招标信息声明
中建电子商务有限责任公司（以下简称中建电商）对云筑网所有信息内容（除特别注明信息来源）包括但不限于文字表述及其组合、图标、图表、色彩、版面设计、数据、域名、软件、文档等受《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规和中国加入的所有知识产权方面的国际条约、公约、协定等的保护。非经中建电商书面许可，任何单位及个人均不得擅自（包括但不限于：以非法的方式复制、传播、展示、上传、下载）使用、许可、修改或以上述方式进行变相使用等。否则，中建电商将依法追究其法律责任。

融创·滨江壹号项目

棚腻子涂料工程

招

标

文

件

招标单位：中国建筑第二工程局有限公司

融创·滨江壹号项目部

2019 年 12月 15 日

目 录

一：投标须知

二：融创·滨江壹号项目，腻子涂料工程招标文件

三、分包合同

一、投标须知

（以上时间均为北京时间）

二、融创·滨江壹号项目二标段建筑安装总承包工程

内墙及天棚腻子涂料工程招标文件

第一条：工程概况

1、工程名称：融创·滨江壹号项目建筑安装总承包工程一期二标段

2、工程地点：湖北省襄阳市襄州区航空路10号安达客运站旁边

3、建筑面积：约84000m2

4、质量要求：乙方确保施工质量通过检查验收，确保质量达到国家有关规定，且一次性验收达合格。

5、安全文明施工目标：创湖北省文明工地、襄阳市标化工地。

第二条：资质要求、承包范围

1、资质要求：具备建筑装饰装修工程专业承包壹级资质。有合格的安全生产许可证、组织机构代码证，税务登记证、企业法人营业执照（营业执照承包注册资金必须满足所承包工程造价）。

2、承包范围：融创·滨江壹号项目建筑安装总承包工程2#、3#、4#、5#、以及部分车库、附楼内墙及顶棚腻子涂料工程。

3、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包垃圾清理、包验收通过、包检测、包成品保护、包维修、包场容、场貌等关于腻子涂料工程全部工作内容。投标单位中标后，严禁转包、非法分包，一经发现，招标单位有权终止合同，责令投标单位退场，并由投标单位承担所造成的全部经济损失，履约保证金不予退还。

第三条：报价方式

不含税单价与增值税税金单独报价。（报价表详见招标文件附件）。投标人根据报价表内容填报汇总含税单价（包含人工费、材料费、机械费、利润、税金等全部费用）

第四条：工程质量

1、确保质量达到国家有关规定，一次性验收合格。

2、乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，协助甲方做好隐蔽验收、中间验收、施工日记等资料，并符合中国建筑第二工程局贯标要求，在工程完工验收时协助甲方做好竣工验收资料。

3、乙方在材料、机械运输过程中，注意对已完工程的成品保护，严禁野蛮作业。

第五条：工程款支付及结算方式

1）本工程无预付款

2）收取工程款前应及时向总包方提供增值税普通发票，总包方在收到发票后予以付款。

3）甲方增值税发票信息

统一社会信用代码：****************6D

单位名称: 中国建筑第二工程局有限公司

4）结算方式：本工程最终以图纸及现场确认的施工范围为工程量计算依据，结算面积按实际完成最终完工的面积计算。

第六条：投标书及编制要求

一、投标书组成：

1）《腻子涂料工程清单报价表》投标报价表；

2) 近三年完成类似工程业绩

3）①营业执照（复印件加盖公章）、安全生产许可证（复印件加盖公章）、资质证书（复印件加盖公章）、组织机构代码（复印件加盖公章）；②税务登记证（复印件加盖公章）；③法人代表证明书或法人委托书；④经办人身份证；⑤产品生产或销售代理证书；⑥产品介绍资料；⑦业绩简介；⑧保修承诺书；⑨不是法人的要提供授权委托书原件；⑩现场管理人员组织架构图；现场管理人员社保缴纳明细。

