理人员,每个分包单位都要配置1名材料员。

8、对于自行采购的用于工程主体上的主要材料,在采购前必须提供供应商的资质证书、营业执照、生产许可证等有关文件,由总包方批准后方能采购。

9、按时落实总包提出的物资整改通知单及物资专题会议的要求。

10、配合总包对物资管理问题开展的调查处理工作。

11、凡乙方自采购的物资、设备,必须达到国家规范、设计标准及业主合同的要求,总包方责任工程师及材料工程师只负责质量的监督及质保资料的管理,以及对进场数量与质量的查验,总包方签认的文件仅做备案使用。

12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。

13、负责做好自有物资材料、设备的保护,不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。

四、违约责任:

1、无论何种原因,若乙方提交的物资材料、设备出现不符合验收标准的情况,除进行退货、如用入施工实体的还要赔偿甲方的损失(工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失),乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。

2、乙方未按要求配置项目专职物资材料管理人员的,甲方有权向乙方收取1000元/次的罚款。

3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的物资管理问题下发《物资整改通知单》,有权提出整改等要求;乙方对甲方下发的《物资整改通知单》需及时整改并回复到位,未及时整改回复,甲方有权向乙方收取1000元/次的罚款,同时乙方必须限期整改到位并回复甲方,直至达到甲方认可。

4、甲方组织的工程物资材料专项检查等活动,乙方材料员不得无故缺席,未征得甲方同意而无故缺席,甲方有权向乙方收取1000元/次的罚款。

5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的物资材料问题,甲方有权向乙方收取1000元/次的罚款。

6、因乙方人员对甲方管理人员进行威胁、辱骂、殴打等行为,甲方有权对乙方收取10000元/次的罚款,并追究其法律责任,同时因此导致的一切后果概由乙方负责。

三、其他约定:

1、本协议书与工程承包合同具有同等效力,如果与主合同相关条款不一致时,按照较严的条款执行。

2、本协议一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,经各方签字盖章后生效,生效时间同分包合同保持一致。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间:年月日

附件六:材料管理协议

项目材料管理协议

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为保证深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目材料的管理,明确职责,分清业务,本着平等互利的原则,经双方协商,现就深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目材料管理达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。

1、总则:

1.1 劳务承包人应委派专职物资管理人员负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。

1.2 劳务承包人物资管理人员应服从项目业务管理部门的管理工作。

2、供应管理

2.1 钢筋、商品砼及招标文件、招标答疑中明确的须由劳务发包人购买的材料由劳务发包人供应,其余材料由劳务承包人自购。

2.2 材料计划由劳务承包人提供,劳务发包人审核并最终确认,但超过合同约定用料量,超量部分由劳务承包人全部承担。

2.3 验收与保管

2.3.1 劳务承包人负责现场领用材料(如钢筋、钢管、扣件等)的验收及保管,劳务承包人领用的材料丢失、损坏由劳务承包人负责。

2.3.2 劳务承包人须委派专职物资管理人员负责对进场材料的数量和质量进行验收、做标识,并与项目办理领料等相手续及本队的现场材料管理工作。

2.3.3 劳务承包人专职材料员必须每天上午9:00前到劳务发包人物资部办公室汇报前一天的工作,并对后面的工作提出计划和建议。

2.4 领料管理

2.4.1项目为劳务承包人提供的材料实行限额领料,由劳务承包人依据预算限额和样板量限额编制限额领料量,经项目审核后,作为限额供应量。

2.4.2对采用新工艺、新技术、新材料的分项工程,劳务承包人按样板定额量作为限额领料依据,样板定额量由生产、技术、预算及施工人员对具体工程的单位进行理论测定和实际操作确定。

2.4.3限额领料的结算。劳务承包人具体项目完成后,经项目工长、质检部门、项目成本计划部经理、项目生产经理验收合格后,由物资部门根据有关台帐和记录进行节奖超罚结算,项目经理审定后,进行兑现。材料如节约按项目与劳务承包人5:5的比例进行分成,超耗部分劳务承包人按市场价加10%的运输及管理费承担该项费用。奖励或劳务承包人承担的费用,项目在当期核算当月工程进度款中进行奖励或扣除。所有材料的限额领用,均依据双方签订的协议为准。

3、现场管理

3.1钢筋

3.1.1加工好的钢筋经劳务发包人材料员、劳务承包人材料员共同签字验收,如因清料、使用错误发生的损失均由劳务承包人承担损失,每月统计在劳务承包人当月工程款中扣除。

3.1.2钢筋的增补。所有的补筋单须由劳务承包人项目经理签认说明原因、项目工长、项目成本计划部经理、项目生产经理确认签字后,报项目常务副经理批准后方可加工。如因劳务承包人原因造成的损失每月统计在劳务承包人当月工程款中扣除。双方费用按第2.4.3条进行处理。

