总承包工程-试桩工程专业分包招标文件招标公告
总承包工程-试桩工程专业分包招标文件招标公告
昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目
试桩工程
基础分包招标
(招标编号：CSCEC2B-XN-KMWDC3-JCFBZB-007）
招标人：中国建筑第二工程局有限公司
投标人：
日期：
第一章投标人须知
1、工程概况：
1、工程名称：昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目。
2、工程地点：昆明市西山区碧鸡路以南、草海隧道以西、小渔路以东、草海滇池防护绿地以北。
3、项目规模：
序号 | 工程(业态) 名称 | 建筑面积（万m2） | 备注 | ||
总计 | 其中 | ||||
地上 | 地下 | ||||
1 | 五星级酒店 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | |
2 | 六星级酒店 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | |
3 | 旅游小镇 | 6 | 6 | 0 | |
4 | 娱雪乐园 | 3 | 2.8 | 0.2 | |
5 | 飞行影院 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
6 | 海洋乐园 | 4 | 3.2 | 0.8 | |
7 | 觉海寺 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
8 | 停车楼（超市） | 10 | 10 | 0 | |
合计 | 30.7 | 27.9 | 2.8 | ||
2、招标范围：
2.1昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目试桩基础分包工程的相关设计图纸、会审纪录、设计变更、施工方案、技术核定单中的基坑支护工程。招标人有权调整招标范围，并不承担由此引起的任何费用。
3、时间安排及要求：
3.1 发标时间：
3.1.12018 年月日领取招标文件。
3.1.22018 年月日12:00 前，各投标人将投标中遇到的疑问书面送至昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目工程部（并提供电子版发送至 ********20@qq.com ），过后不补，招标人将进行统一的书面答复，招标答疑将作为本招标文件的组成部分。
3.2投标书递交截止时间：2018 年月日17:00 时。
收件人：王桃洁联系方式： 184*****732邮箱：********20@qq.com
地 点：昆明市西山区碧鸡路以南、草海隧道以西、小渔路以东、草海滇池防护绿地以北，昆明万达城项目部商务部。
3.3 定标时间：定标结果在截标之日起10日内通知中标人及其所有投标人。
4、质量标准：
质量为合格。
5、工期：
必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。本工程总工期暂定为90日历天（详见合同条款）。
6、招标文件
6.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容：
6.1.1第一章 投标须知；
6.1.2第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求；
6.1.3第三章 投标文件格式及报价说明；
6.1.4第四章 拟签订合同的主要条款；
6.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求，如果投标人编制的投标文件，不能响应和满足本须知的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。
6.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。
6.4招标文件的修改：招标人有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改，在投标截至时间2天前，以书面形式送达所有投标人。该修改内容为招标文件组成部分。
7、投标文件内容及封装要求（相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验）：
7.1第一部分 经济标部分：按招标文件提供的格式（详见投标函）及要求填写
7.2第二部分 商务标部分（按以下顺序装订,复印件须盖企业盖章）：
7.2.1法定代表人资格证明书；（详见：商务标格式文件1）
7.2.2法定代表人授权委托书；（详见：商务标格式文件2）
7.2.3有关资信证明资料（企业资料）；（详见：商务标格式文件3）
7.3密封：
7.3.1投标文件的份数和签署：
1）投标人须编制投标文件“正本”一份，“副本”二份，并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处，以正本为准。
2）投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称，并由投标人加盖盖章和法定代表人或其授权人印鉴。
7.3.2投标文件的装订要求：务必请将经济标和技术标、商务标分别装订，但可不分别密封。
7.3.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。
8、投标注意事项：
8.1务请各投标人仔细阅读招标文件等资料，详细了解工程承包范围及性质特点、地质情况、周边情况、交通运输等情况，充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
8.2投标文件采用中文，中文字及数字均应全部采用打印体。
8.3修改
投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明，并装订在《投标函》之后，否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。
9、废标条件：
投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件，对有下列情形之一的投标文件即告作废；
9.1恶意竞标、围标、串标；
9.2投标文件未密封；
9.3投标文件数量未按要求提供；
9.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的；
9.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章；
9.6投标文件逾期送达的；
9.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制；
10、评标：
10.1本工程采用邀请招标方式招标，综合评估法评标。评标分为技术标和经济标两部分。由招标人对投标文件进行综合评价。
10.2技术标评审：先开技术标，由招标人对各投标单位的技术进行评审，若有需要即组织投标单位就各自的技术标进行答辩。
10.3经济标评审：在技术标评审合格的情况下，对经济标进行分析，采用“合理低价”的原则选取中标人。
10.4招标工程评标结果的确定：通过招标人对技术标和经济标的综合评审后，与投标人议标，从而最终确定中标人并发出中标通知书。报价最高的投标人将无权参加议标。
11、其它：
11.1投标人须按照中标通知书的要求及时签订施工合同，否则招标人有权取消其投标的资格，还将追究其相关责任，且该投标人将会被从招标人的合格承建商名录中清除。
11.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，均由投标人自己承担。
11.3投标人明白，招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件，且无需作任何解释。
11.4招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。
第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求
1、工程建设条件
1.1场地情况：场地拆迁及平整已完成。
1.2施工用水：由招标人场内指定地点的总接口，投标人自行接入施工现场各用水点。
1.3施工用电：由招标人现场指定地点的二级配电箱内，二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用地点。
1.4现场临时围墙：由招标人提供。
1.5现场施工道路：由招标人提供。
1.6上述各项之完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准，招标人认为投标人已清楚了解及掌握了现场情况。
2、招标图纸及资料
具体详见附件资料。
3、工程采用的技术要求
执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。
4、本招标文件解释权规中国建筑第二工程局有限公司。
投标函
致：中国建筑第二工程局有限公司
1、我单位仔细、全面地研究了昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目试桩工程基础分包招标文件及招标补充文件，我们愿意按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位的投标报价为：
昆明万达城持有物业-试桩综合单价表 | ||||||||
序号 | 分项 | 业态 | 名称 | 单位 | 计量规则 | 不含税综合单价 | 暂估工程量 | 备注 |
1 | 打桩 | 宿舍楼 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 分包现场施工米数与图纸设计不一致，按图纸计取 | 180.69 | 76.00 | |
2 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 156.00 | ||||
3 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 245.50 | 170.00 | ||||
4 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 8.00 | ||||
5 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 4.00 | ||||
6 | 六星酒店 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 分包现场施工米数与图纸设计不一致，按图纸计取 | 180.69 | 147.00 | ||
7 | 管桩试桩(桩径400mm/95mm） | m | 139.55 | 138.00 | ||||
8 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 245.50 | 87.00 | ||||
9 | 钢桩尖-400 | 个 | 271.42 | 6.00 | ||||
10 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 6.00 | ||||
11 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
12 | 觉海楼 | 管桩试桩(桩径400mm/95mm） | m | 按图纸设计长度26m计 | 139.55 | 81.00 | ||
13 | 钢桩尖-400 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
14 | 旅游小镇 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 试桩增加2颗，图纸无明确要求，请提供书面资料，增加2颗试桩的依据 | 180.69 | 150.00 | ||
