蒸压加气混凝土板安装专业分包招标文件招标公告
蒸压加气混凝土板安装专业分包招标文件招标公告
鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目
二标段（一工区）总承包工程
蒸压加气混凝土板安装专业分包
招标文件
（招标编号：CSCEC2B-XN-LDYDBQ2-ZYZB-006）
中国建筑第二工程局有限公司
第一章 投标须知
1、工程概况：
1.1项目名称：鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目
1.2项目地址：昭通市鲁甸县中心城区东北部。
1.3项目规模：九年一贯学校分为小学部、初中部，其中小学部由1#小学实验楼、2#小学教学楼、3#小学食堂等3栋楼组成，初中部由4#初中食堂、5#初中教学楼等2栋楼组成；总用地面积为105114.08m2，总建筑面积为66029.61m2。十号地块为东莞小学，拟建48班小学用地面积39502㎡，总建筑面积21105.9㎡，主要由一栋4F教学楼（包括行政楼）及一栋2F食堂组成；其中教学楼普通教室共52间（含机动教室4间），专用教室共41间，公共教学用房共9间，行政管理及教研用房（部分）共4间。
1.4业 主：云南汇工投资开发有限公司
1.5招标人：中国建筑第二工程局有限公司
1.6本次招标内容：鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程蒸压加气混凝土板安装专业分包工程
2、本次招标内容：
2.1施工范围：鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程相关设计图纸、会审纪录、设计变更、技术核定单中的蒸压加气混凝土板安装工程的施工，具体以招标人安排为准。中标人具体施工情况均以招标人现场施工负责人指定及施工图为准。中标人并非招标人唯一蒸压加气混凝土板安装劳务单位，招标人有权根据中标人服务质量、履约能力调整中标人承包范围，并不因此额外支付任何费用，中标人承诺对此无任何异议。
工程内容：
2.2施工内容：本工程蒸压加气混凝土板安装专业分包工程采用包人工﹑包辅材、包小型机具、包质量、包安全、包进度、包管理、包验收合格、包竣工资料、包安全文明施工、包竣工验收等全包干的发包方式。
2.2.1包括但不限于本工程的施工图、会审纪录、设计变更、技术核定单涉及的关于蒸压加气混凝土板安装工程的所有施工内容，包括但不限于蒸压加气混凝土板安装、连接件制安、架体搭设施工及板带等相应施工内容，具体施工部位以招标人通知为准。
2.3承包方式：包人工﹑包机械设备、包其他材料及所有辅材，包质量、包安全文明施工、包进度、包管理。
3、时间安排及要求：
3.1.12019 年月日领取招标文件。
3.1.22019年月日12:00前，各投标人将投标中遇到的疑问以书面报送给招标人（并提供电子版发送至********7@qq.com），过后不补，招标人将进行统一的书面答复，答疑资料（如有）于2019年月日17:00由投标人到招标人处领取。招标答疑将作为本招标文件的组成部分，现场联系人：郭林博，联系电话：183*****511。
3.2投标书递交截止时间：2019年月日14:00 时前。
3.3定标时间：定标结果在截标之日起20日内通知中标人。
5、质量标准：
5.1工程质量标准：一次验收合格，争创云南省优质工程奖、局质量观摩工地。
5.2 质量等级评定标准：
5.2.1 质量要求：本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范，国家、行业、地方和施工技术标准规范，施工图及相关技术文件的要求。
5.2.2施工工程质量应达到建设工程施工质量检验及评定等规定的合格标准，确保达到招标人所要求的验收标准及云南省优质工程奖、局质量观摩工地验收标准。
5.3工程质量保证指标：
5.3.1分部分项工程一次验收合格率为100％。
5.3.2工程达不到约定质量等级标准，由于中标人原因造成的不合格，中标人应无条件进行返工，直至达到约定等级要求为止，由此而发生的一切费用由中标人承担。如中标人未能及时有效地进行此项工作，招标人有权解除合同,由此而发生的费用将在中标人的应付工程款中扣除。中标人承担违约责任，并承担招标人所有损失。
5.4工程验收依据：
5.4.1满足国家现行验收规范和标准。满足施工图要求，满足《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土块材及板材连接构造(AAC)》、《13J104蒸压加气混凝堵土砌块、板材构造》施工要求；
5.4.2施工期间若国家规范标准变动，以最新颁布的规范标准为准。以上规范标准冲突或不一致时，按标准高的执行。若本分包合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准及地方标准，则按国家标准执行及地方标准执行；若分包合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准及地方标准，则按分包合同中约定的标准执行。
5.4.3中标人必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到招标人要求，造成返修、返工或其他损失，中标人必须承担所有费用。
5.4.4施工过程中，凡因中标人原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，招标人有权向中标人要求返工、拆除、重新施工，中标人同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果中标人未按照招标人要求按时整改，在质量检查中每发生一次不合格，则招标人有权向中标人收取500元/次的违约金。招标人也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由中标人承担。
5.4.5合同履行期间，如中标人施工质量确实无法满足本工程业主、监理及招标人要求，招标人有权单方终止合同，中标人同意无条件及时退场并向招标人赔偿一切损失。
5.4.6中标人必须按施工组织设计组织施工，必须满足昭通市政府有关部门专项验收规范要求及行业有关规定。中标人在设备进现场前验收应按照《建设工程安全生产管理条理》第十八、十九条的规定执行。
6、工期：
6.1开工时间：中标人应按合同约定的日期开工或以招标人的书面通知为准。
6.2竣工时间：以招标人下发的指令为准，中标人必须按照合同约定的竣工日期或招标人同意顺延的工期竣工。
7、招标文件
7.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容：
7.1.1第一章 投标须知；
7.1.2第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求；
7.1.3第三章 投标文件格式及报价说明；
7.1.4第四章 拟签订合同的主要条款；
7.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求，如果投标人编制的投标文件，不能响应和满足本须知的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。
7.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。
7.4招标文件的修改：招标人有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，在投标截止时间2天前，以书面形式送达所有投标人。该修改内容为招标文件组成部分。
8、投标文件内容及封装要求（相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验）：
8.1第一部分 经济标部分：按招标文件提供的格式（详见投标函）及要求填写
8.1.1附表1：投标报价表
8.2第二部分 技术标部分（按以下顺序装订）：
8.2.1项目经理简历表（须二级以上项目经理证明）；
8.2.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表；
8.2.3主要施工管理人员表；
8.2.4主要施工机械设备表；
8.2.5劳动力计划表；
8.2.6其他技术资料。
8.3第三部分 商务标部分（按以下顺序装订,复印件须盖企业公章）：
8.3.1法定代表人资格证明书；
8.3.2法定代表人授权委托书；
8.3.3有关资信证明资料；
8.3.4投标保证金证明。
8.4密封：
8.4.1投标文件的份数和签署：
1）投标人须编制投标文件“正本”一份，“副本”二份，并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处，以正本为准。
2）投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称，并由投标人加盖公章和法定代表人或其授权人印鉴。
8.4.2投标文件的装订要求：务必请将经济标和技术标、商务标分别装订，但可不分别密封。
8.4.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。
9、投标注意事项：
9.1务请各投标人仔细阅读招标文件等资料，详细了解工程承包范围及性质特点、地质情况、周边情况、交通运输等情况，充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
9.2投标文件采用中文，中文字及数字均应全部采用打印体。
9.3修改
投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明，并装订在《投标函》之后，否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。
10、废标条件：
投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件，对有下列情形之一的投标文件即告作废；
10.1恶意竞标、围标、串标；
10.2投标文件未密封；
10.3投标文件数量未按要求提供；
10.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；
10.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；
10.6投标文件逾期送达的；
10.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制；
11、评标：
11.1本工程采用邀请招标方式招标，综合评估法评标。评标分为技术标和经济标两部分。由招标人对投标文件进行综合评价。
11.2技术标评审：先开技术标，由招标人对各投标单位的技术进行评审，若有需要即组织投标单位就各自的技术标进行答辩。投标单位参加答辩的人员至少应包括公司主管领导、项目经理以及技术负责人。
11.3经济标评审：在技术标评审合格的情况下，对经济标进行分析，采用“合理低价”的原则选取中标人。
11.4招标工程评标结果的确定：通过招标人对技术标和经济标的综合评审后，与投标人议标，从而最终确定中标人并发出中标通知书。
12、其它：
12.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，均由投标人自己承担。
12.2投标人明白，招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件，且无需作任何解释。
12.3招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。
13、招标具体内容及要求
13.1质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
13.1.1投标人承包的蒸压加气混凝土板安装专业分包工程应完全符合国家现行验收标准，并符合招标人设计要求。在合同签定后如果国家的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则投标人应遵守新的规范和标准。
13.1.2安装不合格或不符合质量要求的部分，招标人有权向中标方要求返工、拆除、重新施工，中标方同意接受直至达到合同约定验收标准，并48小时内完成。如果中标方未按照招标人要求按时整改，在质量检查中每发生一项不合格，则招标人有权要求中标方支付2000元/项的违约金。招标人也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由中标方承担，同时，中标方应承担业主对招标人因质量未达到标准的相应违约处理。
13.1.3验收人员包括双方相关人员、监理现场代表。