4）质量及进度保证措施和文明施工的管理措施；

5）投入现场项目经理管理人员名单、职称及施工经验

6）附保证本工程顺利实施的方案（施工、管理等）。施工方案、质量及进度保证措施、安全生产和文明施工保证措施。

7）项目经理月到位不少于28天的承诺及处罚（未经甲方项目经理批准缺勤1天罚款不少于5000元的承诺）

8）服从总包管理的处罚承诺书。

第七条：保证金的提交及退还

1）投标保证金。投标保证金需在领取招标文件时按照要求缴纳现金，由发包人开具收据，待合同签订后退还。有下列情况之一的投标保证金不予退还：1.放弃中标项目的；2.拒不按照要求提交履约保证金的；3.投标文件为废标的；4.领取招标文件后没有进行投标的。

2）履约保证金。履约保证金需在合同签订后7日内提交，此款作为招标方对投标方在质量、安全、工程进度、限额领料、服从总包指令、用工管理和综合治理等方面综合考核的保证。招标方保留从任何应付乙方的工程款项中扣留的权力。待工程完工验收通过后，双方结清工程款后，无息返还。履约保证金的返还具体由合同约定。

第八条：双方职责

8.1甲方职责

（1）负责对业主的对接与协调。

（2）提供施工用电源一级电箱，容量满足施工用电需求。

（3）协调乙方与其他分包间的关系；

（4）监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、材料限额等工作。对乙方达不到要求时，随时提出整改并督促检查。对乙方违反项目规定进行处罚。

8.2乙方职责

（1）服从甲方总包管理，根据甲方要求负责其施工范围内的管理。

（2）组织和配备满足工程需要的、具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

（3）乙方应确保内墙及顶棚腻子涂料工程符合国家质量。

（4）确保工程进度满足甲方要求。

（5）乙方必须负责做好施工安全和现场保卫工作，做好工完场清。

（6）遵守安全生产规章制度。

（7）如发生安全事故，由乙方自身原因造成的责任自负。

（8）为进场的施工人员配备安全防护及劳保用品，费用由乙方承担。

（9）负责自备二级配电箱至施工机械间的连接，且保证安全、规范。

第九条：安全文明施工目标

确保施工安全。创湖北省文明工地、襄阳市标化工地，施工期间无重大安全事故发生。杜绝死亡事故,轻伤事故；同时服从总包的安全管理。总包对违反安全规定的分包单位及个人可随时进行严厉处罚。

第十条：其他

1）投标单位必须按招标通知的有关日程安排准时参加投标活动。

2）中标单位必须在收到中标通知书3日内到总包工作地点商谈合同事宜并及时签订。否则，取消中标资格并没收投标保证金。

3）中标单位必须按总包通知进场施工。

4）一旦中标，本招标文件将作为合同的附件，中标单位必须接受，否则将取消中标资格。

5）招标单位不支付投标单位任何投标补偿费。

6）投标期间，招标单位对招标文件的补充说明所发生的书面材料将作为招标文件组成部分。

7）中标单位不能满足总包对工程质量、工程进度、工程安全及其它重要事项要求时，总包单位有权解除合同或将中标单位的施工任务切割分包其它单位，中标单位应无条件接受。

8）总包单位有可能根据工程需要，将本次部分发包内容分包给其它施工单位，投标单位应无条件接受。

中国建筑第二工程局有限公司

融创·滨江壹号项目部

2019 年 12月 15 日

说明：含税单价一次性包干，包括但不局限于各种基面打磨处理、贴阴阳角条等为完成腻子涂料工程所需要的一切相关工作以及供货、保养、人工费、材料费，材料损耗费、所有材料的运输费、装卸费、一次或多次搬运费、机械工具费、管理费、各种津贴、加班费、不可预见费、利润、所有应由乙方上缴的税金、文明施工配合费、物价上涨等风险费及可能发生的二次修复费用等完成所承包范围的一切施工费用和材料损耗费用，以及工程可能发生的任何窝工、抢工费用；在合同实施期间不因工程的实际变化、市场变化因素和政府有关部门对定额、取费标准或材料差价等任何因素而变动；含税单价明细表中的价格不论供货时间、供货方式等，单价均不调整。

三、腻子涂料工程专业分包合同

甲方：中国建筑第二工程局有限公司

乙方：

双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，本着平等互利、协商一致的原则， 就融创·滨江壹号项目二标段建筑安装总承包工程腻子涂料工程分包事项达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：融创·滨江壹号项目建筑安装总承包工程一期二标段

