雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程

招 标 文 件

招标工程项目：雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程

招 标 单 位：中国建筑第八工程局有限公司

招 标 种 类： 劳务□专业分包■其他□

招标文件发布时间：2020年 6月10日

：

我单位承接的雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程项目，现就该项目的 钢便桥工程（分包工程名称）实行招议（竞）标。请贵司于 2020 年 6 月 18 日前到 河北省雄安新区雄县昝岗镇雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标项目部报名参加竞标，并领取招标（竞标）有关资料，投标截止时间定于 2020 年 6 月 25 日。请贵公司按照招标文件及合同条款要求做好投标报价工作。

特此通知

中国建筑第八工程局有限公司

2020 年 6 月 10 日

目 录

TOC \h \z \t "章,1,条,2,款,3" ********">第一章：投标须知.. PAGEREF _Toc******** \h 1

********">一、工程综合说明.. PAGEREF _Toc******** \h 1

********">二、投标人的资质、资格要求.. PAGEREF _Toc******** \h 1

********">三、招标文件的获取.. PAGEREF _Toc******** \h 2

四、投标有效期.. PAGEREF _Toc34897743 \h 2

五、投标保证金额.. PAGEREF _Toc34897744 \h 2

六、投标文件份数及时间、地点.. PAGEREF _Toc34897745 \h 2

七、投标截止时间.. PAGEREF _Toc34897746 \h 2

八、投标保证金递交.. PAGEREF _Toc34897747 \h 2

九、投标保证金退还.. PAGEREF _Toc34897748 \h 2

十、开标时间及地点.. PAGEREF _Toc34897749 \h 2

十一、评（定）标办法.. PAGEREF _Toc34897750 \h 3

十二、履约保证金.. PAGEREF _Toc34897751 \h 3

十三、投标费用.. PAGEREF _Toc34897752 \h 3

十四、评标小组的组成.. PAGEREF _Toc34897753 \h 3

十五、开标会会议议程.. PAGEREF _Toc34897754 \h 3

十六、合同条件（附后）.. PAGEREF _Toc34897755 \h 4

第二章 投标文件.. PAGEREF _Toc34897756 \h 5

一、法定代表人证明书.. PAGEREF _Toc34897757 \h 5

二、投标文件签署法人授权委托书.. PAGEREF _Toc34897758 \h 6

三、投标承诺书.. PAGEREF _Toc34897759 \h 8

四、投标保证金：（收据复印件）.. PAGEREF _Toc34897760 \h 9

九、管理人员花名册.. PAGEREF _Toc34897761 \h 12

十、主要材料表.. PAGEREF _Toc34897762 \h 13

十一、其他优惠条件承诺.. PAGEREF _Toc34897763 \h 14

十二、施工组织措施.. PAGEREF _Toc34897764 \h 14

十三、投标文件资料装订顺序.. PAGEREF _Toc34897765 \h 14

十四、投标文件的装订.. PAGEREF _Toc34897766 \h 14

第一章：投标须知

一、工程综合说明

1.1工程名称： 雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标钢便桥工程

1.2建设地点： 雄安新区

1.3工程规模：

1.4结构类型： 综合管廊

1.5招标范围： 钢便桥工程 ，该工程主要包括如下内容：

完成合同约定的内容所包含的全部工作，具体以《劳务报酬综合单价表》中“工作内容”为准。

1.6承包方式：固定综合单价。

二、投标人的资质、资格要求

2.1企业法人营业执照，包括的内容：名称、住所、法定代表人姓名、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、成立日期、营业期限、年度检验；

2.2承担该保安服务工程相对应的等级资质，包括的内容：企业名称、详细地址、建立时间、注册资本金、营业执照注册号、注册经济类型、主项资质等级、证书编号、法定代表人、企业负责人、技术负责人、承包工程范围、企业变更；

2.3企业安全生产许可证，包括的内容：单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许许可范围、有效期；

2.4组织机构代码证，包括：代码、机构名称、机构类型、地址、有效期、颁发单位、登记号；

2.5税务登记证，包括：纳税人名称、法定代表人（负责人）、地址、登记注册类型、经营范围等。

2.6投标人资格审核参考如下：

（1）施工经验；

（2）财务状况；

（3）施工设备；

（4）主要人员；

（5）其它。

2.7投标人无行贿记录查询证明。

三、招标文件的获取

2.1领取招标文件起始日期： 2020 年 6 月 10 日；

领取招标文件截止时间： 2020 年 6 月 18 日 18:00 点整。

2.2 本次招标文件采用电子招标文件的方式，我单位将招标文件电子版提供给贵单位，由贵单位自行打印。

四、投标有效期

投标截止期起 90 天内。

五、投标保证金额

0 万元（大写： 零万元整）。

六、投标文件份数及时间、地点

投标文件 贰 份（一正一副），密封交至 河北省雄安新区雄县雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区项目部 。

联系人：韩阳、田立鹏 联系电话： 13001099906、15712596400 传真：/

七、投标截止时间

投标文件资料递交截止时间：2020 年 6 月 18 日18:00 点整。

八、投标保证金递交

投标单位在提交投标书前交纳 0 元（ 大写：零元整）人民币作投标保证金(支票形式)。与投标文件一同提交，否则该投标文件按废标处理。

投标保证金递交到如下帐号：

帐户：

帐号：

开户银行：

九、投标保证金退还

招（议）标结束后，在合同签订前中标单位交纳的投标保证金 0 元（ 大写：零万元整）转为承包合同履约保证金；其他非中标单位在7个工作日内无息足额退还其投标保证金。

十、开标时间及地点

开标时间： 年 月 日

开标地点： 河北省雄安新区

十一、评（定）标办法

合理低价中标。

十二、履约保证金

自合同签订完成后7日内，投标保证金自动转为履约保证金。

十三、投标费用

含现场勘察、差旅食宿、标书制作等，所有费用各投标单位自理，风险自行承担。

十四、评标小组的组成

我项目部领导班子及各部门负责人

十五、开标会会议议程

开标会议议程示范文本

（淘汰制）

首先召开标前会议，确定开标方案、开标主持人、参加开标其他人员的分工。

一般情况下，按以下议程开标：

1、投标单位参会人员核对、身份核实

招标小组主要人员介绍——开标主持人

2、招投标情况介绍——开标主持人

3、开议标、评标办法——开标主持人

以淘汰制为例，实行公开开标，多次报价、逐次（淘汰）的办法：首先公开开标，公布各投标单位的报价，并对各单位报价进行排名，超出公司确定的招标控制价的直接淘汰；然后，进行第2次报价，把报价最高的 家单位淘汰；再进行第3次报价，再把报价最高的 家单位淘汰，……留下 家单位进行议标，最终按议标结果推荐 家单位中标。

4、定标原则——分包招标主管部门负责人或委托人

招标小组依据最终的招标结果推荐 家中标单位，公司分包招标领导小组定标。公司的定标原则是：合理低价中标，并且不保证最低报价中标。

5、项目情况介绍、要求——项目经理（或其他指定人）

6、招标文件澄清、合同答疑——项目合约经理

招标文件、合同条件现场澄清和答疑后，除非出现低级错误，原则上不允许再谈判、更改。中标单位必须按招标时的合同条件和书面答疑三天内缴纳履约保证金并签订合同。

项目合约经理派专人进行答疑记录,并在会上完善招、投标双方签字手续。及时对合同条款进行完善和修改，确保3天内合同具备签订条件。

7、其他项目管理班子评述

8、其他部门领导评述

9、公司领导评述——

10、开标（检查投标文件密封情况）、核标、唱标——

项目部最少要配备2名商务人员参加核标（准备好报价空表书面版和电子版，核价用的电脑，对分包方的报价进行审核），确保报价正确，淘汰公正。

十六、合同条件（附后）

第二章 投标文件

一、法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　签发日期：　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）