13.1.4投标人应认真履行合同，保证蒸压加气混凝土板安装专业分包工程的安全及质量，积极配合招标人，做到优质服务。
13.2履行地点、方式、期限：鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程工地指定地点。
13.3结算方式：每月20日前根据现场实际已完工程量（工程量完成表由相关部门签字确认）申报结算，中标人在完全拆除设备、运输退场后，在中标人承包工程完毕后退场前办理总结算。
13.4付款方式、时间：（具体以正式签订合同为准）
13.5付款方式：本工程无预付款。
本分包工程工程款按月进行结算，每月的20日前中标人向招标人上报本月完成工程量，经招标人审核确认并达到付款条件后，每月20日前办理当月结算，次次月5日前招标人支付核定的已完成产值的80%（扣除各种扣款及违约金后支付）；中标人承包范围内的所有工程完成,经相关部门验收合格后，招标人三个月内支付至核定已完成产值的85%（扣除各种扣款及违约金后支付）；整体板材安装工程竣工验收合格后，招标人三个月内支付至甲乙双方结算金额的97%（扣除各种扣款及违约金后支付），招标人保留中标人工程结算总价款的3%作为工程质量保证金。质量缺陷期满2年后无息返还（扣除各种代扣款）。中标人不因此追究招标人逾期付款违约责任，不再主张资金占用损失赔偿等。
第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求
1、工程建设条件
1.1场地情况：尚不满足施工条件。
1.2施工用水：由招标人在施工作业层提供一个接驳口，投标人自行接入施工现场各用水点。
1.3施工用电：由招标人现场指定地点的二级配电箱内，含二级配电箱，二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用地点。
1.4现场临时围墙：临时围墙由招标人修建，主材料由招标人提供。
1.5现场施工道路：场地内临时道路招标人修建，主材料由招标人提供。若施工中道路及工地大门必须根据业主其他需要无条件拆除或调整，投标人必须配合拆除或修建。工作面移交给投标人后，相关临建设施及临时道路的围护、清洁、交通指挥由投标人自行负责。
1.6垂直运输设备及脚手架：招标人只提供现场现有垂直运输设备及现有脚手架，如招标人现有的垂直运输设备或脚手架无法满足投标人需要，而需另外搭设或延长使用时间（招标人按工期进度计划规定的垂直运输设备和脚手架的使用时间），费用由投标人自行承担。
1.7上述各项之完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准，招标人认为投标人已清楚了解及掌握了现场情况。
2、招标图纸及资料：本项目为EPC模式，目前不具有完整施工图，图纸风险由投标人综合考虑。具体各专业施工界面以招标人最终确定为准。
3、工程采用的技术要求
3.1执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。
第三章 投标文件格式及报价说明
投标文件，是投标人根据招标文件的内容和要求，就招标工程的报价、承包条件拟定的施工方案或施工组织等书面文件，供招标人评标、定标。同时，也是中标后双方签订承包合同的基础。
1投标文件的组成
详见《招标文件》第一章“投标须知”第6条。
2第一部分经济标商务标部分
1）具体详见合同中工作内容及计算规则。
2）投标文件中的单价或合同全部采用人民币：投标人应按照招标文件要求，根据企业情况自行确定报价，如有错漏概由投标人负责。
3）付款方式详见拟签订合同。
3第二部分技术标部分
技术标主要包括下列内容：
3.1编制说明及标志依据：
3.1.1编制依据
3.1.2编制说明
3.1.3本次投标的工程施工目标及施工范围
3.2工程概况及特点：
3.2.1本工程的重点及难点
3.3项目负责人及组织管理机构说明：
3.3.1项目经理简介及项目经理的工程经历
3.3.2主要管理人员简介
3.3.3以上人员相应资质的复印件
3.3.4管理机构职责划分
3.3.5劳动力使用计划及劳动力的来源
3.4施工组织总体布置：
3.4.1施工现场平面布置及说明，施工临时用水、用电方案
3.4.2施工段划分及施工程序
3.4.3安全文明施工措施
3.5施工进度计划及工期安排
3.5.1总工期及进度计划安排
3.5.2根据招标要求，能达到的理由及采取措施
3.5.3分包计划安排
3.6施工机械设备配备：
3.6.1设备型号、操作、保养及维修一览表
3.7工程施工方案及技术措施要求（包括采用新技术、新工艺的说明）；
3.7.1工程施工流程（包含各细化工序的施工流程）
3.7.2工程施工工艺（含进行每道工序时所使用施工设备、施工技术及方法）
3.7.3施工重难点分析（明确本工程施工过程中有哪些施工重点和施工难点）
3.7.4技术创优措施（进行本工程施工时可通过本单位实力及施工经验从哪些方面进行施工优化及施工技术创优）
3.8质量目标及保证措施：
3.8.1确保单位工程安全和功能试验合格，单位工程观感质量为好。
3.8.2检验批中主控项目全部合格，一般项目合格率85%以上。
3.8.3特殊、重要过程技艺评定100%，一般过程技艺评定85%。
3.8.4确保材料100%合格。
3.9施工措施：
3.9.1各专业单位之间协调配合措施
3.9.2雨季、冬季、炎热气候施工措施
3.10成品、半成品保护措施
3.11农民工工资发放保证措施
本次招标最终解释权归中国建筑第二工程局有限公司
经济标格式文件1：
投标函
致中国建筑第二工程局有限公司：
我公司仔细、全面地研究了鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程蒸压加气混凝土板安装专业分包招标文件及招标补充文件，我公司愿意按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我公司报价如下：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 税率 | 不含税综合单价（元） | 小计 | 备注 |
1 | 200mm厚蒸压加气混凝土板安装（外墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容 | m2 | 5365.55 | ||||
2 | 200mm厚蒸压加气混凝土板安装（内墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容 | m2 | 13000 | ||||
3 | 150mm厚蒸压加气混凝土板安装（内墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容 | m2 | 800 | ||||
4 | 100mm厚蒸压加气混凝土板安装（内墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容 | m2 | 800 |
1、以上不含税综合单价均采用全费用固定不含税综合单价形式，整个合同履约期间不含税综合单价不作任何变化；全费用固定不含税综合单价包含且不限于：人工费、辅材费（含连接件、角钢、勾头螺栓等）、机具费、现场二次及多次垂直水平运输费、成品保护费、施工措施费（包含安全文明施工费）、管理费、规费、抢工费、资金利息及财务费用、各类保险费（包含不限于：意外保险、工伤保险等）、利润、预期的材料价格变动、政策变化等风险费用。除合同约定以外，贵司无需再向我公司支付任何费用。
2、根据施工图及工料规范要求，我公司在报价时未标注单价的项目，其费用已经包含在综合单价中，不论变更情况如何，不再单独计价。
3、贵司不接受由于我公司对清单项目范围的理解存在偏差而导致的任何索赔。
4、对于实际工程量与合同中暂定工程量的差别，无论其差距有多大，均不调整合同综合单价；合同期内，组成综合单价的人工、材料、机械单价均不调整；综合单价包含为在合同工期内完成所有工作内容而发生的一切措施费用。
5、我公司未经贵司认可超出设计图纸范围或因我公司原因造成返工的工程量，贵司不予计量，并由我公司承担由此造成的人员、材料等经济损失。大于20cm宽的材料我公司必须二次利用，若我公司将此规格及以上的材料不利用或恶意浪费，贵司将按材料款双倍扣除我公司工程款。
6、贵司提供现有的垂直运输机械供我公司合理使用，我公司理解贵司有权为满足整体工期进度提前拆除垂直运输机械，可能发生的人工及其他方式转运材料的费用包含在综合单价中，不另计取。
7、我公司须承诺并保证由我公司所提供的设备设施等已完全淘汰落后工艺，我公司所提供之任何设备及服务不存在具有落后工艺所影响或造成的隐患，若我公司所提供之设备与服务与政府相关规定或者行业规范相悖，则我公司承担所有责任及由此导致的所有违约金。
8、若业主要求中途停工或其他不可抗力造成停工或窝工，不因停工或窝工增加任何费用。
9、因解除合同或施工完成需要我公司退场的，我公司无权因任何理由拒绝或拖延退场及移交场地设施、工程资料，否则需向贵公司支付合同金额20%的违约金并承担全部赔偿责任。
10、我公司所递交的投标文件已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质材料、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求；并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可预见费等各种内、外部因素对报价的影响；
11、我公司同意贵公司选择中标人的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用；贵公司并无义务必须接受所收到的价格最低或其它任何投标函，且无需作任何解释；我公司同意贵公司在正式合同签署之前，本投标函始终对我公司具有约束力，并可随时被贵公司接受。本投标函已考虑了贵公司向我们发出的关于招标文件的修改通知（如有）。
投标人：
法定代表人（或委托代理人）：
日期：年月日
技术标格式文件1：
项目经理简历表
姓名 | 学历 | 毕业院校 | ||||||
性别 | 健康状况 | 从事专业年限 | 任项目经理年限 | |||||
出生 年月 | 工作时间 | 项目经理资质 证书号 | ||||||
工作简历 | ||||||||
时间（年月） | 工作单位及职务 | |||||||
技术标格式文件2：
项目经理近年来完成项目情况及在建工程名称表
工程名称 | 竣工时间 | 建筑面积（万平米） | 结算价（万元） | 质量等级 | 备注 |
技术标格式文件3：
主要施工管理人员表
名 称 | 姓 名 | 职 务 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
1、总部 2、项目主管 3、其他人员 （此格可编辑） | |||
4、现场 1、项目经理 2、项目副经理 3、技术负责人 4、质量管理 5、材料管理 6、计划管理 7、安全管理 8、其他人员 （此格可编辑） |
（表格根据公司最新要求调整）
技术标格式文件4：
主要施工机械设备表
序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 kw | 生产 能力 | 备注 |
技术标格式文件5：
劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。
单位：人
工程、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力 | ||||||
商务标格式文件1：
法定代表人资格证明书
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间：年 月日
姓 名：性别：年龄：职务：
系的法定代表人。
为施工、竣工保修工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。
特此证明。
投标人：
年月日
商务标格式文件2：
法定代表人授权委托书
致：中国建筑第二工程局有限公司：
1.本授权书声明：我 系 的法定代表人（身份证号码：），现授权委托（身份证号码：）为我单位授权委托代理人，该代理人有权在中国建筑第二工程局有限公司鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程蒸压加气混凝土板安装专业分包工程实施过程中，以我单位的名义签署本工程所有相关文件。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订、补充协议、过程结算、总结算和工程实施过程中，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本法定代表人予以承认。
授权有效期：《项目招投标》日期 至 合同履行完成日期
被委托人无权转委托
特此委托!
