中心（二期）室外装饰装修工程（C标段）招标公告
中心（二期）室外装饰装修工程（C标段）招标公告
中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）
室外装饰装修工程
招 标 文 件
（招标编号：中建土木-冷链物流中心-2019-002）
招标人：中国建筑土木建设有限公司
2019年月日
********2#_Toc15427">目 录 - 1 -
********2#_Toc4570">第一章 投标邀请书 - 1 -
********2#_Toc14848">1. 招标条件 - 1 -
********2#_Toc24380">2. 项目概况、招标范围与招标要求 - 1 -
********2#_Toc3373">4. 招标文件的获取 - 4 -
********2#_Toc1623">5. 投标文件的递交 - 4 -
********2#_Toc15890">6. 对投标单位的考察 - 4 -
********2#_Toc26794">7. 联系方式 - 4 -
********2#_Toc315">投标人须知前附表 - 5 -
********2#_Toc1388">1. 总则 - 8 -
********2#_Toc2649">1.1 项目概况 - 8 -
********2#_Toc5504">1.2 招标范围 - 8 -
********2#_Toc31476">1.3 工期、质量及其他管理要求 - 8 -
********2#_Toc30674">1.4 投标人资格要求 - 8 -
********2#_Toc29629">1.5 费用承担 - 8 -
********2#_Toc31196">1.6 保密 - 8 -
********2#_Toc17809">1.7 语言文字 - 8 -
********2#_Toc9513">1.8 计量单位 - 8 -
********2#_Toc26470">1.9 踏勘现场 - 9 -
********2#_Toc16908">1.10 投标预备会及答疑澄清 - 9 -
********2#_Toc16564">2. 招标文件 - 9 -
********2#_Toc226">2.1 招标文件的组成 - 9 -
********2#_Toc5146">2.2 招标文件的澄清 - 9 -
********2#_Toc1690">2.3 招标文件的修改 - 10 -
********2#_Toc29782">3. 投标文件 - 10 -
********2#_Toc15964">3.1 投标文件的组成 - 10 -
********2#_Toc15814">3.2 投标报价 - 10 -
********2#_Toc8581">3.3 投标有效期 - 11 -
********2#_Toc8449">3.4 投标保证金 - 11 -
********2#_Toc28749">3.5 资格审查资料 - 12 -
********2#_Toc28506">3.6 投标文件的编制 - 12 -
********2#_Toc26834">4. 投标 - 12 -
********2#_Toc8256">4.1 投标文件的密封和标记 - 12 -
********2#_Toc14180">4.2 投标文件的递交 - 12 -
********2#_Toc32474">4.3 投标文件的修改与撤回 - 13 -
********2#_Toc29251">5. 开标 - 13 -
********2#_Toc10581">5.1 开标时间和地点 - 13 -
********2#_Toc17453">5.2 开标公开 - 13 -
********2#_Toc6066">6. 清标 - 13 -
********2#_Toc17511">6.1 招标人清标 - 13 -
********2#_Toc20009">6.2 投标人澄清 - 13 -
********2#_Toc12340">6.2 清标的效力 - 13 -
********2#_Toc16203">7．评标 - 14 -
********2#_Toc6355">7.1 评标小组 - 14 -
********2#_Toc17545">7.2 评标 - 14 -
********2#_Toc29293">8. 定标 - 14 -
********2#_Toc2011">8.1 定标方式 - 14 -
********2#_Toc5038">8.2 中标人数量 - 14 -
********2#_Toc20366">8.3 中标通知 - 14 -
********2#_Toc29395">9．合同授予 - 14 -
********2#_Toc25985">9.1 履约担保 - 14 -
********2#_Toc5235">9.2 签订合同 - 15 -
********2#_Toc23901">10. 纪律和监督 - 15 -
********2#_Toc336">10.1 对招标人的纪律要求 - 15 -
********2#_Toc22929">10.2 对投标人的纪律要求 - 15 -
********2#_Toc1010">11. 其他补充 - 15 -
********2#_Toc11537">第三章 评标办法 - 16 -
********2#_Toc13277">1. 评标方法 - 16 -
********2#_Toc26669">2. 澄清和补正 - 16 -
********2#_Toc17304">1. 劳务报酬综合单价表说明 - 17 -
********2#_Toc4342">2. 投标报价说明 - 17 -
********2#_Toc28650">3. 劳务报酬综合单价表 - 19 -
********2#_Toc3093">第五章 投标文件格式 - 20 -
********2#_Toc8689">一、投标承诺书 - 22 -
********2#_Toc8440">二、法定代表人身份证明 - 25 -
********2#_Toc8960">三、授权委托书（如有） - 26 -
********2#_Toc7359">四、投标保证金 - 28 -
********2#_Toc30827">五、已标价劳务报酬综合单价表 - 28 -
********2#_Toc29019">六、施工组织设计 - 29 -
********2#_Toc28325">附表一 拟投入的施工人员、管理人员名单及相关 - 29 -
********2#_Toc23211">附表二 拟投入的施工人员及进场计划表 - 29 -
********2#_Toc22109">附表三 拟投入的机械、机具及进场计划表 - 30 -
********2#_Toc8620">七、项目管理机构 - 31 -
********2#_Toc19328">项目经理简历表 - 31 -
********2#_Toc5617">八、资格审查资料 - 32 -
********2#_Toc23879">（一）投标人基本情况表 - 32 -
********2#_Toc22519">（二）近年完成及在施类似项目情况表 - 33 -
********2#_Toc26557">（三）其他资格审查资料 - 34 -
********2#_Toc8988">第六章 合同条款及格式 - 36 -
********2#_Toc12892">第一部分 协议书 - 37 -
********2#_Toc31802">第二部分 合同条款 22
********2#_Toc17587">一、双方权利和义务 22
********2#_Toc4666">二、质量、安全要求 26
********2#_Toc10557">三、材料、设备供应 26
********2#_Toc18458">四、劳务价款的计价、结算与支付 27
********2#_Toc22468">五、违约责任和合同解除 30
********2#_Toc23604">六、争议解决 32
********2#_Toc3080">七、附 则 32
********2#_Toc32469">依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,国家、行业及地方有关施工标准规范，使施工现场质量管理有序推进，工程质量满足合同约定及设计、规范要求，遵循公平、守法、诚信的原则，甲乙双方就现场的质量管理达成如下协议。 36
********2#_Toc12933">四、甲方的权利、责任和义务 36
********2#_Toc31324">五、乙方的权利、责任和义务 37
********2#_Toc9361">六、工程质量管理细则 38
********2#_Toc24952">七、违约和索赔 40
第一章 投标邀请书
（被邀请单位名称）：
1. 招标条件
我单位承接的中国西部农产品冷链物流中心项目（二期） 已具备施工条件，现就该项目的室外装修工程招标文件实行招标。现邀请你单位参加该项目的室外装修工程施工的投标。
2. 项目概况、招标范围与招标要求
2.1项目概况
中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）本工程位于重庆市九龙坡区白市驿镇白彭路与四横路交叉处，项目由13栋农产品展示库+地下车库+门卫房+3个生化池组成。总建筑面积约34万平方米，其中：地下建筑面积为3.59万平方米，地上建筑面积为30.41万平方米，占地面积约14.5万平方米。工程概况见表1-1 工程概况表。
表1-1 工程概况表
序号 | 项目 | 概括内容 |
1 | 工程名称 | 中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）工程 |
2 | 工程地址 | 重庆市高新区白市驿西部国际涉农物流加工区 |
3 | 建设规模 | 约340200平方米 |
4 | 结构类型 | 框架结构 |
5 | 基础 | 机械成孔灌注桩 |
6 | 建设单位 | 重庆明品福物流有限责任公司 |
7 | 勘察单位 | 重庆市二零八勘察设计院 |
8 | 设计单位 | 北方工程设计研究院有限公司 |
9 | 监理单位 | 重庆渝筑工程管理有限公司 |
10 | 施工单位 | 中国建筑土木建设有限公司 |
2.2招标范围
本次招标范围为中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装修工程，该工程主要包括但不限于以下内容1）外墙面基层处理；2）水泥砂浆抹灰；3）刮5mm厚聚合物抗裂砂浆；4）墙面满挂160g/m2网格布，胀钉挂实，以确保墙面不开裂；5）外墙满刮防水腻子二道；6）打磨机打磨，进行抗碱底漆的涂刷，滚涂施工用力均匀，厚薄一致；7）底漆干透后，将分隔缝位置用美纹纸粘贴；8）墙面喷真石漆二遍；9）墙面喷罩光漆一道；10）墙面分缝；11）刷（喷）涂料面层二道；12）喷甲基硅醇钠憎水剂；13）材料运输堆放、材料二次及以上装运；14）成品及半成品保护；15）油漆及涂料废料规范处理；16）收口处理；17）修补工作；18）施工现场安全防护及安全文明施工；19）临时便道修筑；20)作业或运输过程中的遗料清扫；21）EPS线条的制作、运输、基层清理、防护等；22）无机水泥砂浆的拌合、运输、粉刷、清扫等23）不限于甲方指定变更等工作；24）工完清场以及办理所有相关施工手续等。其他详见合同条款及附件《劳务报酬综合单价表》。
以上招标内容均为暂定，招标人有权根据实际情况进行工作内容的调整；投标人不得因工程变更造成工作内容的增加或减少，提出任何索赔补偿要求，且不因此对中标的综合单价进行任何调整。
本工程室外装饰装修根据设计图纸及业主工期要求分A、B、C三个区招标（A区包括配送库一、配送库二、配送库七~十一；B区包括地下车库、配送库三、配送库四、配送库十二、配送库十三、次门卫；C区包括配送库五、配送库六、主门卫），每个区各招一家专业分包单位施工；
招标方式：室外装饰装修为专业分包。主材、辅材及机械设备均有由投标单位提供，材料品牌必须满足业主单位招标文件要求。
材料品牌限定为：外墙漆：嘉乐士、立邦、华润、三棵树（最终以业主确认样板为准）
所有招标人指定或未指定的品牌，在进场前均需进行送样，待确认无误后方可使用。
具体分包范围视投标单位自身的技术管理水平及工程施工进展情况而定，招标单位有权根据投标单位的技术管理水平及工程施工进展情况调整分包人的工作范围和内容，投标单位须无条件服从与配合。
招标人提供冲洗槽，冲洗设备及冲洗人员由中标的投标人自行负责，该项费用已包含在综合单价中。
中标的投标人负责：提供为完成西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装饰装修工程所涉及的所有人员、机械设备、材料（招标人提供的材料除外）等，投标人必须确保投标文件中所承诺的所有机械设备及人员配备在本工程施工期间全部在场（并保证所有机械设备均能正常使用），不得挪用至其他工地。
临水、临电：招标人在施工场区内提供施工临水、临电，费用由招标人承担。生活区用水用电由招标人提供，费用由投标人承担，招标人提供二级配电箱临时用电电源接口，二级箱以下电源线及三级开关箱由投标方负责。
投标方提供外装修所需一切主材、辅材、机械设备、措施费。投标人需要现场勘察，以确定是否需要二次搬运，增加的二次搬运费用由投标方负责。
现场施工必要的机械、设备、施工工具、推车等辅助用品由投标方提供。
投标方必须配合项目工程试验有关的抽样送检、检测，提供人力和技术及其它工作。所有装饰材料全部由投标人负责采购，采购的材料需要报招标人检验，检验合格，品牌满足要求方可进场，材料进场投标方需组织原材料送检、报验，合格后方可施工。
2.3工期要求
2.3.1工期要求：本工程工期以实际进场工期为准，在投标人自收到招标人进场书面通知日起，按照表1-3 工期要求表的工期要求计算时间。
室外装饰装修工程随整体进度穿插施工，施工材料及人员应满足招标方的工期需求。每栋建筑物的实施工期计划以招标人下发的书面通知为准。投标方在收到计划后应进场进行实地考察提出意见。工期应至少保障下表中的内容。
表格1-3
外装修 工期（天） | 外装修 工期（天） | ||
配送库七 | 30 | 配送库一 | 80 |
配送库八 | 30 | 配送库二 | 80 |
配送库九 | 30 | 配送库三 | 60 |
配送库十 | 30 | 配送库四 | 80 |
配送库十一 | 30 | 配送库五 | 60 |
配送库十二 | 30 | 配送库六 | 60 |
配送库十三 | 30 |