附：代表人性别：　　　　　　年龄：　　　　　　　工作证号码：

营业执照号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

二、投标文件签署法人授权委托书

投标文件签署法人授权委托书

（投标阶段）

本人 （姓名），系 （公司名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）(职位)为我公司代理人，以本公司的名义参加雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程的投标，代理人在投标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认，并视为我司所为。

代理人无转委托权。

授权单位： 法定代表人：

有效期限：自授权委托书签发之日起至投标工程投标有限期结束。

签发日期： 年 月 日

附件：

授权人身份证复印件（盖章）

代理人身份证复印件（盖章）

授 权 委 托 书

（合同签订及履约阶段）

本人 （姓名），系 （公司名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义全权负责雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程的施工及管理（分包招议标采用），代理人在施工及管理过程中涉及合同谈判、合同签订、合同履约等签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认，并视为我司所为。

代理人无转委托权。

授权单位： 法定代表人：

有效期限：自授权委托书签发之日起至代理人施工工程履约结束。

签发日期： 年 月 日

附件：

授权人身份证复印件（盖章）

代理人身份证复印件（盖章）

三、投标承诺书

投标承诺书

致：中国建筑第八工程局有限公司

本单位经认真研究招标文件内容及合同详细条款并察看了施工现场后，认为有能力组织雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程，并保证本工程 安全；严格按国家相关规范及项目部施工方案及安全技术交底及当地政府相关规定、操作规程作业，承担投标人安全措施不力造成的任何安全事故、责任及因此而发生的相关费用；保证在现场投标人责任区的生产和生活符合职业健康安全管理体系GB/T28000D标准；环境管理符合环境管理标准GB/T24000的要求，并承担由于自身执行不力的责任。

我单位如能中标，同意缴纳投标保证金自动转为履约保证金0万元（大写：人民币 零万元整），并承诺在接到贵公司进场通知后5天内作业人员全部进场，按投标承诺和分包合同要求精心作业，否则，贵司有权没收履约保证金。我单位将自动放弃该工程的雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程，并承担由此而引起的贵司的一切经济损失。

如不中标，保证理解贵公司的决策，不会向贵司索赔投标过程中发生的任何费用。我单位如能中标，保证在中标后3天内与贵司签订合同，否则贵司有权力取消我司中标资格。

投标人：（盖章）

投标人代表： （签字）

日期： 年 月 日

四、投标保证金：（收据复印件）

对于工程款未结清且足够扣留投标保证金的老合作单位，可出具一份《投标保证金扣留承诺书》报公司领导批准后作为投标保证金扣纳的依据，送标书时和投标文件一起递交。在投标过程中无违约行为，且中标单位签订分包合同5个工作日后自动失效。

投标保证金扣留承诺书

中国建筑第八工程局有限公司：

受贵司邀请，我公司参加贵司雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程项目 钢便桥分包工程的投标，贵司招标文件中规定，应缴纳投标保证金 0万元，该投标保证金我公司同意贵司从应支付我司的任何一笔进度款或结算款中扣缴，直至招标文件约定的投标有效期满为止（投标有效期从投标截止之日算起 9 日历天）。

特此承诺！

法定代表人或

委托代理人：

投标单位（公章）：

年 月 日

七、履约保证金扣留承诺书：

履约保证金扣留承诺书

中国建筑第八工程局有限公司：

贵司承建雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程，我司中标的项目雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标钢便桥工程，按招标文件规定，应缴纳履约保证金 0 万元，该履约保证金我公司同意将投标保证金转为履约保证金，直至分包工程完工，我公司施工队伍退场，按合同约定完成履约为止。

特此承诺！

法定代表人或

委托代理人：

投标单位（公章）：

年 月 日

八、拟投入本工程机械表

拟投入本工程机械表

投标单位：（单位盖章）

投标人代表：（签字）

填报时间：

九、管理人员花名册

管理人员花名册

第 页 共 页

投标单位：（单位盖章）

代 表：（签字）

时 间：

十、主要材料表

主要材料表

十一、其他优惠条件承诺

如带资施工的承诺，费用支付的比例以及向工程承包人提供的其它优惠等。

十二、施工组织措施

对承包内容、范围的分部分项工程的施工方案，如劳动力组织，采用的施工方法和施工工艺、工程工期、工程质量、安全施工、文明工地、行政管理、标化管理的组织和保证措施。

十三、投标文件资料装订顺序

(1)、营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、税务登记证、中华人民共和国组织代码证、银行开户证明等的复印件等的复印件（加盖公章）、授权委托书、无行贿记录查询证明。

(2)、承诺书（分包招议标适用）

(3)、投标保证金复印件

(4)、工程量清单计价表/物资报价表/租赁材料设备报价表

(5)、投入本工程机械表（分包招议标适用）

(6)、现场管理人员以及特殊工种人员花名册，后附《岗位证》、《职称证》以及工种人员数计划配备表（分包招议标适用）

(7)、施工组织措施（分包招议标适用）

(8)、其他优惠条件承诺

(9)、企业简介、业绩及其证明材料

十四、投标文件的装订

投标文件各项内容应按顺序排列装订成册，封面应写“投标文件”、“投标人”、“投标日期”，用密封袋密封。

附注：投标文件一式2份，正本壹份，副本壹份，并注明“正本、”“副本”，正本和副本不一致的，以“正本”为准。

第三章合同条款及格式

合同编号：

雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程

甲 方：中国建筑第八工程局有限公司

乙 方：

签约地点：河北省雄安新区

签约日期：

钢便桥专业分包合同

甲 方： 中国建筑第八工程局有限公司

法定代表人： 校荣春

住所（注册地址）：上海市浦东新区世纪大道1568号27层

开具增值税发票信息

全称： 中国建筑第八工程局有限公司

纳税人种类： 一般纳税人

纳税人识别号： 9131000063126503X1

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司上海六里支行31001522917055435820

地址及电话：上海市浦东新区世纪大道1568号27层 021-61691997

乙 方：

法定代表人：

住所（注册地址）：

注册资本：

资质证书编号：

资质专业及等级：

营业执照注册号：

安全生产许可证编号及有效期：

开具增值税发票信息

全称：

纳税人种类：

纳税人识别号：

开户行及账号：

地址：

电话及联系人：

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

1.工程概况

1.1.工程名称：雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程

1.2.劳务作业地点：河北雄安新区

1.3.劳务作业范围及内容

1.3.1劳务分包范围：钢便桥工程施工作业，劳务作业内容为完成合同约定的内容所包含的全部工作，具体以《劳务报酬综合单价表》中“工作内容”为准。

根据施工现场情况，经甲乙双方同意签订补充协议对施工段落、工程量进行调整。

2.工 期

2.1总日历天数为90天（暂定），开工时间以接到甲方项目经理签发书面通知为准，完工日期最迟不晚于2020年12 月 15日。

甲方有权根据工程整体施工需要对本合同工期进行调整。

3.合同价款

3.1本合同为固定综合单价合同，合同总价(含增值税)暂估元，其中不含增值税合价元，增值税金额元。明细详见《劳务报酬综合单价表》，实际合同价款以最终经甲方审批并加盖甲方结算专用章的结算书为准。附加税已含在不含增值税不含增值税综合单价中，不含增值税综合单价不因施工工艺及工法调整、措施、延误、返工、暂停、民扰和政府或业主指令停工或延期等情况而调整。

3.2固定综合单价如3.3综合单价表中单价，包含本合同约定甲方权利义务外为完成本工程所有施工任务及缺陷修补所需除甲供材料、机具外的人工费、材料费、机械费及进退场费，倒运至临时堆放场与保护费，住宿费，现场经费，企业管理费，利润，社会保障费，施工措施费，夜间、冬雨季等施工增加费，材料二次（多次）倒运,钢支撑及钢围檩场内倒运、吊运、定位、拼装、拆除、牛腿焊接等。维修电工、信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，消防保卫费，清点验收、堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生活垃圾清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费及对周边建筑物的保护费，测量放线，安全、文明、CI达标人工费用，安全防护用品费，床铺费，安全劳保用品、各种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目所发生的一切费用，增值税税金单列。

