生物城污水处理厂及污水干管一期工程全厂及厂外泵站安装工程招标公告
生物城污水处理厂及污水干管一期工程全厂及厂外泵站安装工程招标公告
生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目
全厂及厂外泵站安装工程招标文件
(招标编号:CSCEC2B-XN-SWCWSCLC-ZB-032)
中国建筑第二工程局有限公司
年 月 日
投标人须知
1、工程概况:
1.1项目名称:生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目
1.2项目地址:成都天府国际生物城区界南路以南,剑南大道以东
1.3项目规模:一期土建5.0万m3/d,设备、人工湿地按2.5万m3/d
1.4业主:成都生物城建设有限公司
1.5招标人:中国建筑第二工程局有限公司
1.6本次招标内容:生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂及厂外泵站安装工程
2、承包形式:
包人工﹑包材料、包设备、包安装、包调试、包进度、包质量、包安全、包进度、包管理、包结算、包验收、包深化设计、包竣工资料等。
3、招标范围:
本次招标仅为生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂及厂外泵站安装工程,包括但不限于但不限于全厂及厂外泵站的设备安装(不含设备采购)、工艺管线、电力管线、暖通、除消防工程外的强电弱电等的安装及安装主辅材料的供应并负责单机调试。投标人应协助招标人组织完工验收、移交、工艺及设备的操作培训等工作;协助招标人完成技术交底、维修保养等工作;配合土建及其他专业(提供深化设计图纸并取得审核通过)、现场尺寸复核、安装环境检查、配合招标人完成竣工验收。
4、时间安排及要求:
4.1发标时间:
4.1.1 2019年月日前领取招标文件。领取地点:生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目部商务部。
4.1.2 2019年月日前各投标人将投标中遇到的疑问通过电子邮件送至招标人(投标疑问发送至********1@qq.com的邮箱,联系:李世涛 ,联系电话:189*****124 ),过后不补,招标人在2019年月日将进行统一的电子邮件答复,招标答疑将作为本招标文件的组成部分。招标人不组织集体现场踏勘工作,投标人需要现场踏勘的自行组织并承担相关费用,招标人现场负责人:邹兵,联系方式: 159*****785 。
4.1.3 投标书递交截止时间:2019年月日12:00前。标书呈递地点:生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目商务部。
4.1.4 定标时间:定标结果在截标之日起10日内通知中标人及其所有投标人。
5、质量标准及安全文明施工:
工程质量创市级、省级和中建二局现场观摩工地,分项、分部、单位工程质量达到既定的施工质量验收统一标准,一次验收合格率为100%。创成都市“芙蓉杯”优质工程,遵照现行国家验收标准、规范,钢筋加工合格率不低于99 %。
6、工期要求
必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期(以招标人及业主审批通过的进度计划为准),且投标人人员和设备配备必须满足现场进度实际需求。
7、招标文件
7.1招标文件组成:招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录,招标文件包括下列内容:
7.1.1第一章 投标须知;
7.1.2第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求;
7.1.3第三章 投标文件格式及报价说明;
7.1.4第四章 拟签订合同的主要条款;
7.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求,如果投标人编制的投标文件,不能响应和满足本须知的要求,责任由投标人自负,其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。
7.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。
7.4招标文件的修改:招标人有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改,在投标截至时间1天前,以书面形式送达所有投标人。该修改内容为招标文件组成部分。
8、投标文件内容及封装要求
8.1第一部分 经济标部分:按招标文件提供的格式(详见投标函)及要求填写
8.2第二部分 技术标部分(必须有以下内容,装订顺序以第三章要求为准):
8.2.1项目经理简历表(须二级建造师以上证明);
8.2.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表;
8.2.3主要施工管理人员表;
8.2.4主要施工机械设备表;
8.2.5劳动力计划表;
8.2.6施工组织设计(方案)及现场施工进度计划及保障措施;
8.3第三部分 商务标部分(按以下顺序装订,复印件须盖企业公章);
8.3.1法定代表人资格证明书;
8.3.2法定代表人授权委托书;
8.3.3有关资信证明资料(营业执照(三证合一)、安全生产许可证、企业资质等资信材料,必须提供加盖鲜章的复印件且准备原件以备查验);
8.3.4近三年来企业获奖情况及主要工程业绩;
8.4密封:
8.4.1投标文件的份数和签署:
1)投标人须编制投标文件“正本”一份,“副本”一份,并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若有不一致之处,以正本为准。
2)投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称,并由投标人加盖公章和法定代表人或其授权人印鉴。
8.4.2投标文件的装订要求:务必请将经济标和技术标、商务标分别装订,密封到一份投标文件中。
8.4.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。
9、投标注意事项:
9.1请各投标人仔细阅读招标文件等资料,详细了解拟签合同内容、周边交通运输等情况,充分考虑材料质量、成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误,如有错漏概由投标人负责。
9.2投标文件采用中文,中文字及数字均应全部采用打印体。
9.3修改
投标人对招标文件的任何修改都必须在投标截止之前专函说明,并装订在《投标函》之后,否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。
10、废标条件:
投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件,对有下列情形之一的投标文件即告作废;
10.1恶意竞标、围标、串标;
10.2投标文件未密封;
10.3投标文件数量未按要求提供;
10.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的;
10.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章;
10.6投标文件逾期送达的;
10.7投标文件内容不全的或未按招标文件的要求编制;
11、评标:
11.1本全厂及厂外泵站安装工程采用公开招标方式招标,综合评估法评标。评标分为商务标、经济标、技术标三部分。由招标人对投标文件进行综合评价;
11.2经济标评审:对经济标进行分析,采用“合理低价”的原则选取中标人;
11.3技术标评审:主要分析投标单位施工资质与过往工程经验,采用评标委员会讨论评价选取中标人;
11.4招标评标结果的确定:通过招标人对商务标、经济标和技术标的综合评审后,与投标人议标,从而最终确定中标人并发出中标通知书;
11.5招标人不承诺本次招标结果为一家中标,可能是多家中标;
12、其它:
12.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用,不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任,均由投标人自己承担。
12.2投标人明白,招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件,且无需作任何解释。
12.3招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。
13、招标具体内容及要求
13.1具备独立法人资格(本招标项目不允许联合体投标)
13.2注册资本金:不少于200万元;
13.3依法取得安全生产许可证(在有效期内)
13.4拟派项目经理:二级建造师
13.5中标人在施工前应编制本工程全厂及厂外泵站安装工程施工专项方案,方案要求结合现场实际情况综合考虑安全文明施工、施工质量和施工进度的要求,并在施工过程中严格按照所编制的方案进行实施。
13.6特别说明:
13.6.1投标人必须遵守招标人现场和生活区的安全、保卫、生活、卫生管理制度,做到文明施工。
13.6.2投标人投入的管理人员和工人数量必须满足招标人分阶段进度计划的要求。
13.6.3投标人须于每次付款前向招标人项目部提交准确的工人工资表,其工人工资由招标人监督发放。根据成都市人民政府令第168号《成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》及行业主管部门颁布的《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目民工工资支付计算比例的通知》(成建价【2010】16号文),投标人必须严格按照相关政府制度执行,招标人每月从农民工工资专户向投标人支付一定比例的工程结算款(具体比例根据实际情况确定),此部分工程结算款直接拨付到投标人聘用的各个劳务人员工资卡中,由投标人负责工人考勤和制定工资发放标准,并将考勤表和工资表盖章抄送招标人一份,招标人根据考勤表和工资表将工程款以工资形式直接支付到劳务人员工资卡中,每月滚动执行。除以工资形式支付的工程款以外的工程款,招标人直接支付到投标人公司账户。每月招标人应付工程款=农民工工资专户支付的劳务人工工资+招标人账户直接支付的工程款