1.2 工程地点：湖北省襄阳市襄州区航空路10号安达客运站旁边

二、本工程承包方式及工作范围：

2.1 承包方式：

包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包检验试验、包垃圾清理、包成品保护、包维修、包场容、场貌等关于腻子涂料工程全部工作内容。

2.2工作范围：2#、3#、4#、5#、局部地下室、附楼，具体划分以甲方为主

如果乙方不能满足甲方的要求和合同要求，甲方有权随时将乙方的承包范围削减，乙方无条件接受。

2.3 甲方享有对乙方施工的工程因质量、进度、安全、文明施工、材料浪费等因素造成的损失处以违约金的权利。严禁乙方转包、分包，一经发现，按合同总价的10%处以违约金，直至终止合同，责令退场，由此造成的全部经济损失由乙方承担。

2.4如果乙方不能满足甲方的合同要求，甲方有权随时将乙方的承包范围削减，乙方无条件接受，并按合同单价结算。

2.5 结算时根据设计图纸及变更结合现场实际确认完成的合格工作量计算。

2.6 承包范围的工作内容要求做到工完场清，所产生的垃圾运至甲方指定垃圾堆放地点。如乙方在甲方限定的时间内没达到甲方的要求，甲方有权安排其他队伍清理和堆码，费用按实际发生费用的双倍从乙方工程款中扣除。

三、合同工期

3.1进场日期：具体进场时间以发包方项目经理部通知为准；

退场日期：具体退场时间以发包方项目经理部通知为准。

3.2工期应满足甲方下达的总工期和阶段性工期为准，确保各阶段工期和总工期按时完成。否则按工期违约处理。

3.3乙方应按甲方各阶段工期的进度计划安排及甲方在施工过程中的指令，组织供货及安排相关劳动力进场施工。

3.4工期顺延的条件：因下雨无法施工和无工作面且经过甲方现场经理批准。

3.5无论何种原因造成的工期顺延甲方将不予费用补偿，该费用已包括在综合单价中。

四、工程质量及验收要求：

4.1确保质量达到国家有关规定，确保一次验收合格。

4.2 乙方确保施工质量、技术等规范符合国家标准，确保本工程一次验收合格率100%，确保质量达到国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的标准，达到现行质量验收规范合格标准，襄阳市质检部门一次验收合格。

4.3 隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检（包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点），自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后从新验收，由此影响的工期及费用由乙方承担。

4.4 乙方施工的工程质量若达不到约定的工程验收条件，乙方应在接到甲方通知时起24小时内派人进行修补，并使之达到约定的工程验收标准，除免费返修费用由乙方承担外，结算总价下浮5%。乙方24小时内未安排专人修补，甲方可另行安排人员进行修补，其发生的费用双倍在乙方工程款中直接扣除。

4.5 本工程具备验收条件，乙方应参加业主方、监理方和甲方按国家有关验收规定组织的单位工程验收工作，对于验收中提出的属于乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求整改，并承担全部费用。若因此而发生的任何处罚均由乙方负责。

4.6 乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，协助甲方做好隐蔽验收、中间验收、施工日记等资料，并符合中国建筑第二工程局有限公司贯标要求，在工程完工验收时协助甲方做好竣工验收资料。

4.7 乙方在材料、机械运输过程中，注意对已完成工程进行成品保护，严禁野蛮作业。

4.8 材料进场后，项目部有权对材料进行相关检测，若发现不合格产品，甲方有权对分包方进行双倍违约金，并且同批材料必须退场，分包方无条件进行更换，施工过程中甲方、监理、业主若检查发现乙方使用材料存在质量问题、材料品牌不符合业主要求、偷工减料等行为，乙方将承担一切责任，同时甲方将处罚乙方20000元/次违约金。