乙方应充分了解并考虑施工现场环境、地质情况、施工方案、施工图纸及设备租赁购置、折旧、维修、燃油、人员条件、地面及地下施工风险，对因此而发生的施工工艺及工法调整、措施、延误、返工、暂停、民扰和政府或业主指令停工或延期等情况造成的费用增加，均含入不含增值税综合单价中考虑，甲方不再额外增加费用,不含增值税综合单价包干，合同单价不因工程量增减而改变。

临水：甲方在施工场区内提供施工水源接入点。

临电：电源提供至三级配电箱处，乙方自费负责三级配电箱以下的电线（缆）及配电设备的安拆维护，并满足有关用电安全的要求。三级配电箱由甲方统一配置，费用含在综合单价中，三级箱归乙方所有，在办理结算时，从结算总额中扣除。

乙方生活水电使用费用约定：乙方进场前由甲方准备并安装水表、电表（必要的二级配电箱及三级配电箱配套），甲方电工负责监督管理，并抄表计数。水电使用费由乙方承担，以水费8元/吨，电费1.2元/度于月度工程计价款中扣除。

本工程施工过程中在承包范围内不存在零星点工签证，合同不含增值税综合单价固定且不予调整。其中：a合同价款中包含安全文明施工包干费2%。施工现场特种劳动防护用品，包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器、反光马甲等，由甲方统一采购、统一发放、统一管理，费用由甲方代付代扣；b合同价款中包含人身意外伤害险保险费5‰，乙方自行为其人员办理工伤保险、意外伤害保险和生命财产保险，该类保险费用已包括在劳务报酬的单价或合价内，均由乙方承担。并将保险协议、保险单及支付凭证原件报甲方审查，并留复印件备案。如乙方未能提供自行投保的相关资料，则保险费用按乙方结算工程量额的5‰从乙方总结算额中扣除。

3.3综合单价表:

3.3．1综合单价说明：

a.乙方负责安全、文明施工、维修电工和其他配合人员用工等；若安全、文明施工不能满足现场及“雄安新区安全文明施工要求”要求时，甲方有权安排其他队伍完成，所发生的费用均从乙方工程款中扣除；

b.乙方原因造成超出设计图纸范围、修补、返工，不予计量。

c.增值税税金单列，已包含乙方开具增值税发票而缴纳的各项费用。

d.乙方的价款中已充分考虑了工程施工期间存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险。其范围包括但不限于以下风险：

（1） 物价、工料价格上涨或降低；

（2） 政策调整导致政策性规定费用的上涨或降低；

（3） 工程造价管理部门公布的各种价格调整；

（4） 合同签订后政府规范、标准或要求等对本工程的技术图纸、质量要求有所修改所产生的费用；

（5）以及其他应由乙方承担的风险。

4.甲方权利及义务

4.1甲方驻地代表（项目经理）：苑雪峰；甲方驻地代表负责本工程安全质量管理、进度及质量控制、检查，负责签发或发布相关指令。有权要求乙方调离不称职的有关人员。甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方的工作，并终止合同，一切损失由乙方承担。任何涉及工程签证、结算、付款等经济责任的文件资料必须经甲方驻地代表签字并盖章确认后生效，甲方项目部其他人员签认的未经甲方书面授权委托的任何涉及经济责任的文件资料均无效。

4.2负责提供3.2款中甲方承担责任及费用中列明的生产性设施，为乙方进场劳务作业提供施工条件。

4.3负责与发包人、设计单位、监理单位的联系和协调工作。

4.4甲方工程部负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、安排施工总进度计划；负责技术、安全、质量交底，负责提供现场水准点与坐标控制点，进行施工测量复核和试验检验工作。

4.5甲方工程部向乙方免费提供复印施工图纸一套，本工程施工图纸不允许外泄。未经甲方同意，乙方不能将甲方提供的图纸挪作他用，乙方应认真查看图纸内容，因对地质情况及周边环境不了解，造成的施工风险及措施费用增加，甲方不进行单价调整及费用补偿。

4.6甲方负责按本合同约定及时提供甲供材料、设备。

4.7甲方工程部负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收，负责对已完工程及时组织验收。甲方的监控、管理、指导、审核、检验、检测、测量、试验、处罚等，不能减轻或免除乙方的任何责任。

4.8甲方物资设备部有权对乙方自行采购的材料、设备进行检验验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并进行必要的抽样检验和劳务作业设备的检验测试，抽检费用由乙方承担，对不合格的材料和设备，甲方有权单方清退出场，造成甲方损失的，全部由乙方负责。

5.乙方权利及义务

5.1乙方驻地代表：，身份证号：（必须持有法人委托书原件）。代表乙方履行合同权利和义务，乙方驻地代表签署的任何文件均视为乙方已认可。乙方项目部组成人员必须经甲方考核认可后方可组建，乙方驻地代表更换须经甲方同意，乙方驻地代表离开工程所在地，应向甲方驻地代表请假，得到批准后方离开，否则将按3000元/次向甲方支付违约金，甲方可从任意一次计价款中扣除。

5.2因乙方施工能力不足，甲方可调减施工任务、工程量，乙方承诺无条件配合且不因此向甲方主张任何索赔和补偿。未经甲方允许并签订补充协议，乙方不得擅自超本合同约定的劳务作业范围进行施工作业，且甲方将对乙方已完成的超劳务作业范围的工程量不予计量。

5.3乙方同意甲方根据工程整体施工需要对本合同工期进行调整，乙方承诺无条件配合且不因此向甲方主张任何索赔和补偿。

5.4乙方进场前，必须配合甲方按照雄安新区的要求完成合同及分包劳务人员在雄安集团公司的备案，将进场工人花名册、劳动合同、身份证复印件、体检报告报甲方工程部备案，并为其进场工人办理各种社会保险，将保单和支付保险费用的证明报甲方合约部备案，涉及特殊工种的将证件原件需报甲方工程部查验并存档。进场工人如有变化必须保持动态更新，否则按500元/人·次向甲方支付违约金，甲方可从任意一次计价款中扣除。如乙方不为劳务人员办理保险，引起的损失自行承担。乙方劳务工人年龄不得小于18周岁不得大于55周岁。

5.5乙方应配备满足劳务作业需要的安全合格的自有机械设备，并将购置发票复印件及合格证报甲方物资设备部查验并存档。

5.6乙方负责对进场工人的来源、不良记录等情况进行摸底并反馈至甲方项目劳务管理员处，严禁无身份证、有违法、犯罪记录、在逃犯等在甲方项目上工作。如有发生，均视为乙方违约，由乙方承担所引发的一切后果及损失。

5.7乙方对其劳务人员进行及时的培训，满足甲方现场安全施工生产管理要求，乙方达不到甲方现场管理要求的人员，甲方提出更换要求的，乙方无条件服从调换调配。

5.8乙方必须接受甲方项目经理部的管理和监督检查。乙方对甲方提供的图纸、交底或指令有疑义或发现有误的，应及时以书面形式向甲方有关人员提出，在甲方有关人员未同意更改或撤消前，乙方应无条件执行。乙方可以对甲方所提供的设计图纸施工工艺等有提出降低成本的合理化建议。

5.9乙方应严格按照甲方施工方案、技术、质量、安全交底进行作业，确保工程质量，不合格工程必须无偿返工，直到达到甲方验收标准为止，同时甲方有权要求乙方承担违约责任，同时不减轻乙方合同工期责任。

5.10乙方对甲方供应材料、设备及时办理签认手续，乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等负责妥善保管，不得倒卖或破坏或移位，工程接收后，原样归还甲方，否则造成一切损失由乙方承担。