13.6.4现场材料看管由投标人负责,须根据招标人的需要提供足额的具有较强责任心的保安人员。
13.6.5投标人必须严格按照质量标准组织施工,保证工程质量一次性交验合格。若施工中出现质量事故或缺陷,承包自费返修到经质检、监理、招标人认定达到合同约定的质量标准为止,且需承担5000元~50000元的违约金。
本次招标最终解释权归中国建筑第二工程局有限公司
第二章: 工程建设条件、招标图纸及技术要求
1、工程建设条件
1.1场地情况:基坑已形成,正在进行桩基施工,可进行集中加工工作;
1.2施工用水:由招标人在钢筋集中加工区和钢筋加工棚提供一个接驳口,投标人自行接入使用,施工用水费用由招标人承担。
1.3施工用电:招标人提供钢筋集中加工区和钢筋加工棚的二级配电箱(含二级配电箱),二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用,投标人使用的配电箱和电线电缆必须满足3C认证,施工用电费用由招标人承担。
1.4现场临时围墙:临时围墙由招标人修建,主材料由招标人提供。
1.5现场施工道路:场地内临时道路招标人修建,主材料由招标人提供。若施工中道路及工地大门必须根据建设单位其他需要无条件拆除或调整,投标人必须配合拆除或修建,无论现场道路、围墙布置如何变化,投标人均充分考虑其风险和给施工带来的影响,若中标后因道路、围墙布置变化导致的任何形式的费用、工期索赔均不被接纳。工作面移交给投标人后,相关临建设施及临时道路的围护、清洁、交通指挥由投标人自行负责。
1.6加工棚:招标人负责集中加工区域加工棚的搭设和场地硬化并提供给投标人免费使用,若因施工原因加工棚多次拆除重新搭设由投标人负责(包括拆除、搬运、搭设、重新硬化场地、现场水电重新布置等)并承担相关费用,加工区域设置塔吊和垂直运输车辆由招标人设置并承担相关费用。
1.7住宿及办公室:招标人提供住宿和办公室(不含各种家具、办公用品、网络及水电费等),板房数量由招标人指定,费用由投标人自行承担;饮食费用中标人自行解决。若因本工程业主及进度原因导致现场住宿及办公室拆除,则招标人向中标人指定地点搭设临时办公及住宿场所,搭设产生的费用由中标人承担,已经包含在投标报价中;中标人亦可自行租用房屋,其费用也由中标人承担。中标人办公区及生活区的各种家具、办公用品由中标人自理。
1.8招标人提供高程水准点和坐标控制点(准确性由中标人自行复核)其余测量放线由中标人负责。
1.9招标人提供施工图纸(蓝图复印件,复印费用由投标人承担)及电子版图纸一份,图纸复印、深化图纸排版印刷等费用均由中标人自理;工程竣工备案资料分数及装订要求均以招标人要求为准,费用由中标人自理。
1.10上述各项之完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准,招标人认为投标人已清楚了解及掌握了现场情况。
1.11承包方式:包人工﹑包设备、包辅材(招标人提供套筒、钢筋原材、套筒保护帽),包质量、包安全、包进度、包管理、包验收等。
2、招标图纸及资料
2.1具体详见附件资料。
3、工程采用的技术要求
3.1执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。
本次招标最终解释权归中国建筑第二工程局有限公司
第三章 投标文件格式及报价说明
投标文件是投标人根据招标文件的内容和要求,就招标工程的报价、承包条件拟定的施工方案或施工组织等书面文件,供招标人评标、定标。同时,也是中标后双方签订承包合同的基础。
1 投标文件的组成
详见《招标文件》 第一章“投标人须知第8条。
2、第一部分 经济标商务标部分
1)商务标按照投标须知中装订要求装订并每页加盖公章即可;
2)经济标仅需按照投标函格式要求填报盖章即可;
3 第二部分 技术标部分
技术标主要包括下列内容
3.1编制说明及标志依据
3.1.1编制依据
3.1.2编制说明
3.1.3本次投标的工程施工目标及施工范围
3.2工程概况及特点
3.2.1本工程的重点及难点
3.3项目负责人及组织管理机构说明
3.3.1项目经理简介及项目经理的工程经历
3.3.2主要管理人员简介
3.3.3以上人员相应资质的复印件
3.3.4管理机构职责划分
3.3.5劳动力使用计划及劳动力的来源
3.4施工组织总体布置
3.4.1施工现场平面布置及说明,施工临时用水、用电方案
3.4.2施工段划分及施工程序
3.4.3安全文明施工措施
3.5施工进度计划及工期安排
3.5.1总工期及进度计划安排
3.5.2根据招标要求,能达到的理由及采取措施
3.5.3分包计划安排
3.6施工机械设备配备;
3.6.1设备型号、操作、保养及维修一览表
3.7工程施工方案及技术措施要求(包括采用新技术、新工艺的说明);
3.7.1工程施工流程(包含各细化工序的施工流程)
3.7.2工程施工工艺(含进行每道工序时所使用施工设备、施工技术及方法)
3.7.3施工重难点分析(明确本工程施工过程中有哪些施工重点和施工难点)
3.7.4技术创优措施(进行本工程施工时可通过本单位实力及施工经验从哪些方面进行施工优化及施工技术创优)
3.8质量目标及保证措施:
3.8.1确保单位工程安全和功能试验合格,单位工程观感质量为好。
3.8.2检验批中主控项目全部合格。
3.8.3特殊、重要过程技艺评定100%。
3.8.4确保材料100%合格。
3.8.5对防止质量通病( ……)的措施专述3.9施工措施:
3.9施工措施:
3.9.1各专业单位之间协调配合措施
3.9.2雨季施工措施
3.10成品、半成品保护措施
3.11农民工工资发放保证措施
本次招标最终解释权归中国建筑第二工程局有限公司
投 标 函
致:中国建筑第二工程局有限公司
我公司仔细、全面地研究了生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂及厂外泵站安装工程招标文件和施工图纸,我公司愿意按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位投标报价如下所示:
双方计价结算方式:本工程采用工程不含税总造价(包工包料)下浮形式(除水处理设备外),即本工程业主与招标人最终确定机电安装工程结算不含税总造价(投标人实施部分)减去安全文明施工费、减去措施费、减去规费、减去水电费后,下浮%计入(并除去不含税招标人供应的材料和各种违约金及代扣代缴费用)。
即:
投标人机电安装结算工程总造价(不含税)=(本工程业主及审计机关审定后与招标人最终确定的投标人实施部分的结算不含税总造价-安全文明施工费-措施费-规费-水电费)*(1-%)-不含税招标人供应的材料-各种违约金及代扣代缴费用。
注:
1、以上不含税综合单价均采用固定不含税综合单价形式,即固定不含税综合单价包括且不限于人工费、材料费、机械费、卸车费、各类行政许可办理费、场内外二次及多次转运及运输费、机械设备进出场费、工具使用费、安全文明施工费(且安全文明施工费所占比例不低于合同额的1.5%)、成品保护费、施工措施费、其他分项工程与之配合发生的配合费、因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费、过程中与最后的清洁、清洗工作、附加税、企业所得税、实验检验费、一切措施费、施工管理费、企业管理费、保险(含为建筑工人购买的社会保险等一切保险)、利润、预期的材料价格变动、管理费、规费、抢工费、资金利息及财务费用、利润、政策变化风险费等所费用。维护与最后的清洁工作应当在竣工验收合格之后进行。包括根据招标人的指示拆除保护、清洁和复原保护等。为相关部门的正式批准准备所有的资料等工作。负责向发包人移交竣工资料并提供完善的售后服务,以上工作要求具体以招标人指令及方案等要求为准。安全文明施工费必须专款专用,用于劳务作业防护用品、劳动教育等方面。投标人人员的食宿费等由投标人自理。除合同约定以外,招标人不再支付其他费用。
2、我公司所递交的投标文件已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质条件、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求等;并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响;
3、我公司同意贵公司选择中标人的办法,并同意自行承担为投标所发生的一切费用;
4、我公司清楚的理解,招标人并无义务必须接受所收到的价格最低或其它任何投标函,且无需作任何解释;
5、我公司同意招标人在正式合同签署之前,本投标函始终对我公司具有约束力,并可随时被招标人拒绝或接受;
6、本投标函已考虑了贵公司向我公司发出的关于招标文件的修改通知(如有),我公司理解并愿意接受招标人的付款方式及付款条件。
投标人(盖章):
法定代表人(签字):
时间: 年 月 日
法定代表人资格证明书
单位名称:
单位性质:
地 址:
成立时间:年 月日
姓 名:性别:年龄: 职务:
系 的法定代表人。
为施工、竣工保修 生物城污水处理厂及污水干管一期项目工程,签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。
特此证明。
投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人(签字):
时间: 年 月 日
法定代表人授权委托书
致:中国建筑第二工程局有限公司:
1.本授权书声明:我 系 的法定代表人(身份证号码:),现授权委托(身份证号码:)为我单位授权委托代理人,该代理人有权在中国建筑第二工程局有限公司生物城污水处理厂及污水干管一期项目工程实施过程中,以我单位的名义签署本工程所有相关文件。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订、过程结算、总结算和工程实施过程中,所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本法定代表人予以承认。
授权有效期:《项目招投标》日期 至 合同履行完成日期
被委托人无权转委托
特此委托!