2.3.2 具体开工日期以招标方通知为准，投标人应充分考虑此因素所将产生的人工、机械、设备等一切费用，投标人不得以任何理由或借口向招标人索要任何费用或补偿；本工程各项工期均为关门工期，必须严格按照业主及招标单位的工期节点要求执行，不得有工程延期或最终延期，否则投标单位将承担延期造成的一切损失，并承担违约责任，同时须向招标人支付3万元/日的延期违约金。
2.4投标人应充分了解施工现场，包括周边环境、地下障碍、地质情况及设计图纸等方面，根据自身施工经验，自行考虑合适的施工工艺及措施，并经招标人同意后实施。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备相应的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 投标人购买招标文件时提交单位介绍信或能证明身份的函件。
4. 招标文件的获取
4.1 请于2019年10月25日14：00 ～2019年10月25日18：00，在重庆市渝中区总部城A区12-2栋中国建筑土木建设有限公司购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价500 元，该笔费用需以银行转账方式缴纳并注明项目名称，且需与投标保证金分开缴纳，售后不退。图纸由招标人提供电子文件，投标人根据所需自行打印，费用自理。
4.3 招标答疑：投标单位在获得招标文件后，如对招标文件及附件有任何疑问或有关现场方面事宜，需招标单位解释和答疑的，应在投标截止日期前1 天，向招标单位提出书面质疑文件，具体事项请联系：商务部分：陈海英，联系电话：13594631519。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年10月27日17:30前，地点同发售招标文件地点。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 对投标单位的考察
投标单位在获取招标文件后，招标人将安排招标单位人员实地考察投标人的在施工程项目。
7.联系方式
招 标 人：中国建筑土木建设有限公司
联 系 人：魏素雅______
电 话：18223452217
第二章 投标人须知
条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
1.1 | 招标人 | 名称：中国建筑土木建设有限公司 地址：重庆市渝中区总部城A区12-2栋中国建筑土木建设有限公司 联系人：魏素雅 电 话：18223452217 |
项目名称 | 中国西部农产品冷链物流中心项目（二期） | |
建设地点 | 重庆市九龙坡区白市驿 | |
资金情况 | 自筹 | |
1.2 | 招标范围 | 中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装修工程。 |
1.3 | 施工期限要求 | 工期暂定为：120日历天，具体开工日期以招标人开工令为准。 |
质量要求 | 施工质量合格，必须达到国家标准及地方标准，其中住宅工程（含与住宅有关的分项工程）必须达到住宅分户验收标准；在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。注：投标单位在正常报价时需考虑工程质量标准。 | |
其他管理目标 | 1、职业健康安全管理目标：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故；工伤责任事故死亡人数为零。 2、按国家及重庆市法律、法规和总包合同有关安全文明施工的规定执行，本工程安全文明施工标准：取得地区域省、市级安全文明工地称号,并保持至项目竣工验收结束。 | |
1.4 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件：具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上资质。 |
1.5 | 踏勘现场 | 踏勘时间：开始发售标书后，随时踏勘。 踏勘集中地点：不集中。 |
1.6 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日之前1天。 |
1.7 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日之前1天。 |
2.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等有关证照复印件。 |
********2#_3.2_%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%8A%A5%E4%BB%B7">2.2 | 投标限价 | 不提供限价，由投标人综合考虑自主报价。 |
2.3 | 投标有效期 | 90天，并自投标文件递交截止日起算。 |
2.4 | 投标保证金的交纳 | 投标保证金的形式：银行转账 投标保证金的金额：5 万元，转账至招标人指定账户。 账户名称：中国建筑土木建设有限公司 开户行：工商银行重庆高九路支行 账号：3100000419100011616 |
2.5 | 投标保证金的退转 | 招标人与中标人签约后10个工作日内无息退还其他投标人的保证金。中标人的投标保证金转为履约保证金。 |
2.6 | 完成及在施类似项目的 年份要求 | 2017年、2018年 |
2.7 | 签字或盖章要求 | 注明的签字处必须签字； 注明有投标人盖章处应加盖投标人单位公章。 |
2.8 | 投标文件份数 | 一式两份，正本一份，副本一份。 |
2.9 | 装订包装要求 | 每份投标文件单独装订成册，统一包封在一个密封袋内。 |
2.10 | 电子文档要求 | 采用U盘形式，包含内容：投标文件的全套电子版、企业资质正副本资料（包括但不限于：营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等）彩色扫描件；文件格式采用WORD、EXCEL编辑。 |
3.1 | 封套上应载明的信息 | 地址：中国建筑土木建设有限公司 投标文件名称：中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装饰装修工程 |
3.2 | 递交投标文件时间 （投标截止时间） | 2019年10月27日17:30 |
3.3 | 递交投标文件的地点 | 同发售招标文件地址 |
3.4 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
3.5 | 投标文件撤回 | 不可撤回，否则投标保证金不予退还。 |
4.1 | 开标时间和地点 | 由招标人适时决定时间，地点为重庆市渝中区总部城A区12-2栋中国建筑土木建设有限公司。 |
********2#_5.2_%E5%BC%80%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%BC%80">4.2 | 开标公开 | 由招标人组织在招标人指定地点自行开标。 |
********2#_7.2_%E4%B8%AD%E6%A0%87%E4%BA%BA%E6%95%B0%E9%87%8F">5.1 | 中标人数量 | 本次招标的中标人数量为3家。 |
5.2 | 中标通知方式 | 口头或书面通知中标人及未中标人 |
6.1 | 履约担保 | 在签订施工合同前，通知中标后中标人的投标保证金直接转为履约保证金，履约保证金金额为人民币5万元。 |
6.2 | 签订合同时限 | 中标通知后，应在30日内签订合同。 |
********2#_7.5_%E7%AD%BE%E8%AE%A2%E5%90%88%E5%90%8C">6.3 | 合同内容分割 | 招标人有权根据中标人供应及施工能力对工程量分割。 |
7.1 | 预付款 | 本工程无预付款。 |
7.2 | 工程进度款支付 | 本工程进度款支付节点与业主支付节点完全同步，前期涉及垫资情况，投标人需充分考虑自身垫资能力,在未达到付款节点前，投标人有能力从其本企业流动资金中调配或自筹资金投入，保证工程施工的延续性，并确保全额支付所雇佣人员的工资。投标人不得以任何理由或借口向发包人索取任何费用或补偿。 |
7.3 | 结算 | 付款节点比例与发包人合同约定付款节点和比例一致。 |
8.1 | 补充说明 | 投标人已详细阅读过分包合同，报价如出现理解错误导致的损失，将视为已含在报价中不予变更单价且不予补偿；投标人已详细勘察现场并阅读图纸及地勘资料，报价如出现缺漏等，均视为已包含在报价中，单价不予变更且不予补偿。 投标人应提供满足现场生产施工所需的机械设备，并确保工期不延误。 |
8.2 | 外地经营证明 | 中标人在合同签订后第一次付款前5日内向招标人提供外地经营证明，否则出现税金差异自行负责。 |
见投标人须知前附表及投标邀请书中内容。
见投标人须知前附表及投标邀请书中内容。
见投标人须知前附表及投标邀请书中内容。
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）被责令停业的；
（4）被暂停或取消投标资格的；
（5）财产被接管或冻结的；
（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。没有招标人事先同意，投标人不得在任何商业、技术论文或其他场合透露、出版或允许出版本招标文件的任何详情，但根据法律规定必须披露的除外。
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10.1 本次招标不召开投标预备会。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人。
1.10.3 招标人应在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题进行答疑澄清，并以书面形式通知所有投标人。该答疑澄清的内容为招标文件的组成部分。
2. 招标文件本招标文件包括：
（1）投标邀请书；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）劳务报酬综合单价表；
（5）投标文件格式；
（6）合同条款及格式；
（7）图纸；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
（9）根据本章2.2、2.3对招标文件所作的答疑澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将延长投标截止时间。
招标人可以书面形式在投标截止日前修改招标文件，并通知所有投标人。如果修改内容影响投标文件编制的，将延长投标截止时间。
3. 投标文件投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人身份证明；
（3）法定代表人身份证明的授权委托书；
（4）投标保证金；
（5）已标价劳务报酬综合单价表；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2.1报价方式：采用固定综合单价方式确定。
3.2.2投标单位需按照招标单位编制的劳务报酬综合单价表所述的工程项目名称、工作内容、计算规则、材料供应方式及施工图纸等进行综合考虑，自主报价，合同价款中包括的风险范围：除了工程变更及工程量计算净值勘误引起的工程量增减、招标单位委托的新增工作和不可抗力以外的全部因素。
3.2.3劳务报酬综合单价表中的工程量均为暂估量，不作为结算、索赔依据；结算工程量按正式的施工图纸、技术交底、设计变更及现场点工签证单、施工合同及相关规范约定的净量计算，其中设计变更部分工程量按招标单位签证认可（按照招标单位的签证管理规定程序由各部门签字审批办理完毕后生效，否则无效）的净量计算。
3.2.4风险范围以外合同价款调整方法：在合同中约定。
3.2.5招标单位（包括发包人）供应的材料设备，供应数量以合同约定的消耗量为准，若投标单位领用的材料设备数量超出合同约定的消耗量，超量部分按招标人采购材料价格(如果发生期市场价高于甲供材料价按市场价计算)的120％从投标单位工程价款中扣除。材料设备节约部分全部归招标单位所有。
3.2.6投标单位不得以低于本企业成本价报价。
3.2.7报价中对工程质量、工期进度、文明安全施工方面的处罚措施：在合同中约定。
3.2.8 投标人应按第四章“劳务报酬综合单价表”中相关说明，并按照规定的格式填报相应价格。
3.2.9 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价劳务报酬综合单价表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.10 本次招标如有限价，将在送标截止日期前48小时之前发布。
3.3.1 投标有效期为90天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的，或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，投标无效。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后10日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金全额转为履约保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等复印件，根据当地政府的要求必须具备的其它手续等。同时，复印件应经核对原件，并确认无误。
3.5.2 “近年完成及在施类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。
3.6.5 投标文件应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.6.6劳务报酬综合单价表部分需提供一份电子文档，采用U盘形式，文件格式采用EXCEL编辑。
4. 投标4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2.1投标截止时间，即投标文件递交时间：见投标人须知前附表。
4.2.2投标文件的递交地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3.1 投标文件不可撤销，否则投标保证金将不予退还。