法定代表人：授权单位（加盖单位章）：
被委托人： 授权日期：
商务标格式文件3：
有关资信证明资料
1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件（含税务登记证及组织机构代码证三证合一）。
2、国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书复印件。
3、安全生产许可证复印件。
4、以上证件必要时须提供原件以备查。
5、近三年来的企业获奖情况。
第四章 拟签订合同的主要条款
鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程
蒸压加气混凝土板安装专业分包合同
（合同编号：CSCEC2B-XN--LDYDBQ2-ZYFB-***）
甲方：中国建筑第二工程局有限公司
乙方：
蒸压加气混凝土板安装专业分包合同
合同编号：CSCEC2B-XN-LDYDBQ2-ZYFB-0**
发包方：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称：甲方）
承包方：（以下简称：乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方将鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程的蒸压加气混凝土板安装专业分包工程发包给乙方的相关事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。
1、工程概况
1.1工程名称：鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程
1.2工程地址：云南省昭通市鲁甸县卯家湾
2、工程内容及施工范围
2.1 施工范围：鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程相关设计图纸、会审纪录、设计变更、技术核定单中的蒸压加气混凝土板安装工程的施工，具体以甲方安排为准。乙方具体施工情况均以甲方现场施工负责人指定及施工图为准。乙方并非甲方唯一蒸压加气混凝土板安装专业分包商，甲方有权根据乙方服务质量、履约能力调整乙方承包范围，并不因此额外支付任何费用，乙方承诺对此无任何异议。
2.2 工程内容：
2.2.1本工程蒸压加气混凝土板安装专业分包工程采用包人工﹑包辅材、包小型机具、包质量、包安全、包进度、包管理、包验收合格、包竣工资料、包安全文明施工、包竣工验收等全包干的发包方式。
2.2.2包括但不限于本工程的施工图、会审纪录、设计变更、技术核定单涉及的关于蒸压加气混凝土板安装工程的所有施工内容，包括但不限于蒸压加气混凝土板安装、连接件制安、架体搭设施工及板带、抱框柱等相应施工内容，具体施工部位以甲方通知为准。
3、承包方式：包人工﹑包机械设备、包其他材料及所有辅材，包质量、包安全文明施工、包进度、包管理。
4、工期：
4.1暂定工期
以甲方书面指令为准。
4.2开工时间：乙方应按合同约定的日期开工或以甲方的书面通知为准。
4.3竣工时间：以甲方下发的指令为准，乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
5、合同内容及单价
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 税率 | 不含税综合单价（元） | 小计 | 备注 |
1 | 200mm厚蒸压加气混凝土板安装（外墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容。 | m2 | 5365.55 | ||||
2 | 200mm厚蒸压加气混凝土板安装（内墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容。 | m2 | 13000 | ||||
3 | 150mm厚蒸压加气混凝土板安装（内墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容。 | m2 | 800 | ||||
4 | 100mm厚蒸压加气混凝土板安装（内墙） | 板材校正、放料、下料、钻孔、安装板材及配件，周边塞口、清扫、工完场清等为完成蒸压加气混凝土板安装工作所发生的一切明示、暗示的所有内容。 | m2 | 800 |
合同形式：采用固定不含税综合单价合同，合同不含税综合单价不因工程量或承包范围的增减而变化，乙方承诺对此无任何异议。
暂定合同价：万元 （大写：）
暂定不含税合同额：万元 （大写：）
暂定税金：万元 （大写：）
其中安全文明施工费不低于工程结算金额的2%，此费用单列（完成承包范围内相应工作所需的全部安全文明施工费已包含在合同价款中不再重复计取）。安全文明施工费由甲方安全部考核合格后支付。最终合同总价以实际完成工程量乘以相应合同综合单价为准。
5.1 以上综合单价包括但不限于：
5.1.1以上不含税综合单价均采用全费用固定不含税综合单价形式，整个合同履约期间不含税综合单价不作任何变化；全费用固定不含税综合单价包含且不限于：人工费、辅材费（含连接件、角钢、勾头螺栓等）、机具费、现场二次及多次垂直水平运输费、成品保护费、施工措施费（包含安全文明施工费）、管理费、规费、抢工费、资金利息及财务费用、各类保险费（包含不限于：意外保险、工伤保险等）、利润、预期的材料价格变动、政策变化等风险费用。除合同约定以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。
5.1.2根据施工图及工料规范要求，乙方在报价时未标注单价的项目，其费用已经包含在综合单价中，不论变更情况如何，不再单独计价。
5.1.3甲方不接受由于乙方对清单项目范围的理解存在偏差而导致的任何索赔。
5.1.4对于实际工程量与合同中暂定工程量的差别，无论其差距有多大，均不调整合同综合单价；合同期内，组成综合单价的人工、材料、机械单价均不调整；综合单价包含为在合同工期内完成所有工作内容而发生的一切措施费用。
5.1.5乙方未经甲方认可超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方承担由此造成的人员、材料等经济损失。大于20cm宽的材料乙方必须二次利用，若乙方将此规格及以上的材料不利用或恶意浪费，甲方将按材料款双倍扣除乙方工程款。
5.1.6甲方提供现有的垂直运输机械供乙方合理使用，乙方理解甲方有权为满足整体工期进度提前拆除垂直运输机械，可能发生的人工及其他方式转运材料的费用包含在综合单价中，不另计取。
5.1.7乙方须承诺并保证由乙方所提供的设备设施等已完全淘汰落后工艺，乙方所提供之任何设备及服务不存在具有落后工艺所影响或造成的隐患，若乙方所提供之设备与服务与政府相关规定或者行业规范相悖，则乙方承担所有责任及由此导致的所有违约金。
6、合同工程款结算及支付方式
6.1结算方式：每月20日前根据现场实际已完工程量（工程量完成表由相关部门签字确认）申报结算，乙方在完全拆除设备、运输退场后，在乙方承包工程完毕后退场前办理总结算。
双方办理的《工程款审批表》（月度结算）只作为甲方支付乙方进度款的依据，不作为双方最终结算依据。甲方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力，乙方表示知晓。甲乙双方最终结算《分包（供）工程完工结算审批表》必须经中国建筑第二工程局有限公司西南分公司董事长签字后方可正式生效，仅有项目经理、其他工作人员签字及/或项目章签认的《分包（供）工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件，对甲方不具有任何约束力。
6.2支付方式：本工程无预付款。本分包工程工程款按月进行结算，每月的20日前乙方向甲方上报本月完成工程量，经甲方审核确认并达到付款条件后，每月20日前办理当月结算，次次月5日前甲方支付核定的已完成产值的80%（扣除各种扣款及违约金后支付）；乙方承包范围内的所有工程完成,经相关部门验收合格后，甲方三个月内支付至核定已完成产值的85%（扣除各种扣款及违约金后支付）；整体板材安装工程竣工验收合格后，甲方三个月内支付至甲乙双方结算金额的97%（扣除各种扣款及违约金后支付），甲方保留乙方工程结算总价款的3%作为工程质量保证金。质量缺陷期满2年后无息返还（扣除各种代扣款）。乙方不因此追究甲方逾期付款违约责任，不再主张资金占用损失赔偿等。
6.3乙方应有一定的资金筹措实力和能力，工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因，导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时，乙方应筹措资金保证工程进度，不得以资金不到位为由停工或误工，并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。
6.4支付方式：甲方以银行转账方式支付。
6.5 本合同所涉应税务约定
（1）本合同所涉应税行为计税方法
〇一般计税方法 〇 简易计税方法
（2）乙方属于〇一般纳税人〇小规模纳税人〇其他
（3）乙方应在甲方付款前7日内按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票（包含税务机关代开），税率为%，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。以快递方式送达中，甲方指定人员签收快递后发现乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第（5）款情形之一而向乙方提出拒收的，不视为甲方已签收。乙方将按下表准确填写发票项目；
（4）乙方应在开具发票后30天内送达甲方，若因乙方未及时提供，影响发票认证，造成的损失由乙方全额赔偿，甲方有权从工程款中直接扣除。甲方因已供货质量问题需要退货时，乙方有义务协助完成相关手续。
（5）不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
①乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
②乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
③乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
④因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
⑤因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
⑥因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
⑦汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
⑧其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
（6）若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第（5）款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
（7）若乙方开具或提供的增值税专用发票存在本条第（5）款约定情形之一的，除适用本条第6款约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的 30%-50% 的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第（5）款情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。
（8）若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。
（9）若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。
（10）若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
（11）开具增值税专用发票要求如下：
甲方增值税发票开具信息 | 乙方增值税发票开具信息 | ||
纳税人名称 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 纳税人名称 | |
税务登记号 | 税务登记号 | ||
税务登记地址 | 北京市通州区梨园镇北杨洼251号 | 税务登记地址 | |
税务登记联系电话 | 税务登记联系电话 | ||
税务开户银行名称 | 北京银行总部基地支行 | 税务开户银行名称 | |