5.11乙方应配合甲方及时进行劳务计量计价、结算、质量、安全、进度检查，现场管理及施工资料收集，按时报送施工计划、甲供材料供应计划。

5.12因乙方自身原因造成建设单位或政府部门对乙方或甲方的罚款，乙方应如实承担，如对甲方造成额外损失的，由乙方承担。

5.13乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等，应及时停止施工，妥善看管，并立即报告甲方，由甲方负责处理。对出现上述情况，因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工，或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工，造成损失的，由乙方承担全部经济损失和法律责任。

5.14乙方在施工中与第三方产生的债权债务或任何纠纷等问题由乙方自行负责处理，并承担全部责任和费用。

5.15乙方根据甲方提供的水准点与坐标控制点，进行施工测量、放线、定位工作；完成混凝土试块、材料取样等工作配合甲方试验检验，材料消耗含在损耗中。

5.16做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线及已完工程的成品和半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失和责任。

5.17乙方采用的技术工艺或物资、设备不得侵犯第三方的知识产权，如出现纠纷，乙方须及时书面通知甲方，给甲方造成的损失甲方可从任意一次计价款中扣除。

5.18如乙方认为甲方违约，应在事件发生三天内向甲方提出书面报告，逾期视为乙方放弃。

5.19工程完工后，清理劳务作业范围内的标志、污斑、指印和其他油污和脏物，清运自用工具、机械和设备，达到完工验收前的清理标准，费用已包含在不含增值税综合单价中，不再另行计取。

5.20乙方现场应至少配备一台发电机及其他必要的应急设备，如遇停电、停水等突发事件，乙方应采用相应手段确保现场正常施工，并自行承担相应费用。

6.质量、安全要求

6.1工程质量标准：合格

6.2隐蔽工程在未经甲方或监理检查之前不得随意覆盖，进入下一道工序，乙方应保证甲方质检人员及监理对要覆盖的工程进行检查和测量，经甲方验收合格后才能进行下一道工序，否则因此造成的质量不合格由乙方承担一切费用。

6.3乙方在施工过程中达不到质量标准的部分，一经发现，甲方有权要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求，乙方承担返工维修的全部费用，工期不予顺延。返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后5日内撤离现场，结算款按完成合格工程量的80%计。

6.4合同范围内劳务作业完工后，在保修期间内出现的质量问题，由乙方无偿负责修复；如乙方在接到甲方返修通知（包括但不限于邮件、短信等书面或口头通知）7天内尚未进行返修时，或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求，甲方可委托第三方修复，发生的费用从乙方的质量保证金中扣除，费用为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和甲方由此产生的其他费用，无须通知乙方和征得乙方同意，不足部分由乙方另行支付。超过保修期后，如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时，则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。

6.5安全管理要求执行合同附件《安全管理协议》。

7.材料、设备供应

7.1甲方供应的材料品种详见劳务报酬综合单价表中甲供材料及损耗。材料经双方点验签认后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和劳务报酬综合单价表及甲供材料及损耗中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量，乙方如超甲方限额使用甲供材时，超量部分按甲供材料价格(如果发生期市场价高于甲供材料价按市场价计算)的120％在支付乙方劳务计价款中直接扣除。

7.2乙方倒卖甲供材料的，按材料供应价格的200%向甲方支付违约金及预期利益损失。甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除，情节严重的，移交司法机关追究刑事责任。

7.3甲供材料以外的材料，由乙方自行采购，甲方不予代购。甲供机械设备外的其他机具由乙方负责自带，甲方不予代租。

7.4甲方提供乙方使用的周转料具由乙方负责保管，如有丢失或损坏，将按原值的120%进行赔偿。

8.劳务价款的计价、结算与支付

8.1乙方自本合同签订后7日内将投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金在完工结算后一个月内一次性无息返还。

8.2本合同劳务费用实行按月验工计价、完工结算的方法进行付款，甲方不支付任何预付款项。

8.3验工计价按下列程序进行：每月 20 日以前双方以劳务报酬综合单价表中计量规则对乙方完成的合格工程量进行计量，甲方现场技术员负责提供形象进度，项目商务部门填制《工程数量计算单》和《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方现场工程师、项目工程部门、项目商务部门、项目总工程师和乙方驻地代表共同签认后，由甲方项目商务部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定固定综合单价编制《月度验工计价表》。《月度验工计价表》必须经甲方项目商务部门负责人、物资管理部门负责人、项目总工程师、甲方驻地代表和乙方驻地代表共同签认后生效，《月度验工计价表》仅作为劳务作业过程中甲方向乙方支付劳务进度款的依据，甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认，不具备法律效力，最终以双方结算为准。

8.4双方每月20日核对本月劳务作业量。乙方应按时、及时会同甲方相关人员共同确认，因乙方原因延误确认或未确认的，以甲方确认作业量为准。

8.5对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和乙方原因造成返工的劳务作业量，甲方不予计量。

8.6 劳务分包签证

8.6.1签证仅对劳务合同工作内容之外且经甲方项目部签证授权人员安排实施的事项，分包合同工作内容之内的事项不准办理签证。

8.6.2签证时效和周结周清周封存

a 合同外签证必须在事件发生后24 小时内，乙方书面上报甲方，否则视为乙方放弃该权利。

b 签证事项完成后，由甲方经办人按本合同规定格式和要求填写（以打印形式）签证单，乙方授权人员予以确认，甲方经办人负责完成现场各级领导的递交、审核，并交项目商务部门签证管理人员，由项目商务部门负责项目部各级领导的递交、审核，并及时向乙方反馈。如乙方对甲方审核意见有异议，应在周结周清周封存前回复意见，并附相关依据，未回复的，视为认可。

c 甲方与乙方每月清理合同外签证，乙方对其分包签证进行份数与价款书面签字并盖章（单位公章）确认。分包签证进行月度结算，当月发生并完成的签证事项，当月签字认可，进入当月进度计价。

d 签证自申报到项目责任领导审核超过一周，视为无效签证。

8.6.3双方约定以下签证为无效签证，并不得计入乙方中间计价和结算，更不得作为付款依据：

a 不按本合同约定表格形式办理的签证。

b 不按表格内容填写或部分内容不填写的签证。

c任何形式的补贴费用签证（质量奖、工期奖、标化文明奖等）。

d签证内容不实的签证。

e劳务合同范围内有施工图或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签证点工或机械台班或费用的签证。

f超过签证时效和竣工后突击补签的签证。

g 非原件的签证资料。

8.6.4签证审核权限

奖励、补偿事项、设计变更、会议纪要、通知等不能以签证形式确认，不作为结算依据。签证应通过专题会议形式按周集中处理，必须经经办人、商务经理、项目经理共同审核签字后方可生效；过时、手续不全、内容不符合甲方要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证无效。

8.6.5签证单价按以下约定处理

a. 合同单价中有适用于签证工作的子目的，采用该子目的单价。

b.合同单价中无适用或类似子目的单价，按下表单价执行。

签证单价计价表

备注：普工、技工：进场工人由甲方进行技工普工种类登记，技工需持相关证明文件（如特殊工种上岗证等）。仅技工从事电焊、水电管线、强弱电、砌筑、抹灰、刷漆、模板制安、围挡制安、结构拆除作业等工作按技工工日计量（上述工作的配合人员如：材料倒运、拌合砂浆等按普工计算），其余按普工工日进行计量。