2. 本项目一般性文件(除合同及总结算)可加盖项目章,予以确认双方往来函件、文件的有效性,印模(项目章)如下:
3.法定代表人及代理人身份证复印件:
授权单位(加盖单位章):
法定代表人(签字或盖章):
年 月 日
有关资信证明资料
1)国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照(三证合一)复印件(加盖公章)。
2)国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书复印件(加盖公章)。
3)二级建造师注册证书复印件(加盖公章)。
4)安全生产许可证复印件(加盖公章)。
5)开户许可证(加盖公章)。
6)近三年来的企业获奖情况复印件(加盖公章)。
7)若为特种作业,应包括特种作业许可证书复印件(加盖公章)。
8)纳税人类型证明(加盖公章)。
以上证件必要时须提供原件以备查。
技术标格式文件1:
项目经理简历表
姓名 | 学历 | 毕业院校 | ||||||
性别 | 健康状况 | 从事专业年限 | 任项目经理年限 | |||||
出生 年月 | 工作时间 | 项目经理资质 证书号 | ||||||
工作简历 | ||||||||
时间(年月) | 工作单位及职务 | |||||||
技术标格式文件2:
项目经理近年来完成项目情况及在建工程名称表
工程名称 | 竣工时间 | 建筑面积(万平米) | 结算价(万元) | 质量等级 | 备注 |
技术标格式文件3:
主要施工管理人员表
名 称 | 姓 名 | 职 务 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
1、总部 2、项目主管 3、其他人员 (此格可编辑) | |||
4、现场 1、项目经理 2、项目副经理 3、技术负责人 4、质量管理 5、材料管理 6、计划管理 7、安全管理 8、其他人员 (此格可编辑) |
技术标格式文件4:
序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 kw | 生产 能力 | 备注 |
主要施工机械设备表
技术标格式文件5:
劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。
工程、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力 | ||||||
生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂及厂外泵站安装合同
(合同编号:CSCEC2B-XN-SWCWSCLC-ZYFB- )
发包方:中国建筑第二工程局有限公司
承包方:
年 月 日
发包方:中国建筑第二工程局有限公司 (以下简称:甲方)
承包方:(以下简称:乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。
1.工程概况
1.1项目名称:生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目
1.2项目地址:成都天府国际生物城区界南路以南,剑南大道以东
1.3项目规模:一期土建5.0万m3/d,设备、人工湿地按2.5万m3/d
1.4工程内容:本项目全厂的安装及厂外泵站的安装工作等,包括但不限于全厂及厂外泵站的设备安装(不含设备采购)、工艺管线、电力管线、暖通、除消防工程外的强电弱电等的安装及安装主辅材料的供应并负责单机调试。乙方应协助甲方组织完工验收、移交、工艺及设备的操作培训等工作;协助甲方完成技术交底、维修保养等工作;配合土建及其他专业(提供深化设计图纸并取得审核通过)、现场尺寸复核、安装环境检查、配合甲方完成竣工验收。
1.5承包形式:包人工﹑包材料、包设备、包安装、包调试、包进度、包质量、包安全、包进度、包管理、包结算、包验收、包深化设计、包竣工资料等。
1.6若乙方未能达到甲方需求及甲方现场进度要求或乙方履约情况未能达到合同约定要求,则乙方理解甲方不一定会将范围内的工作全部交由乙方完成,甲方可引进其他专业分包,并且调整乙方的承包范围,乙方须积极配合并不得向甲方提出索赔。
2.设备的安装、发货、交付
2.1项目安装通知:甲方向乙方发出项目安装通知,乙方接到通知后,在3 天内与甲方项目部建立联系,确认安装事项;
2.2 乙方按照总工期的要求,制定安装工作计划,在甲方提供具备安装施工条件的前提下入场施工。
2.3设备安装地址:生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目;
2.4甲方现场联系人及电话:;乙方现场负责人及电话:。
2.5乙方负责生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂及厂外泵站的设备(不含设备采购)、工艺管线、电力管线、暖通、强电弱电等的安装施工和安装主辅材料供应以及操作培训费用已包含在不含税综合单价里,不在另行计算。乙方应协助甲方组织完工验收、移交、工艺及设备的操作培训等工作;协助甲方完成技术交底、维修保养等工作;配合土建及其他专业(提供深化设计图纸并取得审核通过)、现场尺寸复核、安装环境检查、配合甲方完成竣工验收。
2.6特别说明:甲方作为本工程的总承包方负责各专业施工作业间协调配合,并督促乙方执行合同及国家相关标准,保证质量、安全、进度满足合同、本工程业主、甲方及工程建设实际需求。乙方明确了解本工程涉及专业多,交叉工序广,因此甲方并不能全面及时的处理各种问题,乙方作为本工程承包方,乙方有义务无条件负责与各专业分包接洽,处理交叉工序替换、专业工程前后交接、施工面交接等问题。
3.计量、计价方式、合同价款
3.1.工程计量:本项目的工程量计量规则及优先解释顺序如下:
3.1.1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)计量规则;
3.1.2.2015《四川省建设工程工程量清单计价定额(安装)》计量规则;
3.2.甲乙双方计价结算方式:本工程采用工程不含税总造价(包工包料)下浮形式(除水处理设备外),即本工程业主与甲方最终确定机电安装工程结算不含税总造价(乙方实施部分)减去安全文明施工费、减去措施费、减去规费、减去水电费后,下浮 4 %计入(并除去不含税甲供材料和各种违约金及代扣代缴费用)。
即:
乙方机电安装结算工程总造价(不含税)=(本工程业主及审计机关审定后与甲方最终确定的乙方实施部分的结算不含税总造价-安全文明施工费-措施费-规费-水电费)*(1- 4 %)-不含税甲供材料-各种违约金及代扣代缴费用。
注:
1.以上不含税综合单价均采用固定不含税综合单价形式,即固定不含税综合单价包括且不限于人工费、材料费、机械费、卸车费、各类行政许可办理费、场内外二次及多次转运及运输费、机械设备进出场费、工具使用费、安全文明施工费(且安全文明施工费所占比例不低于合同额的1.5%)、成品保护费、施工措施费、其他分项工程与之配合发生的配合费、因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费、过程中与最后的清洁、清洗工作、附加税、企业所得税、实验检验费、一切措施费、施工管理费、企业管理费、保险(含为建筑工人购买的社会保险等一切保险)、利润、预期的材料价格变动、管理费、规费、抢工费、资金利息及财务费用、利润、政策变化风险费等所费用。维护与最后的清洁工作应当在竣工验收合格之后进行。包括根据甲方的指示拆除保护、清洁和复原保护等。为相关部门的正式批准准备所有的资料等工作。负责向发包人移交竣工资料并提供完善的售后服务,以上工作要求具体以甲方指令及方案等要求为准。安全文明施工费必须专款专用,用于劳务作业防护用品、劳动教育等方面。乙方人员的食宿费等由乙方自理。除合同约定以外,甲方不再支付其他费用。
暂定合同额:元(大写:)
暂定不含税合同额:元(大写:)
暂定税金:元(大写:)
合同总价中安全文明施工费不低于元(大写:),此费用单列(且已包含在合同价款中不再重复计取)。(完成承包范围内相应工作所需的全部安全文明施工费,且安全文明施工费不低于总金额的1.5%),安全文明施工费由甲方安全部考核合格后支付。
乙方必须专款专用,切实采取措施,确保安全生产。
3.2农民工工资支付条款:
3.2.1在农民工进场前,乙方须依法与下属劳务公司签订劳动合同,下属劳务公司必须依法与招用的农民工签订劳动合同,劳动合同中关于农民工工资相关约定应便于计量和支付,必须明确工资支付方式﹑支付标准及工资支付日期等条款。乙方须在劳动合同签订后一周内将劳动合同上报到甲方备案。若出现劳动合同不合法,劳动合同不按以上要求签订或者尚未签订劳动合同就进场等情况,一经发现甲方将收取乙方最终结算金额的3%作为惩罚性违约金。
3.2.2乙方须加强农民工的进场教育,教育内容不限于安全生产﹑合理合法维权方法等方面,要积极组织相关考试,并将教育情况﹑考试情况及时录入劳务实名制管理平台,甲方将不定时抽查。若出现弄虚作假﹑不严肃教育﹑不及时反馈教育情况等问题,一经发现甲方将收取乙方20000元/次的惩罚性违约金。
3.2.3乙方须严格执行甲方关于农民工的实名制管理制度,负责建立农民工花名册并办理劳动备案,建立劳动计酬手册,记录施工现场作业农民工的身份信息﹑劳动考勤﹑工资结算等信息,将农民工本人签字确认的工资支付书面记录、乙方向农民工发放工资的银行转账记录妥善保存两年以上备查,并报送一份给甲方备案。若出现以上资料缺失或者信息不完善的情况,一经发现甲方将收取乙方150000元/次的惩罚性违约金。
3.2.4乙方必须每月按时足额发放农民工工资,对所招用农民工的工资支付承担直接责任,甲方有权督促乙方依法将工资按月足额支付给农民工本人。乙方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资,不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工,若每发生一例此类事件,甲方无须征得乙方同意,可按与乙方存在劳动关系的农民工提出的拖欠金额代乙方直接向农民工支付工资,甲方向与乙方存在劳动关系的农民工垫付的工资,甲方有权从应支付给乙方的工程款中双倍扣除,同时在结算中扣除乙方20000元作为惩罚性违约金,并有权向当地劳动监察、公安机关报案。
3.2.5乙方须高度重视﹑密切关注农民工子女的成长问题,以亲情、关爱和服务为切入点,通过定期的教育﹑宣贯﹑沟通谈话﹑帮扶慰问等各种方式关爱农民工子女,加强农民工依法履行对子女监护职责和抚养义务的观念,甲方以走访的形式不定时进行调研监督。要求农民工务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女,不得让不满16周岁的子女脱离监护单独居住生活;要求务工父母每周不少于1次与子女沟通交流,利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次,及时了解掌握子女的学习生活和思想动态,对于无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换,为农民工子女的成长发展创造良好的环境和条件。
3.3乙方应有一定的资金筹措实力和能力,工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因,导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时,乙方应筹措资金保证工程进度,不得以资金不到位为由停工或误工,并同意不对甲方进行索赔。
4、付款方式