15 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 5.00 | ||||
16 | 1#停车楼 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 126.00 | |||
17 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
18 | 海洋乐园 | 管桩试桩(桩径400mm/95mm） | m | 分包现场施工米数与图纸设计不一致，按图纸计取 | 139.55 | 54.00 | ||
19 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 63.00 | ||||
20 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 材料费按500直径每米砼体积折算 | 245.50 | 126.00 | |||
21 | 钢桩尖-400 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
22 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
23 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
24 | 娱雪乐园 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 90.00 | |||
25 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 材料费按500直径每米砼体积折算 | 208.11 | 90.00 | |||
26 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
27 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
28 | 进出场 | 宿舍楼 | YZY800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 2017/7/31-8/1 | 49099.10 | 1.00 | |
29 | 宿舍楼 | YZO600t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 配合试桩 | 49099.10 | 1.00 | ||
30 | 旅游小镇 | YZO600t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/9/8-9/13 | 49099.10 | 1.00 | ||
31 | 娱雪乐园 | YJY800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/10/17-10/18 | 49099.10 | 0.00 | ||
32 | 娱雪乐园 | YZO600t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/10/17-10/18 | 49099.10 | 0.00 | ||
33 | 海洋乐园 | ZYC800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/9/23-9/25 | 49099.10 | 1.00 | ||
34 | 六星酒店 | ZYC800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 2017/10/3-10/12 | 25531.53 | 1.00 | ||
35 | 检测费 | 宿舍楼 | 600t桩基配合静压检测 | 台次 | 刘华敏确认 | 2200.00 | 12.00 | |
36 | 费用小计（试桩时间：2017/7/31~2017/10/18，时间为2.6个月） | |||||||
注：1、本合同为固定全费用单价合同，此固定全费用综合单价包括但不限于为完成本工程所需的人工费、材料费(含辅材费）、机械费、机械及其他材料损耗费、机械进出场费、机械停滞费、机械维修费、燃油费、运输费（含场内、场外运输费）、一次或多次转运费、装卸费、施工降排水费、分部分项工程费、措施费、赶工费、冬雨季施工费、现场安全文明施工费（其中安全文明施工费不低于结算金额的2%）、其它项目费、配合费、国家或地方政府规定的相关手续费用、特殊行业相关其他费用、缺陷修复和保修费用、辅助工程费用（如临建费用等，专项方案专家费用）、管理费、风险费、各类保险费（含民工养老保险）、利润、规费及乙方为满足甲方施工节点而采取的增加人员、机具、通宵作业、节假日作业、间隙窝工、工人非正常进退场等措施的所包含的一切明示或暗示费用。如果合同期内市场材料价格、人工价格或劳务费、燃油费、政府收费、税率、汇率或调价文件的变动等各种因素造成的价格变动，此固定全费用综合单价不予调整。
2、招标人提供的材料仅为H型钢、钢筋和钢管，其他一切为实现本工程所需要的材料和机械由乙方提供。
3、依据工程量清单中的列项，投标人在报价时未标注单价的项目，其费用已经包含在其他项目内，不论变更情况如何，投标人不得以任何理由重新报价，且该未标价的项目，不再计价。
4、投标人按质、按量完成甲方所分配工作内容，并达到招标人的工期要求，招标人按施工图设计断面尺寸，高度按招标人和投标人双方实测、实钻深度与投标人结算工程量。因投标人施工原因造成的砼、钢筋增加费用由投标人自理。
5、全费用综合单价包含基坑支护工程范围内渣土铺筑（采购、运输、卸车、铺填、修筑、碾压、开挖、堆码、场内转运、二次利用、清运等工作）、钢板铺筑（租赁或采购、运输、吊装、铺筑、场内转运、退场等工作）等措施费用，甲方只提供基坑支护工程施工道路部分的渣土购买，其他费用乙方自理。
6、我们所递交的投标文件已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质材料、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求；并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响；
7、投标人确认现场施工作业劳务人员的意外伤害保险费用按招标人要求购买，如果在投标人作业范围内发生安全事故，由投标人直接与发生事故人员家属、保险公司进行对接处理，投标人承诺对此不会给招标人造成任何经济及社会影响，并再次承诺因处理不及时而对招标人造成经济及社会影响，投标人无条件赔偿招标人的一切损失并同意招标人另外对投标人收取20000元人民币。
8、招标人同意投标人选择中标人的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用。
9、投标人知道，招标人并无义务必须接受所受到的价格最低或其它任何投标函，且无需作任何解释。
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年 月 日
商务标格式文件1：
法定代表人身份证明书
(法定代表人姓名)在(投标人名称)任(职务名称)职务，是我公司的法定代表人。
特此证明。
投 标 人：(全称、盖章)
法定代表人：(签字、盖章)
日 期：年月日
经济标格式文件2：
法定代表人授权委托书
致：中国建筑第二工程局有限公司
我 系公司的法定代表人，现委托为我单位代理人，以我单位名义参加中国建筑第二工程局有限公司昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目试桩工程基础分包招标中的招投标活动及商务洽谈，并授权受托方代表我单位签署相关的投标文件、合同及合同履行中其他一切相关的工程、经济及法律文件。
授权期限至授权委托事项完成之日止。
授权单位：
法定代表人：
受托方：
授权委托日期： 年 月 日
商务标格式文件3：
有关资信证明资料
1)国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件。
2)国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书复印件。
3)施工企业工程规费计取相关标准复印件。
4)安全生产许可证。
5)开户许可证。
6)组织机构代码
7)税务登记证
8)以上证件必要时须提供原件以备查。
近三年来的企业经营或获奖情况。
昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目
试桩工程
基础分包合同
(合同编号：CSCEC2B-XN-KMWDC3-JCFB-00)
发包人：中国建筑第二工程局有限公司
承包人：
试桩工程基础分包合同
发包人：中国建筑第二工程局有限公司 （以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，甲、乙双方就桩基工程协商一致，订立本合同，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目。
2、工程地点：昆明市西山区碧鸡路以南、草海隧道以西、小渔路以东、草海滇池防护绿地以北。
二、承包范围、方式及工作内容
1、承包范围：昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目试桩工程的相关设计图纸、会审纪录、设计变更、技术核定单中的基坑支护工程。乙方充分理解，甲方并不一定会将本工程承包范围内的全部工作内容交由乙方施工,甲方可视工程具体情况和分包单位的施工情况，将基坑支护工程分块交由其他单位施工，乙方不得对此有异议，不得向甲方索赔费用。乙方具体施工情况均以甲方现场施工负责人指定为准。 甲方有权根据现场情况调整乙方上述承包范围，乙方承诺对此无任何异议。
2、承包方式：除甲供材以外的固定全费用综合单价。
3、工作内容（包括但不限于）：
1）根据工程进度的需要，乙方负责支护工程所有机械设备、配套设备的进出场及场内移机。
2）甲方已提供整个场地平整满足乙方施工机械安全操作要求，乙方负责承包范围内的零星场地平整及临时通道。
3）甲方负责承包范围内的放线、定位工作，乙方需配备3名测量人员配合甲方测量放线并负责按基坑支护工程的工作流程进行施工。
4）乙方负责基坑支护工程范围内渣土铺筑（采购、运输、卸车、铺填、修筑、碾压、开挖、堆码、场内转运、二次利用、清运等工作）、钢板铺筑（租赁或采购、运输、吊装、铺筑、场内转运、退场等工作）等施工措施，甲方只提供基坑支护工程施工道路部分的渣土购买。
5）因现场工期紧张，需增加柴油发电机设备及使用，由乙方自行承担。
6）施工材料除甲供材以外，其余由乙方自行承担，工作内容包括：采购、运输、装卸车、堆放、转运、制安、清理、检测等所有工作。
7）喷锚、支护桩、降水包含：机械设备进出场、场地处理、材料的二次及多次转运、钢筋网制安、钢板桩制安、型钢制安、水泥浆制安、锚索制安、土钉制安、井道成孔、过滤层换填、钢护筒打拔、线管制安、水泵安装运行、混凝土喷射、水泥浆注入、材料运输、养护、图纸与规范要求的与喷锚、支护桩及降水等施工相关的其他工作。
8）乙方自备管井施工所需钢护筒。
10）试块等材料按规范要求的试件的制做。
11）二级配电箱后的取电所需要的电缆及配电箱均由乙方负责，配电箱及电缆等器具产品质量及规格必须符合甲方管理要求，夜间施工照明由乙方负责；
12）乙方承包范围内的安全防护和文明施工现场保洁。
13）当其他单位与本工程交叉施工时，乙方需积极响应甲方要求，并无条件配合，因此而产生的相关费用由乙方自行承担，不得以交叉施工为依据，向甲方要求索赔。
14）现场材料使用需满足甲方管理要求，现场材料及时清理，堆码整齐，随时保持现场工完场清的状态，不再使用的甲供材料分类分型号堆码整齐，清点数量后退还甲方。
15）现场施工调整，机械设备停滞、维护由乙方自行承担。
16）在支护工程验收合格后10天内完成竣工资料和竣工图的编制工作，交工竣工资料等及相关工作内容。
4、本工程还包括安全文明施工、现场保洁、配合各种材料报验、检验批等所有交工竣工资料等及相关工作内容，包括为抢工期而需要增加的其他措施费。