税务开户银行账号 | 税务开户银行账号 | ||
发票备注栏： 项目名称：鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目 服务地址：昭通市鲁甸县 | |||
注意：开票时请仔细核对信息是否正确，经办人开票信息错误导致发票无效责任自行承担。
7、工程质量及验收标准
7.1工程质量标准：一次验收优良，争创云南省优质工程奖、局质量观摩工地。
7.2 质量等级评定标准：
7.2.1 质量要求：本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范，国家、行业、地方和施工技术标准规范，施工图及相关技术文件的要求。
7.2.2施工工程质量应达到建设工程施工质量检验及评定等规定的合格标准，确保达到甲方所要求的验收标准及四川省优质结构工程验收标准。
7.3工程质量保证指标：
7.3.1分部分项工程一次验收合格率为100％。
7.3.2工程达不到约定质量等级标准，由于乙方原因造成的不合格，乙方应无条件进行返工，直至达到约定等级要求为止，由此而发生的一切费用由乙方承担。如乙方未能及时有效地进行此项工作，甲方有权解除合同,由此而发生的费用将在乙方的应付工程款中扣除。乙方承担违约责任，并承担甲方所有损失。
7.4工程验收依据：
7.4.1满足国家现行验收规范和标准。满足施工图要求，满足《06CG01蒸压轻质砂加气混凝土块材及板材连接构造(AAC)》、《13J104蒸压加气混凝堵土砌块、板材构造》施工要求；
7.4.2施工期间若国家规范标准变动，以最新颁布的规范标准为准。以上规范标准冲突或不一致时，按标准高的执行。若本分包合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准及地方标准，则按国家标准执行及地方标准执行；若分包合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准及地方标准，则按分包合同中约定的标准执行。
7.4.3乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工或其他损失，乙方必须承担所有费用。
7.4.4施工过程中，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改，在质量检查中每发生一次不合格，则甲方有权向乙方收取500元/次的违约金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担。
7.4.5合同履行期间，如乙方施工质量确实无法满足本工程业主、监理及甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。
7.4.6乙方必须按施工组织设计组织施工，必须满足昭通市政府有关部门专项验收规范要求及行业有关规定。乙方在设备进现场前验收应按照《建设工程安全生产管理条理》第十八、十九条的规定执行。
7.5施工注意事项：
7.5.1安装施工准备期应乙方应绘制板材排板图，标明安装就位顺序；
7.5.2按排板图复核安装部位处的房间开间、进深、柱距、层高、净高、净长、净距等尺寸及整个房屋与各楼层相关柱子的垂直度，并最终确定板材的型号、规格和数量，制定相应的技术措施与安装施工方案；
7.5.3施工现场不得随意切割屋面板与外墙板的长度；
7.5.4板材的堆放场地应坚实、平整、干燥。堆放时，应按规格、等级分类堆放。底部不得直接着地，顶部应加遮盖防雨。墙板宜侧放堆放高度不宜超过三层。屋面板可以平放，底部板离两端600mm处应设100mmx100mm垫木，堆放高度不宜超过2m;
7.5.5搬运、装卸与安装板材时应用专用夹具和工具，避免碰撞并防止绑扎、起吊的绳索损伤板材;
7.5.6凡有贯穿裂缝和碰伤、损伤严重的板材，工程中严禁使用;
7.5.7安装板材的配件必须用紧固件或电弧焊方式与房屋主体结构牢靠固定。紧固件不得有松动、转动或断裂脱落等现象;
7.5.8安装用的金属配件、连接铁件、预埋铁件及板材切割后的钢筋露出部分均应作防锈处理;
7.5.9外墙板板缝的室外侧应将板缝修补整齐后方可用建筑密封胶封闭，竖缝与横缝交接处的密封胶表面应平顺;
7.5.10各种管道穿越外墙板时，其结合处应做好防渗处理。
8、现场代表及甲乙双方责任
8.1现场代表
甲方代表：
乙方代表：（身份证号： ，联系电话： ）
8.2双方责任
8.2.1甲方职责
8.2.1.1提供相关的图纸、技术资料，负责向乙方提供供应及安装时间的进度计划。
8.2.1.2开工前向乙方进行现场交底，给乙方提供施工所需的水、电至楼层二级箱的甲方指定驳接口，乙方需自行负责接至施工现场并承担相关费用，必须使用合格的电箱，做到一电一箱、一开一漏。
8.2.1.3甲方现场代表及监理负责对合同履行、进度进行监督检查，对工程主要材料的产地、品牌、规格、质量等进行审核认定。
8.2.1.4甲方（监理方）有权对乙方提供的构件进行抽样检查，抽样检查费用及恢复费用由乙方负责。
8.2.2乙方职责
8.2.2.1乙方按甲方提供的图纸加工样板，并且样板必须得到甲方和业主的确认。乙方严格按经过确认的样板进行施工。
8.2.2.2严格按照施工图纸和有关技术规范，精心施工、保证工程质量，按期竣工并交付使用。
8.2.2.3乙方必须按国家有关安全操作规范安全文明施工。
8.2.2.4乙方进场后的材料、设备由甲方指定位置堆放并自行管理，如发生被盗事件，由乙方自行负担。
8.2.2.5乙方进场后应加强人员管理，未经甲方许可不得损坏甲方设施。
8.2.2.6本工程施工中所需的机具、器材均由乙方自行配带。所有进场的机具需到机电部登记备案。
8.2.2.7乙方不能按甲方要求时间供货及安装而影响工程进度，乙方应承担影响工期所造成的全部经济损失。
8.2.2.8要达到“昭通市安全文明工地”要求。若因乙方原因影响甲方“市安全文明工地”验收的，造成的费用由乙方承担。
8.2.2.9乙方施工人员有带头闹事行为，甲方有权收取5000元/次的违约金。
8.2.2.10中途退场情况：乙方承诺接受若出现费甲方原因导致，乙方中途退场，则甲方有权将已完成工程款的20%扣除作为违约金。
8.2.2.11乙方进场前，必须向甲方提供施工方案报甲方审核。
8.2.2.12工程完工后由乙方提供完整的竣工资料给甲方。
8.2.2.13若乙方拒收甲方的函、通知、违约索赔单等文件，甲方执行经理签字确认后，直接从工程款中加倍扣除；（甲方电子邮箱：，乙方电子邮箱：）。与合同履行有关的文件进入乙方指定邮箱即视为送达。
8.2.2.14乙方明白本合同的承包范围、技术要求、与其他分包单位的工作分界及配合服务，并完全按照合同要求执行及及完成本合同的所有费用，包括不可或缺的一切费用，均以包含在综合单价内。
8.2.2.15乙方确认综合单价已考虑了清单所列项目与图纸及规范要求的项目差异，综合单价所列的所有项目的完整性及数量并不属于本合同的组成部分，若该项目及数量与图纸及规范要求存在差异，均以图纸及规范要求为准。
8.2.2.16乙方明确综合单价中包含清理乙方堆放至指定地点的垃圾、废料、包装袋/箱的一切费用，且乙方有义务及时将垃圾清理至甲方指定堆放点，若因乙方未及时清理，甲方有权对此进行相应的违约处理。且甲方有权安排其他队伍清理，费用从结算中双倍扣除。
8.2.2.17乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按要求负责施工，其费用不予增加；若大面积的工程部位施工完后，留有少量的零星部位放弃施工时，甲方将安排其他队组进行施工，扣除乙方该部位应结款项的2倍价格。
8.2.2.18乙方已自行勘察现场，视为接受施工场地现状，综合单价不因交叉作业及场地狭窄等因素调整。
8.2.2.19乙方所在范围内，若出现打架斗殴的情况出现，则乙方须向甲方缴纳5万元/次至10万元/次的违约金（视情节严重而定），并承担所有责任
8.2.2.20农名工工资条款
1）在农民工进场前，乙方须依法与招用的农民工签订劳动合同，劳动合同中关于农民工工资相关约定应便于计量和支付，必须明确工资支付方式﹑支付标准及工资支付日期等条款。乙方须在劳动合同签订后一周内将劳动合同上报到甲方备案。若出现劳动合同不合法，劳动合同不按以上要求签订或者尚未签订劳动合同就进场等情况，一经发现甲方将收取乙方最终结算金额的3%作为违约金。
2）乙方须加强农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产﹑合理合法维权方法等方面，要积极组织相关考试，并将教育情况﹑考试情况及时录入劳务实名制管理平台，甲方将不定时抽查。若出现弄虚作假﹑不严肃教育﹑不及时反馈教育情况等问题，一经发现甲方将收取乙方100000元/次的违约金。
3）乙方须严格执行甲方关于农民工的实名制管理制度，负责建立农民工花名册并办理劳动备案，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息﹑劳动考勤﹑工资结算等信息，将农民工本人签字确认的工资支付书面记录、乙方向农民工发放工资的银行转账记录妥善保存两年以上备查，并报送一份给甲方备案。若出现以上资料缺失或者信息不完善的情况，一经发现甲方将收取乙方150000元/次的违约金。
4）乙方必须每月按时足额发放农民工工资，对所招用农民工的工资支付承担直接责任，甲方有权督促乙方依法将工资按月足额支付给农民工本人。乙方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工，若每发生一例此类事件，甲方无须征得乙方同意，可按与乙方存在劳动关系的农民工提出的拖欠金额代乙方直接向农民工支付工资，甲方向与乙方存在劳动关系的农民工垫付的工资，甲方有权从应支付给乙方的工程款中双倍扣除，同时在结算中扣除乙方200000元作为违约金，并有权向当地劳动监察、公安机关报案
5）乙方须高度重视﹑密切关注农民工子女的成长问题，以亲情、关爱和服务为切入点，通过定期的教育﹑宣贯﹑沟通谈话﹑帮扶慰问等各种方式关爱农民工子女，加强农民工依法履行对子女监护职责和抚养义务的观念，甲方以走访的形式不定时进行调研监督。要求农民工务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女，不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活；要求务工父母每周不少于1次与子女沟通交流，利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次，及时了解掌握子女的学习生活和思想动态，对于无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换，为农民工子女的成长发展创造良好的环境和条件。
9.绿色施工
1.根据总包绿色建筑施工要求和绿色建筑评价标准要求编制专业施工方案，优化施工工艺，确保专业工程绿色施工。
2.积极配合总承包单位做好绿色建筑施工，并认真组织专项绿色施工，定期对实施情况进行自查，做好记录。
3.遵守总承包各项绿色建筑施工要求，做好绿色施工“四节一环保”。
4.分包单位应服从总承包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。
5.本项目依照国家相关法律法规制定绿色施工控制指标如下：
项目名称 | 指标 | 项目名称 | 指标 |
实际用材比定额降低率 | ≤35% | 污水排放达标率 | 100% |
建筑垃圾产生量 | ≤400吨/万㎡ | 噪声排放达标率 | 100% |
建筑垃圾再利用率 | ≥35% | 气体排放达标率 | 100% |
非传统水源利用率 | ≥40% | 扬尘控制达标率 | 100% |
临建材料的重复利用率 | ≥75% | 固体废物处置达标率 | 100% |
节能机械设备配置率 | 95% | 钢材损耗率 | ≤1.7% |
节能照明工具配置率 | 100% | 木材损耗率 | ≤1.4% |
照明不超过最低照度 | ≤15% | 混凝土损耗率 | ≤1% |
临时设施占地利用率 | ≥90% | 500公里内材料比例 | ≥75% |
施工阶段扬尘高度 | ≤1.5m | 装修阶段扬尘高度 | ≤0.5m |
万元产值用水量 | ≤10t | 万元产值耗电量 | ≤100kWh |
节水型产品和计量装置 | 100% | 大气总悬浮颗粒物(TSP) 月平均浓度与城市背景值的差值 | ≤0.05mg/m3 |
拆除物回收利用率 | ≥45% | 碎石类、土石方类建筑垃圾利用率 | ≥60% |
6.乙方必须严格按照甲方要求加强建筑现场绿色施工的管理，若未按规定严格监管，甲方有权追究全部责任。
10、安全施工
10.1严格执行 “工程建设安全施工管理规定”。乙方必须按规定要求做好职工(包括临时工、合同工)的安全教育和安全管理，并按国家规定做好特殊工种的安全考核和持证上岗。
10.2杜绝人身伤亡事故的发生。