3.2劳务承包人材料

3.2.1劳务承包人自行采购使用的材料,由劳务发包人质检、物资部门检验,检验合格后方能在工程中使用,不合格必须马上退场,并承担引起的相应损失。

3.2.2如应由劳务承包人负责采购的材料,劳务承包人未能采购而从劳务发包人仓库领用,劳务发包人将按(劳务发包人采购单价+3%的采保费)×领用量收取劳务承包人费用,该费用在劳务承包人当月工程款中扣除。

3.2.3劳务发包人提供的钢套筒等材料,劳务发包人按总计划量提供,增补的量由劳务承包人项目经理签认说明原因、项目工长、项目成本计划部经理、项目生产经理确认签字后,报项目常务副经理批准后方可领料,双方费用按第2.4.3条进行处理。因质量问题无法使用的套筒必须及时退回,如发现劳务承包人有浪费行为,所造成的费用在劳务承包人当月工程款中按实际给予扣除。

3.2.4所有机具须为正规厂家的合格产品,并将合格证登记台帐,机具使用前必须经项目安全部门检验合格后方能使用,使用过程中机具损坏应及时修理,不能使用的需马上报废,严禁使用带病机具,以防造成现场施工延误,违者将由安全部按有关条例加倍处罚。

3.3周转材料

3.3.1现场使用周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求分规格、尺寸堆码整齐。

3.3.2 现场闲置周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求及时退还,并办理退还手续。

3.3.3 上述(3.3.1+3.3.2)所产生人工费由劳务承包人承担,如劳务承包人未按照劳务发包人要求堆码或及时退还,由此造成的损失劳务发包人将根据材料市场价和窝工情况对劳务承包人进行相应处罚。

4、现场监督

劳务发包人材料员将每日在现场检查料具的使用情况,对违规使用、随意损坏、浪费的现象将按公司及项目有关规定对劳务承包人进行处罚。对材料堆放不整齐、未做到工完场清的将给予书面整改,如劳务承包人未及时整改或整改不到位的将按有关文明工地处罚条例进行处罚,并承担由此造成的安全事故责任和损失。劳务承包人对上述检查或处罚应无任何异议,否则,项目对劳务承包人另行处惩罚性违约金1000元/次。

本协议与合同具有同等效力,如与合同发生抵触以本协议为准。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订时间:年月日

附件七:治安管理承包协议

治安管理承包协议

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为了加强企业内部治安管理,维护本单位生产、工作、生活秩序和公共安全;预防和打击各类违法犯罪活动,确保企业施工生产任务的顺利完成,特制定本承包协议。

1、劳务承包人必须严格遵守《中建二局外部劳务队伍治安管理暂行规定》和本承包协议的条款。

2、劳务承包人必须呈报队伍人员花名册,做到三证(暂住证、计划生育证、外出劳务许可证)齐全。

3、劳务承包人作业人员不准在单位内部寻衅滋事、打架斗殴、酗酒赌博、吸毒和卖淫嫖娼,一经发现,不论何种原因甲方有权收取乙方20000元违约金,造成事故的移交有关部门处理。

4、劳务承包人作业人员不准在施工现场留宿闲杂人员和男女混住,一经发现给予500元惩罚性违约金。

5、劳务承包人作业人员不准留宿、窝藏、包庇,使用违法犯罪嫌疑人,违者收取5000元的违约金,并移交公安机关处理。

6、劳务承包人作业人员不准私拉、接电线和违章用电。易燃易爆部位附近一律严禁烟火,违者收取1000元的违约金,造成事故的移交有关部门处理。

7、严禁劳务承包人作业人员偷盗施工现场的物质设备,零部件或其他企业财产,一经发现收取3000元的违约金,并移交公安机关处理。

8、施工现场设立的警告牌、警戒铁丝、消防设施和其他安全设施未经允许,不得私自搬动、挪用和任意拆除,违者收取3000元的违约金。

9、劳务承包人应成立治保组织和民调组织,协助处理本队伍的治安和矛盾纠纷的调处工作。

10、若有违反承包协议的有关条款,劳务承包人负责人必须接受深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目的处罚(惩罚性违约金由项目保卫负责人出单据,财务部在劳务分包商工程款中扣除)。并根据情节轻重和损失大小,分别给予当事人或劳务分包商接触协议,赔偿损失等处理,直至追究其法律责任。

11、本承包协议经双方签字后即生效。

以下无正文。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

合同签订时间:年月日

附件八:分包方环保保证书

分包方环保保证书

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

本保证书作为双方已签订的分包合同的附件,与分包合同具有同等法律效力。分包方保证在施工过程中全面遵守以下条款,否则甲方有权按国家、地方及甲方的有关规定对分包方进行处罚直至解除合同。

一、严格执行甲方项目组制定的环保方案以及甲方制定颁发的有关环保方面的各种规章制度,遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规定。