4.3.2 投标人修改应在招标人通知中标或未中标前提出，并按照本章第3.6.3项的要求签字、盖章。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标见投标人须知前附表。
由招标人组织自行开标。
6. 清标招标人有权对投标文件中的算术错误、错漏、不合理的项目增减进行价格恢复，保证评标工作的公平、公正。
招标人可根据需要，要求投标人对所投标书的任何内容予以澄清。投标人的拒绝视为不响应招标。
招标人的清标结果经投标人确认，以及投标人的澄清都视为投标人的邀约补充或新邀约。该邀约在招标人承诺（通知中标）后，作为双方合同文件的组成部分或签订施工合同的有关依据。
7．评标7.1.1 由招标人根据需要组建评标小组，对投标人的投标文件进行评标。
7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益或其他利害关系；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，遵循公平、公正、科学和择优的原则对投标文件进行评审。
8. 定标招标人依据评标小组的评标报告确定中标人。
考虑施工组织安排及中标候选人施工能力等因素，本次招标的中标人数量为3家。
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以口头或书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果口头告知其他未中标的投标人。
9．合同授予9.1.1中标通知发至中标人后10个工作日，并在签订施工合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和金额，或者事先经过招标人认可的形式和金额，向招标人提交履约担保。
9.1.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
9.2.1招标人和中标人应当自中标通知发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
9.2.2 发出中标通知后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人无息退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
9.2.3招标人有权根据中标人的供应及施工能力对工程量进行分割，并另行签约。
10. 纪律和监督招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，否则，招标人将拒绝其投标。
11. 其他补充11.1 投标方的投标书及其承诺书等将成为合同的组成部分；
11.2 评标过程中，我公司可要求个别投标单位澄清其标书，有关澄清的答复，应以书面形式进行，并有法人或授权委托人签字，且加盖企业印章；
11.3 未中标单位我公司不另外通知及说明原因；
11.4 考虑到业主对项目整体安全文明施工的要求，投标人应做好安全文明措施，其费用已包含在劳务报酬综合单价表相应子项中；投标人不得以任何理由或借口向发包人索取此部分费用；
本次招标采用经评审的合理价并结合对投标人在建同类工程的考察结果进行综合评标。招标人在符合条件的投标人中选择各方面能最大限度满足招标人要求且合理价的投标人为中标候选人。对未中标单位，招标单位将不作任何解释。
2. 澄清和补正2.1招标人可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。招标人不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件及合同文件的组成部分，并在签署的合同中予以明确。
第四章 劳务报酬综合单价表
1.1 本劳务报酬综合单价表是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关劳务报酬综合单价表的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。
1.2本劳务报酬综合单价表应与招标文件中的其他内容一起阅读和理解。
1.3 本劳务报酬综合单价表是投标报价的共同基础，投标单位不得对此表中除“综合单价”和“综合合价”以外的其他内容做任何更改。
1.4劳务报酬综合单价表中所列工程量皆为暂定量。如果实际施工过程中工程量发生偏差，投标人不得索赔。
1.5 本劳务报酬综合单价表中各项单价已包含为完成此项工作的全部费用，未列出的工作内容视为已包含到相应项目的单价和合价中。
2. 投标报价说明2.1 劳务报酬综合单价表中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2劳务报酬综合单价表中标价的单价或合价中，包含了人工费、材料费（甲供材除外）、机械费、小型器具费、燃油费、辅助用油费、措施费、管理费、规费、利润、税金（增值税、城市维护税、教育费附加、地方教育费附加、水利基金、个人所得税等一切与开发票有关的税费）以及风险费用等为完成设计图纸要求及工程范围内全部工作的费用，包含但不限于：
2.2.1乙方发生的机械设备进出场费（含重复进退场）、住宿费、文明施工措施费、场地清理费、冬雨季施工费、夜间施工及排水排污费、排除干扰费、停窝工损失、由自身原因引起的赶工费、工料机价格上涨费、人员及财产保险费、已完及未完工程保护费、材料场内搬运费、机具倒运费、甲供材卸车配合费及场内保管费、迎检、现场试验检测配合费、场地清理费、发生质量及安全事故的处理费，已探明的管线损坏的赔偿处置费、保护费、设备险、人身意外伤害险等所有可能发生一切费用；包括因气候季节、工序协调及城市环境管理、交通城管要求等因素导致的施工停滞窝工费和降效费及节假日人员加班费用等；
2.3机械进出场费：已包含在劳务报酬综合单价表综合单价中。
2.4机械闲置：由招标人原因造成的连续7天以内的停窝工，投标人承诺自行调剂并承担费用，投标人不予补偿；招标人原因造成的连续7天以上的停窝工，从第8天起招标人按以下方法计算费用给予投标人补偿：人工费按现场工人每人每天50元计算，机械设备费不论是投标人自购或租赁，均按现行工程机械设备定额计算相应机械设备的台班折旧费，其余费用及取费均不予计取。投标人应从连续停工的第8天起每天向招标人上报停窝工原因、停窝工人员及机械设备数量，若投标人未按时上报，招标人不予任何补偿。停窝工时间、人员、机械数量以招标人经办人、商务经理、项目经理核实并共同签字确认的为准。
2.5电费：报价不包含生产用电，生产用电的电费由招标人负责；生活用电由投标人承担。
2.6水费：报价不包含生产用水，生产用水的水费由招标人负责；生活用水由投标人承担。
2.7 投标人应充分了解并考虑施工现场环境、地质情况、施工方案、施工图纸及设备租赁购置、折旧、维修、燃油、人员条件、地面及地下施工风险，对因此而发生的施工工艺及工法调整、措施、延误、返工、暂停、扰民和政府或业主指令停工或延期等情况造成的费用增加，均含入综合单价中考虑，招标人不得再额外增加费用。
2.8 报价单位皆采用人民币元；所有“合价”、“合计”金额精确至“元”位。
2.9 具体详见劳务报酬综合单价表。
劳务报酬综合单价表（见附表）
中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）
室外装修工程
投 标 文 件
投标人：（盖章）
法定代表人或
其委托代理人：（签字）
日 期：年月日
目 录
一、投标承诺书
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（如有）
四、投标保证金
五、已标价劳务报酬综合单价表
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、资格审查资料
招标人：中国建筑土木建设有限公司
根据已收到的中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）的室外装修工程 的招标文件，我公司参与投标。我公司严格服从中国建筑土木建设有限公司的中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）项目的管理，遵守贵公司及项目部的各项规章制度。如果我公司中标，为保证工程的顺利实施，我公司特做以下承诺：
1.我司经考察现场、研究并充分理解招标文件、合同条件、技术规范、图纸、劳务报酬综合单价表和其他有关文件后，据此进行投标报价并确定《劳务报酬综合单价表》，我司愿以人民币
￥： 元（大写：）的总价，将严格按照上述合同条件、技术规范、图纸、劳务报酬综合单价表的条件和有关要求承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.我司将严格按国家相关规范、重庆地区相关规定及操作规程、贵公司的施工方案与安全技术交底进行施工作业，承担由于我司安全措施不力所造成的任何安全事故、责任及因此而发生的费用；保证现场符合职业健康安全管理体系标准、环境管理标准的要求，并承担由于自身执行不力的责任及相关费用。
3.我司保证在接到中标通知书后30天内与贵公司签订施工分包合同，在接到贵公司进场通知后3天内组织人员、机械全部进场到位并按要求施工，否则贵公司有权取消我司的中标资格、没收投标保证金，并要求我司承担由此而引起的贵公司的一切经济损失。
4.在签订合同后7天内，我司将按规定交纳人民币5万元作为履约保证金，交纳形式为银行转账。
5.本分包工程的合同价格为固定综合单价，无论市场发生任何变化均不调整。如我司提出调整价款的要求，将视为我司单方面解除合同，我司将无条件退场，并同意以退场前已施工完成且经验收合格的工程量的85%办理结算价款。
6.我司将严格按照贵公司及项目部的施工技术交底要求组织施工，并且不得以任何理由中止或停止本工程范围内的任何工程项目的施工。否则，贵公司有权拒绝分包结算，并在分包工程款中按实扣除遗留工程项目后期施工实际发生的全部费用。
7.我司将严格按照贵公司及项目部的要求，无条件配合其他分包单位的施工作业，并且不得以任何理由不予配合。否则，贵公司有权拒绝分包结算，将安排其他队伍进行施工，并在分包工程款中直接扣除安排其他队伍进行施工费用的2倍价格。
8.因我司自身原因造成的有关工程进度、质量、安全生产、文明施工及其他等任何违约事项，贵公司有权按规定进行处罚，并要求赔偿由此导致贵公司的工期及费用损失，此类处罚及赔偿的费
用可由贵公司在分包工程款中直接扣除，无需我司同意或签认。
9.本分包工程的具体分包范围由贵公司根据我司自身的技术管理水平及工程施工进展情况而定，贵公司有权根据我司的技术管理水平及工程施工进展情况调整我司的工作范围和内容，我司将严格按照贵公司的要求无条件服从与配合，且不得以此要求调整合同单价及补偿任何费用，否则视为我司违约。
10.因招标劳务报酬综合单价表中未包含本工程的所有工程项目，中标后贵公司有权指定我司施工本劳务报酬综合单价表之外的新增工程项目，我司将严格按照贵公司的要求无条件服从与配合，并且按市场合理最低价予以计价。
11.因本次分包招标范围未包含本工程的所有工作内容，中标后贵公司有权将第三方单位的分包工作内容并入我司的期中计量、完工结算及工程款支付等分包手续办理，我司将严格按照贵公司的要求无条件服从与配合，在当期分包工程款到账后3天内及时向贵公司支付相应款项，并承诺仅按政府税务部门规定的税金标准收取相应税金，不再收取其他任何费用。
12.我司承诺若中标后在收取分包工程价款时，向投标人提供符合当地税务部门规定的并满足投标人要求的增值税发票。合同履约期间当地税务部门对发票进行调整或发行其他相关规定，我司无条件执行，不以此为理由不提供发票或向贵单位索赔，否则，对单位有权不付款，且不承担任何违约责任。若我司未能按照合同约定向投标人开具符合要求的增值税发票，或者我司提供的增值税发票填写有误、不规范，或者所提供发票不合法、涉嫌虚开的，除贵单位有权从剩余结算金额或当期计价金额中按照规定的税率直接扣除该部分税费外，造成贵单位增值税抵扣额损失的，由我司全额进行赔偿，赔偿款贵单位有权从当期或者最终结算支付款项中直接予以扣除；同时不免除我司开具合法发票的义务。
13.我司将按合同约定及贵公司要求上报月度报表，并配合项目部审核，如不上报或不配合审核将视为本月无产值，且在结算时该月的产值以零计算。
14.我司将按合同约定及贵公司要求上报该月已实际发生的签证，并积极配合项目部进行月度封存，如当月签证未及时上报，将自动放弃该部分签证费用，后期结算时不再计价。
15.我司承诺确保现场每日最低机械设备数为《拟投入本项目的主要施工设备表》中承诺数量，并同时保证我方做到按照生产进度和工期需要完成项目部的指令。
16.如我司在完工后一个月内不及时上报结算，将同意以贵公司及项目部的结算金额为最终结算值。
17.我公司接受招标文件中的所有条件，并同意所递交的投标文件有效，我公司将受此约束。
18.中标后不得以任何理由提出费用和工期索赔，所有单价一概不作任何调整。
19.我司承诺中标后保证施工期间严格按招标人要求提供安全作业人员供投标人统一调配做安全文明施工相关工作，费用已包含在安全生产、文明施工专项费单价中。
20.除非另外达成协议并生效，施工合同、中标通知书、招标文件、投标文件及有关规定均将构成约束我们双方的文件。
投标单位（盖章）：
法定代表人：
或委托代理人（签字）：
日 期：年 月日
二、法定代表人身份证明投 标 人：
单位性质：
地 址：
成立时间：年 月日
经营期限：
姓 名：性 别：年 龄：职 务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
、
（法定代表人身份证复印件正反面粘贴处）
投标人：（盖章）
年月日
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装修工程（项目名称）投标文件及后续活动，代理人在工程投标、合同谈判、合同签订、合同履约等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，并视为我公司所为。
委托期限：自授权委托书签发之日起至投标、合同履约结束。
代理人无转委托权。
投 标 人：（盖章）
法定代表人：（签字） 身份证号码：
或委托代理人：（签字） 身份证号码：
年月日
法定代表人身份证复印件（正反面）（盖章） 委托代理人身份证复印件（正反面）（盖章）
授权书
工程名称 | 中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装修工程 |
投标人名称 | |
投标人印鉴 法定代表人 （盖章） （盖章） （签字） 年 月 日 | |