4.1预付款:无
4.2进度款报送及审核:每月20日按经监理人、造价咨询机构确认的月进度工程款并扣除甲方提供的各项措施费用后,甲乙双方办理月度结算。
4.3进度款:机电安装每月按经监理人、造价咨询机构确认的月进度工程款报告并扣除甲方提供的各项措施费用后,甲乙双方办理月度结算款70%进行支付;甲方通过一审后,支付至合同金额的80%;待甲方二审通过后办理总结算,总结算办理完成后6个月内支付至审计金额的97%,剩余3%为质量保证金,质保期为2年,质保期到后一次性无息支付。
4.4付款方式:付款方式:甲方使用票据(国内信用证、银行承兑汇票)、应付账款保理等一系列供应链融资支付方式或银行转账方式进行付款,具体使用何种票据,由甲方直接指定,乙方无异议。若甲方采用供应链金融方式进行付款,支付产生成本通过调差费予以结算,乙方将相关调差依据提交甲方,调差结算在次月20日办理,100%支付,乙方必须在次月内(且不允许跨年)办理调差费用结算,超期及跨年的不予办理结算,此外甲方不再支付任何其他费用。若甲方本工程民工专户资金宽裕,甲方项目部可报请公司同意后,每月按付款比例支付乙方工程款项,乙方遵照执行不得异议。
4.5甲方使用票据付款时,每次开具的票据金额不得小于100万元人民币,因此,乙方每次向甲方申请付款时,同意按照双方合同约定所结算的应付金额不得小于100万元人民币。
4.6甲方在与乙方办理总结算时,当欠付金额小于100万元人民币时,乙方同意甲方采取银行转账方式进行支付。
4.7乙方应具有一定的资金筹措实力和能力,若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因,导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付材料款时,乙方不能以此为由围堵甲方工地大门,否则甲方可对乙方收取人民币10000元/次的违约金(在工程款中扣除),乙方表示同意。
4.8双方办理的《工程款审批表》(月度结算)只作为甲方支付乙方进度款的依据,不作为双方最终结算依据。甲方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力,乙方表示知晓。甲乙双方最终结算《分包(供)工程完工结算审批表》必须经中国建筑第二工程局有限公司西南分公司董事长签字后方可正式生效,仅有项目经理、其他工作人员签字及/或项目章签认的《分包(供)工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件,对甲方不具有任何约束力。
4.9本合同所涉应税行为计税方法
(1)本合同所涉应税行为计税方法:〇一般计税方法〇简易计税方法
(2)乙方属于:〇一般纳税人〇小规模纳税人●其他
(3)乙方应在甲方付款前7日内按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票(包含税务机关代开),税率为%,甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。以快递方式送达中,甲方指定人员签收快递后发现乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(5)款情形之一而向乙方提出拒收的,不视为甲方已签收。乙方将按下表准确填写发票项目;
(4)乙方应在开具发票后30天内送达甲方,若因乙方未及时提供,影响发票认证,造成的损失由乙方全额赔偿,甲方有权从工程款中直接扣除。甲方因乙方供货质量问题需要退货时,乙方有义务协助完成相关手续。
(5)不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形:
①乙方开具虚假发票的(如:虚开增值税发票,开具伪造、变造的增值税发票);
②乙方开具发票种类错误的(如:增值税专用发票开成增值税普通发票);
③乙方开具发票上记载的信息错误的(如:甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误;字迹不清,压线、错格;项目不齐全;缺少发票专用章;备注栏遗漏填写等);
④因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;
⑤因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;
⑥因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的;
⑦汇总开具增值税专用发票时,未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的,或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的;
⑧其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
(6)若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(5)款情形之一的,则甲方有权拒收增值税发票,并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的,甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票,或甲方暂停支付款项等行为,不视为甲方违约,且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
(7)若乙方开具或提供的增值税专用发票存在本条第(5)款约定情形之一的,除适用本条第6款约定外,乙方还应按甲方要求采取其他补救措施,同时,甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的 30% 的违约金并赔偿甲方损失,因甲方原因造成开票信息错误的除外;若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第(5)款情形超过3次的或给甲方造成重大损失的,则乙方除按本款前述约定承担责任外,甲方有权单方解除本合同。
(8)若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的,或者计税方法发生变化的,或者政策法规规范性文件发生变化的,并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的,则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担,甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。
(9)若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的,乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。
(10)若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联,则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
(11)开具增值税专用发票要求如下:
甲方增值税发票开具信息 | 乙方增值税发票开具信息 | ||
纳税人名称 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 纳税人名称 | |
税务登记号 | 税务登记号 | ||
税务登记地址 | 北京市通州区梨园镇北杨洼251号 | 税务登记地址 | |
税务登记联系电话 | 税务登记联系电话 | ||
税务开户银行名称 | 北京银行总部基地支行 | 税务开户银行名称 | |
税务开户银行账号 | 税务开户银行账号 | ||
发票备注栏须注明: 项目名称:生物城污水处理厂及污水干管一期工程 服务地址:成都天府国际生物城区界南路以南,剑南大道以东 |
注意:开票时请仔细核对信息是否正确,经办人开票信息错误导致发票无效责任自行承担。
5.双方职责
5.1甲方职责
1.甲方提供专人与乙方联络。
2.甲方向乙方提供合适的水电接驳点。
3.甲方应提供足够的场地(材料堆放、加工制作等)供乙方安装使用。
4.安装设备时,甲方负责现场的协调,乙方工程师负责安装调配。
5.已完成的安装成品,由乙方负责保护。但未经甲方同意,不得使用。
6.甲方负责协调施工中各工序之间的配合工作,并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。
7.甲方向乙方指定地点搭设临时办公及住宿场所,搭设产生的费用由乙方承担,已经包含在投标报价中;乙方亦可自行租用房屋,其费用也由乙方承担。现场有食堂,饮食费用乙方自行解决。乙方办公区及生活区的各种家具、办公用品由乙方自理。
8.甲乙双方须在工程竣工验收合格后一年内,协助第三方审计单位及审计局完成审计。
9.甲方向审计局递交审计所需的、涉及乙方的文件资料前,须与乙方协商,获得乙方同意。
10.因本合同为总价下浮合同(包含安全文明施工费,临时设施费),故乙方需无条件配合甲方完成现场安全文明施工(包含但不限于污水处理样板展示区及乙方民工生活区CI展示等)。
5.2乙方职责
1.乙方对本合同项下产品提供安装及调试服务。乙方有义务免费进行设备调试并出具合格有效的调试报告。
2.乙方应按甲方通知的日期派有经验的技术人员到现场负责安装、单机调试工作,直到设备正常运行。
3.乙方需配合甲方确定管道接入设备管道的洞口预留,若甲方需要更换设备,乙方有义务配合甲方重新预留洞口。
4.乙方须对业主方相关人员,进行安装与维护培训。
5.乙方在进场安装前,必须和甲方相关人员联系确认,施工场地是否已符合进场安装条件,甲乙双方必须协调配合,乙方现场人员必须遵守甲方事先告知的施工现场的安全规定,确保人身安全。
6.在施工过程,乙方应妥善保护现场的材料、成品、和设备,未经甲方同意,乙方不得擅自对原建筑和设备进行拆改,如有损失,照价赔偿,并收取相应违约金。
7.乙方应当对在履行本合同过程中所知悉的甲方有关信息予以保密,未经甲方书面许可不得擅自披露、使用或者允许他人披露、使用。
8.质保期内,在甲方正常使用的前提下,产品数量、质量不符合合同要求的,乙方负责无偿返修或更换。
9.尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方领导监督管理。
10.乙方应与其下属所有作业人员签订劳动合同,按甲方要求组织合格的作业人员进场,不得将本合同内的承包工作内容再以专业分包的形式分包或转包给他人,否则甲方有权终止本合同,选派其他施工队伍进场施工,乙方须承担本合同结算总额3%的违约金。
11.服从甲方的统一指挥,遵守甲方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度,甲方对乙方进行质量、环境和职业健康安全教育时,乙方人员必须全部参加。若有缺席情况发生,乙方按1000/人/次向甲方支付违约金。
12.严格按甲方质量管理体系要求、施工图纸和甲方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方、监理检查合格后方能进行下一工序施工,若乙方未经检验合格擅自施工,由此造成的返工及一切损失由乙方自行承担,且甲方有权收取乙方20000元违约金。