二、确保甲方管理体系文件中有关环境保护方面的程序和规定的执行。

三、加强对施工人员在环保方面的培训教要育,增强环保意识,对对于在环保方面不能满足甲方要求的人员,甲方有权随时要求分包方予以辞退或更换。

四、如分包方在施工中违返有关环保规定,甲方有权要求分包方停工整改、返修或返工。

五、因分包方违返环保规定而被当地有关管理部门惩罚性违约金,以及因停工、返修、返工等所造成的甲方双方的一切损失,均由分包方承担。

以下无正文。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

合同签订时间:年月日


附件九:现场签证管理流程

现场签证管理流程

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为了规范现场签证管理,便于工程施工进度、质量、安全处于有序、受控的状态,同时满足现场其他方面要求,特制定本现场签证管理流程协议。按甲方最新签证管理办法执行。

1、若甲方需要使用零星用工,需办理合同外签证。甲方申请部门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》,甲方申请部门领导、商务经理、执行经理/项目经理审批后通知乙方安排相应人员,若未按要求申请或未经甲方相关领导审批擅自使用零星用工,甲方商务部有权不予办理结算。乙方人员于甲方通知后12小时内到达甲方指定现场,若未按时到达,甲方有权扣除乙方本次用工费用的20%。签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》,经甲方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据。

2、现场发生的签证,乙方须于当日提出并办理完签证申请,于工作内容完成后3日内完善相关签证手续,过后不补,费用由乙方承担。

3、由于乙方原因造成的签证不及时,甲方将不予办理结算,由此造成的损失由乙方自行承担。

4、本承包协议经双方签字后即生效。

以下无正文。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

合同签订时间:年月日


合同外签证工作指令

工程名称


工作指令编号


合同编码


楼栋编号


分包单位


签证部位


施工期限

年 月 日 至 年 月 日

施工部位及工作内容:

签证原因或依据:

预计工作量(或工日): 申请人: 申请部门经理:

扣工方确认


相关描述:

计价依据: □合同价格

□计日工作

□合同外约定

商务部经办人:

商务部经理: 分包单位负责人:

项目生产经理:

项目商务经理:

项目执行经理:

项目经理:

备注;分包方必须保留好完整的相关记录,并及时发送我方以备审查、校核和现场验证。一式两份,各留存一份。


合同外签证工作记录汇总表

工程名称


汇总表编号


合同编码


工作指令编号


分包单位


楼栋编号


施工期限


施工部位


施工部位及工作内容:

签证记录:

1、人工:

2、材料:

3、机械:

4、其它:

记录人:

附件:每日记录单 分包单位负责人:

签 证费 用汇 总

经办人:

扣工方确认


申请部门经理:

项目商务部:

项目生产经理:

项目商务经理:

项目经理:

项目管理部经理:

备注:各分包完成相应工作内容后,三天内必须报到商务部,三天内未上报视为自动放弃该签证。一式两份,各留存一份。


合同外签证现场记录单

工程名称


汇总表编号


合同编码


工作指令编号


分包单位


学校编号


施工期限


施工部位


记录人:

日期: 年 月 日

附件一:

签证附件

(数据、照片)


附件十:总包、分包单位临时用电管理协议书

总包、分包单位临时用电管理协议书

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为加强施工现场临时用电安全管理,认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,保护职工生产过程中的安全和健康,确保国家财产安全和本工程的顺利实施,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)和JGJ59—2011的有关规定,结合本工程建设需要,经甲乙双方友好协商,达成如下安全管理协议:

一、安全生产管理:

1、总包方权利与义务:

(1) 总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准,建立健全施工现场临时用电安全保证体系,对施工现场的安全用电负总责。

(2) 负责制定施工现场的安全用电定理制度,定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作,对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。

(3) 总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。

(4) 总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育,培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。

(5) 总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。

(6) 负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案,并定期组织演练。有权要求分包单位方建立应急救援体系,落实救援措施,建立救援队伍。

(7) 总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。

(8) 参与临时用电工程的“三方”验收,验收合格后方可使用。

(9) 施工现场临电器材应由总承包方负责提供,在合同或承包协议中另有约定的除外。

(10)总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入,并确保临电设施采购质量合格,对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

2、分包方权利与义务:

(1) 分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理,对其承包工程的安全用电负责。分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的,由分包单位承担主要责任。

(2) 乙方必须是具有劳务承包资质的独立法人单位,能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。

(3) 分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法规、规范、标准及各项规定,能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。

(4) 分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式,积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。

(5) 分包方必须建立自身的安全用电保证体系,建立健全安全生产规章制度,制定用电安全技术措施并认真组织落实。

(6) 分包方有教育职工安全用电的义务,并提供合格的临时用电操作人员,持证上岗率要求100% 。

(7) 分包方自有的施工机械和电气设备设施,必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好,各种用电安全防护装臵齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制,保持其始终处于良好的工作状态,并按照建设主管部门的要求进行备案,并做好日常维护保养工作,并做好相关记录。