5、在任何情况下，乙方不得将本工程的全部或部分转让或转包给他人，甲方在任何情况下有权随时否定乙方未经甲方同意的转让、转包和再分包，同时甲方有权对乙方处以分包总价10%以上的违约金。
三、合同暂估总价、计量及单价
1、合同暂估总价：
本工程暂估不含税总价为：元（大写：），税金：元（大写：），含税总价元（大写：）；合同暂估总价根据实际完成工程量相应调整。
1、计量及单价
昆明万达城持有物业-试桩综合单价表 | ||||||||
序号 | 分项 | 业态 | 名称 | 单位 | 计量规则 | 不含税综合单价 | 暂估工程量 | 备注 |
1 | 打桩 | 宿舍楼 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 分包现场施工米数与图纸设计不一致，按图纸计取 | 180.69 | 76.00 | |
2 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 156.00 | ||||
3 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 245.50 | 170.00 | ||||
4 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 8.00 | ||||
5 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 4.00 | ||||
6 | 六星酒店 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 分包现场施工米数与图纸设计不一致，按图纸计取 | 180.69 | 147.00 | ||
7 | 管桩试桩(桩径400mm/95mm） | m | 139.55 | 138.00 | ||||
8 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 245.50 | 87.00 | ||||
9 | 钢桩尖-400 | 个 | 271.42 | 6.00 | ||||
10 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 6.00 | ||||
11 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
12 | 觉海楼 | 管桩试桩(桩径400mm/95mm） | m | 按图纸设计长度26m计 | 139.55 | 81.00 | ||
13 | 钢桩尖-400 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
14 | 旅游小镇 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 试桩增加2颗，图纸无明确要求，请提供书面资料，增加2颗试桩的依据 | 180.69 | 150.00 | ||
15 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 5.00 | ||||
16 | 1#停车楼 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 126.00 | |||
17 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
18 | 海洋乐园 | 管桩试桩(桩径400mm/95mm） | m | 分包现场施工米数与图纸设计不一致，按图纸计取 | 139.55 | 54.00 | ||
19 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 63.00 | ||||
20 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 材料费按500直径每米砼体积折算 | 245.50 | 126.00 | |||
21 | 钢桩尖-400 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
22 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
23 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
24 | 娱雪乐园 | 管桩试桩(桩径500mm/125mm） | m | 180.69 | 90.00 | |||
25 | 管桩试桩(桩径600mm/130mm） | m | 材料费按500直径每米砼体积折算 | 208.11 | 90.00 | |||
26 | 钢桩尖-500 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
27 | 钢桩尖-600 | 个 | 271.42 | 3.00 | ||||
28 | 进出场 | 宿舍楼 | YZY800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 2017/7/31-8/1 | 49099.10 | 1.00 | |
29 | 宿舍楼 | YZO600t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 配合试桩 | 49099.10 | 1.00 | ||
30 | 旅游小镇 | YZO600t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/9/8-9/13 | 49099.10 | 1.00 | ||
31 | 娱雪乐园 | YJY800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/10/17-10/18 | 49099.10 | 0.00 | ||
32 | 娱雪乐园 | YZO600t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/10/17-10/18 | 49099.10 | 0.00 | ||
33 | 海洋乐园 | ZYC800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 进出场时间2017/9/23-9/25 | 49099.10 | 1.00 | ||
34 | 六星酒店 | ZYC800t试桩静压桩机进出场费 | 台次 | 2017/10/3-10/12 | 25531.53 | 1.00 | ||
35 | 检测费 | 宿舍楼 | 600t桩基配合静压检测 | 台次 | 刘华敏确认 | 2200.00 | 12.00 | |
36 | 费用小计（试桩时间：2017/7/31~2017/10/18，时间为2.6个月） | |||||||
注：1、本合同为固定全费用单价合同，此固定全费用综合单价包括但不限于为完成本工程所需的人工费、材料费(含辅材费）、机械费、机械及其他材料损耗费、机械进出场费、机械停滞费、机械维修费、燃油费、运输费（含场内、场外运输费）、一次或多次转运费、装卸费、施工降排水费、分部分项工程费、措施费、赶工费、冬雨季施工费、现场安全文明施工费（其中安全文明施工费不低于结算金额的2%）、其它项目费、配合费、国家或地方政府规定的相关手续费用、特殊行业相关其他费用、缺陷修复和保修费用、辅助工程费用（如临建费用等，专项方案专家费用）、管理费、风险费、各类保险费（含民工养老保险）、利润、规费及乙方为满足甲方施工节点而采取的增加人员、机具、通宵作业、节假日作业、间隙窝工、工人非正常进退场等措施的所包含的一切明示或暗示费用。如果合同期内市场材料价格、人工价格或劳务费、燃油费、政府收费、税率、汇率或调价文件的变动等各种因素造成的价格变动，此固定全费用综合单价不予调整。
2、甲供材料仅为H型钢、钢筋和钢管，其他一切为实现本工程所需要的材料和机械由乙方提供。
3、依据工程量清单中的列项，乙方在报价时未标注单价的项目，其费用已经包含在其他项目内，不论变更情况如何，乙方不得以任何理由重新报价，且该未标价的项目，不再计价；
4、乙方按质、按量完成甲方所分配工作内容，并达到甲方的工期要求，甲方按施工图设计断面尺寸，高度按甲乙双方实测、实钻深度与乙方结算工程量。因乙方施工原因造成的砼、钢筋增加费用由乙方自理。甲方不接受由于乙方对清单项目范围的理解存在偏差而导致的任何索赔；
5、对于实际工程量与合同中暂定工程量的差别，无论其差距有多大，均不调整合同固定全费用综合单价；合同期内，组成固定全费用综合单价的人工、材料、机械单价均不调整；固定全费用综合单价包含为在合同工期内完成所有工作内容而发生的一切措施费用（包含措施费及归档资料的制作费，排水沟、沉淀池、临边防护、降排水等措施费等）。
6、甲方提供地质资料给乙方参考，乙方是在充分理解地质资料及现场实际情况下综合报价，已经充分考虑各种潜在风险。
7、固定全费用综合单价包含所有材料、设备、机具的场内转运费。
8、固定全费用综合单价包含乙方自供所有材料的检测检验费用。
9、固定全费用综合单价包含未拆迁的建筑物地基及地下障碍物的探测、拆除、处理费用及应急措施处理费用。
10、费用综合单价包含基坑支护工程范围内渣土铺筑（采购、运输、卸车、铺填、修筑、碾压、开挖、堆码、场内转运、二次利用、清运等工作）、钢板铺筑（租赁或采购、运输、吊装、铺筑、场内转运、退场等工作）等措施费用，甲方只提供基坑支护工程施工道路部分的渣土购买，其他费用乙方自理。
11、固定全费用综合单价包含工作面开挖、为创造工作面（二次或多次）所需进行的转土（石）和换填、废泥浆及垃圾的清运、与其他工序配合等相关的人工、材料、机械费用（如为了配合检查产生的机械的二次或多次转运费）。
12、上述全费用固定全费用综合单价表中中项目特征和工作内容仅为对清单项目的概括性描述，清单固定全费用综合单价包含按设计及施工规范完成该项目的全部工序及工作内容。
13、固定全费用综合单价包含建筑工程团体人身意外伤害保险及医疗保险的相关费用，此费用由甲方代购代扣。
14、乙方须知合同中签订的单价包含的安全文明施工费应不低于结算金额的2%，若乙方未按照甲方要求进行安全文明施工，由甲方代为施工，所产生的费用由乙方承担。因乙方原因达不到云南省优质工程和云南省安全文明示范工地，乙方承担结算金额5%的惩罚性违约金。
四、结算及付款方式
1.结算方式：每月的20日前乙方向甲方上报本月完成工程量并办理结算，结算量以甲、乙双方共同认定的数量为准，并经甲方物资经理、生产经理、安全总监、质量总监、项目总工、商务经理、执行经理、项目经理签字方可生效。甲方审核乙方已完合格工程量及造价，仅做为支付工程进度款的依据。双方办理的《工程款审批表》（月度结算）只作为甲方支付乙方进度款的依据，不作为双方最终结算依据。甲方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力，乙方表示知晓。甲乙双方最终结算《分包（供）工程完工结算审批表》必须经中国建筑第二工程局有限公司西南分公司董事长签字后方可正式生效，仅有项目经理、其他工作人员签字及/或项目章签认的《分包（供）工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件，对甲方不具有任何约束力。
2、若甲方需要使用零星用工，需办理合同外签证。甲方申请部门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》，甲方申请部门领导、商务经理、执行经理/项目经理审批后通知乙方安排相应人员，若未按要求申请或未经甲方相关领导审批擅自使用零星用工，甲方商务部有权不予办理结算。乙方人员于甲方通知后12小时内到达甲方指定现场，若未按时到达，甲方有权扣除乙方本次用工费用的20%。
3、签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》，经甲方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据.