8.7如发生停窝工，双方应分清原因并共同协商积极解决，同时要采取合理的减少损失的措施，避免损失扩大。对停窝工造成的损失，双方约定费用计算标准如下：

8.7.1由甲方原因：包括施工工艺及工法调整、措施、延误、返工、暂停、民扰和政府或业主指令停工或延期造成的连续7天以内的停窝工，乙方承诺自行调剂并承担费用，甲方不予补偿；由甲方原因：包括施工工艺及工法调整、措施、延误、返工、暂停、民扰和政府或业主指令停工或延期造成的连续7天以上的停窝工，从第8天起甲方按以下方法计算费用给予乙方补偿：人工费按现场工人每人每天50元（含增值税，增值税金按9%计），机械设备费不论是乙方自购或租赁，均不予计取窝工补偿。乙方应从连续停工的第8天起每天向甲方上报停窝工原因、停窝工人员数量，若乙方未按时上报，甲方不予任何补偿。停窝工时间、人员数量以甲方经办人、商务经理、项目经理核实并共同签字确认的为准。

8.7.2 由乙方原因造成停窝工或阻工，乙方承诺将自行解决并承担停窝工期间发生的一切费用，以及给第三方造成的损失和违约赔偿等相关费用，并按2万元/天向甲方支付违约金。（参照业主合同违约赔偿约定）

8.7.3由第三方原因造成的连续7天以内的停窝工，乙方承诺自行调剂并承担费用，甲方不予补偿；第三方原因造成的连续7天以上的停窝工，甲方已提前通知并发出书面通知人员退场的，乙方应进行调剂退场，避免损失扩大，费用由乙方承担。如甲方通知需部分人员需驻留的，驻留人员部分从第8天起甲方按8.7.1标准计算费用给予乙方补偿。

8.8完工验收合格后一个月内，乙方应与甲方办理结算。逾期未办理结算，自甲方书面(或邮件)通知乙方之日起14 天后，乙方仍不与甲方办理结算，视为乙方放弃与甲方办理结算的权利，则以甲方单方出具的结算值为准。

8.9月度计量款支付分为两部分：

（1）劳务工人工资：由甲方直接支付到劳务工人本人工资卡中，视为甲方对乙方支付工程款的一部分费用。每月由乙方负责提交已经扣除个人所得税的工资发放表交甲方项目劳务管理员处审核，由项目财务按照项目劳务管理员审核后的工资发放表足额支付工人工资。劳务工人工资个人所得税由乙方承担并自行交纳，此费用包含在合同清单不含增值税综合单价中。甲方支付工人工资视为对乙方支付工程款，乙方应开具等额的合法增值税专用发票。

（2）工程款其余部分（劳务工人工资除外）：由甲方项目部财务部门每月凭生效的《月度验工计价表》，扣除已支付劳务工人工资后支付。

(3)月度计量款支付时间为收到业主单位工程款次月；工程款支付比例为月度计量款的60%，并严格按照财务要求开具与月度计量款等额的增值税专用发票；

8.10工程完工验收合格并办理结算后3个月或90天内累计支付至结算额的95%，剩余5%作为质量保证金，缺陷责任期满后甲方扣除相关维修费用（如有）无息退还，保修期按《工程质量保修书》执行，缺陷责任期满不代表乙方保修责任解除，保修期内乙方仍应承担保修责任及费用。

8.11乙方向甲方提供与月度计量款等额的合法增值税专用发票。并准确填写所应开具的发票项目，甲方见票后付款至乙方提供的“开具增值税发票信息”所列的账户。累计支付至结算额的 95 %时，乙方按结算额100%提供增值税专用发票。

8.12计价款除代发民工工资外一律转账支付。

9.违约责任和合同解除

9.1甲方违约责任：

9.1.1工期顺延：如因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延。

9.1.2迟延付款：甲方无正当理由迟延付款的，需按同期银行存款利率支付利息。

9.2乙方违约责任

9.2.1乙方延期交工的，每延误一日，向甲方支付合同总额 1‰的违约金，最高不超过结算金额的10%。

9.2.2乙方有下列情形之一者，乙方向甲方支付已完劳务价款总价20%的违约金，甲方有权通知乙方解除合同，乙方向甲方支付的履约保证金不予退还。

a.乙方现场的人员、机具设备不能满足合同要求，严重影响合同履行或施工进度达不到要求，合同约定节点工期未能实现，严重影响整个合同段工程进度的。

b.乙方施工质量达不到要求，甲方要求乙方无偿返工或修复，返工返修后仍达不到质量要求的，或乙方施工质量达不到要求经甲方要求后仍不采取修复或返工的；

c.乙方不按甲方安全交底要求进行施工或乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全或乙方现场施工工序失衡或已施工工程存在安全隐患或已造成安全事故的；

d.倒卖甲方供应材料、设备机具的；

e.乙方以任何形式将本合同项目进行分包、转包的；

f.乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的；

g.乙方擅自停工2天以上（含2天）的；

h.乙方未及时向乙方人员支付工资的导致乙方人员向甲方索要劳务费用或阻挠甲方正常工作或施工的。

i.合同签订后，乙方未经甲方同意转让合同权利义务或要求变更合同主体的。

9.2.3在甲方发出解除合同并要求乙方撤场的书面通知之日起3日内，乙方须无条件撤场，否则由此产生的一切责任、费用及损失由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的相应损失。同时，甲方有权将乙方施工现场内的物资设备运离现场，相关费用及搬离后的保管责任均由乙方承担。

9.2.4本合同项下的债权债务未经甲方同意不得转移，因此发生的一切损失及责任由乙方承担。

9.2.5如乙方未能按照合同约定向甲方开具合规增值税专用发票，或者乙方提供的增值税专用发票填写有误、不规范，或者所提供发票不合法、涉嫌虚开的，则甲方拒绝付款，造成甲方增值税抵扣额损失的，由乙方全额进行赔偿，赔偿款甲方有权从当期或最终结算支付款项中直接予以扣除；同时不免除乙方开具合法发票的义务。

9.3 乙方法定代表人、委托代理人对乙方责任承担违约赔偿的连带责任。

9.4 合同解除

9.4.1如因建设单位、发包人的原因致使本合同无法履行，或因建设单位、发包人原因造成工程停建或缓的，此情况下，甲方享有合同单方解除权。甲方向乙方发出的解除通知到达乙方时，合同解除。合同未开始履行的，双方互不承担责任，已经履行的，按实结算。

9.4.2协商解除：甲方和乙方协商一致，可以解除分包合同。合同解除后，乙方应妥善做好已完劳务作业和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

10.争议解决

本合同履行过程中，如出现争议，双方应协商解决。协商不成，双方约定向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

11.补充条款

11.1 乙方发生的生产、生活用水电费、机械设备进出场费、自购材料费、工料机价格上涨费、停窝工损失费（根据合同约定内容）、赶工费、人员及财产保险费；驻地建设、CI形象费、安全及文明施工费、施工场地清理费、排水排污费、排除干扰费、夜间施工费；因施工产生的地方关系协调费、已完及未完工程保护费、材料搬运费、机具倒运费、甲供材卸车费及场内保管费、现场试验检测；

11.2维持施工现场的清洁，做到工完场清；

12.附 则

12.1本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字、乙方向甲方交纳履约保证金后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

12.2本合同签订后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，应当签订补充协议。合同履行过程中，如出现与本合同及补充协议约定条款相违背或冲突的均已本合同为准。

12.3本合同正本一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，副本一式柒份，甲方陆份，乙方壹份。