(8) 分包方使用机械设备和电气设备,要定人、定机、定岗,严格执行操作规程和安全技术交底,不得擅自离岗,严禁酒后作业。

(9) 分包方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾的预防工作。

(10)分包单位的电大作业人员必须配戴合格的劳动防护用品,并懂得正确的佩戴和使用。

(11)分包方必须严格执行“因工伤亡报告制度”,发现事故及时向总承包方及相关部门报告,并积极组协调开展救护和工程抢险工作,不得破坏事故现场,隐瞒不报或者延迟报告。

(12)分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

(13)分包方必须严格按照安全技术交底施工。班组长对本班施工人员的安全工作负直接责任。

(14)分包方要加强宿舍、仓库的临时用电管理,确保用电安全。

(15)分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须先做好事故的善后处理工作。当然总包方对事故的发生负有相关责任时,总包方应积极协助分包方做好善后处理工作。

二、违约:

1、分包方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及总包方的有关安全管理规定,总包方一经发现可下达整改通知书要求分包方立即进行整改,分包方应按总包方要求进行整改,如分包方不按总包方要求进行整改,总包方有权强制停工和经济处罚等措施。

2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任,造成经济损失的由分包方经济支出。

3、因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任,造成经济损失的由总包方经济支出。

4、分包方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查,凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚,问题严重及屡教不改的可解除分包合同。

5、分包方因违章指挥、违章作业被处罚的违约金,应按时交付现金或从工程款中予以扣除。

本协议与双方主合同具有同等效力,主合同到期后,本协议同时终止。

甲方(盖章): 乙方:(盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

合同签订日期: 年 月 日

附件十一:进场安全总交底

进场安全总交底

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,保护国家、企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行,乙方必须认真执行以下要求:

一、贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定;遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。

二、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方负责人必须对本单位职工进行安全生产教育,以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。

三、乙方应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。乙方负责人必须检查具体施工人员落实情况,并进行经常行的督促、指导,确保施工安全。

四、乙方负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、文明施工等各方面工作全面负责。乙方负责人离开现场的应指定专人负责,办理书面委托管理手续。乙方负责人和被委托管理的人员,应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。

五、乙方应按规定,认真开展班组安全活动。乙方负责人应定期参加工地、班组的安全活动,以及安全、防火、生活卫生等检查,并做好检查活动的有关记录。

六、乙方在施工期间必须接受甲方的检查、督促和指导。同时甲方应协助乙方搞好安全生产、防火管理。对查出的隐患及问题,乙方必须限期整改。

七、乙方对各自所处的区域、作业环境、安全防护设施、操作设施设备、工具等必须认真检查,发现问题和隐患,立即停止施工,落实整改。如本单位无能力落实整改的,应及时向甲方汇报,由甲方协调落实有关人员进行整改,乙方单位确认安全后,方可施工。

八、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕交付使用前,甲方须会同乙方共同按规定验收,并做好移交使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

九、乙方与甲方如需相互借用或租赁各种设备以及工具的,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制定有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求,借入单位必须进行检查,并做好书面移交记录。

十、乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、保险装置、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如需拆除变动的,必须经甲方负责人和安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

十一、特种作业及中、小型机械的操作人员,必须按规定经有关部门培训、考核合格后,持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人员,擅自操作电器、机械设备。

十二、乙方必须严格执行防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪做他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得甲方防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班看护。

十三、乙方需用甲方提供的电器设备时,在使用前应先进行检测,如不符合安全使用规定的,应及时向甲方提出,甲方应积极落实整改,整改合格后方准使用,严禁擅自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。

十四、在施工过程中,乙方应注意地下管线及高、低压架空线和通信设施、设备的保护。甲方应将地下管线及障碍物情况向乙方详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有问题或情况不明时要采取停止施工的保护措施,并及时向甲方汇报。

十五、贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。乙方在施工期间发生各类事故及事故苗子,应及时组织抢救伤员、保护现场,并立即向甲方和自己的上级单位和有关部门报告。

十六、(按本工程施工特点进行有针对性的交底)请乙方职工自觉遵守本公司及项目部各项规章制度,配合甲方按按建筑施工检查标准JGJ59-2011要求进行安全生产,按规定的地点作为你方的施工及作业区,物材请堆放到指定地点,并自己做好保管工作,请严格按施工组织设计规定要求施工。

交底方:

甲方: 中国建筑第二工程局有限公司

负 责 人:职务:

接受交底方:

乙方负责人:职务: (盖章)


附件十二:安全生产奖罚细则

中国建筑第二工程局有限公司深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段项目部

安全生产奖罚细则

一、总 则

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强企业对工程项目的安全生产全员管理、全过程管理、全方位管理,实现安全生产的标准化、科学化,保障职工在生产过程中的安全和健康。根据国家、部、省、市的有关法律、法规和规章制度及局的奖罚办法,为保证安全施工、文明生产的顺利进行,结合本项目的实际情况,特制定《安全生产奖罚细则》予以施行。