4、付款方式：按节点付款
序号 | 工程名称 | 部位 | 付款节点 | 付款比例 | 备注 |
1 | 试桩基础分包工程 | 基坑 | 试桩施工完成，经业主、监理验收合格，并书面确认，30个工作日内 | 支付至已完工程量的65% | 合同工作内容全部完成，经总包、设计、监理、业主、检测部门共同验收合格并书面确认后，甲方与业主完工结算完成后两个月内支付乙方结算价款的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后无息返还。如乙方所承包范围内的工作未完就要求退场，仅予结算已完成工作量价款的70%，一切损失由乙方自理。如乙方承包范围的工作完成后经验收不合格，不予进行结算。 |
主体结构封顶 | 支付至已完工程量的75% | ||||
工程竣工验收完成且竣工结算完成 | 支付累计结算价款的85%，乙方与甲方结算量不得大于甲方与业主结算量 | ||||
与业主结算完成 | 甲方与业主完工结算完成后两个月内支付乙方结算价款的95%，剩余5%质保期满后无息返还 |
5、甲方付款前乙方须提供双方结算金额的正规合法发票、双方已确认结算单及付款金额的收款收据，否则甲方有权不付款，对于不合格发票甲方有权按其票面金额的50%进行惩罚性违约金的扣除，并保留提交给国家相关管理机构的权力。因解除合同或施工完成需要乙方退场的，乙方无权因任何理由拒绝或拖延退场及移交场地设施、工程资料，否则需向甲方支付合同金额20%的违约金并承担全部赔偿责任。
6、付款方式为银行转账支付。
7、甲方付款前乙方须提供双方结算金额的正规合法发票、双方已确认结算单及付款金额的收款收据，否则甲方有权不付款，对于不合格发票甲方有权按其票面金额的50%进行惩罚性违约金的扣除，并保留提交给国家相关管理机构的权力。
8、（1）乙方属于○一般纳税人、○小规模纳税人
（2）乙方应在甲方付款前7日内按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票（包含税务机关代开），税率为%，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。以快递方式送达中，甲方指定人员签收快递后发现乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第（4）款情形之一而向乙方提出拒收的，不视为甲方已签收。乙方将按下表准确填写发票项目
（3）乙方应在开具发票后90天内送达甲方，若因乙方未及时提供，影响发票认证，造成的损失由乙方全额赔偿，甲方有权从工程款中直接扣除。甲方因已供货质量问题需要退货时，乙方有义务协助完成相关手续。
（4）不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
①乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
②乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
③乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
④因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
⑤因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
⑥因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
⑦汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
⑧其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
（5）若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第（4）款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
（6）若乙方开具或提供的增值税专用发票存在本条第（4）款约定情形之一的，除适用本条第6款约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的30%-50% 的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第（4）款情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。
（7）若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。
（8）若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。
（9）若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
（10）开具增值税专用发票要求如下：
甲方增值税发票开具信息 | 乙方增值税发票开具信息 | ||
纳税人名称 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 纳税人名称 | |
税务登记号 | 税务登记号 | ||
税务登记地址 | 北京市通州区梨园镇北杨洼251号 | 税务登记地址 | |
税务登记联系电话 | 税务登记联系电话 | ||
税务开户银行名称 | 北京银行总部基地支行 | 税务开户银行名称 | |
税务开户银行账号 | 税务开户银行账号 | ||
项目名称：昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目 基坑支护工程 服务地址：昆明市西山区碧鸡路以南、草海隧道以西、小渔路以东、草海滇池防护绿地以北. | |||
五、工程质量与检验
1、适用于工程的标准规范包括：《建筑工程强制性标准》、《建筑工程施工质量检验评定统一标准》及《建筑工程施工质量验收规范》，DBJ 53/T-24-2008《云南省建筑工程施工质量优良等级评定标准》，以及省、州、市相关文件规定。
2、本工程的质量要求为符合（GB50300-2013）《建筑工程施工质量验收统一标准》且一次性验收合格，并通过备案，同时获得昆明市“春城杯”、“云南省优质工程奖”；争创国家优质工程奖。
3、乙方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准，若因工程质量达不到甲方要求，造成返修、返工及其他损失，乙方必须承担所有费用，若达不到云南省优质工程，在结算时按“万达城土石方工程乙方单价确认表”中规定的（单价*实际工程数量-惩罚性违约金）*70%进行工程价款结算；同时在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用和隐含的为完成该项目而必须发生的其他费用等均已包含在综合单价中，不另行计取。
4、施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要求，未达到本合同约定的质量等级，甲方有权要求乙方返工、拆除、重新施工，乙方须同意并接受整改直至达到合同约定验收标准，并在甲方要求的时间内完成。如果乙方未按照甲方要求按时整改，在分项质量检查中每发生一项不合格，则甲方将按5000元/项对乙方收取违约金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的费用均由乙方承担，同时，乙方应承担建设单位或第三方检测单位对甲方因质量未达到标准的相应处罚。
5、本工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后，乙方应进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前3小时内书面形式通知甲方验收。经本工程业主、监理、甲方验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足业主、监理及设计要求。
6、合同履行期间，如乙方施工质量确实无法满足本工程业主、监理及甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。
六、安全生产管理及文明施工
1、乙方必须建立健全安全组织机构，设立安全负责人及班组兼职安全员，配合甲方做好进场及日常安全工作。
2、乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有强烈的安全意识。
3、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理工作制度及治安管理条例。
4、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因，造成安全伤亡事故或造成他方人员伤亡事故，对造成的损失，由乙方承担一切责任。另外，甲方收取乙方10000元的违约金。
5、乙方在施工现场内如发现未戴安全帽，发现一次，乙方向甲方支付100元/次违约金(管理人员)，乙方向甲方支付50元/次违约金(工人)。
6、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
7、乙方作业面的材料堆放必须整齐，井然有序。
七、现场签证
7.1现场发生合同外签证后乙方必须在3日内，按甲方的统一表格填写工程签证单，签字盖章后以发文形式发项目部，字迹要清楚工整，必须有编号。签证单须有甲方经办人员、项目商务经理、项目经理三人签字且日期齐全，并加盖甲方项目经理部章才为有效签证。对签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附上图示及工程量计算式。签证事由注明发生时间、地点和工作部位（层次、轴线编号、构件名称等），同时单张签证金额1000元以下优惠不予计取。
7.2下列签证单属无效签证单：
①未按我方规定表格形式办理的签证或直接用业主签证代替分包签证；
②未按表格内容填写，或部分内容不填写内容的签证；
③单张签证超过2000元的签证；
④任何形式的补贴、补偿费用签证；
⑤签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证；
⑥按图纸或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签署点工或机械台班或费用的签证；
⑦未经认可的点工单价；
⑧超过签证时效的签证。
⑨对签证事由的描述太简单以致无法核定的签证。
⑩一周内没有上报的签证。
7.3只有有效签证单才能得到结算，无效签证单不能得到结算，对已在甲方项目经理部结算的无效签证单，甲方复核部门在复核时将予以扣除。
7.4甲、乙双方每周一对本周内所有签证单按时间顺序予以登记、编号，并及时予以处理。
八、工期及进度要求
1、施工总工期及具体进场时间及各节点工期按照甲方现场确定工期计划为准。
2、乙方必须确保进场劳动力、机械设备数量充足，在施工期间如因乙方责任而每拖延总工期一天，拖延总工期在10天以内的乙方向甲方支付￥10000元／天作为延期违约金，拖延总工期在10天以上的乙方向甲方支付￥30000元／天作为延期违约金；因乙方责任而每拖延重要节点工期一天，乙方向甲方支付￥30000元／天作为延期违约金，重要节点工期以甲方认定的分段工期完成时间为准。若给甲方造成损失的，则还须赔偿甲方相关经济损失（包括但不仅限于：因工期延误而给甲方造成的资金成本利息增加、管理费用增加、第三方合同索赔等）。任何情况下合同工期不得后延，以下情形除外：
（1）法律规定的不可抗力；
（2）建设单位予以签认的延长工期。
3、合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终止合同或采取其他措施，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切直接损失。
九、双方责任
（一）、甲方职责：
1、甲方对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。
2、负责协调施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。
3、检查隐蔽工程，办理工程验收结算工作。
4、按合同规定向乙方支付工程款。
5、为了保证工程进度，在施工过程中，若乙方未能按照甲方节点计划完成施工内容，甲方有权单方调整乙方承包的工作内容范围或将乙方工作交由其他施工单位完成。
6、新增或变更项目，甲方保留委托其他单位施工的权利。
7、甲方仅将甲供材料提供至现场指定地点。
8、甲方有权责令乙方更换不符合甲方标准的管理人员。
9、甲方负责监督乙方工程款的资金流向。
（二）、乙方职责
1、乙方项目部各主要管理人员（项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人）必须与乙方签订劳动合同（须交甲方备案）。
2、乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同或劳务用工合同，按甲方要求组织合格的作业人员进场。乙方不得将本合同内的承包工作内容再转包给他人，如乙方有专业分包，必须提供全部专业分包合同交甲方备案。
3、乙方遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度，甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时，乙方人员必须全部参加。
4、严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工，每道工序完工后必须经甲方检查合格后方能进行下一工序施工。
5、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收等。
6、乙方根据工程进度需求及甲方要求，及时组织人员进场和退场，无论因任何原因出现的窝工现象乙方均应自行调整劳动力和机械设备等，并且同意自行承担全部责任且不向甲方及建设单位索赔任何费用。
7、如乙方施工过程中发现文物宝藏，乙方必须立即封锁现场并采取有效保护措施，同时给相关政府部门、甲方汇报情况，乙方负责文物宝藏的保护及移交等相关工作。因乙方未采取有效控制措施造成的损失，乙方承担政府追溯刑事责任。
8、甲供材料进场后到达料场，乙方负责甲供材料的二次及多次转运、砼泵管的架设等。