五、合同价款及付款方式：

5.1 合同施工造价暂定为 万元（其中安全生产费用为 万元），工程结束后按实结算。

1）本工程无预付款

2）收取工程款前应及时向总包方提供增值税专用发票，总包方在收到发票后予以付款。

3）甲方增值税发票信息

统一社会信用代码：****************6D

单位名称: 中国建筑第二工程局有限公司

4）结算方式：本工程最终以图纸及现场确认的施工范围为工程量计算依据，结算面积按实际完成最终完工的面积计算。

六、双方职责：

6.1 甲方职责：

6.1.1甲方委托现场执行经理 负责对本合同的内容全面实施的监督管理，对乙方履行本合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调、控制。

6.1.2负责提供一套施工图纸并进行技术交底、质量交底和安全生产、文明施工交底。

6.1.3负责提供临水接口；临电一级电箱。

6.1.4提供给乙方施工作业面的轴线及标高控制点的位置。

6.1.5协调乙方同其他施工单位的关系。

6.1.6负责对乙方提供的施工组织设计（或方案）、施工进度计划、安全技术方案等进行审查。甲方的审查并不免除乙方的任何责任。

6.1.7监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期等工作。对乙方达不到要求时，随时提出整改并督促检查，必要时进行处罚。

6.1.8甲方以书面或书面传真形式通知乙方货物进场；第一批货物进场提前五天通知，以后货物进场提前2天通知。

6.1.9提前一周以书面形式通知乙方做好施工前准备；

6.1.10按本合同约定支付乙方工程款；

6.1.11乙方有保护半成品、成品的责任，乙方发现第三方破坏时甲方追究第三方对腻子涂料工程的损坏赔偿责任，并以此补偿乙方。

6.1.12甲方乙方双方应及时办理影响工期的现场签证相关手续。

6.1.13甲方在现有条件下为乙方提供宿舍，费用由乙方承担，并服从甲方管理，若甲方现场无法提供宿舍，乙方需自行解决住宿，并保证工人安全。

6.2乙方职责：

6.2.1乙方委托全面负责本合同的实施，按本工程的规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子。服从甲方总包管理，根据甲方要求负责其承包范围内的管理。同时承担甲方与业主的合同中涉及到的腻子涂料工程施工的一切责任、并履行义务。

6.2.2 乙方对本工程的质量、工期、安全生产和文明施工负责。组织和配备满足工程需要的、具有相应资格证书的的管理人员和熟练工人投入工作；

6.2.3三级电箱及电线由乙方提供。

6.2.4 乙方在施工过程中做好施工场地周围建筑物、构筑物、各种管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方承担经济损失及各种违约金；

6.2.5 乙方应充分预计到其他分包单位施工时可能对腻子涂料施工造成的破损以及对其在施工过程中可能发生的质量缺陷予以修补，发生的费用含在合同单价内。乙方有管理、监督、发现其它单位破坏所施工工程的权利，并将所破坏的实际费用上报甲方，甲方负责从责任方处收取所发生的费用，再支付给乙方。

6.2.6 乙方应按照设计图纸、施工验收规范、技术要求、施工组织设计组织施工，确保工程质量；科学安排作业计划，保证工期。

6.2.7 乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

6.2.8 乙方应加强现场管理，执行建设主管部门、环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

6.2.9 乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金；

6.2.10 乙方在施工过程中需现场给予确认时，不能因为甲方未能及时签证而停止施工，否则作违约处理。

6.2.11 乙方必须为从事施工场地内自有员工生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，此费用已包含在单价内，不另外计取。