12.4本合同相关附表为本合同有效组成部分。

甲 方（公章）： 乙 方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

本合同附件清单

附件一：甲方供应机具表

附件二：安全文明甲供材料、机具表

附件三：投入本工程主要管理人员清单

附件四：投入本工程主要设备、机具清单及进场计划

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：法人授权委托书

附件七：技术质量负责人授权委托书

附件八：物资设备负责人授权委托书

附件九-1：合同外签证承诺书

附件九-2：雄安新区 项目分包签证月度封存确认书

附件九-3：雄安新区 项目 年 月份（ 月 日至 月 日）分包签证明细表

附件九-4 分包经济签证指令单及签证单

附件十：合同签证印鉴确认表

附件十一：施工现场安全管理协议

附件十二：施工劳务用工承诺书

附件十三：纳税人身份证明

附件十四：三级配电箱配置标准表

附件十五：工程分包质量管理专项协议-雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标钢便桥工程

附件十六：劳务管理协议书

附件十七：工长安全质量责任书

附件十八：工长安全质量承诺书

附件十九：工长任职授权委托书

附件二十：综合单价表

附件一：甲方供应机具表

附件三：

投入本工程主要管理人员清单

附件四：

投入本工程主要设备、机具清单及进场计划

附件五：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限： 年 月 日至 年 月 日

姓 名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证复印件（需加盖公章）

乙方： （盖公章）

年月日

附件六：

法人授权委托书

致中国建筑第八工程局有限公司 ：

本授权委托书声明：我（姓名）系的法定代表人，现授权委托为我公司施工贵方雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程我方合同内的授权委托代理人，该代理人全权代表我签订合同并按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复、计价与结算、办理施工款以及签署与本工程有关的所有文件（包括补充协议、会议纪要等）等事项，我均承认。

除非经贵方书面同意，该代理人无转委托权，特此委托。

同时，我方提供以下信函往来地址：

1、邮件地址：

2、电传地址：

3、电子邮件地址：

4、联系电话：固话： 手机：

被授权委托代理人： （签字） 性别 ： 男 年龄：

身份证号码： （身份证复印件附后）职务：

乙 方： （盖公章）

法定代表人： （签字）

授权委托日期：年月日

附：授权委托代理人身份证复印件（需加盖公章）

本委托有效期限为：年月日至 年月日止

附件七：

技术质量负责人授权委托书

致中国建筑第八工程局有限公司：

为加强我方合同内施工技术质量管理，保质保量完成我方合同内施工任务，我方委托为我公司施工贵方雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程我方合同内的现场技术质量负责人，该负责人全权代表我按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复的技术与质量以及签署与本工程有关的所有技术与质量文件等事项，我均承认。

该技术质量负责人具备执业资格证书，年同类工程工作经验（或 、 工程负责经验)。

该技术质量负责人无转委托权，特此委托。

委托的技术质量负责人： （签字） 性别 ：年龄：____

身份证号码：职务：

乙 方： （盖章）

法定代表人： （签字）

授权委托日期：年月日

附件八：

物资管理负责人授权委托书

致中国建筑第八工程局有限公司：

为加强贵方供应的物资、施工机械设备管理，保质保量完成我方合同内施工任务，我方委托为我公司施工贵方雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程我方合同内的现场物资设备管理负责人，该负责人全权代表我按合同约定负责与贵方办理物资、机械设备验收领用签字手续以及与本工程有关的所有物资设备文件等事项，我均承认。

该物资管理负责人无转委托权，特此委托。

委托的物资管理负责人： （签字） 性别 ：年龄：_______

身份证号码：职务：

乙 方： （盖章）

法定代表人： （签字）

授权委托日期：年月日

附件九-1：

合同外签证承诺书

致：

我方完全响应并认可本工程合同文件的全部内容，没有任何异议。为规范合同外签证行为，保障双方合法权益，促进工程有序进行，我方就合同外签证作出下列郑重承诺：遵照甲方提供签证单格式及内容、流程进行签证，如签证单没有由签证单中对应的项目部相应人员全部签字认可，我方自动放弃此签证工作内容及全部经济、索赔、补偿要求。

单位名称： （盖章）：

法定代表人：

或其委托代理人：

乙方联系地址： 固话：

日期： 年 月 日

附件九-2

雄安新区 项目分包签证月度封存确认书

致：

经我方审核确认，对你部审核的年月份（月日至月日 ）我方合同外签证单的份数、价款给予认可，并明确承诺除此封存的签证外不再有其他任何签证或结算费用的诉求。

劳务单位：（同时加盖齐缝章）

劳务方法定代表人（签字）：

劳务作业名称及范围：

或其授权委托人（签字）：

确认份数：

确认的签证单编号：

确认的签证单总金额：

确认日期：

附件九-4分包签证指令单及签证单

注：1.由项目部现场施工员负责填制，办理完签发指令后方可安排施工；2.本表只作为办理分包签证的依据之一，不作为分包结算依据，但办理分包经济签证时必须与签证单同时提交，否则所报签证单项目部有权拒收；3.本指令工作内容完工后2天内由分包单位上报签证单，逾期视为本指令单不涉及经济费用及工期的调整；4.分包单位未能按时完成指令单工作内容的，签证费用相应扣减并承担给项目造成的损失；5.本指令单一式两份，办理完分包签证后交商务经理存档。

附件十：

合 同 签 证 印 鉴 确 认 表

附件十一

施工现场安全管理协议

甲方（总包单位）： 中国建筑第八工程局有限公司

乙方（分包单位）：

依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。

一、工程概况

1．工程名称：雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥

2．工程地点：河北雄安新区

3．分承包形式： ■专业分包 □劳务分包

4．分承包范围：

5．分包方安全生产许可证号码： 有效期：

二、工程目标

1．因工伤亡控制指标：0%

2．职业健康控制指标：100%

3．安全文明创优目标：以甲方施工合同规定内容为目标

4．其他：因工负伤率：重伤率控制在千分之零点二，轻伤率控制在千分之一。

三、甲方的权利、责任和义务

1．项目经理（现场执行经理）：苑雪峰

建造师证书编号： 有效期：

安全总监（安全负责人）：

安全C证证书编号： 有效期：

2．贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

3．制定施工现场安全管理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况，对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。

4．严格审查分包人营业执照、技术资质等级，不得将工程分包给不具备相应资质（或资格）的分包单位。

5．保证项目工程安全生产费用的有效使用，完善施工现场安全生产条件。

6．提供施工现场安全生产环境：

①工程安全防护设施由： 甲 方提供，日常维护和作业面防护由： 乙 方负责；

②施工用电由用电总电源到：三级配电箱由甲方提供，该级配电箱以下的部分由乙方负责；

③总包方对上述设备、设施具有监督检查权，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿。

7．负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并监督实施。

8．负责施工人员入场安全教育、培训考核；负责施工现场专项安全教育。负责建立特种作业人员备案档案。对施工人员违章指挥、违章作业行为，依法查处和纠正，情节严重者按照法律法规、局、公司、项目规定条例进行处罚。

9．负责建立健全施工现场安全生产管理制度；负责建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求分包方建立应急救援体系，落实救援措施。

10．按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

11．按规定对施工现场的危险部位设置安全防护和安全警示标识。

12．有义务提供施工现场消防通道和消防设备。

13．有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。

14．有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。

15.对乙方施工人员不服从安全管理，屡次违反现场管理规定者甲方有权责令乙方将其退场。

四、乙方的权利、责任和义务

1．现场项目经理（负责人）：苑雪峰

建造师证书编号： 有效期：

现场专职安全负责人：

安全C证证书编号： 有效期：

乙方作业人数为50人以下，配备1名专职安全员；50-200人，配备2名专职安全员；200人以上按危险作业程度配备；如未按此要求配备，甲方按每人每月6000-10000元工资待遇在分包费用中扣除；乙方安全员，必须服从甲方安全部门管理，否则甲方有权要求乙方更换。

2．乙方所有人员进场前必须向甲方申请对其进行安全教育培训和安全技术交底。

3．贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的生产活动进行检查、管理，贯彻落实安全第一思想，确保安全生产。

4．按照总包单位的有关规定提供相关资料。严格按照合约规定，不得承接、承建超越资质范围的施工任务。不得将承分包项目再次转包。

5．执行施工现场安全管理规定，服从总包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对总包安全生产负连带责任。有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议；有权拒绝总包违反法律法规的安全指令；对造成后果的违章指令有权检举和控告。