13.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收和竣工验收,以及甲方按业主单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。
14.乙方根据工程进度需求及甲方要求,及时组织人员进场和退场,无论因任何原因出现的窝工现象乙方均应自行调整劳动力和机械设备等,并且自行承担全部责任且不索赔任何费用。
15.乙方选派的现场管理人员、施工班组以及施工人员需得到甲方考核认可后才能进场施工,甲方对不合格者有权要求更换,乙方无条件服从。
16.乙方负责本合同范围内的工程资料整理、归档,提供竣工图、竣工资料配合甲方完成档案资料的交验。
17.乙方负责积极配合甲方对业主的月度结算和竣工结算等结算工作,若乙方态度消极不予配合,甲方有权收取乙方20000元违约金。
18.乙方负责配合甲方协调在乙方施工范围内的各交叉作业及各专业工程,若乙方不予配合,甲方有权收取20000元违约金。
19.乙方负责乙方施工范围内的退场清场工作并满足移交业主条件。(垃圾堆放到甲方指定地点),若乙方拒不配合,甲方可要求其他承包商完成原本应由乙方完成的清场作业内容,产生的一切费用由乙方承担,且甲方有权收取乙方1000元违约金。
20.乙方施工人员有带头闹事行为,发现一次收取违约金2000元。
21.中途退场情况:若因乙方原因,出现中途退场情况,均扣已完成工程款的20%。
22.乙方所在范围内,若出现打架斗殴的情况出现,则乙方须承担5万元/次至10万元/次的违约金(视情节严重而定),并承担所有责任。
23.乙方员工及工人入场前须提供体检报告,患有疾病或不适宜从事相关工作的人员禁止入场,否则一切责任由乙方全部承担。乙方在进行施工作业时应为职业病提高防范措施,若因乙方工人因各类环境(包括但不限于施工作业恶劣等)产生的职业病由乙方全部承担。
24.现场指派同志为现场负责人,联系电话:,负责现场的一切事务工作(包括乙方的吃、住、行、现场安全、进度、质量、文明施工管理等)。现场负责人须常驻工地现场,除经甲方允许情况外,若发现乙方现场负责人不在现场,甲方有权对乙方处以2000元/次违约性罚金。
25.乙方进场前应与甲方安全部门接头,服从甲方的安全文明施工和现场规划要求。
26.负责施工现场范围内的一切安全技术措施和安全警戒措施。操作人员临时用电接线必须有专业人员来操作。
27.保证所提供的各工种(特殊工种)劳务人员持证上岗和人员数量满足施工进度、工程质量、安全文明施工的要求,并解决本方人员和机具的进退场费用。
28.负责建立健全各专业技术管理人员的岗位责任制,责任落实到人,服从甲方人员指挥。若发生违纪或不服从调动和安全事故,甲方有权予以处罚直至清退出场。施工中发生有关问题及时向甲方反映,不得擅自越过甲方同业主及监理联系。
29.乙方进场人员必须具备当地政府要求的一切合法手续,违反当地政府规定的责任由乙方承担。
30.进场人员必须佩戴工作牌(由甲方制作,乙方承担相关费用)。
31.乙方无条件协助甲方完成审计。
32.乙方无条件配合甲方应对各种迎检类检查,并布置安装水处理设备样板展示区。
33.工程一切险由乙方自行购买。
6.劳务实名制管理
1.劳务人员用工管理实名制。劳务进场时,分包需及时提供劳务人员身份证复印件,并组织班组人员在我项目部综合办处采集照片,办理门禁卡。劳务人员进出生活区必须使用门禁卡,否则,甲方有权做出相应惩罚。
2.劳务人员住宿管理。劳务人员进场后,分包相应的劳务管理人员负责向我项目部综合办相应管理人员提供真实的劳务人数,由综合办管理人员安排进驻生活区,分配宿舍床位。
3. 以班组为单位按月编制考勤表、花名册、工资发放表、人员变更周报表,以上纸质资料要求签字完整,工人按手印,分包盖章后按时交于我项目部综合办。
4.工人退场时签订退场承诺书,办理退场手续。
7.门禁系统管理
1、劳务工人由单位劳动管理员带领工人,凭帽号到项目办公室进行姓名、照片、单位名称、工种等信息的采集、取卡。门禁卡办理费用为30元/张(包括10元押金与20元工本费)。
2、门禁卡由项目部办公室统一管理、制作、发放。每张门禁卡只限本人使用,不得转让给他人或多人共用,值班保安负责门禁系统运行情况的日常检查。全体劳务单位、专业分包单位、甲指分包单位入场前,须到安全部进行三级教育。安全部负责分发三级教育卡片与工人帽号。
3、劳务单位退场时,需及时到信息采集室办理退卡手续,注销身份信息。退场时,针对不退卡、不注销身份信息者,项目部将不予退还门禁卡押金,所属单位并需缴纳200元/人/次的违约金。
8.工期要求
1、乙方必须达到甲方需要的工期要求。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成(法律法规所指不可抗力因素除外)。若乙方不能达到我司工期要求,我司有权委托其他劳务代为实施,相关费用将从乙方双倍扣除。
2、乙方必须确保进场劳动力数量充足,在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划不能按期完成,甲方按照1000元/天对乙方收取违约金,乙方必须积极调配劳动力以满足要求:乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若总工期拖延,甲方将按2000元/天乙方处违约罚金;对于非乙方造成的工期延误,乙方应在事件发生三日内书面报告甲方,建设单位及甲方认可后,工期可顺延。
6.2乙方必须确保进场劳动力数量充足,在施工期间,乙方必须积极调配劳动力以满足要求,乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容;
3、合同履行期间,如乙方工程进度确实无法满足甲方要求,甲方有权单方终止合同、乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。
4、若乙方不能达到甲方的工期要求,甲方有权委托其他劳务实施,费用由乙方双倍承担。
9.质量标准及保证范围
6.1质量要求:符合国家规范规定及相关行业要求。
6.2自单机调试合格之日起2年内为质保期,保修期内,乙方应按照以下规定时间予以维修或更换。
6.3乙方应在甲方提出维修需求24小时内予以响应,并在48小时内出具解决方案,同时派技术人员对产品进行检修及更换。
6.4验收后,设备在使用中出现故障,甲方可随时联系乙方人员,乙方人员第一时间远程协助解决,如不能解决,质保期内双方协商返厂维修或上门维修等方式解决。发现产品系人为损坏,则需收取差旅、维修、技术人员补助等费用。如超过质保期,费用另计、双方协商。
10.安全文明施工要求
1、乙方进场后,必须按照有关安全条例及甲方的各项规章制度组织施工,乙方应教育职工安全生产,严禁违章操作,施工期间发生的安全事故其责任由乙方负责。
2、遵守甲方的一切制度,如有违纪,按工地规章规定进行处理;
3、乙方必须做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识,并做好安全教育纪录。
4、乙方必须严格执行国家、地方和项目制度的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
5、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工。严禁在作业层违章作业,野蛮施工以及骂人、争吵、打架等不文明行为。
6、乙方须建立健全的安全组织机构,设立班组兼职安全员,配合甲方做好进场及日常安全工作。
7、乙方工人在施工过程中必须统一佩戴安全帽,做到人离场清,材料要求堆放整齐,并且须做好安全警示围护工作。
8、工人所需的一般劳保用品(包括劳保服、手套等)均由乙方自备,但施工现场特种劳动防护用品,包括三宝一器:安全帽、安全带、安全网,漏触电保护器)由甲方统一采购、统一发放和统一管理,费用由甲方代付代扣。
11.安全与事故责任
1、乙方需按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险,如乙方现场施工存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故,乙方需承担由此产生的一切责任。
2、乙方应建立应急预案处理机制,当发生事故时,应及时将伤者送医治疗并及时向甲方报告。
12.违约责任
1、乙方违反本合同的规定,给甲方造成损失的,应当赔偿甲方的直接损失,赔偿金额以合同金额的3%为限。
2、在使用过程中确属乙方货物质量引发的质量问题,乙方须负责违约责任,并承担由此引起的全部损失。
3、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面达不到合同要求时,甲方将对合同单价中的相应部分的费用不予办理结算。
4、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象,否则后果自负,且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付10000元违约金。
5、乙方必须确保工程连续施工,不得因甲方付款不到位、资金、设备、材料、劳务力等任何原因,未经甲方书面同意停工、擅自调出施工人员或怠工等,否则视为乙方违约。甲方另行安排其他分包单位进场,乙方同意甲方对已完工程不支付工程价款,作为乙方向甲方承担的违约责任。
6、乙方履行合同中有任何形式的违约,除按合同约定向甲方支付违约金外,给甲方造成损失的,还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失,包括但不限于甲方的直接损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方承担的责任等。违约金及损失赔偿甲方有权工程款中直接扣除,乙方不得有异议。
7、除可调材料外,乙方施工过程中无论以任何理由要求加价,都视为乙方违约。
8、因乙方原因造成的工期延误,其损失由乙方负责。
9、如甲方与业主的合同终止,本合同无条件同时终止,双方对此互不承担违约责任。
13.不可抗力、自然灾害或社会性突发事件
在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,包括但不限于地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等一切明示或暗示的事件。若因上述事件造成的材料、机械、设备等全部损失,由乙方自行承担。
14.解决合同纠纷方式
本合同履行过程中如发生纠纷,双方首先友好协商。如协商不成,任何一方均有权向重庆仲裁委员会申请仲裁,因仲裁行为产生的律师费、保全担保费等所有费用由申请方自行承担。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址:甲方:重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼;乙方:。如任何一方未在本条款确认送达地址的,该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
纠纷发生后,任何一方均可依据《民事诉讼法》第一百条和第一百零一条申请人民法院保全对方的财产。申请财产保全的,应当有确切的证据证明被保全的一方存在使裁决难以执行的行为,否则,自保全申请之日起,申请保全的一方每日应按保全申请金额的万分之六向对方承担惩罚性违约金,直至保全措施被解除之日为止。被保全的一方如能证明其账户余额扣除保全申请方的保全申请金额后,仍大于该保全申请金额的,应当视为不符合保全申请条件,保全申请人应当按本条约定承担惩罚性违约责任。
15.其他