二、奖 励

安全生产奖励,是鼓励广大职工积极搞好安全生产,杜绝人为事故发生的重要措施。凡在安全生产工作中,成绩突出,具备下列条件之一的班组(个人)给予奖励(包括荣誉奖励、物资奖励或嘉奖)。

1、认真贯彻安全生产方针政策执行各自安全生产责任制和安全生产各项规章制度,有突出成绩的班组或个人。

2、在每周安全生产竞赛活动中,以《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》为考核标准,对劳务分包单位进行打分,根据每周的考核成绩进行月评比,排名第一且每周评分均在90分以上的劳务分包单位。

3、各项安全生产措施落实,安全技术交底清楚并且有针对性,班组安全活动正常,书面资料齐全,在本工地没有发生重伤以上事故的项目。

每周建筑施工安全检查时,各分包单位及班组在落实项目制定的各项安全生产措施方案有效实施,安全技术交底清楚并且有针对性,班组安全活动正常,书面资料齐全规范,在本工地没有发生工事故的班组,项目部对项目相关部门人员奖励200元,劳务分包单位负责人奖励500元,所属的班组长奖励300元班组员物质奖励。

4、在安全生产过程坚持原则,敢说敢管、能管善管,敢于抵制违章指挥,敢于制止违章作业的人员。

5、认真做好本职工作,并能及时发现事故隐患,督促消除和预防重大事故的有功人员。

6、在抢救工伤事故中的有功人员。

7、为确保安全生产积极进行技术革新、发明创造、提合理化建议等,做出突出贡献的人员。

8、在安全生产和文明施工过程中取得显著成绩者。

9、坚持安全生产,并带动大家遵守安全技术操作规程,成绩显著班组或个人。

10、在建设部、市、总公司、局等各级安全检查中,受到通报表扬的,根据实际情况,给予相关人员以一定奖励。

11、无死亡、重伤、轻伤频率低于规定或获得(部省级)文明工地和其它荣誉称号的根据相关规定给予奖励。

12、对在施工现场发现事故隐患并及时举报,经核实避免事故的对举报者给予200元的奖励。

13、安全生产奖励在满足条件之后,由班组(个人)按奖励条件申报,并有书面材料报黔南州零陵区学位建设EPC项目经理部,经考核属实,由经理批准,进行奖励。

三、处 罚

安全处罚是杜绝人为事故发生的重要措施之一,是对违章指挥、违章操作、违反劳动安全生产纪律者惩罚的重要手段。通过安全处罚,可以加强对职工的教育,提高工人的安全意识。加强公司对项目管理,约束违规违纪的人为因素,强化劳务公司、劳务(班组)队伍对安全生产物质投入的督促手段。为此制定如下处罚细则,约束对劳务公司及所属班组人的不安全行为,物的不安全状态的管理。

(一)一般安全纪律规定:

1、进入施工现场不戴安全帽扣款500元/人/次,不扣安全帽带的扣款20元/人。

2、施工人员进入施工现场吸游烟的、未在规定点吸烟点的扣款200元/人/次

3、登高2米以上临边悬空施工作业未系安全带的扣款100元/人。

4、施工部位的“四口、五临边”(“楼梯口”、“电梯井口”、“预留洞口”、“通道口”,“五临边”“阳台临边”、“屋面临边”、“楼层临边”、“上下跑道”、“斜通道两侧边” )要有防护设施,对无防护措施或防护不到位的扣款100元/处。

5、安全防护栏杆(如井架、电梯的基层栏杆维护)、洞口防护盖板、安全防护网、安全防护罩等其他防护设施不得擅自拆除、破坏,否则扣款100元/处。

6、随意破坏电缆防护措施的扣款100元/次。

7、衣服不整、赤膊上岗的扣款50元/人。

8、穿高跟鞋、裙子、拖鞋、光脚上班的扣款50元/人。

9、施工现场随地大小便的:大便扣款100元/次、小便扣款50元/次。

10、施工现场材料未及时清理、未堆码整齐的扣款500元/次。

11、施工队施工部位的文明施工管理混乱的扣款200元/次。

12、登高作业时往上或往下乱抛材料、工具等物件的扣款1000元/次。

13、酒后上岗作业的一般工种扣款50元,特殊工种扣款200元/人。

14、特殊工种无证上岗、无证操作、违章指挥、操作的扣款100元/人。

15、安全警示、警告标志随意拆除、破坏的扣款100元/次。

16、使用不合格的人字梯每处扣款100元。

17、分包单位项目经理、安全员不参加安全检查、安全例会的扣款200元/次。

18、每周无书面班组安全活动记录的扣款200元/次

19、辱骂、威胁、伤害总包管理人员的扣款20000元/次。

20、违反“安全生产六大纪律”、“起重吊装十不吊”、“气焊、电焊十不烧”及规范等规章制度的视情节严重的扣款2000元/次。

21、严禁因任何原因打架闹事,如有发生将对打架双方单位扣款10000元/次。

22、工人未进行三级教育就进场施工的扣款200元/人。

(二)防火规定:

1、未办理动火审批手续、动火点无监火人的扣款200元/次。

2、木工间、材料仓库或其他禁火场所吸烟的扣款500元/次。

3、木工间、材料仓库或危险品仓库未设置警示标志,未配备足量消防器材的扣款200/处。

4、乙炔、氧气瓶未按规定分开存放、运输,乙炔、丙烷瓶没有安装防震圈或回火装置的扣款200元/次。

5、氧气、乙炔、丙烷使用分开未达到5米以上的安全距离扣款200元/次。

6、破坏、挪用消防器材的扣款200元/次。

7、发现一起火情事件的扣款200元/次

8、造成财产损失及人员伤害的火灾事故的扣款50000元/次,情节恶劣的将追究刑责。

(三)脚手架规定:

1、破坏脚手架地基、拉结、扣件等设施的扣款200元/次。

2、外架钢笆片上材料、建筑垃圾堆放未及时清理的扣款200元/层

3、外架拆除时无警戒、无专人监护的扣款200元/次。

4、外架未进行防雷接地保护的扣款200元/栋。

5、未按要求对外架进行四步一隔离扣款200元/处、隔离防护不严的扣款100元/处。

6、外架拉接点未按规范或方案要求设置或拉接点严重偏少的扣款200元/处。

7、未单独搭设电梯或井架卸料通道的扣款200元/台。

8、直接利用外架进行混凝土泵管固定或充做支架的扣款200元/次。

9、外架基础区积水的未采取有效措施的扣款200元/处*次。

10、外架剪刀撑设置不合理或严重变形的扣款200元/处。

11、剪刀撑搭接扣件数量不够或搭接长度不到位的扣款200元/处。

12、立杆或水平杆的接头违反规范要求的扣款200元/处。

13、外架无横纵向扫地杆的扣款200元/处。

14、外架立杆上下不顺直变形的扣款200元/根。

15、上人马道通道板未设防滑条的扣款200元/次。

16、外架钢笆未满铺或四角绑扎不牢的扣款200元/处。

17、随意切割、破坏外架立杆的扣款200元/根。

18、外脚手架未按照规定设立20cm高的挡脚板扣500元/一步(施工层3步)。

19、移动脚手架未经验收使用的扣款200元。

20、组装式移动脚手架搭设完成后,无防倾斜措施的每处扣款200元。

21、移动式脚手架无防护栏杆的每处扣款200元。

22、支模架未按照方案要求搭设的,拒不整改的扣款500元/次。

(四)大中小型机械设备规定:

1、塔吊、井架、物料提升机未进行防雷接地的扣款200元/台。

2、其他施工机械设备、手持电动工具、灯具未进行保护接零的扣款200元/台。

3、施工设备、施工机具传动部位无安全防护罩的扣款200元/台。

4、电焊机一、二次线接线端子无防护档板的扣款200元/次。

5、电焊机无二次降压保护的扣款200元/次。

6、中、小型机械设备带病运转的扣款200元/次。

7、固定设备未采取接地保护的扣款200元/次;

8、无证操作塔吊、外用电梯、物料提升机的扣款500元/次。

9、塔吊、电梯、物料提升机各种极限限位损坏、失效未及时修复更换的200元/处。

10、电梯、物料提升机的附墙装置被擅自拆除的2000元/处。

(五)临时用电规定

1、分配电箱、开关箱保护装置不符合规范要求或装置失灵的的扣款200元/次。

2、临时配电系统接线不规范的的200元/处。

3、违规使用护套线、电话线、塑料硬质线、塑料线、民用插线板的扣款200元/处。

4、固定设备电线未架空或敷设的扣款200元/处;

5、临时移动设备电线在潮湿环境或主通道口未采取架空措施的扣款200元/处;

6、设备未设专用开关箱的扣款200元/处;

7、开关箱保护装置与设备要求不匹配的扣款200元/次;

(六)补充规定:

1、如未按总包要求在规定限期内上报各项安全资料的扣款200元/次;

2、混凝土强度未达到拆模允许值就擅自拆模的扣款2000元。

3、现场在建物内住人的扣款500元/人,携带小孩入住的扣款800元/人。

4、下达整改后不按期整改,又不回复的扣款500元/次。

5、分包专职安全员配置不到位或配置人数不满足要求的扣款6000元/月。

6、对于上级主管部门在检查过程中发现的隐患所产生的违约金项目将在原有的基础上给予分包单位3至5倍的扣款。

7、本安全生产管理及文明施工扣款细则规定包括但不仅限于以上各项,如发现以上条款没有明确规定的不安全、不文明行为或现象视情况而定,给予1000元的扣款,项目部将根据实际情况具体实施。

8、对于施工队现场发生的安全事故,不论大小以及后果的严重程度,项目部有权对施工队的安全管理行为造成的后果进行一定的经济扣款及其他处理办法,具体额度由项目部根据实际情况实施。