10.3乙方应服从项目各项安全管理制度和各项管理规定。
10.4乙方必须配备专职的安全员进行现场的安全管理。
10.5施工期间严格遵守国家和地方制定的文明、安全、消防、卫生和环境等方面的标准、规范、规程和条例，乙方的所有材料、工具机具和成品均由乙方自行保管和保护。作业人员在施工时，必须正确佩带安全帽和安全带，严禁酒后作业，必须严格按国家相关规定和甲方技术交底操作，确保安全，如违章操作发生事故，乙方承担一切责任和损失。
10.6如果甲方提供的图纸和技术交底有违反有关标准规范、规程和条例，并由此造成质量问题，甲方承担责任。
10.7乙方在施工过程中违反有关标准、规范、规程和条例，由此造成质量和安全问题，乙方承担一切责任。如发生安全事故，乙方承担一切责任和损失，且甲方有权对乙方收取相应的违约金。
10.8由乙方所用浆料、砂浆引起的现场污染和成品污染等，由乙方清理干净并承担责任和损失。乙方所用的浆料、砂浆必须严格按照相关要求及规范规范执行。若乙方违反以上规定，由此造成的一切经济责任由乙方自行承担，且甲方有权向乙方收取违约金。
10.9乙方购买意外伤害保险及第三者责任险，相关费用在报价中综合考虑，若非发包方过错造成的意外事件及其他损失均由乙方自行承担。
10.10乙方所有管理人员及工人在进场前均应向发包方安全部提供近三个月内的体检证明资料，乙方自行严格审查若患有不适宜从事相关工作的人员不得入场，若有违反此约定或审查不力则所有责任由乙方全部自行承担。
10.11乙方所在范围内，若出现打架斗殴的情况出现，则乙方须向甲方缴纳5万元/次至10万元/次的违约金（视情节严重而定），并承担所有责任。
10.12乙方员工及工人入场前须提供体检报告，患有疾病或不适宜从事相关工作的人员禁止入场，否则一切责任由乙方全部承担。乙方在进行施工作业时应为职业病提高防范措施，若因乙方工人因各类环境（包括但不限于施工作业恶劣等）产生的职业病由乙方全部承担。
10.13乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、工伤、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。 若由甲方代为购买部分险种，则在乙方工程款中等额扣除代为购买金额。
11、设计变更
11.1施工过程中，乙方若需对设计提出变更，应经甲方及设计院的同意，造成费用减少的应与甲方现场代表办理签证，造成费用的增加，其费用由乙方负责。
12、工程保修与维护
12.1按照相关法律法规执行。
13、违约责任
13.1如果乙方职工在施工期间有违反国家法律和地方法规的行为，甲方有权提交给政府机关处理，违反甲方公司规章制度的行为，按照甲方公司规章制定规定的条款处理。
13.2由于甲方原因引起乙方返工，甲方如实给乙方计算工程量。
13.3在施工过程，乙方应妥善保护现场的材料、成品、和设备，未经甲方同意，乙方不得擅自对原建筑和设备进行拆改，如有损失，照价赔偿，乙方并需向甲方缴纳违约金。
13.4因乙方原因未按甲方要求节点时间完成工作内容，而影响甲方的工程进度，责任由乙方承担，每拖延一天乙方须向甲方缴纳5000元的违约金。同时甲方有权终止合同。
13.5因乙方原因，质量未达到国家标准的，造成的损失由乙方负责赔偿；产品返工、报废重制而发生的费用，全部由乙方负责。
13.6甲方并不承诺乙方是唯一分包方,甲方因工期、质量、价格等需要，有权同时引进其他分包方。乙方必须满足甲方施工现场的工期、质量、安全文明等要求，如果因乙方原因不能满足甲方现场需求，甲方有权更换分包方或调整工作量，乙方不得有任何异议或以此原因进行索赔。
14、材料、设备供应及使用
14.1甲方供应：主电箱、二级电箱及水源点(具体安置位置由甲方决定，乙方自备满足甲方要求的电缆线、三级配电箱、水管等所有设备)、工地照明大灯、公共部分安全照明。
14.2除上述1款所列甲供的设备、材料外，甲方认定为满足工程进度及完成本工程所需的一切材料(主材、辅材)、机械、设备、各种手动及电动工具等均由乙方提供，并由乙方负责退场清理。
14.3由乙方提供的机械、设备，需向甲方提供有关购置票据及合格证明，不合格的严禁使用在本工程上；且机械、设备进场时，需主动到甲方办理相关手续，验收合格后方能进场或投入使用，否则经发现必重罚，且因乙方机械、设备原因造成的一切损失均乙方承担。
14.4乙方的自备工具、机械进场前必须先进行登记，若未登记将视其未运工具、设备进场。乙方应加强自身队伍的管理，如乙方的人员发生偷盗行为的则甲方按被盗额的10倍向乙方收取违约金。
14.5在施工过程中，乙方原因造成的返工等引起的材料损失由乙方承担相应费用。
14.6本工程施工过程中如有特种作业人员进场作业，须人证合一且乙方应主动到甲方进行相关手续办理，齐全后方能进场作业施工。
14.7乙方须配备专门的材料负责人，严格按照甲方制度限额领料，限额领料标准为图算量。超出甲方制度限额领料部分由乙方按甲方采购价赔偿并外加10%的采购及管理费。提供的蒸压加气混凝土板材乙方不得有损耗，若因乙方原因导致板材发生损坏，乙方应按照
14.8工人所需的一般劳保用品（包括劳保服、手套等）均由乙方自备，但施工现场特种劳动防护用品，包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器）由甲方统一采购、统一发放和统一管理，费用由甲方代付代扣。
14.9甲方仅提供住宿房间，其他生活用品及饮食乙方自行提供。
15、争议与纠纷的处理
15.1本合同履行过程中如发生纠纷，双方首先友好协商。如协商不成，任何一方均有权向重庆仲裁委员会申请仲裁，因仲裁行为产生的律师费、保全担保费等所有费用由申请方自行承担。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址：甲方：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼；乙方： 。如任何一方未在本条款确认送达地址的，该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
15.2纠纷发生后，任何一方均可依据《民事诉讼法》第一百条和第一百零一条申请人民法院保全对方的财产。申请财产保全的，应当有确切的证据证明被保全的一方存在使裁决难以执行的行为，否则，自保全申请之日起，申请保全的一方每日应按保全申请金额的万分之六向对方承担违约金，直至保全措施被解除之日为止。被保全的一方如能证明其账户余额扣除保全申请方的保全申请金额后，仍大于该保全申请金额的，应当视为不符合保全申请条件，保全申请人应当按本条约定承担违约责任。
16、文件送达地址为了更及时收发双方来往函件，经甲乙双方约定，双方收发电子函件邮箱地址如下：
甲方：；乙方：********6@qq.com，联系人：马相斌,联系电话：186*****164,，只要甲方向乙方的收发文邮箱发出了文件或工作指令，视为甲方已向乙方送达了相应的文件或工作指令。
纸质版函件送达地址如下：
甲方：结算办理前：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼
结算办理后：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼
乙方：，联系人：，联系电话：。电子函件与纸质函件将具有相同的效力。
17、合同生效及失效
本合同经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。
本合同一式肆 份，甲方执叁 份，乙方执壹 份，肆份具有同等法律效力。
本合同在全部工程款支付完成，保修期满后自动失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
承 诺 书
致：中国建筑第二工程局有限公司
我公司仔细、全面地研究了中国建筑第二工程局有限公司鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程合同文件，我公司无条件遵守合同中的所有规定，承诺履行合同的全部责任和义务，完全接受合同单价和付款条件。
1、我公司明确综合单价，并接受按此单价进行结算。在施工过程中如遇承包范围调整，我公司同意在结算时按合同单价和实际未完成工程数量的合价从结算总价中扣除。
2、我公司确认合同中已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质条件、现场条件、合同文件、工程质量标准、工期要求；并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可预见费等各种内、外部因素的影响。
3、工期承诺：
（1）按业主及甲方要求，确保各栋节点。
（2）若因我公司原因造成工期延误，我公司自愿接受20000元/天的违约金
（3）我公司无条件接受、执行贵公司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定和要求。
（4）我公司保证按照贵公司指定时间、地点，组织足够数量的人员、机械设备、材料等及时进场。
（5）我公司承诺因特殊原因导致的工程款延期支付时，保证正常施工进度，且不得有异议。
4我公司保证承诺采取一切必要的措施杜绝安全事故的发生，并达到昭通市安全文明工地标准，否则我公司自愿承担全部经济和行政责任。
4、我公司承诺工程达到国家、地方相关行业现行质量标准，否则我公司保证无条件返工直至工程合格，并承担相关损失、工期责任。
5、工人工资发放承诺：我公司承诺按时足额发放农民工工资，我公司理解贵公司在工程款支付方面可能出现的滞后，我公司承诺自行筹集资金，保证工人工资按时足额发放。若我公司工人因未按时领到足额工资到贵公司项目部或贵公司或业主公司寻衅滋事、讨要工资等，上述情况每发生一次，我公司自愿向贵公司缴纳人民币20000元/次的违约金；若上述情况造成不良社会影响，我公司自愿向贵公司缴纳人民币30000元/次的违约金。若上述情况扰乱贵公司正常施工生产或致使施工生产停止，则我公司自愿向贵公司缴纳人民币30000元/次的违约金。
6、我公司承诺贵公司有权根据现场实际情况，调整施工区域，增加或减少我公司的承包工程范围，我公司无异议。
7、承诺书为本合同的有效组成部分。
分包方（盖章）：
法定代表人或委托人：
日期：年月日
安全管理协议书
甲方：中国建筑第二工程局限公司
乙方：
经协商甲乙双方在已签订的 《鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程蒸压加气混凝土板安装专业分包》框架范围内，另行签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
一、双方共同责任
1. 双方共同遵守国家安全法律法规、标准、规程、规范。
2. 双方共同遵守中建二局各项安全生产规章制度，贯彻执行中建股份公司安全管理手册和程序文件。
3. 安全管理目标
（1）杜绝重伤和死亡生产安全事故（包括火灾、交通、中毒、机械等），遏制轻伤事故的发生。
（2）住建部网站“事故快报”栏通报事故：0起。
（3）确保不因安全生产问题导致甲方安全生产许可证被暂扣或甲方被省级建设行政主管部门区域停标。
（4）不出现社会影响较大的火灾事故；不出现职业健康损誉事件；杜绝辐射事故。
（5）完成甲方安全创优目标。
二、 甲方的安全责任、权利和义务
1.合同约定管理
（1）甲方与乙方签订分包合同的同时，应当签订“安全生产管理协议书”，以明确双方安全管理责任界定、事故责任追究、分包安全业绩指标及考核办法等内容。
（2）甲方应建立项目安全管理制度，并对乙方进行宣贯和交底。
（3）对于乙方拒不履行其安全生产主体责任和合同安全义务、拒不整改安全隐患，情节严重的，甲方有权将该乙方列为公司“安全重点监管单位”并限制其投标活动；监管期内仍无明显改进的，将该乙方纳入公司合格分供方名录“黑名单”中，禁止其投标活动。
2.安全生产费用投入
（1）甲方按照安全法规和合同约定，保证安全资金投入。甲方严格按照合同中的安全费用清单月度考核支付，如发现乙方克扣安全费用、安全防护滞后、降低安全标准的，甲方有权扣除相关费用用以采取补救措施。
（2）甲方负责查阅乙方安全费用台账和票据，核实安全费用投入、使用的真实性，做到安全费用具有可追溯性。
3.安全教育和安全技术交底
（1）甲方应监督乙方对作业人员三级安全教育的开展情况。
（2）甲方应对乙方作业人员进行入场安全教育，定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度、操作规程、事故警示的过程教育。
（3）甲方应对乙方人员进行安全技术交底，使乙方了解分部分项工程的安全技术管控措施，并督促乙方予以实施。
4.劳动防护用品
（1）甲方购买劳动防护用品须在局劳动防护用品合格供应商名录中选择，并保证产品合格。
（2）“三宝一器”（安全帽、安全带、安全网、漏电保护器）由甲方统一采购，禁止乙方自主采购，其他劳动防护用品由甲方主导采购。
5.安全验收
（1）甲方应对进场物资、设备设施、安全防护用品实行安全验收制度，验收合格后方可投入使用。