6．对所辖范围内的安全防护设施（包括洞口、临边、移动操作平台等）搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。

7．对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。三级以下自备配电设备设施必须符合国家和地方有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任区域拉接电源有权拒绝。

8．自带机械设备、设施(汽车吊、挖掘机、小型机具、配电箱、电缆等)应符合国家和地方有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责，并应在安装使用前向总包备案、验收。

9．负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施（专业分包方式）。

10．负责对本单位施工人员进行施工队三级全教育培训，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。按甲方要求开展班前活动，并做好记录归档。

11．负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。

12．按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

13．按规定定期组织对所辖施工区域进行安全检查，对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向总包及时报告。

14．服从总包统一的协调和管理，并对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。

15．使用非责任区域安全防护设备设施前，应与总包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。

16．对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任；对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。

17．做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理，宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，严禁使用泡沫板材等非阻燃材料搭建临时设施；不得私自接设电热水器、电炉、自制电热毯、电风扇等；不得私自容留外来人员住宿；不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质食品。

18．负责为本单位从事危险作业（如架子工、木工、爆破工等隧道内作业）的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

19.乙方在使用甲方提供的安全保护用品时，应认真检查、测试其安全防护性能，符合有关规定后方可使用。

20. 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近劳务作业时，劳务作业开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
21.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品劳务作业时，乙方应在劳务作业前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全保护措施费用。

22.按国家和行业要求，足额投入安全文明施工措施费。

五、安全文明施工措施的支付

合同额中含安全文明措施费，此费用从中提出，单独计列,分两部分组成,一为现场安装安全防护措施的用工量(现场确认单),二为采购或租赁的安全用品(提供发票,票据必须由现场材料员和安全员的验收签字)。

六、违约和索赔

1．由于总包责任造成生产安全事故，导致分包人员伤亡，由总包承担事故责任和经济责任。分包有义务负责协助处理善后事宜。

2．由于分包责任造成生产安全事故，导致总包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。总包或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

3．由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

4．发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由责任方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

5.乙方违反本协议及法律法规、安全技术交底、现场临时签收的各种通知、规定，甲方有权给予一定经济处罚，处罚依据为违反条文、证据照片、甲方处罚通知（可不需乙方签收），在当月计价中扣除。

其中，施工现场发现乙方作业人员一人未通过甲方入场培训，甲方可对乙方处罚100元，逾期拒不参加者，不得安排进入使用施工现场，否则甲方可加倍处罚。

发现一台安全设备设施，未经甲方验收或验收不合格，进入现场作业，甲方有权处罚乙方1000元，不听甲方劝阻继续使用的，甲方可加倍处罚。

因乙方原因存在安全隐患，甲方要求停止作业，拒不执行的，甲方每次可处罚乙方10000元，乙方承担因此带来的一切责任。

乙方施工现场存在安全隐患，经甲方通知拒不整改，甲方有权对乙方进行处罚1000元/次/处，乙方承担因此带来的一切责任。

七、其他

1．协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。

2．补充条款：双方根据法律、行政法规规定，结合施工现场实际，经协商一致，可对本协议条款具体化、补充或修改，另附专用条款约定。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系 电话： 联系 电话：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

附件十二

施工劳务用工承诺书

致：中国建筑第八工程局有限公司：

我方完全响应并认可本工程合同文件的全部内容，没有任何异议。为规范劳务用工行为，保障劳务工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，我方就使用建筑劳务作出下列郑重承诺：

一、我方严格执行国家，当地政府部门及总承包单位的法规、政策及规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。

二、我方使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，持证率达到90％，特种人员持证上岗率达到100％。

三、我方使用建筑劳务工，依法与劳动者本人签订书面劳动合同签订率100%，明确双方的权利和义务，详细约定劳动作业的内容、计价方法、支付劳动工资的日期、支付方式、支付标准（不得低于当地最低工资标准）、工人工资约定内容要便于计量支付和发生违约后各自应承担的责任，并经双方签字（章）认可。

四、我方严格按照劳动合同约定向劳动工人发放劳动工资，在每月计价款拨付后，首先保证劳务工工资发放。不管在任何情况下，绝不拖欠劳务工工资，每次发放工资经劳动者本人签字。

五、我方接受贵方的监督与管理。执行贵方劳务用工和工资支付的相关规定，按时足额缴纳劳务工人保障基金，在贵方的直接监督管理下，做好劳务工工资支付工作。并按照贵方要求，按时报送工资支付情况统计表。我方将依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容，坚持以先与农民工签订劳动合同后进场施工为基本原则；建立职工花名册并办理劳动备案；全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查；在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。

六、我方积极配合贵方现场履约日志填报工作，并由法定代表人的委托人在履约日报上签字认可，履约日志是作为贵方对我方履约行为的监督、鉴定和考核的依据。

七、我方保证合同签订后，向贵方递交的劳务包括特殊工种花名册及其身份证、资质证扫描件真实可靠，并在合同期间一直有效，且贵方有权撤换不称职管理和务工人员。

八、我方同意由贵方在贵方指定的银行开设“劳务工工资专户”，建立工资卡，将工资直接打入劳务工个人卡中，并接受贵方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。

九、我方发生资金矛盾时，无条件先行支付劳务工工资。不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资。

十、我方拖欠劳务工工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责任人作严肃处理外，愿根据与贵方签订的施工劳务合同约定，接受终止此施工劳务合同的处理。

十一、我方成立劳务工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及其项目经理分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作，保证把纠纷化解在本企业，决不以任何借口进行推诿，拖延。杜绝生上访事件。

十二、我方在每个建筑工地张贴建筑劳务工人工作纠纷处置告示，公布劳务工工作管理制度、发生纠纷的处理程序，以及我方和项目部负责处理纠纷的人员姓名、电话和地点。热情接待、认真处理好每起工资纠纷。

十三、劳务工工资保证金：我方严格按照贵方要求，编制可供贵方监管的具体操作措施。贵方每月支付月度计价款的80%后，20%余款中的5%留作劳务工工资保证金，我方完工并经贵方组织验收合格，且扣除拖欠的劳务工工资后，无息退还。

十四、我方严格遵守贵方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好劳务工人进驻前安全教育培训工作，接受贵方安全生产监督检查并承担相应的责任。加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，积极组织相关考试，将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台。

单位名称（盖章）：

法定代表人（委托人）：

联系地址：

电 话：

日 期： 年 月 日

附件十三：纳税人身份证明

附件十四：三级配电箱配置标准表

备注：

1、三级配电箱由甲方统一采购、配置，三级配电箱费用不单列，含于综合单价中，乙方在报价时应综合考虑，三级配电箱归乙方所有，在结算总额中扣除；

2、外观颜色，与一、二级配电箱同色，项目安全管理部提出三级配电箱规格型号、外形尺寸、安装形式、回路数、位数、电压等级、品种、系列、配置数量等。

附件十五：工程分包质量管理专项协议-雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标钢便桥工程

质量管理专项协议（钢便桥）

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：

为了确保雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标钢便桥工程（合同）在质量管理和质量效果有效落实，双方当事人根据《钢结构设计规范》（GB-50017-2014）、钢结构工程施工质量验收规范》GB50205、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、《工程质量管理办法》等规定，经协商一致，订立本质量管理专项协议。

1、质量及验收标准

1.1工程质量标准：合格。

1.2施工及验收采用的标准、规范、技术规程：

《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《钢结构设计规范》（GB-50017-2014）、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205。

2、质量保证与检验、验收

2.1乙方应保证分包工程材料及施工完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应对由于本分包工程材料或施工缺陷而引起的质量事故负责。

2.2钢便桥是否按照施工方案及钢便桥图纸施工；

2.3乙方应保证钢便桥使用材料，例如贝雷片、工字钢、钢面板是否与方案中材料要求一致，钢便桥使用材料等级不得低于方案中材料要求等级，工字钢、贝雷片尺寸应与方案中要求尺寸相符，完整性满足要求，贝雷片连接密实，贝雷梁等插销符合要求；