注:以上扣款细则,各施工队必须遵守,项目部将以照片或整改通知单证明,所扣款项将直接从施工队当月的工程款中直接予以扣除。本奖罚办法的解释权归项目部,本奖罚办法自2017年12月1日起执行。

中国建筑第二工程局有限公司深高速·茵特拉根小镇

三期工程A组团第2标段项目部

年 月 日

附件十三:项目后勤管理协议

项目后勤管理协议

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为加强中建二局深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目的后勤及生活区的管理,营造一个良好的居住和生活环境,保障施工人员的身体健康和生命安全,根据黔南州建委的有关规定,结合项目实际,经双方协商达成如下协议:

1、生活区由甲方负责管理,仅负责提供住宿,乙方不得损坏甲方提供的生活区财产(如门窗、空调、饮水机等),施工人员退场或富余时要及时如数归还甲方房间及室内设施,归还不够或损坏甲方财产,按原值从甲方支付给乙方的工程款中扣出。

2、乙方负责生活区宿舍内清洁卫生,甲方定期进行检查,检查不合格者每间宿舍惩罚性违约金200元。

3、乙方必须设一名专职后勤管理员,负责本单位生活区的各项管理工作,并积极主动协助甲方后勤管理员做好生活区的整体后勤管理工作,服从甲方后勤管理员的管理。凡未设专职后勤管理员的单位,按每月2000元扣其管理费。

4、乙方应指派专人负责责任区的宿舍及环境卫生的保洁工作,并定期进行消毒、灭蚊蝇工作。

5、生活区内乙方不得私自搭设小食堂,也不得在宿舍内另起灶做饭,违者除了限三日拆除外,另处2000元的惩罚性违约金。

6、甲方要求乙方工人宿舍内的生活用品摆放整齐,毛巾挂放成线,床下鞋摆放成线,安全帽摆放成线。

7、乙方要无条件服从总包单位统一管理,爱护生活区内各项设施,如有损坏必须照价赔偿。

8、乙方应无条件遵守甲方制定的各项后勤、现场、宿舍、生活区、治安消防等管理制度和规章制度。

9、生活区实行封闭管理,出入大门时工人应出示项目的有效证件,禁止外来人员随意进出,对来访人员实行登记制度。

10、生活区宿舍内不得留宿外来人员,特殊情况必须留宿的,必须报项目部主管部门批准。

11、乙方任何人的家属不得到生活区和施工现场居住,发现一个惩罚性违约金500元,并限期离开生活区或施工现场。

12、生活区内的用电设施实行统一管理,宿舍内全部采用36V低压照明供电。

13、生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品,也不得将大型工具及施工材料带入宿舍存放。

以下无正文。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

合同签订时间:年月日

附件十四:民工生活区宿舍管理制度

中国建筑第二工程局有限公司深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段项目部

民工生活区宿舍管理制度

为加强民工住宿及生活区的规范化管理,适应项目生产需要,充分体现项目文明现场形象,创造良好的生活和休息环境,确保员工的身体健康,特制定本规定。

1、凡居住在生活区宿舍的人员,必须持有项目门禁卡和暂住证,必须服从办公室后勤人员的安排和管理。如无门禁卡和暂住证者甲方有权对相关责任劳务单位收取200元/人违约金。

2、生活区严禁家属、小孩和非施工人员居住,违者限期清退,未及时清退的甲方有权对相关责任劳务单位每人收取500元/违约金。

3、生活区的住房由办公室后勤管理员统一安排,任何单位、任何个人不得私撬宿舍房门、强占宿舍,对私撬、强占的单位收取5000元/次违约金,并限二日内退出住房,到期仍未退出的,违约金累加。

4、总包在居住条件许可的情况下有偿向主体分包劳务安排住处,每间宿舍人员应按总包要求安排8-10人居住。

5、宿舍内严禁男女混居,违者对混居者收取200元/人违约金,并对该单位收取1000元违约金(每一起),并限期搬出。

6、宿舍内严禁私自乱拉乱接电线,不得破环室内正式电源线路,违者对该宿舍收取200元/次违约金,同时对该单位收取500元违约金。

7、宿舍内严禁私自使用电饭锅、电炒锅、电磁炉、电取暖气、热得快、碘钨灯等超过100瓦的电器,违者收取200元/次违约金,并没收其电器,同时每一起收取该单位500元违约金。

8、宿舍内的地面、铺面整洁卫生,牙具毛巾、洗漱用具等生活物品按规定地点摆放整齐,不符合要求的第一次教育,第二次收取该宿舍200元违约金,同时收取该单位500元/间违约金。

9、在宿舍内严禁卧床吸烟,随意乱扔带火的烟头,违者收取50元/次违约金。宿舍地面不能有烟头,发现一个收取10元违约金。

10、严禁在生活区打架斗殴,凡发生打架斗殴事件,首先对当事人所在单位进行处罚,3人以下收取2000元/次违约金,3-10人收取5000元/次违约金,10人以上收取10000元/次违约金,凡参与打架人员均收取500元/次违约金,并清退出场,情节严重的移交当地公安机关处理。