（2）甲方组织危大分部分项工程验收，验收合格并签字后方可进行下道工序施工。
6.检查监督
（1）甲方应按要求组织开展例行检查、专项检查和领导带班检查，发现隐患须及时采取措施予以消除。
（2）甲方有权对现场严重隐患和违章作业、违章指挥进行制止，包括使用停工、违约金、限制投标、终止合同等方式。
7.事故应急
（1）甲方按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
（2）事故发生后，甲方应立即派人赶赴现场指挥救援和善后处理工作，采取有效措施，防止事态扩大，减少人员伤亡和财产损失，降低社会影响。
（3）事故应急结束后，甲方按合同约定与乙方就事故经济损失进行分割。
三、 乙方的安全责任、权利和义务
1.分包单位准入要求
（1）资质要求
1）分包单位必须持有效安全生产许可证和与其所承包工程相符的施工资质。
2）乙方应成立项目安全生产领导小组，项目负责人、专职安全生产管理人员需持建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证上岗。
（2）乙方专职安全员配备要求
1）劳务分包专职安全员配备：工人在50人以下的配备1人，工人在50人以上200人以下的配备2人，工人200人以上的至少3人且不少于工人总数的5‰。
2）专业分包专职安全员配备：合同额5千万元以下的配备1人，合同额5千万元以上2亿元以下的配备2人，合同额2亿元以上的至少3人。
3）乙方专职安全员每天班前必须到甲方安监部签到或打卡。
4）乙方应按要求足额配备专职安全员，否则甲方有权责令乙方限期整改，人员缺岗期间按每人350元/天从当月工程款中扣除。
2.劳务用工管理
（1）乙方具有安全生产责任主体资格，必须与每个工人签订劳动合同，应为其购买工伤保险，并上报甲方留底；如乙方不与所雇佣作业人员签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由乙方承担。
（2）乙方所有人员年龄必须符合国家法定要求，并且均需体检合格。特别是所有持有效证件的特种作业人员和大龄作业人员（55≤男士≤60，50≤女士≤55），无当年二级及以上医院体检报告/健康证明，甲方不予备案,禁止入场。擅自入场的，除了给予重罚外，还应承担由此产生的一切后果。
（3）乙方须严格按照甲方要求有效组织所有班组开展工人班前安全教育会，督促工人签订甲方制定的《安全承诺书》并执行。
3.安全教育与安全技术交底
（1）乙方应对所雇佣作业人员进行安全生产三级教育，并在教育卡上盖鲜章，对教育的真实性负责。
（2）乙方应按照甲方要求组织相应人员参加安全技术交底会，并保证按交底要求开展生产活动。
4.劳动防护用品
（1）生产过程中，乙方从业人员必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。
（2）乙方不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
5.安全验收
（1）乙方应参加甲方组织的与乙方关联的安全物资、机械设备、安全设施的验收工作，并对不合格事项按甲方指令进行整改到位。
（2）乙方应参加甲方组织的危险性较大分部分项工程验收，对缺陷项按甲方指令进行整改到位。
6.安全隐患治理
（1）乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。
（2）乙方严禁擅自拆除或破坏安全防护设施，确因施工需要，必须经甲方安监或技术人员现场确认同意，并采取补救措施。对甲方提供的安全设施不能保证安全时，应及时提出建议或整改要求，并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。
（3）在施工期间乙方必须执行甲方安全规章制度和正确管理要求，督促本单位员工自觉遵守，对于甲方检查出的安全隐患，乙方必须认真整改，因整改不及时、不到位产生的事故后果由乙方承担。
（4）乙方不能保证所施工区域安全隐患及时消除的，不能做到“工完场清”、文明施工的，甲方可以另行安排第三方实施，费用由乙方支付，并可加倍违约处理。
7.事故应急
（1）发生事故时，乙方事故现场管理人员须立即向甲方项目负责人报告。
（2）事故发生后，乙方须积极配合现场救援和善后处理工作，采取有效措施防止事态扩大，减少人员伤亡和财产损失，降低社会影响。
（3）事故应急结束后，乙方应按合同约定与甲方进行事故经济损失分割（包含财产损失、工伤赔偿等）。
（4）乙方作业人员在甲方施工围挡外发生的任何事故，均由乙方自行处理，并承担全部责任。
8.事故调查处理
1、乙方在甲方施工围挡外发生的任何事故，均由乙方自行处理，并承担全部责任。
2、在甲方施工围挡内，乙方导致的一切（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用增加，均由乙方自行协调处理，且相关费用均由乙方自行承担；如果乙方拒绝处理或处理不善，导致第三方人员直接请求甲方协调或者给甲方工作造成不便，则甲方有权代为处理，由此产生的全部费用甲方均有权直接从乙方工程款中扣除，乙方对此无异议。 安全事故责任划分： 在甲方施工围挡内，乙方导致（含第三方）人员伤亡、财产损失及费用时，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，另外甲方有权按照如下原则对乙方收取违约金：1）单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元，保险理赔为B万元，实际损失C=（A-B）万元，甲方对乙方收取的违约金如下： （1）C≤10，则甲方向乙方收取0.7×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除； （2）C＞10，则甲方向乙方收取0.5×C万元的违约金，违约金直接在乙方工程款时予以扣除。
3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
4、乙方在运输材料过程中，与第三方发生安全事故，造成伤亡或财产损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失；第三方造成乙方伤亡或财产损坏的，由乙方与第三方自行解决纠纷。
5、乙方的车辆进出工地，必须服从甲方的指挥，文明驾驶，若车辆对甲方的财产（大门，门禁系统，围挡等）造成损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
6、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
7、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。
8.事故处理
（1）业主（甲指分包）分包单位：非第三方原因造成乙方发生的安全事故，由乙方承担一切责任、损失和后果；因第三方造成乙方发生的安全事故，由甲方组织各方按侵权责任大小协商处理。
（2）自有分包单位：甲方自有分包单位发生的安全事故，事故费用、善后处理按主合同约定执行。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定（委托）代表： 法定（委托）代表：
签订时间：年月日
（□劳务分包R专业分包□甲指分包□物资设备供货单位）
发包人：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
根据双方签订的《鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程蒸压加气混凝土板安装专业分包合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容，经甲乙双方友好协商，就本工作质量管理达成如下协议：
一、质量目标:满足总包对单位工程的质量目标要求，确保一次性验收合格并通过验收备案，确保获得云南省优质工程奖1项、省部级QC成果2项、昆明市或局级质量观摩工地。确保施工质量满足因家、地方强制性标准及设计图纸的要求。杜绝因工程质量被局列为“工程质量重点监管项目”。杜绝一般及以上质量事故的发生，杜绝使用伪劣冒牌物资设备。
二、甲方的权利、责任与义务
1、负责制定乙方工程（采购物资）的质量管理目标、管理要求及验收标准。
2、负责督促乙方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、负责审核乙方提交的材料样品和工序样板。
4、负责对乙方进行质量技术交底，负责传达公司相关的质量管理文件要求。
5、负责组织乙方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、负责组织乙方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、负责接收和审核乙方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查，对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。
9、负责制定乙方质量奖励和惩罚措施并考核，并对乙方的质量工作进行奖励和惩罚。
10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。
11、负责审核乙方提交的请款报告。
12、负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书（含管理人员上岗证及继续教育证明）。
5、对提供的产品(或分包工程)质量负责，保证达到质量目标要求，接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员，50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员，50~200作业人员的分包要配置2名质量员，200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。
7、及时向甲方提交原材料材质证明（含过程管控资料），认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品（工序样板）供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动，教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护，不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、违约责任：
1、无论何种原因，若乙方提交的产品（工程质量和物资设备）出现不符合验收标准的情况，除进行返工（退货）、接受甲方惩罚外，还要赔偿甲方的损失（工期成本、返工成本、上级违约成本、地方监管部门违约成本等损失），乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗，甲方有权对乙方收取5000元/次/月的违约金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》，有权提出整改、返工等要求；乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复且附整改完成后图片加盖乙方项目章，未及时整改回复，甲方有权对乙方收取500元/次的违约金，同时乙方必须限期整改到位并回复甲方，直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动，乙方应积极参与配合；甲方组织的工程质量例会和质量专项检查，乙方不得无故缺席，未征得甲方同意而无故缺席，甲方有权对乙方收取500元/次的违约金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题，甲方有权对乙方收取2000元/次的违约金,并承担返修或者返工的所有费用。
6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查（含第三方检测）中排名倒数前三的，甲方有权对乙方收取20000元/次的违约金。
7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如：结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如：结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等，甲方有权对乙方收取5000元/次的违约金且乙方需无条件承担反修或返工等一切费用。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报，或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响，甲方有权对乙方收取10000元/次的违约金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上云南省优质工程奖、局质量观摩工地。甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