投标人项目经理部印鉴 委托代理人 （盖章） （签字） 年 月 日 | |
投标人收款印鉴 （盖章） 开户银行： 开户账号： 年 月 日 | |
（附相应票据）
五、已标价劳务报酬综合单价表（按第四章表格形式填写）
1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。
2.图表：
附表一 拟投入的施工人员、管理人员名单及相关
附表二 拟投入的施工人员及进场计划表
附表三 拟投入的机械、机具及进场计划表
附表一 拟投入的施工人员、管理人员名单及相关
序号 | 姓 名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 执业资格 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
7 |
附表二 拟投入的施工人员及进场计划表
序号 | 工种 | 人数 | 进场日期 | 完工退场日期 | 持证情况 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
附表三 拟投入的机械、机具及进场计划表
序号 | 机械名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 进场日期 | 生产厂家 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
姓 名 | 年 龄 | 学历 | |||||
职 称 | 职 务 | 联系电话 | |||||
毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | ||||||
主要工作经历 | |||||||
时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | ||||
注：应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。
八、资格审查资料投标人名称 | |||||||||
注册地址 | 邮政编码 | ||||||||
联系方式 | 联系人 | 电 话 | |||||||
传 真 | 网 址 | ||||||||
组织结构 | |||||||||
法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||||
技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||||
成立时间 | 员工总人数： | ||||||||
企业资质等级 | 其中 | 项目经理 | |||||||
营业执照号 | 高级职称人员 | ||||||||
注册资金 | 中级职称人员 | ||||||||
开户银行 | 初级职称人员 | ||||||||
账号 | 技工 | ||||||||
经营范围 | |||||||||
备注 | |||||||||
（近三年内施工类似项目2个及以上）
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
项目描述
备注
（投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证等有关证照复印件并加盖公章）
九、履约保证金扣留承诺书
中国建筑土木建设有限公司：
贵司承建，我司中标的项目分包工程，按招标文件规定，应缴纳人民币5万元为履约保证金（含农民工工资保证金），该履约保证金我公司同意缴纳，直至分包工程完工，我公司施工队伍退场，按合同约定完成履约为止。
特此承诺！
法定代表人：
或委托代理人：
投标单位（公章）：
年月日
合同编号：LLWL-2018-ZY-
中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装修工程
专业分包合同
甲 方：中国建筑土木建设有限公司
乙 方：签约地点：
签约日期：
第一部分 协议书甲 方：中国建筑土木建设有限公司
法定代表人：
住所（注册地址）：
纳税人种类:
纳税人识别号:
收款账号：
开户银行：
联系人:
联系电话:
邮寄送达地址 ：
乙 方：
法定代表人：委托代理人：
住所（注册地址）：
注册资本：
组织机构代码：
资质证书编号：
资质专业及等级：
营业执照注册号：
安全生产许可证编号及有效期：
税务登记证编号：
纳税人种类:
纳税人识别号:
收款账号：
开户银行：
联系人:
联系电话:
邮寄送达地址 ：
电子邮件送达地址：
送达传真号：
鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关劳务作业资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包工程施工事项经协商达成一致。
一、工程概况
1.工程名称：中国西部农产品冷链物流中心项目（二期）室外装修工程
2.劳务作业地点：重庆市九龙坡区白市驿
3.劳务作业范围及内容
3.1劳务分包范围：
投标方施工范围包括但不限于：
该工程主要包括但不限于以下内容：1）外墙面基层处理；2）水泥砂浆抹灰；3）刮5mm厚聚合物抗裂砂浆；4）墙面满挂160g/m2网格布，胀钉挂实，以确保墙面不开裂；5）外墙满刮防水腻子二道；6）打磨机打磨，进行抗碱底漆的涂刷，滚涂施工用力均匀，厚薄一致；7）底漆干透后，将分隔缝位置用美纹纸粘贴；8）墙面喷真石漆二遍；9）墙面喷罩光漆一道；10）墙面分缝；11）刷（喷）涂料面层二道；12）喷甲基硅醇钠憎水剂；13）材料运输堆放、材料二次及以上装运；14）成品及半成品保护；15）油漆及涂料废料规范处理；16）收口处理；17）修补工作；18）施工现场安全防护及安全文明施工；19）临时便道修筑；20)作业或运输过程中的遗料清扫；21）EPS线条的制作、运输、基层清理、防护等；22）无机水泥砂浆的拌合、运输、粉刷、清扫等23）不限于甲方指定变更等工作；24）工完清场以及办理所有相关施工手续等。其他详见合同条款及附件《劳务报酬综合单价表》。
上述劳务作业范围和内容为暂定，甲方有权根据乙方施工进度、质量进行调整。
4．工程质量标准：合格。
5．甲方驻地代表（项目经理）： 刘建军
6．乙方驻地代表：，身份证号：（必须持有法人委托书原件），代表乙方履行合同权利和义务。
二、工 期
2.1总日历天数为120天，开工时间以接到甲方项目经理签发书面通知为准，完工日期最迟不晚于2019 年8月1日。
甲方有权根据工程整体施工需要对本合同工期进行调整。
2.2节点工期：
具体施工工期安排以项目部下发书面工期计划为准，本次招标范围明确为本项目室外装修工程。
本工程所示工期及施工内容目标均为暂定，具体按照甲方下发施工进度计划要求执行。本工程所示工期若与甲方下发施工进度要求不符，按甲方下发施工进度计划为准，乙方不得以任何理由或借口向甲方索取任何费用，包含但不限于赶工费、加班费、人员设备增加费等。
本工程各项节点工期均为关门工期，必须严格按照重庆明品福及甲方的工期节点要求执行，不得有工程延期或最终延期，否则乙方将承担违约责任。
三、合同价款
3.1本合同为固定综合单价合同，合同总价暂估（含增值税）为人民币元。其中，不含税价款为人民币元，增值税为人民币元。细详见《劳务报酬综合单价表》，最终合同价款以最终经甲方审批并加盖甲方结算专用章的结算书为准。
3.2固定综合单价如3.3劳务报酬综合单价表中单价，包含本合同约定甲方权利义务外为完成本工程所有施工任务及缺陷修补所需的人工费、除甲供材料以外的材料费、机械费、水电费、临时设施费、安全文明施工费、保险费、管理费、规费、利润及税金等一切费用。本工程施工过程中在承包范围内不存在零星点工签证，合同综合单价固定且不予调整。其中：a合同价款中包含安全文明施工包干费2%，施工现场根据乙方实际发生的用于安全文明施工的材料费发票（抬头为： ）不超限额按实计取。安全帽、安全带、反光马甲由乙方按甲方指定的品牌、型号、规格购置，若乙方未按甲方要求购置，甲方有权扣除相应费用；b合同价款中包含人身意外伤害险保险费5‰，乙方自行为其人员办理工伤保险和意外伤害保险和生命财产保险，该类保险费用已包括在劳务报酬的单价或合价内，均由乙方承担。并将保险协议、保险单及支付凭证原件报甲方审查，并留复印件备案。如乙方未能提供自行投保的相关资料，则保险费用按乙方结算工程量额的5‰从乙方总结算额中扣除。
甲乙双方承担的责任、费用如下表：
序号
项目名称
甲方承担的责任、费用
乙方承担的责任、费用
1
施工场地
红线内劳务作业场地由甲方提供；
乙方在甲方提供场地基础上负责场地平整、修整使其达到施工条件；红线外场地由乙方自行征用并承担费用，费用含在综合单价中；
2
施工便道
施工便道由甲方提供；
-
3
网电施工时的电力设施
甲方在施工现场500米范围内提供一级配电箱并安装分电表；
一级配电箱以下的电线、电缆、配电箱等由乙方自行负责并承担费用，费用含在综合单价中；由乙方按甲方指定的品牌、型号、规格购置，若乙方未按甲方要求购置，甲方有权扣除相应费用；
4
施工用水
甲方承担向地方政府缴纳水资源费用；
水源（包括但不限于打井费）水费、征地协调费等由乙方自行解决并承担费用；
5
测量
甲方测量人员负责对乙方测量放线工作进行复核；
乙方测量人员负责测量放线、确定点位；
6
试验
甲方负责见证取样
负责材料试件的取样、制作，费用含在综合单价中；
7
临建设施
-
一切生产、生活临建设施包括但不限于驻地等由乙方自行负责并承担费用，费
用含在综合单价中；
8
应急发电机
-
乙方根据施工需要自备一台应急发电机，发电机及燃油费用含在固定综合单价中，由乙方承担，；
临水、临电：（1）施工用水、用电材料费和水电费由招标人承担。（2）生活用水、用电材料由招标人提供，水电费由投标人承担。（3）所有临水、临电维护及维修由投标人负责并承担相应费用（不含材料费）。
3.3劳务报酬综合单价表
序号
劳务作业名称
计量单位
暂定
工程量
固定综合单价（元）
暂定合价（元）
费用组成
费用包含的工作内容
计量规则
甲供材料及合理损耗
一
施工项目
1
2
3
不含税合计
二
增值税
元
1．在综合单价列填入税率，暂定合价中填写增值税总额。
经验收合格，已完成工程综合单价乘以增值税税率计量
无
含税合价
注：①设备数量必须满足项目动态管理要求；②设备必须经项目验收合格，且使用年限不得超过三年以上。
3.3.3劳务报酬清单单价说明：
a.乙方要按照甲方要求施工，如果有缺陷需要处理的，按照甲方要求，在甲方规定的期限内免费处理好上述缺陷，并赔偿给甲方造成的一切损失；若不能处理的，由甲方另行组织单位处理，所发生的一切费用包括给甲方造成的其他损失，从乙方计价、结算中扣除；
b.合同清单内所有工程量为暂估量，结算时按实际结算；乙方不得因工程变更造成工作内容的增加或减少，提出任何索赔补偿要求；
c.甲方可根据业主的要求或设计而调整工作内容，乙方不能因为《劳务报酬综合单价表》的工程量清单内容没有施工而向甲方索赔。
d.施工期间，乙方严格按甲方要求提供安全作业人员，供投标人统一调配做安全文明施工相关工作，费用已包含在安全生产、文明施工专项费单价中，甲方不予另行计价，同时乙方不得以任何理由或借口向甲方索取此部分相关任何费用。
1.1甲方权利及义务
1.1.1甲方驻地代表负责本工程安全质量管理、进度及质量控制、检查，负责签发或发布相关指令。有权要求乙方调离不称职的有关人员。甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方的工作，并终止合同，一切损失由乙方承担。任何涉及工程签证、结算、付款等经济责任的文件资料必须经甲方驻地代表签字并盖章确认后生效，甲方项目部其他人员签认的未经甲方书面授权委托的任何涉及经济责任的文件资料均无效。
1.1.2负责提供协议书3.2款中甲方承担责任及费用中列明的生产性设施，为乙方进场劳务作业提供施工条件。
1.1.3负责与发包人、设计单位、监理单位的联系和协调工作。
1.1.4甲方工程部负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、安排施工总进度计划；负责技术、安全、质量交底，负责提供现场水准点与坐标控制点，进行施工测量复核和试验检验工作。
1.1.5甲方工程部向乙方免费提供施工图纸一套，本工程施工图纸不允许外泄。未经甲方同意，乙方不能将甲方提供的图纸挪作他用。
1.1.6甲方物资设备部负责按本合同约定及时提供甲供材料、设备。
1.1.7甲方安全质量部负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收，负责对已完工程及时组织验收。甲方的监控、管理、指导、审核、检验、检测、测量、试验、处罚等，不能减轻或免除乙方的任何责任。
1.1.8甲方物资设备部有权对乙方自行采购的材料、设备进行检验验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并进行必要的抽样检验和劳务作业设备的检验测试，所需费用由乙方承担，对不合格的材料和设备，甲方有权单方清退出场。
1.1.9甲方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更等，应在30个工作日内及时告知乙方，并提供相应纸质或电子信息资料。
1.2乙方权利及义务
1.2.1乙方驻地代表签署的任何文件均视为乙方已认可。乙方驻地代表更换须经甲方同意，乙方驻地代表离开工程所在地，应向甲方驻地代表请假，得到批准后方离开，否则将按3000元/次向甲方支付违约金，甲方可从任意一次计价款中扣除。
1.2.2因乙方施工能力、现场资源不足，甲方可调减施工任务、工程量，乙方承诺无条件配合且不因此向甲方主张任何索赔和补偿。未经甲方允许并签订补充协议，乙方不得擅自超本合同约定的劳务作业范围进行施工作业，且甲方将对乙方已完成的超劳务作业范围的工程量不予计量。
1.2.3乙方同意甲方根据工程整体施工需要对本合同工期进行调整，乙方承诺无条件配合且不因此向甲方主张任何索赔和或补偿。
1.2.4乙方进场前，应将进场工人花名册、劳动合同、身份证复印件报甲方工程部备案，并为其进场工人办理各种社会保险（工伤、医疗等险种），将保单和支付保险费用的证明报甲方合约部备案，涉及特殊工种的将证件原件和加盖乙方公章的复印件需报甲方安全质量部查验并存档。进场工人如有变化必须保持动态更新，否则按300元/人·次向甲方支付违约金，甲方可从任意一次计价款中扣除。如乙方不为劳务人员办理保险，引起的任何人身损害赔偿费用、行政处罚、法律责任由乙方自行承担。
