南平市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：南平市建阳区人民法院

乙方：江苏华博创意产业有限公司

根据招标编号为[350703]GH[GK]*******的南平市建阳区人民法院廉政文化、党建、荣誉、法院文化展馆建设项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：壹佰零叁万玖仟贰佰肆拾玖元零玖分（￥*******.0900）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后 ( 60) 天内交货；

4.2交付地点：福建省南平市建阳市朱熹大道47号南平市建阳区人民法院指定地点。；

4.3交付条件：1、货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。 2中标供应商负责将所有货物免费送至建设单位指定地点，包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。 3、投标人必须在投标响应文件中作出书面承诺：所提供的检测报告等相关证明材料真实、合法、有效（原件备查），中标后所提供设备与响应参数一致，如有虚假响应将接受无条件退货并承担因此产生的所有后果。。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

以合同附件为准。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

乙方供货完成后，向甲方提交验收申请，甲方收到相应资料后7日内，按照设计要求、按照招标要求组织验收小组验收，并签署验收确认单，若有整改意见，应书面向乙方提出。甲方无故逾期不组织验收的，自上述期限届满视为验收合格。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

8、履约保证金

无。

9、合同有效期

本合同自双方签字加盖公章之日起生效，项目竣工验收合格，质量保修期满并结清全部项目价款时终止。。

10、违约责任

10.1因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的责任：乙方必须无条件返工、整改、采取相应的补救修复措施，直至合格为止，由此追加的费用和延误的工期均由乙方负责。如返工后仍不能达到约定要求的，甲方按不合格部分造价扣除乙方的工程款，同时扣除其全额质量保证金，乙方同时还须支付合同价款的5%的违约金。 10.2甲方未按照合同约定按时足额支付中标人相应款项的，每延期一天应按照应付款万分之五支付违约金，延期超过15天的，乙方有权暂停工作，由此产生的工期延误及一切费用和责任，均由甲方自行承担。 10.3甲方未经验收将乙方交付成果投入使用的，使用过程中产生的任何财产损失或人身伤害，所有费用及责任均由甲方自行承担。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：本合同的通用条款部分采用建设部和国家工商行政管理局颁布的《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分 通用条款》。是双方共同遵守的通用条款。。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

委托代理人：
联系方法：****-*******
联系方法：186*****043开户银行：开户银行：南京银行雨花支行账号：账号：****************0

签订地点：南平市建阳区人民法院