1、本合同自甲、乙双方共同签字盖章之后即生效,待本合同约定的各方义务(包括违约责任)履行完毕后即终止。
2、为了更及时收发双方来往函件,经甲乙双方约定,双方收发电子函件邮箱地址如下:甲方接收电子文件邮箱地址:乙方收发电子文件邮箱地址:,甲方可通过该邮箱向乙方传达文件、信息及通知等,电子文档达到乙方指定邮箱之时表示乙方已接受该文件。如乙方联系方式发生变更,须及时以书面形式通知甲方。如前述联系方式不准确或无法有效送达或乙方联系方式发生变更未按前述约定有效通知甲方的,则由此引发的全部责任和损失均由乙方自行承担,且甲方的所有通知均视为已合法送达。有关本协议履行的书面文件、书面资料的送达地址,双方确认如下:甲方结算办理前:生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目;结算办理后:重庆市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼。乙方地址:,只要甲方向乙方的收发文邮箱发出了文件或工作指令,视为甲方已向乙方送达了相应的文件或工作指令。
3、本合同正本一式伍 份,甲方执肆 份,乙方执壹 份。伍份具有同等法律效力。
以下无正文。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
时间: 年 月 日
合同承诺书
致:中国建筑第二工程局有限公司
本公司自愿承接生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂安装及厂外泵站安装工程,并对贵公司承诺如下:
1、我公司承诺遵守合同中各项条款。并严格按照贵公司施工组织设计,国家、地方规范施工。
2、我公司承诺合同中综合单价在任何情况下不作任何调整。
3、工期承诺:
3.1 确保节点:我公司承诺严格按照贵司制定的过程节点工期完成相应的工期任务。
3.2 若因我公司原因造成工期延误,我公司愿接受每天壹拾万元处罚。
4、我公司无条件接受、执行贵公司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定和要求。
5、我公司保证按照贵公司指定时间、地点,组织足够数量的人员、机械设备、材料等及时进场。
6、我公司承诺因特殊原因导致的工程款延期支付时,保证正常施工进度,且不得有异议。
7、我公司保证承诺采取一切必要的措施杜绝安全事故的发生,并达到成都市安全文明工地标准,否则我公司自愿承担全部经济和行政责任。
8、我公司承诺工程达到国家、地方相关行业现行质量标准,否则我公司保证无条件返工直至工程合格,并承担相关损失、工期责任。
9、我公司承诺贵公司有权根据现场实际情况,调整施工区域,增加或减少我公司的承包工程范围,我公司无异议。
10、我公司完全本工程计价结算方式且清楚明了贵公司与本工程业主的计价结算方式,我公司愿意按此计价和结算方式执行。本承诺书为本合同的有效组成部分。
乙方(盖章):
法定代表人(或委托代理人):
日 期: 年 月 日
安全管理协议书
发包方:中国建筑第二工程局有限公司(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
经协商,发包人和承包人双方在已经签订的《生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂安装及厂外泵站安装合同》框架范围内,另签订本安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。
一、双方共同责任
1.双方共同遵守国家安全法律法规、标准、规程、规范。
2.双方共同遵守中建二局各项安全生产规章制度,贯彻执行中建股份公司安全管理手册和程序文件。
3.甲方和乙方之间是全厂安装及厂外泵站安装合同协议关系,乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系,乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。乙方必须与所雇佣的作业人员签订用工劳务合同,为其购买工伤保险,并上报留底。
3. 安全管理目标
(1)杜绝重伤和死亡生产安全事故(包括火灾、交通、中毒、机械等),遏制轻伤事故的发生。
(2)住建部网站“事故快报”栏通报事故:0起。
(3)确保不因安全生产问题导致甲方安全生产许可证被暂扣或甲方被省级建设行政主管部门区域停标。
(4)不出现社会影响较大的火灾事故;不出现职业健康损誉事件;杜绝辐射事故。
(5)完成甲方安全创优目标。
(6)杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故,杜绝机械设备管理事故;
(7)杜绝因生活区宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位,动火作业违章造成的火灾事故;
(8)杜绝发生重大交通安全事故;
(9)杜绝发生盗窃,黄赌毒,群殴,故意伤害刑事案件;
(10)杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位,群体食物中毒恶性事故;
(11)杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故;
(12)保证安全生产、文明施工标准化创优,CI创优工作验收合格;
(13)各项整改执行率必须达到100 % ;
(14)不被新闻媒体报光通报,不被政府部门或上级单位通报处罚。
二、 甲方的安全责任、权利和义务
1.合同约定管理
(1)甲方与乙方签订分包合同的同时,应当签订“安全生产管理协议书”,以明确双方安全管理责任界定、事故责任追究、分包安全业绩指标及考核办法等内容。
(2)甲方应建立项目安全管理制度,并对乙方进行宣贯和交底。
(3)对于乙方拒不履行其安全生产主体责任和合同安全义务、拒不整改安全隐患,情节严重的,甲方有权将该乙方列为公司“安全重点监管单位”并限制其投标活动;监管期内仍无明显改进的,将该乙方纳入公司合格分供方名录“黑名单”中,禁止其投标活动。
2.安全生产费用投入
(1)甲方按照安全法规和合同约定,保证安全资金投入。甲方严格按照合同中的安全费用清单月度考核支付,如发现乙方克扣安全费用、安全防护滞后、降低安全标准的,甲方有权扣除相关费用用以采取补救措施。
(2)甲方负责查阅乙方安全费用台账和票据,核实安全费用投入、使用的真实性,做到安全费用具有可追溯性。
3.安全教育和安全技术交底
(1)甲方应监督乙方对作业人员三级安全教育的开展情况。
(2)甲方应对乙方作业人员进行入场安全教育,定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度、操作规程、事故警示的过程教育。
(3)甲方应对乙方人员进行安全技术交底,使乙方了解分部分项工程的安全技术管控措施,并督促乙方予以实施。
4.劳动防护用品
(1)甲方购买劳动防护用品须在局劳动防护用品合格供应商名录中选择,并保证产品合格。
(2)“三宝一器”(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器)由甲方统一采购,禁止乙方自主采购,其他劳动防护用品由甲方主导采购。
5.安全验收
(1)甲方应对进场物资、设备设施、安全防护用品实行安全验收制度,验收合格后方可投入使用。
(2)甲方组织危大分部分项工程验收,验收合格并签字后方可进行下道工序施工。
6.检查监督
(1)甲方应按要求组织开展例行检查、专项检查和领导带班检查,发现隐患须及时采取措施予以消除。
(2)甲方有权对现场严重隐患和违章作业、违章指挥进行制止,包括使用停工、违约金、限制投标、终止合同等方式。
7.事故应急
(1)甲方按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
(2)事故发生后,甲方应立即派人赶赴现场指挥救援和善后处理工作,采取有效措施,防止事态扩大,减少人员伤亡和财产损失,降低社会影响。
(3)事故应急结束后,甲方按合同约定与乙方就事故经济损失进行分割。
三、 乙方的安全责任、权利和义务
1.分包单位准入要求
(1)资质要求
1)分包单位必须持有效安全生产许可证和与其所承包工程相符的施工资质。
2)乙方应成立项目安全生产领导小组,项目负责人、专职安全生产管理人员需持建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证上岗。
(2)乙方专职安全员配备要求
1)劳务分包专职安全员配备:工人在50人以下的配备1人,工人在50人以上200人以下的配备2人,工人200人以上的至少3人且不少于工人总数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求,持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证,证件报甲方备案。若乙方不按要求配备专职安全员,甲方有权责令乙方限期配备,人员缺岗期间按每人/月10000元收取违约金。
2)分包专职安全员配备:合同额5千万元以下的配备1人,合同额5千万元以上2亿元以下的配备2人,合同额2亿元以上的至少3人。并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。甲方有权责令乙方限期配备,人员缺岗期间按每人/月10000元收取违约金。
3)施工期间乙方指派同志负责本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督工作,且认真填写相关记录。乙方安全管理人员每天班前必须到甲方安全部签到或打卡。
4)乙方应按要求足额配备专职安全员,否则甲方有权责令乙方限期整改,人员缺岗期间按每人350元/天从当月工程款中扣除。
2.劳务用工管理
(1)乙方具有安全生产责任主体资格,必须与每个工人签订劳动合同,应为其购买工伤保险,并上报甲方留底;如乙方不与所雇佣作业人员签订劳动合同,所造成的经济及法律责任全部由乙方承担。
(2)乙方所有人员年龄必须符合国家法定要求,并且均需体检合格。特别是所有持有效证件的特种作业人员和大龄作业人员(55≤男士≤60,50≤女士≤55),无当年二级及以上医院体检报告/健康证明,甲方不予备案,禁止入场。擅自入场的,除了给予重罚外,还应承担由此产生的一切后果。
(3)乙方须严格按照甲方要求有效组织所有班组开展工人班前安全教育会,督促工人签订甲方制定的《安全承诺书》并执行。
3.安全教育与安全技术交底
(1)乙方应对所雇佣作业人员进行安全生产三级教育,并在教育卡上盖鲜章,对教育的真实性负责。并将这些资料报甲方备查。甲方不承担乙方未进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任。
(2)乙方应按照甲方要求组织相应人员参加安全技术交底会,并保证按交底要求开展生产活动。
4.劳动防护用品
(1)生产过程中,乙方从业人员必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品。
(2)乙方不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
5.安全验收
(1)乙方应参加甲方组织的与乙方关联的安全物资、机械设备、安全设施的验收工作,并对不合格事项按甲方指令进行整改到位。
(2)乙方应参加甲方组织的危险性较大分部分项工程验收,对缺陷项按甲方指令进行整改到位。
6.安全隐患治理
(1)乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,不强迫工人超时间、超负荷作业。