1.2.5乙方应配备满足劳务作业需要的安全合格的自有机械设备，并将购置发票复印件及合格证报甲方物资设备部查验并存档。
1.2.6乙方应每月向甲方提供加盖乙方公章的员工工资发放单，按时足额发放工人工资，并接受甲方监管。不得因延迟或推迟支付工人的工资而引发社会矛盾、要求甲方支付工资、媒体披露欠薪、工人上访或围攻甲方及其他事件，如发生上述任何一种情形，乙方不但要承担处理该事件的费用，还要按10万元/次赔偿甲方损失，如因上述事件给甲方造成的损失大于前述损失金额的，则违约金标准以甲方实际损失为准，甲方可从任意一次计价款中扣除。
1.2.7乙方应经常对其劳务人员进行必要的安全、技能培训考核，甲方驻地代表要求乙方更换的人员乙方应及时予以更换，否则给予500元/天/人罚款。
1.2.8乙方必须接受甲方项目经理部的管理和监督检查。乙方对甲方提供的图纸、交底或指令有疑义或发现有误的，应及时以书面形式向甲方有关人员提出，在甲方有关人员未同意更改或撤消前，乙方应无条件执行。乙方可以对甲方所提供的设计图纸施工工艺等有提出降低成本的合理化建议。
1.2.9乙方应严格按照甲方施工方案、技术、质量、安全交底进行作业，确保工程质量，不合格工程必须无偿返工，直到达到甲方验收标准为止，同时甲方有权要求乙方承担违约责任，同时不减轻乙方合同工期责任。
1.2.10乙方对甲方供应材料、设备及时办理签认手续。如未及时签认或拒不签认的，乙方赋予甲方依据发料单、设备使用记录直接在计价中扣除的权利。乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等负责妥善保管，不得倒卖或破坏或移位，如发现上述行为按原值的200%承担违约责任。如给甲方造成损失大于前述违约金，则乙方应补足甲方实际损失。甲方可从任意一次计价中扣除。
1.2.11乙方应配合甲方及时进行劳务计量计价、结算、质量、安全、进度检查，现场管理及施工资料收集，按时报送施工计划、甲供材料供应计划。
1.2.12因乙方自身原因造成建设单位或政府部门对乙方或甲方的罚款或处罚的，乙方应如实承担并通知甲方，如对甲方造成损失的，由乙方承担损失赔偿责任。
1.2.13乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等，应及时停止施工，妥善看管，并立即报告甲方，由甲方负责处理。对出现上述情况，因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工，或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工，造成损失的，由乙方承担全部经济损失和法律责任。
1.2.14乙方在施工中与第三方产生的债权债务或任何纠纷等问题由乙方自行负责处理，并承担全部责任和费用。
1.2.15乙方根据甲方提供的水准点与坐标控制点，进行施工测量、放线、定位工作；完成混凝土试块、材料取样等工作配合甲方试验检验，材料消耗含在损耗中。
1.2.16做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线、变压器及已完工程的成品和半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失和责任。
1.2.17乙方采用的技术工艺或物资、设备不得侵犯第三方的知识产权，如出现纠纷，乙方须及时书面通知甲方并负责予以处理并承担一切责任，如给甲方造成的损失甲方可从任意一次计价款中扣除。
1.2.18如乙方认为甲方违约，应在事件发生之日起三天内向甲方提出书面报告，逾期视为乙方放弃向甲方索赔的权利。
1.2.19工程完工后，清理劳务作业范围内的标志、污斑、指印和其他油污和脏物，弃渣、废弃物清运自用工具、机械和设备，达到完工验收前的清理标准，费用已包含在综合单价中，不再另行计取。
1.2.20乙方按批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他施工方等后果的由乙方承担责任。
1.2.21乙方现场应至少配备一台发电机及其他必要的应急设备，如遇停电、停水等突发事件，乙方应采用相应手段确保现场正常施工，并自行承担相应费用。发电机仪表齐全有效，有防雨措施。
1.2.21乙方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更等，应在30个工作日内及时告知甲方，并提供相应纸质或电子信息资料。
二、质量、安全要求2.1隐蔽工程在未经甲方或监理检查之前不得随意覆盖，进入下一道工序，乙方应保证甲方质检人员及监理对要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能进行下一道工序，否则因此造成的质量不合格由乙方承担一切费用。
2.2乙方在施工过程中达不到质量标准的部分，一经发现，甲方有权要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求，乙方承担返工维修的全部费用，工期不予顺延。返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后5日内撤离现场。
2.3合同范围内劳务作业完工后，在保修期间内出现的质量问题，由乙方无偿负责修复；如乙方在接到甲方返修通知（包括但不限于邮件、短信等书面或口头通知）7天内尚未进行返修时，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可委托第三方修复，发生的费用从乙方的质量保证金中扣除，费用为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和甲方由此产生的其他费用，无须通知乙方和征得乙方同意，不足部分由乙方另行支付。超过保修期后，如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时，则乙方应承担由此造成的经济损失和法律责任。
2.4安全管理要求执行合同附件《安全管理协议》。
三、材料、设备供应3.1甲方供应的材料品种详见甲供材料附表。材料经双方点验签认后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和劳务报酬综合单价表及甲供材料附表中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量，乙方如超甲方限额使用甲供材时，超量部分按甲供材料价格(如果发生期市场价高于甲供材料价按市场价计算)的120％在支付乙方劳务计价款中直接扣除。
3.2乙方倒卖甲供材料的，按材料供应价格的200%向甲方支付违约金及预期利益损失。甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除，情节严重的，移交司法机关追究刑事责任。
3.3甲供材料以外的材料，由乙方自行采购，甲方不予代购。甲供机械设备外的其他机具由乙方负责自带，甲方不予代租。
3.4甲方提供乙方使用的周转料具由乙方负责保管，如有丢失或损坏，将按原值的120%进行赔偿。
四、劳务价款的计价、结算与支付4.1乙方在本合同签订后原投标缴纳的投标保证金5万元直接转为合同履约保证金，此履约保证金在完工结算后七个工作日内一次性无息返还。
4.2本合同劳务费用实行按施工节点验工计价、完工结算的方法进行付款。
4.3验工计价按下列程序进行：工程款支付按照每个配送库室外装饰装修工程全部完成为支付节点。每个配送库节点完成后当月20日以前，双方以劳务报酬综合单价表中计量规则对乙方完成的合格工程量进行计量，甲方现场技术员负责填制《工程数量计算单》和《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方现场工程师、项目工程部门、项目商务部门、项目总工程师和乙方驻地代表共同签认后，由甲方项目商务部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定固定综合单价编制《月度验工计价表》。《月度验工计价表》经甲方项目商务部门负责人、物资设备部门负责人、项目总工程师、甲方驻地代表和乙方驻地代表共同签认后生效，《月度验工计价表》仅作为劳务作业过程中甲方向乙方支付劳务进度款的依据，甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认，不具备结算支付效力，工程结算以双方最终结算为准。
4.4双方每月20日核对本月劳务作业量。乙方应按时、及时会同甲方相关人员共同确认，因乙方原因延误确认或未确认的，以甲方确认作业量为准。
4.5对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和乙方原因造成返工的劳务作业量，甲方不予计量。
4.6 劳务分包签证
4.6.1签证仅对劳务合同工作内容之外且经甲方项目部签证授权人员安排实施的事项，分包合同工作内容之内的事项不准办理签证。
4.6.2签证时效和月度封存
a.合同外签证必须在事件发生后24 小时内，乙方书面上报甲方，否则视为乙方放弃该权利。
b.签证事项完成后，由甲方经办人按本合同规定格式和要求填写（以打印形式）签证单，乙方授权人员予以确认，甲方经办人负责完成现场各级领导的递交、审核，并交项目商务部门签证管理人员，由项目商务部门负责项目部各级领导的递交、审核，并及时向乙方反馈。如乙方对甲方审核意见有异议，应在当月月度封存前回复意见，并附相关依据，未回复的，视为认可。
c.甲方与乙方每月清理合同外签证，乙方对其分包签证进行份数与价款书面签字并盖章（单位公章）确认。分包签证进行月度结算，当月发生并完成的签证事项，当月签字认可，进入当月进度计价。
4.6.3双方约定以下签证为无效签证，并不得计入乙方中间计价和结算，更不得作为付款依据：
a.不按本合同约定表格形式办理的签证。
b.不按表格内容填写或部分内容不填写的签证。
c.任何形式的补贴费用签证（质量奖、工期奖、标化文明奖等）。
d.签证内容不实的签证。
e.劳务合同范围内有施工图或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签证点工或机械台班或费用的签证。
f.超过签证时效和竣工后突击补签的签证。
g.非原件的签证资料。
4.6.4签证审核权限
奖励、补偿事项、设计变更、会议纪要、通知等不能以签证形式确认，不作为结算依据。签证应通过专题会议形式按周集中处理，必须经甲方经办人、商务经理、项目经理共同审核签字后方可生效；过时、手续不全、内容不符合甲方要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证无效。
4.6.5签证单价按以下约定处理
a.合同单价中有适用于签证工作的子目的，采用该子目的单价。
b.合同单价中无适用或类似子目的单价，参照《劳务报酬综合单价表》中类似子目单价或按甲方核价原则重新核定单价执行。
4.7如发生停窝工，双方应分清原因并共同协商积极解决，同时要采取合理的减少损失的措施，避免损失扩大。对停窝工造成的损失，双方约定费用计算标准如下：
4.7.1由甲方原因造成的连续7天以内的停窝工，乙方承诺自行调剂并承担费用，甲方不予补偿；甲方原因造成的连续7天以上的停窝工，从第8天起甲方按以下方法计算费用给予乙方补偿：人工费按现场工人每人每天50元计算，机械设备费不论是乙方自购或租赁，均按现行工程机械设备定额计算相应机械设备的台班折旧费，其余费用及取费均不予计取。乙方应从连续停工的第8天起每天向甲方上报停窝工原因、停窝工人员及机械设备数量，若乙方未按时上报，甲方不予任何补偿。停窝工时间、人员、机械数量以甲方经办人、商务经理、项目经理核实并共同签字确认的为准。
4.7.2 由乙方原因造成停窝工或阻工，乙方承诺将自行解决并承担停窝工期间发生的一切费用，以及给第三方造成的损失和违约赔偿等相关费用，并按2万元/天向甲方支付违约金。
4.7.3由第三方原因造成的连续7天以内的停窝工，乙方承诺自行调剂并承担费用，甲方不予补偿；第三方原因造成的连续7天以上的停窝工，从第8天起甲方按4.7.1标准计算费用给予乙方补偿。
4.8完工验收合格之日起一个月内，乙方应与甲方办理结算。逾期未办理结算，自甲方书面(或邮件)通知乙方之日起14 天后，乙方仍不与甲方办理结算，视为乙方放弃与甲方办理结算的权利，则以甲方单方出具的结算值为准。如因乙方地址变更未及时通知甲方或乙方预留送达地址未能送达，自邮件、函件被退回之日视为送达。
4.9甲方项目部财务部门每次支付节点凭生效的《月度验工计价表》，向乙方支付当月计价款的75%，工程完工并验收合格后支付至累计计价款的75%，办理结算后一个月内支付至结算额的95%，剩余5%在结算完成后2年内支付完成。
4.10计价款除代发民工工资外一律转账支付。乙方每月按时向现场工人发放工资，如未及时发放，甲方有权在地方劳动监察部门的监督下从应拨付给乙方的劳务款中扣除乙方人员工资，此行为无需征得乙方同意，且乙方无条件同意甲方直接代为发放。
4.11甲方每次付款时，乙方应向甲方提供与计价、结算等额的合法增值税发票。乙方应准确填写所应开具的发票项目，甲方见票后付款至乙方指定账户。如乙方不提供发票的或提供发票填写有误，不规范或者提供发票不合法，涉嫌虚开的，从乙方当期计价中按照工程所在地的税费予以扣除税费并扣除5万元/次的违约金，同时不免除乙方开具合法发票的义务，待正式发票提供后，从计价中予以调整。
4.12甲方每次付款时，乙方需提供工人劳动合同、工人花名册、当期工人考勤表、签字手续齐全的工资发放表备案后方可付款。
五、违约责任和合同解除5.1甲方违约责任：
5.1.1工期顺延：如因甲方原因造成工期延误的，经乙方书面申请后甲方确认工期相应顺延。
5.1.2迟延付款：在甲方因资金周转不畅等客观情形发生致使合同价款不能如期支付的情况下，本着相互理解的精神，乙方同意自甲方逾期付款之日起60天内，保证正常工作，不拖延时间或要求延长工期、索赔，甲方无需承担违约责任。甲方拖延付款日期超60日，则应当按照中国人民银行公布的银行同期一年期存款利率支付违约金。
5.2乙方违约责任
5.2.1乙方延期交工的，每延误一日，向甲方支付合同总额 1‰ 的违约金，最高不超过结算金额的10%。
5.2.2乙方有下列情形之一者，乙方向甲方支付已完劳务价款总价20%的违约金，甲方有权从计价款项中予以扣除，甲方有权通知乙方解除合同，乙方向甲方支付的履约保证金不予退还。
a.乙方现场的人员、机具设备不能满足合同要求，严重影响合同履行或施工进度达不到要求，合同约定节点工期未能实现，严重影响整个合同段工程进度的。
b.乙方施工质量达不到要求，甲方要求乙方无偿返工或修复，返工返修后仍达不到质量要求的，或乙方施工质量达不到要求经甲方要求后仍不采取修复或返工的；