9、乙方根据自身工程需要负责施工过程中测量放线工作并承担相关费用。
10、乙方必须确保本工程的工程款专款专用，不得挪作他用。
11、乙方施工期间，由于观测不及时、措施不及时、管理不力、违规施工等造成工程桩出现问题或出现桩孔坍塌，一切责任由乙方承担，由乙方负责加固等其他相应措施，费用由乙方承担。
12、对甲方给乙方出具的工作联系单、整改要求等书面文件，乙方应予以书面回复。
13、如需办理夜间施工许可证等其他相关证件及合法手续，由乙方负责。
14、甲方提供供水、供电接驳点，在甲方未提供供水、供电接驳点前由乙方解决，费用双方协商解决。
15、乙方必须执行甲方与相关政府部门签订的协议及文件。
16、对乙方履约期间，甲方发给乙方的任何函件、工作联系单、违约金收取单以及甲供材料需要乙方履行相应确认义务等，乙方由 负责签收（认）。
17、乙方承担到环卫、城管等相关部门办理与施工有关的所有手续及相应的费用。
18、乙方办公室等由乙方自行解决，甲方提供乙方住宿（不含床）。若甲方提供部分临时设施供乙方使用，乙方应承担相应费用，乙方负责日常管理，设专人进行卫生、防火、人员进出场管理。
19、乙方施工过程中，必须严格无条件服从甲方指令。
20、在施工过程中，若乙方未能按照甲方节点计划完成施工内容，则甲方视为乙方违约。甲方有权单方调整乙方承包的工作内容范围或将乙方工作交由其他施工单位完成，对此乙方不得有异议或提出索赔，并须及时退场，不得影响甲方后续施工。
21、若由于政府拆迁等原因而不能给乙方提供工作面，乙方应积极主动采取措施，确保合同工期，并不得因此而认为甲方违约，向甲方提出索赔或增加费用。
22、若出现变更新增项目且甲方委托乙方施工，乙方不得以单价未确定或其他原因为由拒绝或消极施工。
23、乙方应对施工过程中各类突发事故、事件按应急救援预案快速组织、主动处理，在突发初期消除苗条，防止造成事态扩大。乙方应无条件配合工程抢险，因乙方不配合造成的扩大损失由乙方承担。
24、乙方自供材料施工项目，其检验检测（含原材料检测）由乙方负责，费用由乙方承担。
乙方负责处理自身施工产生的垃圾、泥浆等，并承担相关的装车费用、运费及渣土弃置费用等。
十、其他要求
1、现场临建及现场文明必须服从招标方统一安排。甲方统一购置有标识的安全帽，乙方按购置成本价承担费用15元/顶。
2、乙方进场前须在甲方后勤部办理有关进场手续，提供进场人员名单、特殊工种上岗证和身份证复印件，办理胸牌费用10元/人。
3、工程一经验收通过，施工单位必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，否则应承担经济责任。
4、乙方所有现场人员包含操作司机，在施工现场离开驾驶室必须佩戴安全帽。
5、承包范围的工作内容要求做到工完场清，如在甲方限定的时间内没达到甲方的要求，甲方有权安排其他队伍清理、堆码；若大面积的工程部位施工完后，乙方留有少量的零星部位放弃施工时，甲方将安排其他队组进行施工；所有费用按实际发生的双倍从乙方工程款中扣除。如乙方拒不签字认可，甲方也有权在结算中扣除。
6、 本合同履行过程中，乙方不得有损甲方或者品牌的行为，应妥善处理工人、民工、材料商及施工有关的纠纷，不论任何原因，如出现工人、民工、材料商闹事、爬塔吊、阻碍交通以及在甲方办公场地、施工场地、相关部门等静坐、吵闹，每出现一次，由乙方承担违约损失5 万元。若上述事件发生被相关媒体作有损甲方或品牌的报道，每出现一次，由乙方承担违约损失10万元，出现二次，由乙方承担违约损失20万元，以此类推。
7、乙方不得以任何理由拖欠工人（含民工）工资，乙方应在交付工地前付清所欠工人（含民工）工资。在交付前，乙方应将本工程所涉及的工人（含民工）工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，乙方未付清工人（含民工）工资前，甲方有权暂停支付工程款。如因乙方拖欠工人（含民工）工资出现民工上访或闹事等情况的，则乙方约定承担甲方罚款和相关责任。
8、本工程施工过程中和工程竣工后，如需乙方配合完成其他相关工作或者需由乙方提供、出具相关资料、文件以及盖章的（含办理预售和其他许可证、备案证等所需的应由乙方出具、提供的资料、文件等）乙方应按甲方要求及时完成，否则，由此造成的责任及损失由乙方承担和赔偿。并从甲方要求完成之日起至乙方实际完成之日止按每天1000元累计计算违约金。
9、无论何时，乙方向甲方提供的有关工程施工的书面文件虽经审批，但亦不能免除乙方在本合同内的任何义务或责任；乙方未履行合同各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失。
10、本工程交付前乙方必须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员，做到完工场清，不得以任何理由强占施工场地。否则，视乙方未完成工程。
11、乙方在施工过程中，不得损坏甲方和业主设立的广告、宣传画面及相关设施，否则乙方应赔偿由此产生的损失（包括所需的人工、材料等费用）。
12、本合同各项条款或后期往来函件、设计变更等文件之间相互矛盾或书写错误时，由甲方选择适用条款，乙方无任何异议。
十一、工程结算
1、工程结算依据包括设计变更、技术变更、施工图纸等甲方认可的经济型文件。
2、对工程变更涉及工程量增加的或不属于承包范围的工作内容，以变更签证和现场签证（含现场核定工程量依据）作为结算依据（变更签证、现场签证格式以甲方提供的为准）；工程变更涉及工程量减少的，以甲方作出的由乙方签收后的工程变更资料（含“设计变更”、“技术变更”）作为结算依据；除此之外，均不作为结算依据。变更签证、现场签证作为结算依据还必须符合本条相关约定，否则无效，不能作为结算依据。
3、工程变更后甲乙双方未按本条约定时间及方式办理签证的，视为该项工程变更不涉及工期和工程造价的变更（涉及工程量减少的工程变更除外）。
4、由甲乙双方相关人员及时签字的、合法的、无涂改的原件方为有效；不符合约定均属无效，甲乙双方不作为办理结算的依据，其损失由乙方自行承担。涉及工程量减少的工程变更，其工程变更资料（含“设计变更”、“技术变更”）由甲方作出，交乙方签收后有效。
5、工程变更、现场收方签证均符合甲方的相关管理制度，才能作为有效的结算依据，否则不能进入工程结算，其损失由乙方自行承担：
6、在履行过程中，乙方提出的各种书面要求、报告等（包括工期延长、工程价款变更、已完工程量报告、竣工结算报告、索赔等）均以甲方加盖公章的书面回复为准，未书面回复的视为甲方不同意乙方的要求。
7.所有本合同约定工作内容完工后一周内，乙方向甲方报送工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，60天内办理完结算，送项目生产经理、总工程师、商务经理、项目经理签字确认后报送中建二局西南分公司商务部审核。中建二局西南分公司领导签字确认的金额为最终结算金额。此后，乙方提供的任何单据，无论是否经项目任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，乙方不得以此要求甲方支付任何款项。
8.从开挖土石方前经项目部及施工单位双方确认的地坪标高计算到甲方书面通知标高处，实际开挖范围边线以双方确认的实际测量数据为准（（且实际开挖范围不能超出基坑支护图纸基坑顶边线和基坑底边线范围）。挖土石方、运走均以立方米计算，不分深浅、土质、方法，不加系数，不另计机械施工所需工作面及放坡，淤泥、工程桩、试桩和支护桩产生的泥浆、流砂均不另行计算，有关费用均应计算在综合单价内。
十二、违约责任
1、因乙方原因造成合同终止，在结算时按“万达城土石方工程乙方单价确认表”中规定的（单价*实际工程数量-惩罚性违约金）*70%进行工程价款结算。
2、乙方不能因为甲方未能及时签证而停止施工，否则作违约处理，甲方有权向乙方每次收取2000元的违约金，并视为乙方违约清退乙方出场。
3、若乙方拒收甲方的函、通知、整改单等属实文件，甲方执行经理和商务经理共同签字确认后，直接从工程款中加倍扣除。
4、乙方若违反合同中约定的条款及过程中下发的文件均视为乙方违约。
5、乙方未经甲方许可不得直接与业主发生工作联系，否责结算价下浮10%。
6、工程施工完毕后，一经验收通过，施工单位必须在3天时间内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，否则每天收取分包人2万元违约金。
7、承包人应及时通知分包人缴纳应由分包人承担的地方政府各管理部门收取的各种费用，如果分包人不按时缴纳应由分包人承担的地方政府各管理部门收取的各种费用，则承包人可代为缴纳，发生的费用双倍从分包人工程款中扣除。
8、本工程不允许转包或非经批准的分包，若有违反承包人将对分包人进行合同总价30%的违约金，并有权终止合同，由此引起的一切损失和费用均由分包人承担。
十三、工程保修
1、质量保修范围：对所有不合格的桩基进行返工或补救措施。桩基础检测后由专业检测公司做出的书面报告中若有不合格桩基，则乙方负责所有不合格的桩基进行返工或补救措施，直到检测公司做出书面报告证明该项目桩基础工程础检合格。
2、质量保证期：从本合同工程竣工验收合格之日起两年止。
十四、争议的解决
1、合同履行过程中如发生纠纷，任何一方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁，并适用该委员会的仲裁规则。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址：甲方：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼；乙方：。如任何一方未在本条款确认送达地址的，该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
十五：双方来往函件约定
为了更及时收发双方来往函件，经甲乙双方约定，双方收发电子函件邮箱地址如下：
甲方日常来往函件送达地址：
结算办理前乙方函件送达地址中建二局昆明万达城持有物业（A1地块）项目经理部；结算办理后：重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼。
乙方日常来往函件送达地址及收件邮箱：
乙方函件送达地址：；联系人：；联系电话：；邮箱：。只要甲方向乙方的收发文邮箱发出了文件或工作指令，视为甲方已向乙方送达了相应的文件或工作指令。
十六：其他
签订本合同时必须另签订分承包安全生产协议、安全文明施工奖惩条例、总包管理相关文件等作为本合同附件，须一并遵照执行。
本合同在全部工程款支付完成后自动失效。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。
甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间：年 月 日
合同承诺书
致：中国建筑第二工程局有限公司
1、我公司仔细、全面地研究了昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目试桩工程基础分包合同，我公司无条件遵守合同中的所有规定，承诺履行合同的全部责任和义务，完全接受乙方单价确认表中的单价及合同规定的工期要求。
2、我公司已明确合同报价的所有工作内容均按固定全费用综合单价进行报价，并接受按最终合同确认单价进行结算，我公司承诺：接受贵公司在施工过程中因工作需求而对我公司工作界面的安排或调整，我公司将严格按合同单价及现场实际施工数量和贵司进行相应的增减结算。如有违反将视同违约，我公司接受按每发生一次10000元的违约金。
3、我公司所递交的报价清单已充分考虑了各种内外因素对投标报价的影响，包括但不限于以下因素：工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质条件、现场施工条件、合同文件、工程质量标准、工期要求、施工措施、安全文明措施、成本投入、材料及机械单价变动、施工不可遇见费用等因素。
4、工期承诺：我公司承诺无条件接受合同承诺书范围内的如下相应节点工期和总工期要求（具体日期以合同文件及甲方确定为准）：
A:工期安排，施工总工期为60日历天，(详细工期节点以甲方下发的总工期进度计划为准），具体要求如下：
（1）我公司承诺非我公司原因影响工期累计不超过五天（含五天），总工期时间不变。
（2） 我公司承诺在施工期间如因我方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含周、月进度计划）不能按期完成，甲方按照5000元/天对我方收取违约金，若总工期拖延，甲方将按10000元/天对我方收取工期违约金，工期违约金总额不超过合同总价的10%。
5、工人工资发放承诺：我公司承诺按时足额发放农民工工资。我公司理解贵公司在工程款支付方面可能出现的滞后，我公司承诺自行筹集资金，保证工人工资按时足额发放。若我公司工人因未按时领到足额工资到贵公司项目部或业主单位或政府有关部门寻衅滋事、讨要工资，所述情况每发生一次，我公司自愿承担贵公司违约金人民币拾万元/次；若上述情况造成不良社会影响，我公司自愿承担贵公司违约金人民币贰拾万元/次。若上述情况扰乱贵公司正常施工生产或致使施工生产停止，则我公司自愿承担贵公司违约金人民币伍万元/次。
6、我公司承诺：我司人员在贵公司的寻衅滋事、讨要工资等，所述情况每发生一次，我公司自愿承担贵公司违约金人民币贰拾万元/次
7、我公司承诺：按贵公司要求进行安全文明施工，若发生安全事故或未按贵公司要求进行安全文明施工，我公司自愿承担贵公司违约金人民币伍千元/次，并承担由此而造成的一切经济损失。
8、我公司承诺：在无贵公司书面停工通知的前提下，我公司自行停止施工，此类情况每发生一次，我公司自愿承担贵公司违约金人民币叁万元。
9、我公司同意贵公司在正式合同签署之前或之后，本承诺函始终对我公司具有约束力。
单位名称 ：
法定代表人（或委托代理人）：
日 期：年月日
附件1
项目总包与分供方质量管理协议
（□劳务分包■专业分包□甲指分包□物资设备供货单位）
甲方：中国建筑第二工程局有限公司 （以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据双方签订的《试桩工程基础分包合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容，经甲乙双方友好协商，就本工作质量管理达成如下协议：
一、质量目标:满足总包对单位工程的质量目标要求，创昆明市优质工程奖和云南省优质工程奖，杜绝一般及以上质量事故的发生，杜绝使用伪劣冒牌物资设备.