(2)乙方严禁擅自拆除或破坏安全防护设施,确因施工需要,必须经甲方安监或技术人员现场确认同意,并采取补救措施。对甲方提供的安全设施不能保证安全时,应及时提出建议或整改要求,并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。
(3)在施工期间乙方必须执行甲方安全规章制度和正确管理要求,督促本单位员工自觉遵守,对于甲方检查出的安全隐患,乙方必须认真整改,因整改不及时、不到位产生的事故后果由乙方承担。
(4)乙方不能保证所施工区域安全隐患及时消除的,不能做到“工完场清”、文明施工的,甲方可以另行安排第三方实施,费用由乙方支付,并可加倍处罚。
7.事故应急
(1)发生事故时,乙方事故现场管理人员须立即向甲方项目负责人报告。
(2)事故发生后,乙方须积极配合现场救援和善后处理工作,采取有效措施防止事态扩大,减少人员伤亡和财产损失,降低社会影响。
(3)事故应急结束后,乙方应按合同约定与甲方进行事故经济损失分割(包含财产损失、工伤赔偿等)。
(4)乙方作业人员在甲方施工围挡外发生的任何事故,均由乙方自行处理,并承担全部责任。
8.事故调查处理
1、乙方在甲方施工围挡外发生的任何事故,均由乙方自行处理,并承担全部责任。
2、在甲方施工围挡内,乙方导致的一切(含第三方)人员伤亡、财产损失及费用增加,均由乙方自行协调处理,且相关费用均由乙方自行承担;如果乙方拒绝处理或处理不善,导致第三方人员直接请求甲方协调或者给甲方工作造成不便,则甲方有权代为处理,由此产生的全部费用甲方均有权直接从乙方工程款中扣除,乙方对此无异议。 安全事故责任划分: 在甲方施工围挡内,乙方导致(含第三方)人员伤亡、财产损失及费用时,由此给甲方造成的损失均由乙方承担,另外甲方有权按照如下原则对乙方收取违约金:1)单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元,保险理赔为B万元,实际损失C=(A-B)万元,甲方对乙方收取的违约金如下: (1)C≤10,则甲方向乙方收取0.7×C万元的违约金,违约金直接在乙方工程款时予以扣除; (2)C>10,则甲方向乙方收取0.5×C万元的违约金,违约金直接在乙方工程款时予以扣除。
3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,由乙方自行承担相应后果和经济损失。
4、乙方在运输材料过程中,与第三方发生安全事故,造成伤亡或财产损坏的,由乙方自行承担相应后果和经济损失;第三方造成乙方伤亡或财产损坏的,由乙方与第三方自行解决纠纷。
5、乙方的车辆进出工地,必须服从甲方的指挥,文明驾驶,若车辆对甲方的财产(大门,门禁系统,围挡等)造成损坏的,由乙方自行承担相应后果和经济损失。
6、甲方违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,承担相应后果和经济损失。
7、由于甲方主要责任造成的伤亡事故,乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故,甲方有权要求乙方承担违约责任。
8.事故处理
(1)业主(甲指分包)分包单位:非第三方原因造成乙方发生的安全事故,由乙方承担一切责任、损失和后果;因第三方造成乙方发生的安全事故,由甲方组织各方按侵权责任大小协商处理。
(2)自有分包单位:甲方自有分包单位发生的安全事故,事故费用、善后处理按主合同约定执行。
甲方(公章): 乙方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同签订时间: 年 月 日
发包方:中国建筑第二工程局有限公司 (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据双方签订的《生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂安装及厂外泵站安装 合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容,经甲乙双方友好协商,就本工作质量管理达成如下协议:
一、质量目标:满足总包对单位工程的质量目标要求,创 “芙蓉杯”、“天府杯”、“国家优质工程”奖,杜绝一般及以上质量事故的发生,杜绝使用伪劣冒牌物资设备。
二、甲方的权利、责任与义务
1、负责制定分包工程(采购物资)的质量管理目标、管理要求及验收标准。
2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。
4、负责对分供方进行质量技术交底,负责传达公司相关的质量管理文件要求。
5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查,对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。
9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核,并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。
10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。
11、负责审核分供方提交的请款报告。
12、负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书(含管理人员上岗证及继续教育证明)。
5、对提供的产品(或分包工程)质量负责,保证达到质量目标要求,接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员,50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员,50~200作业人员的分包要配置2名质量员,200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。
7、及时向甲方提交原材料材质证明(含过程管控资料),认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品(工序样板)供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动,教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护,不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、违约责任:
1、无论何种原因,若乙方提交的产品(工程质量和物资设备)出现不符合验收标准的情况,除进行返工(退货)、还要赔偿甲方的损失(工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失),乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗,甲方有权向乙方收取500元/次的违约金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》,有权提出整改、返工等要求;乙方对甲方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位,未及时整改回复,甲方有权向乙方收取1000元/次的违约金,同时乙方必须限期整改到位并回复甲方,直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动,乙方应积极参与配合;甲方组织的工程质量例会和质量专项检查,乙方不得无故缺席,未征得甲方同意而无故缺席,甲方有权向乙方收取500元/次的违约金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题,甲方有权向乙方收取200000元/次的违约金。
6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查(含第三方检测)中排名倒数前三的,甲方有权向乙方收取50000元/次的违约金。
7、因乙方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如:结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如:结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等,甲方有权向乙方收取150000元/次的违约金。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报,或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响,甲方有权向乙方收取200000/次的违约金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上“芙蓉杯”、“天府杯”、“国家优质工程”奖,甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
10、因乙方的施工原因和质量问题而导致本工程业主对甲方进行工程质量责任追究,则甲方有权按照相应的标准追究乙方的违约责任。
三、其他约定:
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力,如果与主供应合同相关条款不一致时,按照较严的条款执行。
2、本协议一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份,经各方签字盖章后生效,生效时间同分包合同保持一致。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人 或委托代理人:
签订时间: 年 月 日
治安管理承包协议
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
为了加强企业内部治安管理,维护本单位生产、工作、生活秩序和公共安全;预防和打击各类违法犯罪活动,确保企业施工生产任务的顺利完成,特制定本承包协议。
1、劳务承包人必须严格遵守《中建二局外部劳务队伍治安管理暂行规定》和本承包协议的条款。
2、劳务承包人必须呈报队伍人员花名册,做到三证(暂住证、计划生育证、外出劳务许可证)齐全。
3、劳务承包人作业人员不准在单位内部寻衅滋事、打架斗殴、酗酒赌博、吸毒和卖淫嫖娼,一经发现,不论何种原因乙方需向甲方缴纳2000元/次的违约金,造成事故的移交有关部门处理。
4、劳务承包人作业人员不准在施工现场留宿闲杂人员和男女混住,一经发现乙方需向甲方缴纳1000元/次的违约金。
5、劳务承包人作业人员不准留宿、窝藏、包庇,使用违法犯罪嫌疑人,如有违者乙方需向甲方缴纳20000元/次的违约金,并移交公安机关处理。
6、劳务承包人作业人员不准私拉、接电线和违章用电。易燃易爆部位附近一律严禁烟火,如有违者乙方需向甲方缴纳1000元/次的违约金,造成事故的移交有关部门处理。
7、严禁劳务承包人作业人员偷盗施工现场的物质设备,零部件或其他企业财产,一经发现乙方需向甲方缴纳2000元/次的违约金,并移交公安机关处理。
8、施工现场设立的警告牌、警戒铁丝、消防设施和其他安全设施未经允许,不得私自搬动、挪用和任意拆除,如有违者乙方需向甲方缴纳2000元/次的违约金。