6.2.12 积极配合其他工程施工，并做到工完场清。

6.2.13 乙方保证节假日、农忙期间的正常施工。

6.2.14 乙方负责按国家规范编制施工方案，并负责报甲方。

6.2.15 乙方必须遵守和执行甲方项目经理部的各项管理规定。

6.2.16 乙方必须使用双方合同约定的材料，并负责对工程用材料的质量进行检查，对材料的质量负责，乙方负责检测并承担费用。

6.2.17 对甲方提供工程图纸、施工说明书等妥善保存，无论任何文件均应保密，违者承担相应的法律责任；

6.2.18 乙方施工前应清除分包范围内影响施工的各类障碍物，甲方协调解决施工材料、机具的存放和保管场所，乙方自己保管；

6.2.19 应及时向甲方提供施工进展情况、工程结算、合同单项竣工验收等资料；

6.2.20 对有关本单位人员、设备、材料的安全负责，应安全文明施工，因自身原因造成工伤事故自负其责，并努力消除施工中可能产生的影响环境的因素，确保不污染环境。

6.2.22乙方签订合同前已充分了解了现场及主体结构情况，乙方不得以任何理由变更合同内容及增加费用，否则按违约处理。

七、安全防护

7.1如施工过程中破坏脚手架及其他分包成品，本着“谁破坏，谁负责”的原则进行赔偿并处以违约金。乙方所有进场的施工人员的安全帽由甲方统一配置，费用（含托运或物流运费、标识费用）由乙方据实承担；进场工人的胸牌及门禁卡由乙方到甲方处统一办理，乙方承担工本费。其他安全防护和劳保用品由乙方自行配置，如果乙方不按要求配备，甲方有权代为配备，所发生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

7.2乙方施工人员进场之前必须进行入场安全教育、遵守安全操作规程、接受甲方的安全交底，服从甲方现场安全管理规定，杜绝死亡和重伤事故。确保安全防护到位，以及本方施工人员的安全操作，并且在危险地方要有明显标志。施工必备的安全消防器材由甲方提供，乙方按甲方要求进行搬运及布置，相关费用已经含在安全文明施工费用中。

7.3职业健康安全管理目标达到：合法用工，杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故；杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故；竣工安全考核优良；乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用视为已包含在综合单价内。

（1）乙方必须保证合理用工，不得违反下列规定：

a、严禁乙方私招乱雇、冒名顶替、使用不满16周岁的童工、50周岁以上及犯罪在逃人员；

b、对16周岁以上，不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作；

c、务工人员证件齐全，特殊工种持证上岗；严禁招用无证人员；务工人员名册及证件复印件报现场项目部备案；

d、严格执行女工“四级”保护规定；

e、不准乙方拖欠民工工资；

（2）个人防护的一般要求:

a、进入施工现场必须戴好安全帽。高处作业（2米及以上）必须系好安全带，固定点牢固可靠，高挂低用。

b、使用手持电动工具应穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套；从事有毒有害作业必须按施工方案要求配戴、使用防护用品，如防毒口罩（面具），电焊面罩、耳塞等。

c、乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品：安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜、电焊服、电焊手套、耳塞、防毒面具等。

7.4乙方所有施工人员必须注意施工区外的人身安全，乙方在施工区以外发生的安全事故（包括交通事故），乙方须承担全部责任及费用；乙方施工人员因自身身体原因患病等所有意外所导致产生的伤亡事故，甲方不承担责任和任何费用。

八、材料、设备供应及管理 ：

8.1工程甲方提供设备和大型机械为：一级电箱、工地大灯照明、塔吊、井架、电梯。

8.2除以上所列机械、设备外的一切其他用具（包括且不限于太阳灯、电线、电焊条、扳手、凿子、切割机、铁锹、扫帚等等）及设备（如各类手推车、三级电箱和电线、施工面照明设备灯具和电线等）以及工人各种安全防护用具、各种手动及电动工具、劳动工具等均由乙方提供，以上分包机具进入工地必须在物资部备案，以备退场提供依据。

8.3由乙方提供的机械、设备，需向工程甲方提供有关购置票据及合格证明，不合格的产品严禁使用在本工程上；且不予免除乙方虽提供产品合格证明，却因此产品所造成的损失，并承担损失的费用。

8.4乙方应加强自身队伍的管理，如乙方的人员发生偷盗行为的则按被盗物资额的十倍给予工程甲方赔偿。

8.5乙方的自备工具、机械进场前应先进行登记。材料的进场验收、卸车、运输、二次倒运、保管等均由乙方自行负责，费用已含在单价中。乙方材料进场时需通知甲方验收人员共同对乙方进场材料数量进行书面确认，此材料数量确认并不作为结算的依据。如乙方将材料带出现场外，需甲、乙双方材料验收人共同确认数量后，乙方方可将材料带出场外。