二、甲方的权利、责任与义务
1、负责制定分包工程（机械设备）的质量管理目标、管理要求及验收标准。
2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。
4、负责对分供方进行质量技术交底，负责传达公司相关的质量管理文件要求。
5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查，对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。
9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核，并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。
10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。
11、负责审核分供方提交的请款报告。
12、负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书（含管理人员上岗证及继续教育证明）。
5、对提供的产品(或分包工程)质量负责，保证达到质量目标要求，接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员，50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员，50~200作业人员的分包要配置2名质量员，200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。
7、及时向甲方提交原材料材质证明（含过程管控资料），认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品（工序样板）供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动，教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护，不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、违约责任：
1、无论何种原因，若乙方提交的产品（工程质量和物资设备）出现不符合验收标准的情况，除进行返工（退货）、还要赔偿甲方的损失（工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失），乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗，甲方有权对乙方收取500元/次的违约金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》，有权提出整改、返工等要求；乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位，未及时整改回复，甲方有权对乙方收取1000元/次的违约金，同时乙方必须限期整改到位并回复甲方，直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动，乙方应积极参与配合；甲方组织的工程质量例会和质量专项检查，乙方不得无故缺席，未征得甲方同意而无故缺席，甲方有权对乙方收取500元/次的违约金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题，甲方有权对乙方收取5000元/次的违约金。
6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查（含第三方检测）中排名倒数前三的，甲方有权对乙方收取50000元/次的违约金。
7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如：结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如：结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等，甲方有权对乙方收取5000元/次的违约金。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报，或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响，甲方有权对乙方收取50000元/次的违约金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上云南省优质工程奖，甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
10、因乙方施工的原因造成的材料浪费及成品损坏，甲方有权对乙方收取500元/次的违约金，且甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
五、其他约定：
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力，如果与主供应合同相关条款不一致时，按照较严的条款执行。
2、本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经各方签字盖章后生效，生效时间同分包合同保持一致。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
附件2：
安全管理协议书
发包人：中国建筑第二工程局有限公司 （简称甲方）
承包人：（简称乙方）
经协商，发包人和承包人双方在已经签订的《试桩工程基础分包合同》框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59— 2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等一系列标准、规程、规范。
第二条 双方共同遵守中建二局西南分公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。
第三条 甲方和乙方之间是工程试桩基础分包合同协议关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。乙方必须与所雇佣的作业人员签订用工合同，为其购买工伤保险，并上报留底。
第四条 安全管理目标
1. 杜绝重伤、死亡生产安全事故；
2、控制因工轻伤事故频率不得超过3‰ ，力争为零；
3、杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故，杜绝机械设备管理事故；
4、杜绝因生活区宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位，动火作业违章造成的火灾
事故；
5、杜绝发生重大交通安全事故；
6、杜绝发生盗窃，黄赌毒，群殴，故意伤害刑事案件；
7、杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位，群体食物中毒恶性事故；
8、杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故；
9、保证安全生产、文明施工标准化创优，CI创优工作验收合格；
10、各项整改执行率必须达到100 ％ ；
11、不被新闻媒体报光通报，不被政府部门或上级单位通报处罚。
第五条 发包人的安全责任、权利和义务
1、对承包人施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、对承包人人员进行入场安全教育，定期对承包人进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、安排承包人施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。商务部进行合同交底，签用工合同协议，技术部进行方案技术交底，工程部进行安全技术交底，组织施工，物资部保证材料协调供给 ，质保部进行质量管理验收，安全部进行入场安全教育，现场管控、防护、安全验收，办公室进行实名制管理和宿舍管理。
4、工程安全防护、文明施工措施方案由发包人负责实施，费用由发包人支付。
5、有权制止承包人的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。
7、按照规定要求对承包人采购的材料和自带施工机具、设备进行安全生产监督检查，项目部进行统一管理（费用由承包人承担），有权拒绝承包人不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果承包人存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故（除承担由此产生的一切责任外），发包人有权终止分包协议，责令承包人限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
10、按照分包合同发包人收取安全生产保证金，当承包人不服从安全生产指挥、违章作业时，发包人可以按照项目安全生产奖罚规定，直接在此保证金内扣除。
11、承包人必须与每个工人签订劳动合同，如不跟工人签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由承包人承担。
第六条 承包人的安全责任、权利和义务
1、按照规定要求取得《建筑施工企业资质证》、《安全生产许可证》， 并报发包人备案，在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，结合分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。
2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员50 人以下的，设1 名专职安全员；50 人～200 人的，设2名专职安全员；200 人以上的，设3名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报发包人备案。若乙方不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在乙方月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
3、专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。若专业承包单位不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在专业承包单位月度进度工程款项中按每月/人10000元扣除。
4、施工期间乙方指派 万海涛同志负责本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督工作，且认真填写相关记录。乙方安全管理人员每天班前必须到甲方安全部签到或打卡。
5、 乙方安全员在业务上接受甲方安全管理部门的协调和指导，如不能胜任安全工作，甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后一周内完成换人工作。
7、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合。
8、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报发包人备查。发包人不承担承包人未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任。
9、按照发包人要求对施工班组、个人进行有针对性的安全技术交底（交底记录报发包人备案）， 合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。
10、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对发包人提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝发包人违章指挥。
11、承担所雇佣人员配备符合国家标准的劳动防护用品（安全带、安全帽须、绝缘鞋、软底鞋、手套、耳塞、口罩、反光背心，护目镜、太阳镜等，在发包人合格劳保用品供应商中进行采购）所需费用。若分包单位不配备合格的劳动保护用品，发包人有权待其采购发放，费用在承包人月度工程进度款中加倍扣除。
12、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
13、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的《安全生产奖罚制度》执行，并承担由此造成的后果。
14、分包所施工作业区域不能保证临边洞口等的安全防护必须同步，做到“工完场清”、文明施工。发包方可另行安排第三方实施，费用有该分包单位支付，并可加倍处罚。
第七条 事故调查处理
1、若现场发生安全事故，乙方必须立即上报甲方，积极采取紧急措施制止事故事态的扩展，组织全力抢救伤员，保护事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均应由乙方先行支付费用，第一时间对人员进行抢救治疗，并以乙方为主体积极进行善后处理工作，甲方不直接对伤亡职工及家属。
2、安全事故责任划分按国家有关法律、行政法规进行处理。
3、非乙方责任的安全事故，费用按如下方式进行处理：
假设单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元，保险理赔为B万元，实际损失C=（A-B）万元，双方承担费用原则为：
3.1 C≤2，则实际损失由乙方承担；
3.2 2＜C≤5，则甲方承担：0.7×（C-2）万元，乙方承担：0.3×（C-2）万元+2万元；
3.3 C＞5，则甲方承担：0.8×（C-2）万元，乙方承担：0.2×（C-2）万元+2万元；