五、其他约定：
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力，如果与主供应合同相关条款不一致时，按照较严的条款执行。
2、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签章认可之日起生效，生效时间同分包合同保持一致。
（以下无正文）
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
（或）委托代理人： （或）委托代理人：
签订日期：年月日
项目材料管理协议
发包方：中国建筑第二工程局限公司（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
为保证鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程蒸压加气混凝土板安装材料的管理，明确职责，分清业务，本着平等互利的原则，经双方协商，现就鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程蒸压加气混凝土板安装工程项目材料管理达成如下协议，望甲乙双方共同遵守。
1、总 则：
1.1 劳务承包人应委派专职物资管理人员陈志勇 负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。
1.2 劳务承包人物资管理人员应服从项目业务管理部门的管理工作。
2、供应管理
2.1 工程所需的临水、临电主要材料甲方负责提供，主要包括电线管及管配件、电线电缆、配电箱、开关、灯具、插座、上下水管及管配件、阀门、龙头、铜鼻子、水泵、水箱，其他所需的材料均由乙方承担。
2.2 材料计划由劳务承包人提供，劳务发包人审核并最终确认，但超过合同约定用料量，超量部分由劳务承包人全部承担。
2.3 验收与保管
2.3.1 劳务承包人负责现场领用材料（如钢筋、水泥等）的验收及保管，劳务承包人领用的材料丢失、损坏由劳务承包人负责。
2.3.2 劳务承包人须委派专职物资管理人员负责对进场材料的数量和质量进行验收、做标识，并与项目办理领料等相手续及本队的现场材料管理工作。
2.3.3 劳务承包人专职材料员必须每天上午9:00前到劳务发包人物资部办公室汇报前一天的工作,并对后面的工作提出计划和建议。
2.4 领料管理
2.4.1项目为劳务承包人提供的材料实行限额领料，由劳务承包人依据预算限额和样板量限额编制限额领料量，经项目审核后，作为限额供应量。
2.4.2对采用新工艺、新技术、新材料的分项工程，劳务承包人按样板定额量作为限额领料依据，样板定额量由生产、技术、预算及施工人员对具体工程的单位进行理论测定和实际操作确定。
2.4.3限额领料的结算。劳务承包人具体项目完成后，经项目工长、质检部门、项目成本计划部经理、项目生产经理验收合格后，由物资部门根据有关台帐和记录进行节奖超罚结算，项目经理审定后，进行兑现。材料如节约按项目与劳务承包人5：5的比例进行分成，超耗部分劳务承包人按市场价加10%的运输及管理费承担该项费用。奖励或劳务承包人承担的费用，项目在当期核算当月工程进度款中进行奖励或扣除。所有材料的限额领用，均依据双方签订的协议为准。
3、现场管理
3.1钢筋
3.1.1按照每月钢筋备料计划，由劳务发包人负责采购进场，所供钢筋进场后，经劳务发包人材料员、劳务承包人材料员共同签字验收，如因清料、使用错误发生的损失均由劳务承包人承担损失，每月统计在劳务承包人当月工程款中扣除。
3.1.2钢筋的增补。所有的补筋单须由劳务承包人项目经理签认说明原因、项目工长、项目生产经理确认签字后，报项目商务经理批准后方可加工。如因劳务承包人原因造成的损失每月统计在劳务承包人当月工程款中扣除。双方费用按第2.4.3条进行处理。
3.1.3废钢筋的管理。工程施工中产生的剩余钢筋由劳务承包人统计型号、规格、尺寸、数量登记成表及时报项目技术部在后续工程中使用，钢筋必须整齐的堆码在指定地点，节约的钢筋将给予劳务承包人适当的奖励。如产生的剩余钢筋经项目确认后无法使用，劳务承包人与劳务发包人共同过磅处理并双方在过磅单上签字确认作为双方结算的依据；若劳务承包人无正当理由不参与过磅，劳务发包人认为劳务承包人认可劳务发包人单方面的过磅数量，劳务承包人承诺对此无任何异议。
3.2劳务承包人材料
3.2.1劳务承包人自行采购使用的材料，由劳务发包人质检、物资部门检验，检验合格后方能在工程中使用，不合格必须马上退场，并承担引起的相应损失。
3.2.2如应由劳务承包人负责采购的材料，劳务承包人未能采购而从劳务发包人仓库领用，劳务发包人将按（劳务发包人采购单价+3%的采保费）×领用量收取劳务承包人费用，该费用在劳务承包人当月工程款中扣除。
3.2.3劳务发包人提供的钢套筒等材料，劳务发包人按总计划量提供，增补的量由劳务承包人项目经理签认说明原因、项目工长、项目成本计划部经理、项目生产经理确认签字后，报项目常务副经理批准后方可领料，双方费用按第2.4.3条进行处理。因质量问题无法使用的套筒必须及时退回，如发现劳务承包人有浪费行为，所造成的费用在劳务承包人当月工程款中按实际给予扣除。
3.2.4所有机具须为正规厂家的合格产品，并将合格证登记台帐，机具使用前必须经项目安监部门检验合格后方能使用，使用过程中机具损坏应及时修理，不能使用的需马上报废，严禁使用带病机具，以防造成现场施工延误，违者将由安监部按有关条例加倍违约处理。
3.3周转材料
3.3.1现场使用周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求分规格、尺寸堆码整齐。
3.3.2 现场闲置周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求及时退还，并办理退还手续。
3.3.3 上述（3.3.1+3.3.2）所产生人工费由劳务承包人承担，如劳务承包人未按照劳务发包人要求堆码或及时退还，由此造成的损失劳务发包人将根据材料市场价和窝工情况对劳务承包人进行相应违约处理。
4、现场监督
劳务发包人材料员将每日在现场检查料具的使用情况，对违规使用、随意损坏、浪费的现象将按公司及项目有关规定对劳务承包人进行违约处理。对材料堆放不整齐、未做到工完场清的将给予书面整改，如劳务承包人未及时整改或整改不到位的将按有关文明工地违约处理条例进行违约处理,并承担由此造成的安全事故责任和损失。劳务承包人对上述检查或违约处理应无任何异议，否则，项目对劳务承包人另行收取违约金1000元/次。
本协议与合同具有同等效力，如与合同发生抵触以本协议为准。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
消防安全管理协议
发包方：中国建筑第二工程局限公司（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
为加强施工现场文明施工、安全管理，对分包方文明安全施工进行管理、监督，有效地预防、控制火灾事故的发生，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和当地建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工消防安全达成如下协议，协议未尽事宜双方按照国家和地方的有关法律、法规、条例、规范、规程办理。
一．项目开竣工时间
施工总工期暂定为天，(详细工期节点以甲方下发的总工期进度计划为准）
二．管理目标
杜绝发生重大火灾责任事故；杜绝因火灾事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。
三．安全管理责任人
总承包单位： （岗位证书号： ）全面负责文明安全施工管理工作， （岗位证书号：）为专职或兼职消防安全管理员。
分包单位：（岗位证书号：）全面负责文明安全施工管理工作，（岗位证书号：）为专职或兼职消防安全管理员。
四．协议内容、双方责任
总承包单位
1、签定工程项目消防安全管理协议书的同时，向分包方提供总承包单位的文明施工、安全管理规章制度一份，供分包方组织学习。
2、坚持教育领先，预防为主的方针，对进场工人进行安全教育，根据参施人员的思想动态、安全知识、操作技能情况，对分包人员进行培训、考核，提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、当地的有关法律法规规定和总承包单位制定的文明安全施工管理的各项规章制度。
3、在涉及现场用火或消防安全的分项施工前，对分包单位承担的施工项目进行安全技术交底。
4、总包方有权对分包单位的施工作业情况进行安全检查，对分包方的违章、违纪和安全隐患进行纠正和违约处理，并责令整改。分包方整改不力或不进行整改，有权停止分包方施工。
5、根据施组中的施工现场平面布置和现场的具体实际情况，合理划定施工生产和生活责任区，划分到分包单位，按当地政府文明安全工地的标准进行检查和监督落实。
6、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境，提供的安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和当地的有关标准。完全因总包方的安全设施、设备不良造成的事故，应由总包方负责。
7、协调各分包方之间配合，安排施工时间、作业区域和机械设备使用。
8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
分包单位
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《安全生产法》《建筑法》《安全生产管理条例》以及当地的《建设工程施工现场管理标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关施工安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
3、分包方必须学习、掌握，并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包单位的安全技术交底，将交底内容落实到每个操作人员，经常对所属工人进行深入细致的安全教育，施工过程中进行安全自检，及时发现、纠正、消除安全隐患，确保施工安全。
5、分包方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全生产检查整改制度，安排专职、兼职的安全管理人员对现场作业进行安全、消防检查。
7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全生产的消防设施、设备验收制度。
9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
11、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
12、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
13、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄（五十五岁）及身体有残疾、缺陷不适合从事建筑施工的人员参加施工，禁止使用童工和未成年工。
（一）进场手续
1、进场后提供单位资质、营业执照、施工安全许可证、注册备案手续、人员花名册、专业管理人员上岗证、特殊工种操作证报总承包单位备查，并与总承包单位签订文明安全施工管理责任协议。
2、按照当地对施工企业的管理规定，及时办理工人相关证件。
（二）现场管理
1、按照总承包单位划分的施工责任区、生活区、加工区，按当地文明安全工地的标准管理所属区域。
2、施工使用的材料按照总包单位指定地点，负责堆放整齐（高度不超过1.5米），设有明显的材料标识。易燃易爆、化学危险品必须设专库存放，确保安全，严防火灾、爆炸事故的发生。
3、执行总承包单位的生活区（含食堂、宿舍、厕所）管理制度，认真搞好卫生，保持整洁干净。严禁在生活区使用“电热器具、煤炉”等易引发火灾事故的器具。
4、按照施工现场平面布置图，设置现场消防栓和消防器材。现场易燃易爆物品存放区（库）周边，必须设置消植筋源或足够的消防器材，以保证发生紧急情况时自救使用。
5、在施工程高度超过20米的，必须设置临时消防立管，管径要求不小75mm，建筑物每层设消防栓口，配备水龙带和水枪。临时消防立管应在正式消防系统使用后方可拆除。