c.乙方不按甲方安全交底要求进行施工或乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全或乙方现场施工工序失衡或已施工工程存在安全隐患或已造成安全事故的；
d.乙方以任何形式将本合同劳务作业进行分包、转包的；
e.乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的；
f.乙方擅自停工2天以上（含2天）的；
g.乙方未及时向乙方人员支付工资的导致乙方人员向甲方索要劳务费用或阻挠甲方正常工作或施工的。
h.合同签订后，乙方未经甲方同意转让合同权利义务或要求变更合同主体的。
5.2.3在甲方发出解除合同并要求乙方撤场的书面通知之日起3日内，乙方须无条件撤场，否则由此产生的一切责任、费用及损失由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的相应损失。同时，甲方有权将乙方施工现场内的物资设备运离现场，相关费用及搬离后的保管责任均由乙方承担。
5.2.4本合同项下的债权债务未经甲方同意不得转移，因此发生的一切损失及责任由乙方承担。
5.3乙方法定代表人、委托代理人，对本合同项下乙方履约提供担保，对乙方责任承担违约赔偿的连带责任。
5.5 合同解除
5.5.1如因建设单位、发包人的原因致使本合同无法履行，或因建设单位、发包人原因造成工程停建或缓建的 ，此情况下，甲方享有合同单方解除权。甲方向乙方发出的解除通知到达乙方时，合同解除。合同未开始履行的，双方互不承担责任，已经履行的，按实结算。
5.5.2协商解除：甲方和乙方协商一致，可以解除分包合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完劳务作业和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
六、争议解决本合同履行过程中，如出现争议，双方应协商解决。协商不成，双方约定向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
七、附 则7.1本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字、乙方向甲方交纳履约保证金后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。
7.2本合同签订后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，应当签订补充协议。合同履行过程中，如出现与本合同及补充协议约定条款相违背或冲突的均已本合同为准。
7.3本合同正本一式 陆 份，甲方 伍 份，乙方 壹 份。
7.4本合同相关附表为本合同有效组成部分。
（以下无正文）
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
日期：年月日 日期：年月日
本合同附件清单
附件一：劳务综合单价测算表
附件二：甲方供应材料品种及单价表
附件三：安全文明甲供材料、机具表
附件四：法定代表人身份证明书
附件五：法人授权委托书
附件六：技术质量负责人授权委托书
附件七：物资设备负责人授权委托书
附件八-1：合同外签证承诺书
附件八-2：×× 项目分包签证月度封存确认书
附件八-3：×× 项目 年 月份（ 月 日至 月 日）分包签证明细表
附件八-4：项目分包签证单
附件八-5：合 同 签 证 印 鉴 确 认 表
附件九：停工、窝工承诺函
附件十：工程质量保修书
附件十一：施工现场安全管理协议
附件十二：施工劳务用工承诺书
附件十三：工程质量专项协议
附件十四：廉政协议
附件一：
3.3.1拟投入本工程人员配置清单
拟投入本工程人员配置清单
序号
在本项目中担任的职务
姓名
年龄
人员数量
身份证号
工作年限
一
乙方管理人员
1
负责人
2
技术员
3
安全员
4
材料员
。。。。
二
乙方劳务人员
数量
备注说明
1
2
3
。。。。
注：①人员数量必须满足项目动态管理要求；②工人年龄不允许超过男60岁，女55岁，
且不得患有职业病、传染病、危害自身及他人安全的疾病。
3.3.2拟投入本工程主要设备、机具清单及进场计划
拟投入本工程主要设备、机具清单及进场计划
序号
设备
名称
单位
型号/
产地
功率/
吨位
数量
设备寿
命（年）
安全
证书
进场
时间
备注
附件二：
劳务综合单价测算表
序
号
劳务作业名称
计量单位
综合单价构成
备注
综合
单价
其中
人工费
材料费
机械费
管理费
利润
测算不含税综合单价
测算含税综合单价
甲方供应材料品种及单价表
序号
材料名称及规格
单位
供应单价
最高损耗率
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注:劳务队伍所需油料自购,费用含在报价中。上述明示由甲方供应外的材料由乙方自购，费用含在单价中。施工中需使用的零星木模、木支架、木板由乙方负责并承担费用。
附件四 ：
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：年 月 日至 年 月 日
姓名：性别：年龄：职务：
系的法定代表人。
特此证明。
乙方：（盖公章）
年月日
附件五：
法人授权委托书
致中国建筑土木建设有限公司：
本授权委托书声明：我（姓名）系的法定代表人，现授权委托为我公司施工贵方工程我方合同内的授权委托代理人，该代理人全权代表我签订合同并按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复、计价与结算、办理施工款以及签署与本工程有关的所有文件（包括补充协议、会议纪要等）等事项，我均承认。
除非经贵方书面同意，该代理人无转委托权，特此委托。
同时，我方提供以下信函往来地址：
1、邮件地址：
2、电传地址：
3、电子邮件地址：
4、联系电话：固话： 手机：
被授权委托代理人：（签字）性别 ：年龄：
身份证号码：（身份证复印件附后）职务：
乙 方：（盖公章）
法定代表人：（签字）
授权委托日期：年 月日
附：授权委托代理人身份证复印件（需加盖公章）
本委托有效期限为：年月日至 年月日止
附件六：
技术质量负责人授权委托书
致中国建筑土木建设有限公司：
为加强我方合同内施工技术质量管理，保质保量完成我方合同内施工任务，我方委托为我公司施工贵方工程我方合同内的现场技术质量负责人，该负责人全权代表我按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复的技术与质量以及签署与本工程有关的所有技术与质量文件等事项，我均承认。
该技术质量负责人转委托权，特此委托。
委托的技术质量负责人：（签字）性别 ：年龄：____
身份证号码：职务：____ ___
承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）
授权委托日期：年月日
附件七：
物资设备负责人授权委托书
致中国建筑土木建设有限公司：
为加强贵方供应的物资、施工机械设备管理，保质保量完成我方合同内施工任务，我方委托为我公司施工贵方工程我方合同内的现场物资设备管理负责人，该负责人全权代表我按合同约定负责与贵方办理物资、机械设备验收领用签字手续以及与本工程有关的所有物资设备文件等事项，我均承认。
该物资设备负责人无转委托权，特此委托。
委托的物资设备负责人：（签字）性别 ：年龄：
身份证号码：职务：
承 包 人：（盖章）
法定代表人：（签字）
授权委托日期： 年 月 日
附件八-1：
合同外签证承诺书
致中国建筑土木建设有限公司：
我方完全响应并认可本工程合同文件的全部内容，没有任何异议。为规范合同外签证行为，保障双方合法权益，促进工程有序进行，我方就合同外签证作出下列郑重承诺：遵照甲方提供签证单格式及内容、流程进行签证，如签证单没有由签证单中对应的项目部6个部门相应人员全部签字认可，我方自动放弃此签证工作内容及全部经济、索赔、补偿要求。
单位名称： （盖章）：
法定代表人：
或其委托代理人：
乙方联系地址： 固话：
日期： 年 月 日
附件八-2：
×× 项目分包签证月度封存确认书
致中国建筑土木建设有限公司：
经我方审核确认，对你部审核的年月份（月日至月日 ）我方合同外签证单的份数、价款给予认可，并明确承诺除此封存的签证外不再有其他任何签证或结算费用的诉求。
劳务单位：（同时加盖齐缝章）
劳务方法定代表人（签字）：
劳务作业名称及范围：
或其授权委托人（签字）：
确认份数：
确认的签证单编号：
确认的签证单总金额：
确认日期：
后附签证单明细表及相应签证单
附件三：
安全文明甲供材料、机具表
序号
材料、机具名
称及规格
单位
供应单价
最高损耗率
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
中国建筑项目管理表格
分包经济签证月清确认单
表格编号
CSCEC8B-CM-B10413
项目部名称
共 页 第 页
分包方名称
编号
序号
分包方式
签证编号
签证主要内容
分包报送日期
报送值（元）
签证经办人
签证提交日期
项目部审批日期
签证金额（元）
其中签证零工（元）
合计（元）
分包签证转扣单位情况
合计
经双方核定， 年 月份（ 月 日至 月 日）共发生签证份，签证金额共计元，除此之外，本月不再发生任何签证。
项目经理签字： 分包商签字并盖章：
附件八-3
×× 项目 年 月份（ 月 日至 月 日）分包签证明细表
劳务单位（盖章）：
劳务作业名称及范围：
第 页共 页
序号
签证编号
签证内容
项目审核
分包签证转扣单位情况
经办人
审核人
备注
完成时间
初审值
劳务方法定代表人（签字）
或其委托代理人（签字）：
确认日期： 年 月 日
附件八-4项目分包签证单
中国建筑 项目管理表格
分包经济签证单
表格编号
CSCEC8B-CM-B10412
工程名称
签证编号
工程指令
签发事项
□安全防护□临时设施□设计变更□质量整改□返工□文明施工□环境保护
□应急处理□零星点工□其它
签证内容描述（提出签证事由并核实签证数量）：
现场专业工程师（首签人）： 日期：
签证金额（大写）：
计算过程：
如有转扣金额（大写）：
转扣分包人（盖章）： 转扣分包委托人签字： 日期：
现场计量工程师：
（复核签证事项、核算单价，负责内部流转）
年 月 日
分部/工区/场站/架子队意见：
（复核签证事由及数量）
年 月 日
项目总工程师意见：
（负责技术交底及验收）
年 月 日
项目商务经理意见：
（审核是否合理合规并确定费用）
年 月 日
项目经理意见：
（审批并落实转扣费用）
年 月 日
分包单位委托人意见：
（签字盖章确认）
年 月 日
附件八-5：
合 同 签 证 印 鉴 确 认 表
甲方预留的签证印章样式
乙方预留的签证印章样式
备 注
本签证印鉴表确认的签证印章仅用于办理本合同履行期内签证审批确认之用，凡与本确认表预留的签证印章不一致或未加盖印章的均被视为无效签证，甲乙双方对此均无异议且无条件表示同意。
附件九：
停工、窝工承诺函
致中国建筑土木建设有限公司：
我方作为一个有经验的承包商，十分了解铁路工程的实际情况和政策性调整，为规范停工、窝工行为，保障双方合法权益，促进工程有序进行，我方就停工、窝工作出下列郑重承诺：因发包人或政策性调整原因造成的停工、窝工，我方将自行调配劳动力及机械设备等各种资源，防止损失的发生，我方不向贵方计取任何费用和提出费用索赔。
单位名称（盖章）：
法定代表人：
或其委托代理人：
乙方联系地址： 固话：
日期： 年 月 日
附件十：
工程质量保修书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
为保证工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及本工程发包人与甲方签订的建设工程施工合同中关于工程质量保修的约定，经劳务作业甲、乙方协商一致，签订本工程质量保修书。劳务作业甲、乙方在质量保修期内，按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括乙方负责施工或管理的工程内容范围内的所有工程。
二、质量保修期
质量保修期限为图纸（或设计文件）设计使用年限。质量保修期从整个工程（包括非劳务作业乙方施工的工程）实际竣工之日算起。本保修书所约定的保修责任期限执行国家规定行业的保修期，以最长的保修期限为保修期。
其他约定： 。
三、质量保修责任
1、保修期间乙方必须在接到甲方修理通知后8小时内派人修理，否则甲方安排其他人员进行修理，费用从保修金内支付，不足部分由乙方支付。乙方不能及时保修的，甲方可另选其他作业队伍进行维修，其发生的一切费用由乙方承担。
2、发生紧急抢修事故（如发现桩基偏位、建筑物下沉、建筑物不均匀沉降等与本分包劳务作业相关的紧急抢修事故）的，乙方接到事故通知后，应立即到达现场抢修，非乙方劳务作业质量引起的事故，抢修费用由发包人或甲方承担，属乙方劳务作业质量引起的，由劳乙方承担抢修费用。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础和主体结构的质量不受损害，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担一切损害责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金，已办理完结算的为分包合同结算价款的5 %；未办理结算的为分包末次计价总额的5%；质量保修金不计利息。
乙方的质量保修金，在整个工程（包括非劳务作业乙方施工的工程）实际竣工之日算起起二年无任何质量问题并扣除相应款项后一次性无息支付，若因乙方施工范围内工程质量问题给甲方造成损失，而保修金不足以弥补甲方损失时，由乙方补足。
五、其他
双方约定的其他质量保修事项：。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行 ： 开户银行 ：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
附件十一：
施工现场安全管理协议
甲方（总包单位）：
乙方（分包单位）：
依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。
一、工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：
3．分承包形式：□专业分包□劳务分包
4．分承包范围：