2.4乙方应保证施工使用的机械设备需满足工作要求；

2.5乙方应保证桥面板需形成整体桥面，桥两侧护栏需形成整体，符合安全要求；

2.6乙方应保证现场限速、限重标识标牌应完备，安全警示牌应配齐。

2.7乙方在型钢分配梁及桥面系施工前应先拼装，贝雷梁上端125a工字钢分配梁按间距0.75m考虑。125a钢限位采用横梁夹具与贝雷梁固定。

2.8乙方在用吊装设备进行型钢分配梁的安装，贝雷梁上端125b工字钢分配梁按间距0.3m考虑。125b工字钢限位采用卡板与加强弦杆固定。

2.9乙方有义务在便桥使用期限内，严格遵从业主的施工安排，做好拆除额施工准备，做到拆除及时、彻底，不留后续遗留问题。

2.10乙方在进行便桥的拆除工作时，必须按照规范，依次拆除桥面附属设施、桥面板、型钢分配梁、贝雷梁。

2.11 乙方有义务定期对便桥各部位进行运营检查，并记录各构件的安装、连接及焊缝等的运营磨损状况。

2.12 乙方有义务对紧急突发情况，及时采取措施进行抢修，影响便桥运营的要增加人手集中力量抓紧抢修。

2.13乙方有义务在钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/2时对其进行焊接，施焊前必须清除焊接区的有害物质。

2.14乙方焊工必须熟悉焊接工艺要求，必须有资格证书方可从事焊接工作。焊缝必须密实，不得有裂纹、气孔、夹渣、焊瘤等缺陷，否则应处理改正。

2.15乙方有义务在焊缝开裂时查明原因，清除后重焊。焊接完毕，确保所有焊缝必须及时进行外观检查，清除药皮、熔渣、溢流，不得有裂纹、未熔合、夹渣等缺陷。

2.16乙方必须确保所采用的焊接材料型号应与焊件材质相匹配。焊接强度不小于主材强度。焊丝使用前应经200~300℃烘干2h，并存放在烘箱内，维持恒温150℃。当风速大于10m/s或气温低于0℃及雨雪天气，钢材潮湿又无措施保证质量时，不得施焊。

3、违约责任

3.1如甲方书面知会乙方要求整改，乙方在收到甲方书面文件1天之内还未进行整改，每次承担违约金2000元；质量要求均按项目部发放的《质量管理条例》执行，因乙方原因导致安装不及时造成隐患的，乙方需立即整改直至达到设计要求为止，延误的工期不予顺延，并赔偿甲方因此发生的一切损失；

3.2因乙方维护不及时，且造成风险预警一次罚款2000元。

3.3因乙方安装出现质量问题，且造成安全隐患或风险预警的罚款2000元。

3.4乙方未按设计和规范要求进行施工出现问题的需立即整改，造成的返工费用自行承担，同时因此问题造成甲方的一切损失均由乙方承担。

3.5施工现场乙方未按甲方要求与其它工序作业协调配合，造成工期延误等损失的，每次罚款2000元。

3.6以上罚款、违约金或损失赔偿从“履约保证金”中扣除，不足部分从当期工程款中扣除；

甲方（：公章）乙方（：公章）

法定代表人（：签字） 法定代表人（：签字）

联系电话：联系电话：

年 月 日 年 月 日

附件十六：劳务管理协议书

劳务管理协议书

甲方：中国建筑第八工程局有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、等法律法规,国家有关文件，切实保障农民工权益、规范劳务用工，遵循公平、守法、诚信的原则，甲乙双方就劳务管理达成如下协议。

1.甲方负责检查、督促分包企业依法将工资按月足额支付给农民工本人；乙方对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资。

2.甲方负责监督、检查乙方依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容，乙方建立职工花名册并办理劳动备案；要全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息。乙方要以先与农民工签订劳动合同后进场施工为基本原则，将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查并上报甲方。

3.乙方在劳动合同中应明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最 低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。甲方负责进行监督检查。

4.乙方要加强对农民工的进场教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，将教育情况、考试情况报甲方备案。

甲方：中国建筑第八工程局有限公司 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

附件十七：工长安全质量责任书

工长安全质量责任书

甲 方:中国建筑第八工程局有限公司 （总承包单位）

乙 方:（作业工长）

身份证号:(复印件附后)

为加强雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程安全质量管理，充分落实作业班组安全质量责任，保证工程实体质量，根据《建设工程质量管理条例》等法律法规，签订质量责任书。

第一条 责任范围

1.1雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程。

第二条 甲方安全质量责任

2.1 根据工程实际制定准确、详细、可操作的作业指导书，明确作业标准，组织开展技术交底、安全交底；

2.2组织开展作业人员培训考核，对考试合格者颁发上岗证书；

2.3检查乙方是否按照作业指导书和技术交底、安全交底等有关要求施工。未按要求施工的，有权要求其整改直至撤换作业工长。

第三条 乙方安全质量责任

3.1工长是本班组安全质量生产的第一责任人，认真执行安全生产规章制度及质量管理制度，合理安排班组人员的工作，对本班组的施工质量，和班组人员的安全和健康负直接责任。

3.2经常组织班组人员开展班前活动并有记录，组织学习本班组设计的各类操作规程。

3.3认真落实技术交底、安全技术交底和作业指导书要求，执行安全质量标准，不违章指挥，冒险蛮干。

3.4经常检查班组作业现场安全生产状况和工人的安全意识和安全行为，发现问题及时解决，并上报有关领导。

3.5严把材料使用关，拒绝和制止使用不合格的材料。

3.6按时填写原始记录，保证数据真实可靠，分析工程质量存在的问题，并积极落实整改。

3.7发生因工伤亡、质量事故及未遂事故，保护好事故现场，并立即上报有关领导。

3.8配合领导小组开展安全质量管理工作，参与进场前筛选、面试、培训工作，落实工长安全质量责任制。

3.9参加工长安全质量相关知识教育培训，并组织所属班组成员落实教育培训内容。

3.10参与所属区域机械设备、安全设施、建筑材料、施工机具进场验收，参与危险性较大的分部分项工程的安全验收，参与分部分项工程质量验收。

3.11参加安全质量周检查，月度专项检查，并组织班组成员及时消除生产安全隐患和质量问题。

3.12参加安全质量安全质量周例会，月度例会，落实整改安全质量管理中存在的问题。

3.13参加应急预案演练、严格落实作业指导书、落实“三检”制，确保工程质量。

3.14组织开展每日班前安全质量宣讲活动、配合安全质量事故调查。

甲方: 乙方:

(总包单位负责人签字)(作业工长签字)

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

附件十八：工长安全质量承诺书

工长安全质量承诺书

我承诺：

已知晓施工质量有关要求，已严格按照作业指导书、技术交底、作业标准组织施工。否则，愿承担相应责任！

工程名称：雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程起止时间：

附件十九：工长任职授权委托书

工长任职授权委托书

中国建筑第八工程局有限公司：

北京长阳城信建筑工程有限公司单位法人代表，身份证号码：授权委托本公司员工合法地代表本单位在贵单位 雄安站枢纽片区道路管廊排水一期工程一标段三工区钢便桥工程 担任普通作业班组工长。在履行分包合同中，工长将带领班组员工严格遵守国家有关安全质量法律法规标准规范，遵守贵单位制定的安全质量规章制度和施工项目工长安全质量责任制等相关要求，对所涉及的施工生产安全质量负责。

本工长任职授权委托书自授权委托签字之日起生效，至授权委托人签订的合同履行完毕或被委托人提前离开工程项目之日自动失效。

授权委托单位（公章）： 法定代表人（签字）：

年月 日 年月 日

附件二十：综合单价表