6、未经总承包单位批准，严禁在工程内住人或设仓库。现场严禁住宿非施工人员或家属（老人、女性、小孩），违反此项规定总承包单位有权停工和违约处理。
7、严禁挪用、破坏、损坏总承包单位提供的消防安全设施、器材，损坏的负责维修，严重的要赔偿或接受违约处理。施工中需拆改以上现场设施，必须报总承包单位同意并安排专人负责施工。
8、施工现场范围内严禁吸烟，分包单位坚持日常进行班前安全教育，安全人员进行现场检查，发现工人违章进行教育、违约处理，杜绝类违章。
9、根据总包单位要求，在现场重点消防管理区域和消防设施设备处，设置消防安全标志牌。
10、施工用水不得使用消防系统，防止消防系统失压不能正常使用。
（三）施工管理
1、现场动用明火施工作业（电气焊、喷灯等）必须办理动火审批手续，并按要求配备监护人和消防器材。现场开具的动火证当日有效，施工区域和作业项目发生变更，必须重新开具动火证。
2、现场动用明火作业的操作人员，必须是经过有关部门培训合格，已取得上岗证方可上岗。申请动火证时出示原件审核后方可开具动火证。
3、未经总包单位批准，严禁在施工现场使用煤或其他燃料动火取暖或施工使用。
4、分包的焊机、气割设备、植筋喷灯等涉及动火作业的机具设备，进场和使用前必须进行安全检查，保证安全性能完好。防止因机具设备引发事故。
5、现场植筋、油工作业使用易燃易爆材料的，不得在在施工程内存放大量上述材料，携带当日或当班工作使用量。作业时必须与动火作业项目保持安全距离，严禁在垂直方向同时进行交叉作业。
6、现场的结构临边、洞口动火作业，必须对临边洞口采取有效防护、兜挡措施 ，防止火花、焊渣坠落引发火灾。
7、分包单位使用的电焊机一、二次线必须使用合格的电缆，两头接线处使用压线设备接牢，一次线长度不得超过5米，二次线长度不得超过30米，一二次线端必须有良好的防护罩和接地装置。电焊机必须使用焊机专用漏电保护器。
8、分包单位使用的氧气、乙炔瓶焊割设备必须使用具有相关资质供货单位的合格压力容器瓶体和焊割具，保证使用过程中，气瓶的压力表、气管、回火防止阀性能良好，无破损情况。
（四）生活区管理
1、分包单位的食堂必须按照总包单位的图纸进行布置，使用的燃气设备必须是具有相关资质的单位提供的合格产品，燃气瓶与大灶不得在同一房间内，应存放在操作间以外的房间。
2、食堂使用的大功率电气蒸饭车或燃气蒸饭车要确保安全，电气蒸饭车要有专用的开关箱控制，按照“一机一闸，一箱一漏”标准设置。燃气蒸饭车的燃气瓶不得存放在同一房间内。
3、食堂及储物间内严禁住人，严禁使用炉具或电热器具。
4、宿舍区内严禁任何形式的用火，此部位的用火作业不予批准。严禁使用炉具或电热器具。
5、宿舍区用电实施日检制，总包单位的安全人员、电气工长、分包单位的安全人员、电气工长要每天进行用电安全检查。发现“私拉乱接”违章用电情况，立即进行拆除和违约处理，保证用电和消防安全。
6、按照当地政府相关规定宿舍楼要设置消防安全通道，配备足量的消防器材，保证发生火灾时的人员逃生和自救。
五、违约
1、根据本协议约定，若分包单位违约，总承包单位可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完整，直到符合协议约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济支出。
4、当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
六、奖惩
1、施工过程中违章施工或存在安全隐患、造成安全事故、环境污染，总承包单位根据当地政府和公司的有关规定，可视情节和造成损失情收取30000元违约金，从工程款中扣除。
2、发现重大安全隐患，上报总承包单位杜绝了事故发生的、发生事故抢救人员和物资的有功人员总承包单位给予一定经济奖励。
七、发生安全事故的处理
分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。
分包单位人员发生意外伤、残、亡事故，双方应尽力抢救，同时保护好现场，由有关部门进行勘察鉴定，按照有关法律法规处理。不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。
本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经各方签字盖章后生效，生效时间同分包合同保持一致。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
分包方环保保证书
发包人：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称甲方）
承包人：（下简称乙方）
本保证书作为双方已签订的分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。分包方保证在施工过程中全面遵守以下条款，否则甲方有权按国家、地方及甲方的有关规定对分包方进行惩罚直至解除合同。
一、严格执行甲方项目组制定的环保方案以及甲方制定颁发的有关环保方面的各种规章制度，遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规定。
二、确保甲方管理体系文件中有关环境保护方面的程序和规定的执行（如现场防尘设施设备、裸土覆盖等相措施要求）。
三、加强对施工人员在环保方面的培训教要育，增强环保意识，对对于在环保方面不能满足甲方要求的人员，甲方有权随时要求分包方予以辞退或更换。
四、如分包方在施工中违返有关环保规定，甲方有权要求分包方停工整改、返修或返工。
五、因分包方违返环保规定而被当地有关管理部门违约金，以及因停工、返修、返工等所造成的甲方双方的一切损失，均由分包方承担。
（以下无正文）
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
（或）委托代理人： （或）委托代理人：
签订日期：年月日
廉洁协议书
发包人：中国建筑第二工程局有限公司（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
为切实加强鲁甸县卯家湾易地扶贫搬迁安置区建设项目二标段（一工区）总承包工程的廉政建设，防止各种谋取不正当利益违法违纪行为的发生，保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序，规范工程项目在建设过程中双方的行为，保证把此项工程建设成为廉洁工程，根据国家有关工程施工的法律法规，按照分公司党风廉政建设的有关规定和要求，经甲乙双方协商，决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动，特签订本协议。
甲乙双方的权力和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的合同文件，认真履行合同条款。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（除商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和双方的利益，不得违反工程建设管理规章制度，不得违反甲方的各项管理制度。
4、甲乙双方应建立健全廉洁制度，适时开展廉洁从业专项教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督双方从业行为，对违法违纪行为和人员坚决予以查处。
5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒纠正对方的权力和义务。
6、发现对方严重违反本协议条款的行为，有权向其单位和领导举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权利；同时也有向其上级有关部门举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权力。
第二条、甲方的义务
1、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。甲方单位工作人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证卷和贵重物品；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2、甲方单位工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
3、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、甲方单位工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动。
5、甲方单位及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得强行要求乙方购买其所推荐的材料和设备。
6、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉政规定的，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
7、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的，需方应视情节轻重、影响大小给予相应惩罚。
8、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱，并受理各种举报。
第三条、乙方义务
1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。甲方有提供有关制度并如实告知的义务。
2、乙方有义务接受甲方廉政管理执行情况的监督。
3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。
4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动。
6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
7、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
8、如因乙方或乙方人员贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。
第四条、违约责任
1、甲方单位及其工作人员违反本合同第一、二条之规定的，按管理权限，由甲方依据有关规定对当事人给予党纪、政纪或组织处分，涉嫌犯罪的移送司法机关处理。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定，按管理权限，依据有关规定，由乙方给予当事人党纪、政纪或组织处理（包括调离本施工项目，不得参加与本工程有关的一切活动）。给甲方造成经济损失的，应给予损失额10倍的赔偿。情节严重的，甲方将其列入分承包商黑名单，今后不得参加分公司范围内的其他工程合作。乙方如发现甲方人员中有违反合同规定的行为并主动向甲方举报，经甲方组织核实后给予一定的奖励。
第五条、本协议自双方签字之日起生效，双方应严格执行。
第六条、本协议有效期与甲、乙双方签订的经济合同有效期相同。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
（或）委托代理人： （或）委托代理人：
签订日期：年月日
告知函
根据《中国建筑第二工程局有限公司授权管理办法》，我司任何员工均无权以我司、各内设部门、所辖分支机构或项目部的名义从事以下行为：
一、签订、变更或解除各类合同或协议，以及具有合同性质的会议纪要、备忘录等；
二、能够成立要约或承诺的单方意思表示；
三、办理竣工（或退场）总结算；
四、向任何单位或个人借款等融资行为；
五、以现金或者指定非我司设立的账户收取任何款项；
六、为任何单位或个人提供任何形式的担保；
七、以对方非现金资产抵偿我司收取货币的债权（包括但不限于以房抵债、债转股等）。
八、放弃或限制我司建设工程优先受偿权。
以上事项三在合同有约定的前提下，可以中国建筑第二工程局有限公司西南公司名义作出，并经中国建筑第二工程局有限公司西南公司董事长签字后方可发生法律效力；其它事项必须加盖已依法授权的“中国建筑第二工程局有限公司”或“中国建筑第二工程局有限公司合同专用章”方可发生法律效力。以上事项加盖其它印章或仅员工签字的，对我司不产生法律约束力。
中国建筑第二工程局有限公司
年 月 日
-------------------------------------------------------
以上《告知函》已知悉并充分理解，同意在合同履行过程中按《告知函》内容执行。
（盖章）
年 月 日
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