8.6在施工过程中，因为乙方原因造成的返工等引起的材料损耗由乙方承担相应费用。

8.7乙方必须供应、使用双方合同约定的材料，并负责对工程用材料的质量进行检查，对自供材料的质量负责。

8.8 材料进场产品合格证书必须随货同时到达，乙方对本工程开具专项质量保证书，乙方必须确保所供材料达到国家质量标准，若因材料问题造成的漏水问题由乙方承担修补费用及赔偿甲方损失。乙方材料进场时需通知甲方验收人员共同对乙方进场材料数量进行书面确认，此材料数量确认并不作为结算的依据。如乙方将材料带出现场外，需甲、乙双方材料验收人共同确认数量后，乙方方可将材料带出场外。乙方材料验收人： 甲方材料验收人：。

九、 其他要求

9.1乙方进场前须在甲方后勤部办理有关进场手续，提供进场人员名单、特殊工种上岗证和身份证复印件。

9.2工程一经验收通过，施工单位必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，否则应承担经济责任。

9.3生活用水乙方应本着节约用水的原则节约使用，甲方有权对乙方的浪费进行处罚1000-10000元/次。

9.4保证宿舍安全和安全防火、防触电事故，严禁乙方在宿舍内使用电饭锅、电炒锅、电炉、电热水器、电水壶、电取暖器等。如发生，甲方有权没收电器并进行处罚。

十、保修期：

10.1双方约定本工程保修期为两年，保修金为结算总价(包括材料款)的5%。

10.2乙方保证在两年内进行保修。保修期间，乙方负责免费维修。保修期满后，保修责任终止。

10.3结算总价的5%保修金在保修期结束后支付。

十一、违约责任：

11.1因乙方原因，质量未达到国家标准的，造成的损失由乙方负责赔偿；产品返工、报废重制而发生的费用，全部由乙方负责。

11.2在保修期内因材料和施工质量引起的渗漏，由乙方负责无偿修复还要补偿甲方的损失。

11.3如直接影响甲方总工期，每延误一天违约金10万元，由乙方负责，做为甲方的直接工期损失费；如因乙方原因施工延误局部或单体工期，则每天给予1万元的违约金。

11.4如乙方未能满足合同工期进度或合同约定质量目标，经责令整改仍不能达到合同约定要求，甲方有权对乙方进行经济处罚或削减分包内容、终止合同；因甲方原因除外。

11.5如乙方未经甲方许可，中途退场，造成一切损失均由乙方负责。

11.6本工程不允许转包或非经批准的分包，若有违反甲方将给予乙方总价10%的处罚，并中止合同，由此引起的一切损失和费用均由乙方承担。

11.7工程施工完毕后，一经验收通过，施工单位必须在3天时间内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，否则每天处罚 2万元。

11.8若乙方拒收甲方的函、通知、违约金单等文件（乙方有合理申辩权），甲方现场经理和商务经理共同签字确认后，直接从工程款中加倍扣除。

11.9乙方在进场前必须为施工人员配备施工所需的安全防护用品，若未配备的可由甲方代为配备，产生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

11.10承包范围的工作内容要求做到工完场清，在规定的时间内没达到甲方的要求，甲方有权安排其他队伍清理，发生的费用加倍在工程款中扣除。

11.11保修期间，如有质量问题乙方必须保证24小时到场，不得推辞，否则甲方另请分包队伍修复，产生的费用从乙方保修金中双倍扣除。

11.12乙方未能按合同条款约定的自身责任完成工作，或施工质量达不到设计和规范要求，或发生其他使合同无法履行的行为，甲方可视情节轻重对乙方处以违约违约金。

11.13除非双方协议终止合同，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、争议

12.1甲方和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （1） 种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向 上海 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向上海市浦东新区人民法院起诉。

12.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

十三、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：上海市浦东民生路1518号金鹰大厦

本合同本合同壹式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，经双方受托人签字并盖合法公章，同时出具合法的授权委托书后生效。

甲方：中国建筑第二工程局有限公司（沪） 乙方：

（公章） （公章）

住所：上海市浦东民生路1518号 住所：

金鹰大厦A座901室

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开 户 银 行：开 户 银 行

帐 号： 帐 号：

日 期： 日 期：