5．分包方安全生产许可证号码： 有效期：
二、工程目标
1．因工伤亡控制指标：
2．职业健康控制指标：
3．安全文明创优目标：
4．其他：
三、甲方的权利、责任和义务
1．项目经理（现场执行经理）：
建造师证书编号： 有效期：
安全总监（安全负责人）：
安全C证证书编号： 有效期：
2．贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
3．制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理 。
4．严格审查分包人营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质（或资格）的分包单位。
5．保证项目工程安全生产费用的有效使用，完善施工现场安全生产条件。
6．提供施工现场安全生产环境：
①工程安全防护设施由：方提供，日常维护和作业面防护由： 方负责；
②施工用电由用电总电源到：级配电箱由方提供，该级配电箱以下的部分由方负责；
③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿。
7．负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。
8．负责施工人员入场安全教育、培训考核；负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正。
9．负责建立健全施工现场安全生产管理制度；负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求分包方建立应急救援体系，落实救援措施。
10．按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。
11．按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。
12．有义务提供施工现场消防通道和消防设备。
13．有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。
14．有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。
15.对乙方施工人员不服从安全管理，屡次违反现场管理规定者甲方有权责令乙方将其退场。
四、乙方的权利、责任和义务
1．现场项目经理（负责人）：
建造师证书编号： 有效期：
现场专职安全负责人：
安全C证证书编号： 有效期：
乙方作业人数为50人以下，配备1名专职安全员；50-200人，配备2名专职安全员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总数人数的5‰；如未按此要求配备，甲方按每人每月6000-10000元工资待遇在分包费用中扣除；乙方安全员，必须服从甲方安全部门管理，否则甲方有权要求乙方更换。
2．乙方所有人员进场前必须向甲方申请对其进行安全教育培训和安全技术交底。
3．贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。
4．按照总包单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再次转包。
5．执行施工现场安全管理规定，服从总包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对总包安全生产负连带责任。有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝总包违反法律法规的安全指令；对造成后果的违章指令有权检举和控告。
6．对所辖范围内的安全防护设施（包括洞口、临边、移动操作平台等）搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。
7．对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。级以下自备配电设备设施必须符合国家和地方有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任区域拉接电源有权拒绝。
8．自带机械设备、设施(汽车吊、挖掘机、小型机具、配电箱、电缆等)应符合国家和地方有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责，并应在安装使用前向总包备案、验收。对设备、设施备案手续不全，验收不合格的，甲方有权责令乙方将不合格设备、设施清退出场，不得继续使用
9．负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施（专业分包方式）。
10．负责对本单位施工人员进行施工队三级全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。按甲方要求开展班前安全活动，并做好记录归档。未按总包要求开展班前安全活动的，甲方有权对乙方给予经济处罚。
11．负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。
12．按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。
13．按规定定期组织对所辖施工区域进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告。
14．服从总包统一的协调和管理，并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。
15．使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负全责。对擅自使用非责任区域安全安全防护设备、设施且未与总包办理手续，造成设备、设施损坏或安全事故或未遂是的由乙方负全责。
16．对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任；对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。
17．做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理，宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，严禁使用泡沫板材等非A级阻燃材料搭建临时设施；不得私自接设电热水器、电炉、自制电热毯、电风扇等；不得私自容留外来人员住宿；不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质食品。不得在生活区内私自设立小商店、小卖铺等。
18．负责为本单位从事危险作业（如架子工、木工、爆破工等隧道内作业）的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
19.乙方在使用甲方提供的安全保护用品时，应认真检查、测试其安全防护性能，符合有关规定后方可使用。
20.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近劳务作业时，劳务作业开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。21.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品劳务作业时，乙方应在劳务作业前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全保护措施费用。
22.按国家和行业要求，足额投入安全文明施工措施费。未按甲方要求使用安全措施的，甲方有权从计价中中扣除相关费用。
五、安全文明施工措施的支付
合同额中含安全文明措施费，此费用从中提出，单独计列,分两部分组成,一为现场安装安全防护措施的用工量(现场确认单),二为采购或租赁的安全用品(提供发票,票据必须由现场材料员和安全员的验收签字)。
六、违约和索赔
1．由于总包责任造成生产安全事故，导致分包人员伤亡，由总包承担事故责任和经济责任。分包有义务负责协助处理善后事宜。
2．由于分包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。总包或第三方有义务负责协助处理善后事宜。
3．由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
4．发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料或者提供有关情况和资料涉嫌弄虚作假，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。
5.乙方违反本协议及法律法规、安全技术交底、现场临时签收的各种通知、规定，甲方有权给予一定经济处罚，处罚依据为违反条文、证据照片、甲方处罚通知（可不需乙方签收），在当月计价中扣除。
其中，施工现场发现乙方作业人员一人未通过甲方入场培训，甲方可对乙方处罚100元，逾期拒不参加者，不得安排进入使用施工现场，否则甲方可加倍处罚。或责令乙方将其清退出场。
发现一台安全设备设施，未经甲方验收或验收不合格，进入现场作业，甲方有权处罚乙方1000元，不听甲方劝阻继续使用的，甲方可加倍处罚。
因乙方原因存在安全隐患，甲方要求停止作业，拒不执行的，甲方每次可处罚乙方10000元，乙方承担因此带来的一切责任。
乙方施工现场存在安全隐患，经甲方通知拒不整改，甲方有权对乙方进行处罚1000元/次/处，乙方承担因此带来的一切责任。
七、其他
1．协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。
2．补充条款：双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系 电话： 联系 电话：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
附件十二：
施工劳务用工承诺书
致：
我方完全响应并认可本工程合同文件的全部内容，没有任何异议。为规范劳务用工行为，保障劳务工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，我方就使用建筑劳务作出下列郑重承诺：
一、我方严格执行国家，当地政府部门及总承包单位的法规、政策及规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。
二、我方使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，持证率达到90％。
三、我方使用建筑劳务工，依法与劳动者本人签订书面劳动合同签订率100%，明确双方的权利和义务，详细约定劳动作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，并经双方签字（章）认可。
四、我方严格按照劳动合同约定向劳动工人发放劳动工资，保证按期足额发放劳务工工资。不管在任何情况下，绝不拖欠劳务工工资，每次发放工资经劳动者本人签字。
五、我方接受贵方的监督与管理。执行贵方劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳劳务工人保障基金，在贵方的直接监督管理下，做好劳务工工资支付工作。并按照贵方要求，按时报送工资支付情况统计表。
六、我方积极配合贵方现场履约日志填报工作，并由法定代表人的委托人在履约日报上签字认可，履约日志是作为贵方对我方履约行为的监督、鉴定和考核的依据。
七、我方保证合同签订后，向贵方递交的劳务包括特殊工种花名册及其身份证、资质证扫描件真实可靠，并在合同期间一直有效，且贵方有权撤换不称职管理和务工人员。
九、我方发生资金矛盾时，无条件先行支付劳务工工资。
十、我方拖欠劳务工工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责任人作严肃处理外，愿根据与贵方签订的施工劳务合同约定，接受终止此施工劳务合同的处理。
十一、我方成立劳务工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以任何借口进行推诿，拖延。杜绝生上访事件。
十二、我方在每个建筑工地张贴建筑劳务工人工作纠纷处置告示，公布劳务工工作管理制度、发生纠纷的处理程序，以及我方和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。
十三、劳务工工资保证金：我方严格按照贵方要求，编制可供贵方监管的具体操作措施。贵方每月支付月度计价款的80%后，20%余款中的5%留作劳务工工资保证金，我方完工并经贵方组织验收合格，且扣除拖欠的劳务工工资后，无息退还。
十四、我方严格遵守贵方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好劳务工人进驻前安全教育培训工作，接受贵方安全生产监督检查并承担相应的责任。
单位名称（盖章）：
法定代表人（委托人）：
联系地址：
电 话：
日期： 年 月 日
附件十三：
工程质量专项协议
甲方（总包单位）：
乙方（分包单位）：
一、工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：
二、工程质量目标
1．检验批验收一次合格率90%以上；（不小于90%）
2.实体实测实量合格率 93%以上。（不小于93%）
3.工程质量及控制资料合格率与同步率100%以上。
4.其他：（根据项目实际情况填写）。
三、工程施工及验收标准
1、国家、行业、地方有关质量验收标准。包括但不限于：
2、由甲方下发的施工方案、技术交底、施工图纸、工作联系单等。
四、甲方的权利、责任和义务1．项目经理（现场执行经理）：
2．贯彻执行国家、行业、地方及本企业有关工程质量的法规制度，建立健全施工现场质量监督体系、质量保证体系，对施工现场的质量管理负总责。
3．对施工现场的质量管理及工程质量情况进行定期检查、指导、考核，对存在的问题提出改进措施并督促整改。
4．负责组织编制工程施工方案，并对参与施工的作业人员进行技术质量要求的交底。
5．负责组织对进场的施工人员，进行技术能力核查，对不符合施工要求的作业人员要清退出现场。
