招标编号：********8e9be********4dc49&status=3%5Co0610-2040NF070189" target="_blank">0610-2040NH070616

　　1.招标条件

　　根据省分公司计划需求采购任务书[2020]XMJS第001号《哈尔滨邮件处理中心分拣机配备工程、相关工艺设备、监理单位、土建施工单位、安防施工单位、发电机设备招标项目》要求，拟对哈尔滨邮件处理中心发电机设备配置进行招标。招标人为中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

　　2.项目概况与招标范围

　　2.1项目名称：哈尔滨邮件处理中心发电机设备配置

　　2.2供货地点：招标人指定地点

　　2.3预算金额：43万元

　　2.4供货时间：必须与土建工程同步，且必须满足总包工期需要（设备交货期按招标人要求）

　　2.5招标范围：柴油发电机组设备一套，发电机主用功率550KW。

　　2.6招标方式：公开招标。

　　3.投标人资格要求

　　3.1本次招标要求投标人需具备中华人民共和国境内注册的法人单位或其他组织；具备有效的营业执照，投标单位营业执照的经营范围须包含本项目相关采购内容；资信良好并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

　　3.1.1其他要求：

　　（1）具有独立承担民事责任的能力；

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　（5）在经营活动中没有重大违法记录；

　　（6）能够开具增值税专用发票

　　（7）法律、行政法规规定的其他条件。

　　3.2本次招标要求投标人在经营活动中没有重大违法记录,投标人近三年（近三年是指2017年1月1日至投标截止时间），如有行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形】，其投标将被否决（以“中国裁判文书网”网站截图为准，截图须体现查询结果。）。投标人没有被未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站截图为准，截图须体现查询结果。）。

　　3.3本项目接受生产企业或其授权经销、代理商投标；如为生产企业需能够提供专业成套设备的厂家，具有本项目拟采购发动机OEM证书，如为经销商或代理商需出具唯一性授权证明。

　　3.4要求投标人提供设备和外购设备制造厂均应获得ISO9000系列质量认证书，ISO14000系列质量认证书。

　　3.5本次招标不接受联合体投标。

　　3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

　　3.7参加本项目投标活动的必须是法定代表人或授权委托代理人，法定代表人或授权委托代理人必须按照要求参加所有招标投标活动，包括但不限于招标文件获取、开标会、开标等。投标企业不得委派其他人以投标代理人的名义代替投标，否则投标无效。

　　3.8资格审查方式：本项目采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才能进入下一步评审。

　　4.招标文件的获取

　　4.1、拟派本项目的单位授权委托人须携带以下材料进行获取招标文件：

　　（1）单位介绍信、被授权委托人身份证及法人代表签署的授权委托书；

　　（2）企业法人营业执照副本（有效期内）及开户许可证（或基本账户存款信息）

　　（3）本项目接受生产企业或其授权经销、代理商投标；如为生产企业需能够提供专业成套设备的厂家，具有本项目拟采购发动机（康明斯、菱重、帕金斯等）OEM证书，如为经销商或代理商需出具唯一性授权证明。

　　（4）信用中国、中国裁判文书网查询结果(网站截图加盖公章)

　　（5）要求投标人提供设备和外购设备制造厂均应获得ISO9000系列质量认证书，ISO14000系列质量认证书。

　　（6）本公告“投标人资格要求”中要求的其他相关佐证材料。

　　4.2、提供以上材料均为原件及复印件（复印件加盖投标单位公章），请于：2020年06月23日至2020年06月30日(公休日、法定节假日除外)，每日上午9时至11时，下午13时至16时30分(北京时间，下同)，到北京国际招标有限公司（哈尔滨市香坊区永泰国际中心写字楼-A座24层2号）进行获取招标文件，只有通过上述方式获取招标文件的投标人方有资格参加本项目的投标活动。

　　4.3、招标文件售价800元/套，售后不退。

　　5.投标文件的递交

　　5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间及开标时间，下同)：2020年07月14日上午9时30分（北京时间），地点为北京国际招标有限公司（哈尔滨市香坊区永泰国际中心写字楼-A座24层2号）；

　　5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

　　6.发布公告的媒介

　　本次招标公告同时在：中国邮政官方网站（www.chinapost.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布。

　　7.联系方式

　　招 标 人：中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司

　　地 址：哈尔滨市南岗区邮政街185号

　　联 系 人：贺先生

　　电 话：180*****885 ****-********

　　电子邮件：********3@qq.com

　　招标代理机构：北京国际招标有限公司

　　地址：哈尔滨市香坊区永泰国际中心写字楼-A座24层2号

　　联系人：郭先生

　　电话：****-********

　　邮 箱：bz045912@163.com