4、因为乙方的责任（故意行为、自身身体疾病、严重违章、打架斗殴、擅自雇用不符合年龄和身体健康条件的人员、未能定期做好螺栓、锁销、钢丝绳的检查、保养工作、等）造成的安全事故，由乙方自行承担经济责任及法律责任，乙方应按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。
5、承包人不服从发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
6、承包人在运输材料过程中，与第三方发生安全事故，造成伤亡或财产损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失；第三方造成承包人伤亡或财产损坏的，由乙方与第三方自行解决纠纷。
7、承包人的车辆进出工地，必须服从发包人的指挥，文明驾驶，若车辆对发包人的财产（大门，门禁系统，围挡等）造成损坏的，由乙方自行承担相应后果和经济损失。
8、发包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。
9、由于发包人主要责任造成的伤亡事故，承包人有权要求发包人进行经济赔偿。由于承包人主要责任造成的伤亡事故，发包人有权要求承包人承担违约责任。
甲方（公章）： 乙方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
附件3
项目材料管理协议
发包人：中国建筑第二工程局有限公司 （简称甲方）
承包人：（简称乙方）
为保证昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目试桩工程材料的管理，明确职责，分清业务，本着平等互利的原则，经双方协商，现就昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目材料管理达成如下协议，望甲乙双方共同遵守。
1、总 则：
1.1 劳务承包人应委派专职物资管理人员负责与项目业务往来及现场材料的管理工作。
1.2 劳务承包人物资管理人员应服从项目业务管理部门的管理工作。
2、供应管理
2.1 钢筋、商品砼及招标文件、招标答疑中明确的须由劳务发包人购买的材料由劳务发包人供应，其余材料由劳务承包人自购。
2.2 材料计划由劳务承包人提供，劳务发包人审核并最终确认，但超过合同约定用料量，超量部分由劳务承包人全部承担。
2.3 验收与保管
2.3.1 劳务承包人负责现场领用材料（如钢筋、钢管、扣件等）的验收及保管，劳务承包人领用的材料丢失、损坏由劳务承包人负责。
2.3.2 劳务承包人须委派专职物资管理人员负责对进场材料的数量和质量进行验收、做标识，并与项目办理领料等相手续及本队的现场材料管理工作。
2.3.3 劳务承包人专职材料员必须每天上午9:00前到劳务发包人物资部办公室汇报前一天的工作,并对后面的工作提出计划和建议。
2.4 领料管理
2.4.1项目为劳务承包人提供的材料实行限额领料，由劳务承包人依据预算限额和样板量限额编制限额领料量，经项目审核后，作为限额供应量。
2.4.2对采用新工艺、新技术、新材料的分项工程，劳务承包人按样板定额量作为限额领料依据，样板定额量由生产、技术、预算及施工人员对具体工程的单位进行理论测定和实际操作确定。
2.4.3限额领料的结算。劳务承包人具体项目完成后，经项目工长、质检部门、项目成本计划部经理、项目生产经理验收合格后，由物资部门根据有关台帐和记录进行节奖超罚结算，项目经理审定后，进行兑现。材料如节约按项目与劳务承包人5：5的比例进行分成，超耗部分劳务承包人按市场价加10%的运输及管理费承担该项费用。奖励或劳务承包人承担的费用，项目在当期核算当月工程进度款中进行奖励或扣除。所有材料的限额领用，均依据双方签订的协议为准。
3、现场管理
3.1钢筋
3.1.1加工好的钢筋经劳务发包人材料员、劳务承包人材料员共同签字验收，如因清料、使用错误发生的损失均由劳务承包人承担损失，每月统计在劳务承包人当月工程款中扣除。
3.1.2钢筋的增补。所有的补筋单须由劳务承包人项目经理签认说明原因、项目工长、项目成本计划部经理、项目生产经理确认签字后，报项目常务副经理批准后方可加工。如因劳务承包人原因造成的损失每月统计在劳务承包人当月工程款中扣除。双方费用按第2.4.3条进行处理。
3.2劳务承包人材料
3.2.1劳务承包人自行采购使用的材料，由劳务发包人质检、物资部门检验，检验合格后方能在工程中使用，不合格必须马上退场，并承担引起的相应损失。
3.2.2如应由劳务承包人负责采购的材料，劳务承包人未能采购而从劳务发包人仓库领用，劳务发包人将按（劳务发包人采购单价+3%的采保费）×领用量收取劳务承包人费用，该费用在劳务承包人当月工程款中扣除。
3.2.3劳务发包人提供的钢套筒等材料，劳务发包人按总计划量提供，增补的量由劳务承包人项目经理签认说明原因、项目工长、项目成本计划部经理、项目生产经理确认签字后，报项目常务副经理批准后方可领料，双方费用按第2.4.3条进行处理。因质量问题无法使用的套筒必须及时退回，如发现劳务承包人有浪费行为，所造成的费用在劳务承包人当月工程款中按实际给予扣除。
3.2.4所有机具须为正规厂家的合格产品，并将合格证登记台帐，机具使用前必须经项目安全部门检验合格后方能使用，使用过程中机具损坏应及时修理，不能使用的需马上报废，严禁使用带病机具，以防造成现场施工延误，违者将由安全部按有关条例加倍处罚。
3.3周转材料
3.3.1现场使用周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求分规格、尺寸堆码整齐。
3.3.2 现场闲置周转材料由劳务承包人组织人员按照劳务发包人的要求及时退还，并办理退还手续。
3.3.3 上述（3.3.1+3.3.2）所产生人工费由劳务承包人承担，如劳务承包人未按照劳务发包人要求堆码或及时退还，由此造成的损失劳务发包人将根据材料市场价和窝工情况对劳务承包人进行相应处罚。
4、现场监督
劳务发包人材料员将每日在现场检查料具的使用情况，对违规使用、随意损坏、浪费的现象将按公司及项目有关规定对劳务承包人进行处罚。对材料堆放不整齐、未做到工完场清的将给予书面整改，如劳务承包人未及时整改或整改不到位的将按有关文明工地处罚条例进行处罚,并承担由此造成的安全事故责任和损失。劳务承包人对上述检查或处罚应无任何异议，否则，项目对劳务承包人另行处违约金1000元/次。
本协议与合同具有同等效力，如与合同发生抵触以本协议为准。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
附件4：
治安管理承包协议
发包人：中国建筑第二工程局有限公司（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
为了加强企业内部治安管理，维护本单位生产、工作、生活秩序和公共安全；预防和打击各类违法犯罪活动，确保企业施工生产任务的顺利完成，特制定本承包协议。
1、劳务承包人必须严格遵守《中建二局外部劳务队伍治安管理暂行规定》和本承包协议的条款。
2、劳务承包人必须呈报队伍人员花名册，做到三证（暂住证、计划生育证、外出劳务许可证）齐全。
3、劳务承包人作业人员不准在单位内部寻衅滋事、打架斗殴、酗酒赌博、吸毒和卖淫嫖娼，一经发现，不论何种原因给予2000元/次的违约金，造成事故的移交有关部门处理。
4、劳务承包人作业人员不准在施工现场留宿闲杂人员和男女混住，一经发现给予500元/次的违约金。
5、劳务承包人作业人员不准留宿、窝藏、包庇，使用违法犯罪嫌疑人，违者处以5000元/次的违约金，并移交公安机关处理。
6、劳务承包人作业人员不准私拉、接电线和违章用电。易燃易爆部位附近一律严禁烟火，违者处以1000元/次的违约金，造成事故的移交有关部门处理。
7、严禁劳务承包人作业人员偷盗施工现场的物质设备，零部件或其他企业财产，一经发现处以3000元/次的违约金，并移交公安机关处理。
8、施工现场设立的警告牌、警戒铁丝、消防设施和其他安全设施未经允许，不得私自搬动、挪用和任意拆除，违者处以3000元/次的违约金。
9、劳务承包人应成立治保组织和民调组织，协助处理本队伍的治安和矛盾纠纷的调处工作。
10、若有违反承包协议的有关条款，劳务承包人负责人必须接受昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目的处罚（违约金由项目保卫负责人出单据，财务部在劳务分包商工程款中扣除）。并根据情节轻重和损失大小，分别给予当事人或劳务分包商接触协议，赔偿损失等处理，直至追究其法律责任。
11、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间：年月日
附件5：
项目后勤管理协议
发包人：中国建筑第二工程局有限公司（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
为加强中建二局昆明万达城持有物业（A1地块）、A4地块及酒店群施工总承包工程项目的后勤及生活区的管理，营造一个良好的居住和生活环境，保障施工人员的身体健康和生命安全，根据昆明市建委的有关规定，结合项目实际，经双方协商达成如下协议：
1、生活区由甲方负责管理，并负责提供住房和上下床，上下床实行领用制，乙方领出后应负责保管，不得损坏和丢失，施工人员退场或富余时要及时如数归还甲方，归还不够或损坏，按原值从甲方支付给乙方的工程款中扣出。
2、乙方负责生活区宿舍内清洁卫生，甲方定期进行检查，检查不合格者每间宿舍违约金200元。
3、乙方必须设一名专职后勤管理员，负责本单位生活区的各项管理工作，并积极主动协助甲方后勤管理员做好生活区的整体后勤管理工作，服从甲方后勤管理员的管理。凡未设专职后勤管理员的单位，按每月2000元扣其管理费。
4、乙方应指派专人负责责任区的宿舍及环境卫生的保洁工作，并定期进行消毒、灭蚊蝇工作。
5、生活区内乙方不得私自搭设小食堂，也不得在宿舍内另起灶做饭，违者除了限三日拆除外，另处2000元的违约金。
6、甲方要求乙方工人宿舍内的生活用品摆放整齐，毛巾挂放成线，床下鞋摆放成线，安全帽摆放成线。
7、乙方要无条件服从总包单位统一管理，爱护生活区内各项设施，如有损坏必须照价赔偿。
8、乙方应无条件遵守甲方制定的各项后勤、现场、宿舍、生活区、治安消防等管理制度和规章制度。
9、生活区实行封闭管理，出入大门时工人应出示项目的有效证件，禁止外来人员随意进出，对来访人员实行登记制度。
10、生活区宿舍内不得留宿外来人员，特殊情况必须留宿的，必须报项目部主管部门批准。
11、乙方任何人的家属不得到生活区和施工现场居住，发现一个违约金500元，并限期离开生活区或施工现场。
12、生活区内的用电设施实行统一管理，宿舍内全部采用36V低压照明供电。
13、生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品，也不得将大型工具及施工材料带入宿舍存放。
以下无正文。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间：年月日
附件6：
现场签证管理流程
发包人：中国建筑第二工程局有限公司（简称甲方）
承包人：（简称乙方）
为了规范现场签证管理，便于工程施工进度、质量、安全处于有序、受控的状态，同时满足现场其他方面要求，特制定本现场签证管理流程协议。按甲方最新签证管理办法执行。
1、若甲方需要使用零星用工，需办理合同外签证。甲方申请部门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》，甲方申请部门领导、商务经理、执行经理/项目经理审批后通知乙方安排相应人员，若未按要求申请或未经甲方相关领导审批擅自使用零星用工，甲方商务部有权不予办理结算。乙方人员于甲方通知后12小时内到达甲方指定现场，若未按时到达，甲方有权扣除乙方本次用工费用的20%。签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》，经甲方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据。
2、现场发生的签证，乙方须于当日提出并办理完签证申请，于工作内容完成后3日内完善相关签证手续，过后不补，费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的签证不及时，甲方将不予办理结算，由此造成的损失由乙方自行承担。
4、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间： 年 月 日
附件7
总包、分包单位临时用电管理协议书
甲方：中国建筑第二工程局有限公司
乙方：过
为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）和JGJ59—2011的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：
一、安全生产管理：
1、总包方权利与义务：
（1） 总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2） 负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3） 总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4） 总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5） 总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6） 负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7） 总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8） 参与临时用电工程的“三方”验收，验收合格后方可使用。
（9） 施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：
（1） 分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的，由分包单位承担主要责任。