11、生活区宿舍内的设施不得随意更改、挪用,损坏公务照价赔偿,并视情节收取100-500元/次违约金。

12、宿舍内严禁存放易燃、易爆、有毒异味物品,违者收取500元违约金。

13、积极做好防火,防盗工作。贵重物品、现金等严禁存放在舍内,离开宿舍时必须做到关窗锁门,以免发生丢失,否则后果自负。

14、严禁破坏或挪用生活区配备的消防设施和器材,违者收取200元/次违约金。

15、生活区人员严禁随地大小便,必须入厕,违者收取100元/次违约金。

16、宿舍内严禁赌博、卖淫嫖娼等不法行为,情节严重的移交公安机关,并对所属劳务单位收取1000元违约金。

17、严禁从楼上往楼下倒水和扔垃圾,违者收取50元/次违约金。

18、宿舍内严禁使用电热毯,严禁常明灯,做到人走关灯,睡前关灯,违者收取50元/次违约金。

19、严禁在生活区宿舍楼内私设库房,一经发现限期拆除,否则收取500元违约金。

20、生活区严禁汽车进入,违者收取200元/次违约金,食堂、小卖部送货车可临时进入,不得停放过夜。

21、民工宿舍卫生检查制度。采用定期和不定期两种方式。定期检查的时间为每周一进行,参加人员:办公室、安全部、劳务单位劳务管理员。检查结果的评价,用计分的方式进行比较。不定期检查,由办公室、安全部随时抽查,并进行评比。

22、各劳务分包单位,自带高低铁床。型号长2米。高1.7米.宽80公分。如有不符合标准的床(木床)、收取1000元/张违约金。

23、各劳务单位必须配备一名专职劳务管理人员,如不配备收取5000元违约金。

中国建筑第二工程局有限公司深高速·茵特拉根小镇

三期工程A组团第2标段项目部

年 月 日


附件十五:廉洁协议书

中国建筑第二工程局有限公司

廉洁协议书

发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

为切实加强深高速·茵特拉根小镇三期工程A组团第2标段建筑安装工程项目的廉政建设,防止各种谋取不正当利益违法违纪行为的发生,保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序,规范工程项目在建设过程中双方的行为,保证把此项工程建设成为廉洁工程,根据国家有关工程施工的法律法规,按照分公司党风廉政建设的有关规定和要求,经甲乙双方协商,决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动,特签订本协议。

第一条、甲乙双方的权力和义务

1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。

2、严格执行甲乙双方签订的合同文件,认真履行合同条款。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则(除商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和双方的利益,不得违反工程建设管理规章制度,不得违反甲方的各项管理制度。

4、甲乙双方应建立健全廉洁制度,适时开展廉洁从业专项教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监督双方从业行为,对违法违纪行为和人员坚决予以查处。

5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为,有及时提醒纠正对方的权力和义务。

6、发现对方严重违反本协议条款的行为,有权向其单位和领导举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权利;同时也有向其上级有关部门举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权力。

第二条、甲方的义务

1、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。甲方单位工作人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定,不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证卷和贵重物品;不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2、甲方单位工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4、甲方单位工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动。

5、甲方单位及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得强行要求乙方购买其所推荐的材料和设备。

6、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉政规定的,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。

7、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的,需方应视情节轻重、影响大小给予相应处罚。

8、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱,并受理各种举报。

第三条、乙方义务

1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。甲方有提供有关制度并如实告知的义务。

2、乙方有义务接受甲方廉政管理执行情况的监督。

3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。

4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动。

6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

7、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

8、如因乙方或乙方人员贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。

第四条、违约责任

1、甲方单位及其工作人员违反本合同第一、二条之规定的,按管理权限,由甲方依据有关规定对当事人给予党纪、政纪或组织处分,涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定,按管理权限,依据有关规定,由乙方给予当事人党纪、政纪或组织处理(包括调离本施工项目,不得参加与本工程有关的一切活动)。给甲方造成经济损失的,应给予损失额10倍的赔偿。情节严重的,甲方将其列入分承包商黑名单,今后不得参加分公司范围内的其他工程合作。乙方如发现甲方人员中有违反合同规定的行为并主动向甲方举报,经甲方组织核实后给予一定的奖励。

第五条、本协议自双方签字之日起生效,双方应严格执行。

第六条、本协议有效期与甲、乙双方签订的经济合同有效期相同。

第七条、甲方监督部门:中建二局纪检监察部 地址:重庆市江北区江北嘴西大街金融中心A座5楼。

电话:023-88924122 023-88924192 023-88924193

邮箱:jijianjianchabu@sina.cn

第八条、本协议一式伍份,分公司纪委壹份、甲方叁份、乙方壹份。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

甲方代表人: 乙方代表人:

联系电话: 联系电话:

合同签订时间:年月日



标签: 分包 专业 防水

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询

最近搜索

热门搜索