6.对乙方施工人员不服从质量管理，屡次违反现场管理规定者甲方有权立即责令乙方将其退场。
7．负责编制样板计划并对施工样板进行检查验收，签署意见。
8．对分包提供进场的材料、设备进行监督检查，不符合要求的材料、设备不得进场。
9.按规定对施工现场发生的质量事故进行上报。
10．对工程实体进行实测实量，结果作为验工计价的依据。
11.对乙方自检合格的工序进行验收。
12.将质量目标层层分解，质量责任、权力落实到个人，严格奖罚制度。
13.建立严格而实用的项目质量管理制度，并成为合同的组成部分。甲方有权因乙方原因出现的工程质量问题对乙方进行罚款、整改、停工整改、返工等处理措施。对乙方进行约谈、切割、清退等合同措施；
1．现场项目经理（负责人）：
现场应配置施工管理人员人，专职质检员人。
现场专职质检员：
2．贯彻落实工程质量有关的法律法规和管理制度，建立分包质量管理的自保体系，对分承包范围内的工程质量进行检查和管理。
3．执行施工现场的各项规定，服从甲方的质量管理。有义务对甲方不合理的指令提出意见或建议。
4．必须组织技术合格的作业人员进场施工，所有施工人员必须全部经过现场培训并经技术交底后方可进行施工作业，严禁自行组织人员，不经技术交底进场施工。对需持证上岗的人员应进行培训取证。
5．对施工现场作业人员的质量行为进行监督，对不符合管理要求的工人清退出场。
6．自行采购的材料设备应符合技术标准，满足设计要求，并对使用的设备进行维护保养。
7．施工前应接受甲方的技术交底，并严格按技术交底施工，施工人员接受交底率100%。
8．分项工程开工前必须先施工样板（首件），经甲方组织验收合格，并签发开工令之后方可大面积施工。
9．负责完成因质量事故、质量问题、投诉和监理指令产生的工作。如因乙方原因造成，应承担相应的经济损失。
10.接受甲方项目部制定的质量奖罚规定。
六、工程质量管理细则乙方必须执行下列质量管理五项制度
（一）工程项目样板制
1、乙方根据甲方的样板具体项目、样板制作时间和内容，严格按照施工方案和技术交底进行施工，在规定的时间内交付完成。
2、乙方样板制作符合施工方案和质量验收标准要求后方可进行验收，验收不符合要求时，应重新对样板进行整改，直至验收通过。
（二）工程项目质量三检制
1、自检：每道工序（或检验批）施工完成后，乙方专业工长组织该工序（或检验批）作业班组进行100%检查,检查项目为质量验收规范规定的主控项目和一般项目，自检过程中应随检查随纠正，并由乙方班组填写自检记录，完成后上报甲方，由甲方专业工长签字确认。
2、专检：自检完成后，由甲方专业工长通知甲方专业质量检查员对工序（或检验批）进行施工单位内部质量验收，检查中甲方要求乙方施工整改，乙方必须无条件服从，按照甲方要求进行整改，整改完成后经自检合格再进行上报。最后由甲方专业质量检查人员通知监理验收，乙方人员不得越过甲方自行通知监理单位。
3、交接检验：乙方分项工程完成后，并自检合格，方可通知甲方，由甲方工程经理负责组织，交接内容包括工程实体和资料，并做书面交接检查记录。移交方、接收方共同对移交工程进行验收，并对质量情况、成品保护的注意事项、遗留问题等进行记录。
（三）工程项目质量奖罚制
1、处罚范围：
（1）乙方未按照施工方案、技术交底施工导致工程质量出现隐患；
（2）乙方未有效执行工程质量整改要求；
（3）违反了主控项目的任何一条，造成返工或既成事实，通过其他途径处理解决的对乙方进行处罚；
（4）对于甲方下发的质量整改通知单没有及时安排人员在规定的时间内进行整改、落实、反馈的，造成的一切损失由乙方负责，甲方要对此行为对乙方追加处以1000元/次的罚款。
（5）对于甲方实测实量或业主实测实量乙方必须安排专人配合，若不配合甲方就此行为对乙方处以500元/次的罚款。
（6）对于乙方自供材料复检未合格，乙方双倍送检，所产生的一切费用由乙方全部承担。若复检不合格，甲方将就此对乙方处以1000元/次的罚款，同时材料无条件清场。乙方自带机械设备检验不合格，需要及时退场更换，保留退场手续。一周内不能及时退场的，对乙方除以1000元/次的罚款。
2、处罚流程：由项目质量例会提出奖励处罚方案，项目经理批准实施，实施记录由项目质量部门留存。质量罚款由质量部门执行，罚款通知单一式五份，抄送被罚人员或单位，抄送项目财务、商务、工程、质量部门保存。对乙方拒绝签收处理意见的，项目主要领导协商后联合签字直接生效，甲方将对此行为对乙方追加处以1000元/次的罚款。
（四）工程项目实测实量制
1、乙方应根据甲方实测实量计划（甲方实测实量考核人员将会提前半个工作日通知乙方准备），安排专人（至少1名管理人员）配合甲方进行实测实量。
2、如业主方采用实测实量方法进行质量监督的，乙方必须安排专人（至少1名管理人员）配合甲方进行实测实量。
3、实测实量的实测项根据项目的工程类别执行公司的《工程实测实量实施细则》。
4、月度检查合格率达不到约定合格率（%以上）时，乙方承担以下违约责任：
（1）总合格率在80%～%（不包含80%），每低1个百分点，处以2000元/百分点的罚款；总合格率在75%～80%（不包含75%），每低1个百分点，处以5000元/百分点的罚款；75%以下（包含75%），每低1个百分点，处以10000元/百分点的罚款，并约谈劳务分包法人，劳务分包法人到现场亲自监督安排整改。
（2）当连续3个月合格率低于目标值，或出现某个月合格率评分比目标值降低10%及以上时，暂停其在公司内部投标资格2个月。
（3）连续4个月合格率低于目标值，停止其在公司内部投标资格并列入不合格供应商名录。
（4）月底检查实测实量质量达不到目标值，在后续3个月内整改后经公司主管部门复查确认能达到要求的，可返还罚款金额。若后续6个月内整改都未能达到要求且态度消极怠慢，罚款不再返还，情节严重的报经公司同意更换劳务队伍。
（5）若实测实量合格率未达到合同目标要求，按照合同要求甲方对乙方进行处罚，但现场质量问题处理的责任仍由乙方负责。
5、未尽事宜，具体内容详见甲方下发的《工程实测实量实施细则》。
（五）工程项目质量例会制
工作例会：每周质量例会，乙方质量管理人员必须参加甲方召开的周质量例会；每月质量例会乙方项目经理及质量管理人员必须参加甲方召开的月质量例会；甲方根据施工需要不定期召开的质量专题会乙方项目经理及质量管理人员必须参加。如乙方管理人员无故不参加会议，则甲方对乙方以200元/人?次的罚款。
七、违约和索赔1．由于甲方责任造成的质量事故，严重质量问题，由甲方承担事故责任和经济责任。乙方有义务负责协助处理善后事宜。
2．由于乙方责任造成质量事故、严重质量问题，导致经济损失和工期损失的，由乙方承担事故责任和全部损失。
3．由于双方责任造成的质量事故、严重质量问题，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
4．工程报验一次合格率（当月）达不到90%以上，追究分包方的施工生产质量责任，承担由此造成的后果。工程报验一次合格率（当月）达不到 90%以上，每低于1个百分点，对乙方罚款8000元。
5．分部分项验收一次合格率100%，一次合格率达不到100%，扣除乙方工程质量保证金的50%。
6.其他质量管理对乙方的要求：
（1）工程出现渗漏，乙方应按照50%的比例赔偿甲方所遭受的实际损失，甲方同时有权处罚乙方1～2万元。
（2）工程出现业主书面质量局级投诉的，处罚乙方1～2万元，相同问题重复投诉的，加倍处罚；工程质量在上级及行业主管部门检查中被通报批评的，或因工程质量被媒体负面曝光的，处罚乙方3～5万元。
（3）工程出现未按照图纸或方案施工，造成较严重缺陷或质量隐患的，
处罚乙方1～2万元；未按照图纸或方案施工，影响结构安全和使用功能，尚未构成质量事故的，处罚乙方3～5万元。（4）因工程施工质量粗糙等质量问题，多次返修影响正常交付使用的，处罚乙方10～20万元。
（5）因项目原因造成企业诚信评价受损的，每次处罚乙方1～2万元。
（6）工程出现实体混凝土强度检查达不到设计强度要求的或工程混凝土结构产生裂缝导致加固的，处罚乙方1万元，并按照40%的比例赔偿甲方所遭受的实际损失。
（7）因不按方案施工，造成路基沉降、边沟排水不畅、铁路出现险情报警等情况，处罚乙方1～2万元；
（8）乙方收到工程变更后，应及时调整落实，不得以任何借口不落实变更。如因乙方不及时落实变更内容，造成的一切损失由乙方负责，甲方要对此行为对乙方追加处以1000元/次的罚款。
（9）对于产品保护不到位，甚至没有成品保护措施处，发现一处，罚款一处，罚款金额500元/次，并且乙方无偿整改落实。
7.乙方未按投标文件、合同约定及现场实际需要派遣足够的质量管理人员及施工作业人员的，当合同未约定罚款时，每缺少1人/月,罚款1000元。
8.甲方在每次向乙方付款前，必须将本次付款前的质量处罚进行小结，并在付款中扣除。
9.其他：
。
八、其他
1．协议生效和终止：本协议与双方签订的《**** 工程劳务分包合同》（编号： ）同等效力。自签定之日起生效，劳务分包合同到期后，本协议同时终止。
2．补充条款：双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。【项目部应在乙方进场1周内拟定具体的乙方不良质量行为处罚规定。（或者项目部已有的质量处罚规定直接作为本协议附件）】
3.争议解决方式：。
4.其他：
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
签订时间： 年月日 年月日
附件十四：
廉 政 协 议
甲方：（项目部）
乙方：（分供单位）
监督方： 中共中国建筑土木建设有限公司纪律检查委员会
建设项目名称：
为加强工程建设中的廉政建设，防止各种不正当的行为发生，确保工程建设项目优质、健康地开展。经甲、乙双方同意，特订立本协议，作为双方共同遵守的准则：
一．甲方
1．甲方负责对本单位员工进行廉政教育，严格遵守国家和企业有关廉政建设的法律法规和各项规章制度。如有违反，视情节给予经济处罚、党纪、政纪处分，直至追究法律责任。
2．甲方员工应当与乙方保持正常的业务交往，不得以任何形式收受或索取乙方的礼金、有价证券、贵重物品等，不得让乙方报销任何由个人支付的费用。如有违反，视情节给予相应的经济处罚、党纪、政纪处分，直至追究法律责任。
3．甲方员工不得要求或接受乙方为其住房装修、包办婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，不得将自己或亲属的机械设备向乙方出租。如有违反，视情节给予相应的经济处罚、党纪、政纪处分。
4．甲方员工不得向乙方介绍自己的亲友参与乙方从事工程的分包、材料供应等经济活动，不得参加乙方任何名义的宴请和各种娱乐活动。如有违反，视情节给予相应的经济处罚及党纪、政纪处分。
5．甲方不得违反规定选择指定分包单位、材料供应商和确定工程价格、材料价格等。如有违反，视情节轻重、后果大小给予相应的经济处罚及党纪、政纪处分。
6．甲方员工在工程建设中收受或索取乙方贿赂的，由公司纪检监察部门配合当地检察机关以法进行查处。
7．甲方有权对乙方在工程项目建设中的廉政情况进行监督，如发现乙方有不廉政行为，应及时予以教育制止，并向主管领导报告。每月由甲方主持召开一次双方廉政建设会议。
二、乙方：
1、乙方应制定本单位有关廉政建设的各项规章制度，并报甲方备案。
2、乙方负责对本单位员工进行廉政教育，严格遵守国家各项法律法规，按时出席甲方召开的廉政管理会议。
3、乙方不准在工程建设中为获取不正当利益宴请甲方，不准以各种名义或形式向甲方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
4、乙方不得以各种理由，邀请甲方员工外出旅游和进入各种娱乐场所，不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
5、乙方在工程建设中发现甲方人员有要吃、要喝等不廉洁行为的，应及时向甲方单位主管领导报告，发现甲方索要钱、物或者要求在乙方报销各种费用的，应及时向监督方举报。
6、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，由监督方查处。
7、乙方在工程建设中，要严格遵守《国家建筑管理法规》，开展“一优三无”（工程优质、无违法犯罪、无重大质量事故、无重大安全事故）活动。
三、监督方：
1、作为工程建设廉政协议执行情况的监督单位，参与工程建设项目甲、乙双方的廉政监督工作。
2、有责任了解工程项目进展情况，对工程实施中分包队伍选择、工程材料选购、工程结算等各个重要环节进行监督，定期不定期召开甲乙双方座谈会，检查、督促廉政协议实施。
3、采取不同形式进行廉洁自律和法规制度教育，开展预防犯罪宣传，适时安排有关预防活动，增强员工法制观念和工程质量意识。
4、监督方对工程实施过程中发生的违纪、违法行为，根据收到的投诉、举报等线索，认真及时依纪、依法进行查处，并尽力挽回相关经济损失。
四．违约处罚
若甲、乙双方违反以上约定，按以下4种情况予以处罚：
1、乙方为谋取利益，对甲方人员赠送钱、物、有价证券等，由监督方对赠送的钱、物、有价证券予以没收，并对双方当事人处以钱、物、有价证券价值金额200％的罚款，并按党纪、政纪和国家有关法律法规对甲方当事人进行处理；
2、乙方为谋取利益，对甲方赠予非实物性利益(未造成甲方单位损失的)，由监督方对双方当事人处以非实物价值金额200％的罚款，并视情节对甲方当事人给予党纪、政纪处分；
3、甲乙双方中任意一方用不正当手段以牺牲甲方公司利益谋取私利，乙方需赔偿甲方的所有损失，并由监督方对双方当事人处以甲方受损金额200％的罚款，并视情节对甲方当事人给予党纪、政纪处分；
4、若甲方员工利用工作之便，向乙方工作人员索要钱、物、消费等，乙方有义务向监督方举报，一经核实，由监督方对甲方当事人进行相应的处罚。
五、廉政保证金
为保证本协议的有效履行，特设立廉政保证金，即从乙方承包合同造价中按附表方法计提（按分段累加法计算），每期进度款支付时随进度款按平均比例扣留，待工程竣工验收后，经协议监督方见证，乙方确实履行了本协议有关条款，甲方向乙方返还廉政保证金；若经监督方审查，乙方未能履行协议有关条款，发生违纪情况，廉政保证金收归甲方所有。
六、本协议经协议双方签字之日起生效。
附件：廉政保证金计取办法
序号
金额（万元）
计取系数
备注
1
合同额100以内
1％
2
100＜合同额≤500
0.8％
3
500＜合同额≤1000
0.7％
4
1000＜合同额≤5000
0.6％
5
5000＜合同额≤10000
0.5％
6
合同额大于10000
0.4％
甲方（盖章）： 乙方：（单位盖章）： 监督方 ：
负责人（签名）： 负责人（签名）：
日 期：
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