（2） 乙方必须是具有劳务承包资质的独立法人单位，能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。
（3） 分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。
（4） 分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式，积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。
（5） 分包方必须建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。
（6） 分包方有教育职工安全用电的义务，并提供合格的临时用电操作人员，持证上岗率要求100% 。
（7） 分包方自有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好，各种用电安全防护装臵齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制，保持其始终处于良好的工作状态，并按照建设主管部门的要求进行备案，并做好日常维护保养工作，并做好相关记录。
（8） 分包方使用机械设备和电气设备，要定人、定机、定岗，严格执行操作规程和安全技术交底，不得擅自离岗，严禁酒后作业。
（9） 分包方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾的预防工作。
（10）分包单位的电大作业人员必须配戴合格的劳动防护用品，并懂得正确的佩戴和使用。
（11）分包方必须严格执行“因工伤亡报告制度”，发现事故及时向总承包方及相关部门报告，并积极组协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。
（12）分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
（13）分包方必须严格按照安全技术交底施工。班组长对本班施工人员的安全工作负直接责任。
（14）分包方要加强宿舍、仓库的临时用电管理，确保用电安全。
（15）分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须先做好事故的善后处理工作。当然总包方对事故的发生负有相关责任时，总包方应积极协助分包方做好善后处理工作。
二、违约：
1、分包方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及总包方的有关安全管理规定，总包方一经发现可下达整改通知书要求分包方立即进行整改，分包方应按总包方要求进行整改，如分包方不按总包方要求进行整改，总包方有权强制停工和经济处罚等措施。
2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任，造成经济损失的由分包方经济支出。
3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任，造成经济损失的由总包方经济支出。
4、分包方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查，凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚，问题严重及屡教不改的可解除分包合同。
5、分包方因违章指挥、违章作业被处罚的罚金，应按时交付现金或从工程款中予以扣除。
本协议与双方主合同具有同等效力，主合同到期后，本协议同时终止。
甲方（盖章）： 乙方：（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
合同签订日期： 年 月 日
进场安全总交底
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和身体健康，保障施工生产的顺利进行，乙方必须认真执行以下要求：
一、贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定；遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。
二、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。
三、乙方应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。乙方负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常行的督促、指导，确保施工安全。
四、乙方负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、文明施工等各方面工作全面负责。乙方负责人离开现场的应指定专人负责，办理书面委托管理手续。乙方负责人和被委托管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。
五、乙方应按规定，认真开展班组安全活动。乙方负责人应定期参加工地、班组的安全活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并做好检查活动的有关记录。
六、乙方在施工期间必须接受甲方的检查、督促和指导。同时甲方应协助乙方搞好安全生产、防火管理。对查出的隐患及问题，乙方必须限期整改。
七、乙方对各自所处的区域、作业环境、安全防护设施、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，落实整改。如本单位无能力落实整改的，应及时向甲方汇报，由甲方协调落实有关人员进行整改，乙方单位确认安全后，方可施工。
八、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕交付使用前，甲方须会同乙方共同按规定验收，并做好移交使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。
九、乙方与甲方如需相互借用或租赁各种设备以及工具的，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求，借入单位必须进行检查，并做好书面移交记录。
十、乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、保险装置、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如需拆除变动的，必须经甲方负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
十一、特种作业及中、小型机械的操作人员，必须按规定经有关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人员，擅自操作电器、机械设备。
十二、乙方必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪做他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班看护。
十三、乙方需用甲方提供的电器设备时，在使用前应先进行检测，如不符合安全使用规定的，应及时向甲方提出，甲方应积极落实整改，整改合格后方准使用，严禁擅自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。
十四、在施工过程中，乙方应注意地下管线及高、低压架空线和通信设施、设备的保护。甲方应将地下管线及障碍物情况向乙方详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有问题或情况不明时要采取停止施工的保护措施，并及时向甲方汇报。
十五、贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。乙方在施工期间发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员、保护现场，并立即向甲方和自己的上级单位和有关部门报告。
十六、（按本工程施工特点进行有针对性的交底）请乙方职工自觉遵守本公司及项目部各项规章制度，配合甲方按按建筑施工检查标准JGJ59-2011要求进行安全生产，按规定的地点作为你方的施工及作业区，物材请堆放到指定地点，并自己做好保管工作，请严格按施工组织设计规定要求施工。
交底方：
甲方: 中国建筑第二工程局有限公司
负责人:职务: 安全总监
接受交底方：
乙方负责人:职务:（盖章）
廉洁协议书
甲方：中国建筑第二工程局有限公司
乙方：z
为切实加强昆明万达城持有物业（A1地块）及酒店群施工总承包项目工程的廉政建设，防止各种谋取不正当利益违法违纪行为的发生，保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序，规范工程项目在建设过程中双方的行为，保证把此项工程建设成为廉洁工程，根据国家有关工程施工的法律法规，按照分公司党风廉政建设的有关规定和要求，经甲乙双方协商，决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动，特签订本协议。
甲乙双方的权力和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的合同文件，认真履行合同条款。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（除商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和双方的利益，不得违反工程建设管理规章制度，不得违反甲方的各项管理制度。
4、甲乙双方应建立健全廉洁制度，适时开展廉洁从业专项教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督双方从业行为，对违法违纪行为和人员坚决予以查处。
5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒纠正对方的权力和义务。
6、发现对方严重违反本协议条款的行为，有权向其单位和领导举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权利；同时也有向其上级有关部门举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权力。
第二条、甲方的义务
1、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。甲方单位工作人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证卷和贵重物品；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2、甲方单位工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
3、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、甲方单位工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动。
5、甲方单位及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得强行要求乙方购买其所推荐的材料和设备。
6、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉政规定的，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
7、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的，需方应视情节轻重、影响大小给予相应处罚。
8、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱，并受理各种举报。
第三条、乙方义务
1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。甲方有提供有关制度并如实告知的义务。
2、乙方有义务接受甲方廉政管理执行情况的监督。
3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。
4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动。
6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
7、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
8、如因乙方或乙方人员贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。
第四条、违约责任
1、甲方单位及其工作人员违反本合同第一、二条之规定的，按管理权限，由甲方依据有关规定对当事人给予党纪、政纪或组织处分，涉嫌犯罪的移送司法机关处理。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定，按管理权限，依据有关规定，由乙方给予当事人党纪、政纪或组织处理（包括调离本施工项目，不得参加与本工程有关的一切活动）。给甲方造成经济损失的，应给予损失额10倍的赔偿。情节严重的，甲方将其列入分承包商黑名单，今后不得参加分公司范围内的其他工程合作。乙方如发现甲方人员中有违反合同规定的行为并主动向甲方举报，经甲方组织核实后给予一定的奖励。
第五条、本协议自双方签字之日起生效，双方应严格执行。
第六条、本协议有效期与甲、乙双方签订的经济合同有效期相同。
（本页无正文）
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
合同签订时间 ： 年 月 日
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