9、劳务承包人应成立治保组织和民调组织,协助处理本队伍的治安和矛盾纠纷的调处工作。
10、若有违反承包协议的有关条款,劳务承包人负责人必须承担相应的违约责任和违约金(违约金由项目保卫负责人出单据,财务部在劳务分包商工程款中扣除)。并根据情节轻重和损失大小,分别给予当事人或劳务分包商接触协议,赔偿损失等处理,直至追究其法律责任。
11、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
分包方环保保证书
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
本保证书作为双方已签订的分包合同的附件,与分包合同具有同等法律效力。分包方保证在施工过程中全面遵守以下条款,否则甲方有权按国家、地方及甲方的有关规定对分包方进行处罚直至解除合同。
一、严格执行甲方项目组制定的环保方案以及甲方制定颁发的有关环保方面的各种规章制度,遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规定。
二、确保甲方管理体系文件中有关环境保护方面的程序和规定的执行。
三、加强对施工人员在环保方面的培训教要育,增强环保意识,对对于在环保方面不能满足甲方要求的人员,甲方有权随时要求分包方予以辞退或更换。
四、如分包方在施工中违返有关环保规定,甲方有权要求分包方停工整改、返修或返工。
五、因分包方违返环保规定而被当地有关管理部门惩罚性违约金,以及因停工、返修、返工等所造成的甲方双方的一切损失,均由分包方承担。
以下无正文。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
项目后勤管理协议
发包人:中国建筑第二工程局有限公司(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
为加强中建二局生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目全厂安装及厂外泵站安装分包工程的后勤及生活区的管理,营造一个良好的居住和生活环境,保障施工人员的身体健康和生命安全,根据成都市建委的有关规定,结合项目实际,经双方协商达成如下协议:
1、生活区由甲方负责管理,并负责提供住房和上下床,上下床实行领用制,乙方领出后应负责保管,不得损坏和丢失,施工人员退场或富余时要及时如数归还甲方,归还不够或损坏,按原值从甲方支付给乙方的工程款中扣出。
2、乙方负责生活区宿舍内清洁卫生,甲方定期进行检查,如检查不合格,乙方需向甲方缴纳200元每间宿舍的违约金。
3、乙方必须设一名专职后勤管理员,负责本单位生活区的各项管理工作,并积极主动协助甲方后勤管理员做好生活区的整体后勤管理工作,服从甲方后勤管理员的管理。凡未设专职后勤管理员的单位,按每月2000元扣其管理费。
4、乙方应指派专人负责责任区的宿舍及环境卫生的保洁工作,并定期进行消毒、灭蚊蝇工作。
5、生活区内乙方不得私自搭设小食堂,也不得在宿舍内另起灶做饭,一经发现乙方需在三日内拆除,并需向甲方缴纳2000元/次的违约金。
6、甲方要求乙方工人宿舍内的生活用品摆放整齐,毛巾挂放成线,床下鞋摆放成线,安全帽摆放成线。
7、乙方要无条件服从总包单位统一管理,爱护生活区内各项设施,如有损坏必须照价赔偿。
8、乙方应无条件遵守甲方制定的各项后勤、现场、宿舍、生活区、治安消防等管理制度和规章制度。
9、生活区实行封闭管理,出入大门时工人应出示项目的有效证件,禁止外来人员随意进出,对来访人员实行登记制度。
10、生活区宿舍内不得留宿外来人员,特殊情况必须留宿的,必须报项目部主管部门批准。
11、乙方任何人的家属不得到生活区和施工现场居住,发现一个惩罚性违约金2000元,并限期离开生活区或施工现场。
12、生活区内的用电设施实行统一管理,宿舍内全部采用36V低压照明供电。
13、生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品,也不得将大型工具及施工材料带入宿舍存放。
以下无正文。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
工程项目廉洁协议书
甲方:中国建筑第二工程局有限公司
乙方:
为切实加强生物城污水处理厂及污水干管一期工程项目的廉政建设,防止各种谋取不正当利益违法违纪行为的发生,保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序,规范工程项目在建设过程中双方的行为,保证把此项工程建设成为廉洁工程,根据国家有关工程施工的法律法规,按照分公司党风廉政建设的有关规定和要求,经甲乙双方协商,决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动,特签订本协议。
第一条:甲乙双方的权力和义务
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的合同文件,认真履行合同条款。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则(除商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和双方的利益,不得违反工程建设管理规章制度,不得违反甲方的各项管理制度。
4、甲乙双方应建立健全廉洁制度,适时开展廉洁从业专项教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监督双方从业行为,对违法违纪行为和人员坚决予以查处。
5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为,有及时提醒纠正对方的权力和义务。
6、发现对方严重违反本协议条款的行为,有权向其单位和领导举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权利;同时也有向其上级有关部门举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权力。
第二条、甲方的义务
1、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。甲方单位工作人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定,不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证卷和贵重物品;不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2、甲方单位工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
3、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、甲方单位工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动。
5、甲方单位及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得强行要求乙方购买其所推荐的材料和设备。
6、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉政规定的,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。
7、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的,需方应视情节轻重、影响大小给予相应处罚。
8、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱,并受理各种举报。
第三条、乙方义务
1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。甲方有提供有关制度并如实告知的义务。
2、乙方有义务接受甲方廉政管理执行情况的监督。
3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。
4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动。
6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
7、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
8、如因乙方或乙方人员贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。
第四条、违约责任
1、甲方单位及其工作人员违反本合同第一、二条之规定的,按管理权限,由甲方依据有关规定对当事人给予党纪、政纪或组织处分,涉嫌犯罪的移送司法机关处理。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定,按管理权限,依据有关规定,由乙方给予当事人党纪、政纪或组织处理(包括调离本施工项目,不得参加与本工程有关的一切活动)。给甲方造成经济损失的,应给予损失额10倍的赔偿。情节严重的,甲方将其列入黑名单,今后不得参加分公司范围内的其他工程合作。乙方如发现甲方人员中有违反合同规定的行为并主动向甲方举报,经甲方组织核实后给予一定的奖励。
第五条、本协议自双方签字之日起生效,双方应严格执行。
第六条、本协议有效期与甲、乙双方签订的经济合同有效期相同。
第七条、甲方监督部门:中建二局西南分公司纪检监察部 地址:重庆市江北区江北嘴西大街金融中心A座5楼。
电话:***-******** ***-******** ***-********
邮箱:jijianjianchabu@sina.cn
第八条、本合同一式伍 份,甲方执肆 份,乙方执壹 份。
以下无正文。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
合同签订时间: 年 月
告知函
根据《中国建筑第二工程局有限公司授权管理办法》,我司任何员工均无权以我司、各内设部门、所辖分支机构或项目部的名义从事以下行为:
一、签订、变更或解除各类合同或协议,以及具有合同性质的会议纪要、备忘录等;
二、能够成立要约或承诺的单方意思表示;
三、办理竣工(或退场)总结算;
四、向任何单位或个人借款等融资行为;
五、以现金或者指定非我司设立的账户收取任何款项;
六、为任何单位或个人提供任何形式的担保;
七、以对方非现金资产抵偿我司收取货币的债权(包括但不限于以房抵债、债转股等)。
八、放弃或限制我司建设工程优先受偿权。
以上事项三在合同有约定的前提下,可以中国建筑第二工程局有限公司西南公司名义作出,并经中国建筑第二工程局有限公司西南公司董事长签字后方可发生法律效力;其它事项必须加盖已依法授权的“中国建筑第二工程局有限公司”或“中国建筑第二工程局有限公司合同专用章”方可发生法律效力。以上事项加盖其它印章或仅员工签字的,对我司不产生法律约束力。
中国建筑第二工程局有限公司
年 月 日
-------------------------------------------------------
以上《告知函》已知悉并充分理解,同意在合同履行过程中按《告知函》内容执行。
(盖章)
年 月 日
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无