福建省政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：厦门海洋职业技术学院

乙方：常熟古建园林股份有限公司

根据招标编号为[350200]wx[CS]*******的厦门海洋职业技术学院厦门海洋职业技术学院翔安校区学生公寓阳台栏杆改造工程工程类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：无。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：壹佰柒拾万元整（￥*******.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：本工程建设工期为：合同签订后44个日历日，具体进场时间，以采购人或监理的通知为准；

4.2交付地点：福建省厦门市翔安区洪钟路4566号；

4.3交付条件：按采购文件要求。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

按照招标文件和投标文件执行。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

验收期次验收说明 1工程验收时，成交供应商应派有经验和有能力的技术人员及施工人员配合。验收过程中若涉及有关主管部门的强制性规定，成交供应商必须按照要求配合整改到位，保证顺利通过验收。延期交付使用的，采购人有权扣除成交供应商的工程款作为违约金。 2工程验收时由采购人组织相关职能部门进行，验收合格后成交供应商可向采购人办理移交手续。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

8、履约保证金

有,具体如下:履约保证金百分比：5%。说明：签订合同前，成交供应商应向采购人支付成交价5%的履约保证金(符合中小企业认定标准的中小企业减半收取履约保证金)。工程竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，质保金在保修期结束后无质量问题时全额无息退还。。

9、合同有效期

合同签订之日起至项目保修期结束为止。

10、违约责任

(按照招标文件和投标文件执行，详见纸质施工合同)施工延期每壹天扣罚2000元，施工延期至第四天时发包人有权组织其它施工单位进场，对未完成的施工项目进行加班施工，该施工及加班所发生的全部费用及扣罚金额，由发包人从承包人的总价中扣除支付。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：/。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：甲方所在地人民法院。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

本项目质量保修期从工程实际竣工之日算起项目整体保修伍年，其他项目保修期按国家有关规定执行。其他合同条款详见纸质施工合同。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式四份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：承包人针对本项目专项承诺如下：15.5.1承包人应按照审查通过和专家论证的设计施工图对学生公寓区宿舍阳台原有铸铁栏杆改造更换为铝合金栏杆，要求改造后的栏杆与墙面和地板锚固安装牢固，对外露的螺栓和钢板等材料锋利的棱角进行装饰、油漆，保证师生使用安全，同时对地板反沿砂浆抹平和墙面施工损坏的瓷砖进行同类型墙砖修复以及外墙面涂料粉刷。15.5.2施工材料必须是符合现行技术标准的合格产品。施工过程的隐蔽工程需经监理检查确认后方可进行下一步施工。施工全程应采取措施严格做好对现场的保护工作，所有相关费用视为计入到投标报价中。15.5.3承包人应根据发包人的实际要求、现场踏勘结果及严格按照所附材料品牌或同档次及以上品牌进行报价，本项目施工要求和工程量详见设计图纸和工程量清单。磋商文件、图纸和清单共同构成本项目的项目范围，图纸、清单内容与磋商文件要求发生冲突时，以磋商文件要求为准，磋商文件未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容为准。施工图纸未完全反映施工量，且局部与发包人实际采购需求有出入，承包人应根据发包人的实际要求、现场踏勘结果进行报价，承包人应充分考虑磋商文件及工程量清单中的遗漏项目，报价应包含所有遗漏项目的一切费用。成交后除发包人提出变更外，不再调整合同金额，承包人须充分考虑该因素，风险包干。如在项目采购期间没有提出疑问，后续不因工程量清单的错漏进行任何增补。15.5.4发包人翔安校区学生公寓现场有多项工程同时施工，承包人应在投标时提供施工组织方案，须采取必要的措施，承包人应做好栏杆拆除后的安全防护措施，保证施工的安全，避免安全事故发生，若发生安全事故，发包人有权终止合同，并且由承包人承担一切法律及经济损失。成交后进场施工前应向发包人提供详细且针对性排布工期进度表和人工、物料、设备的资源安排进度表。15.5.5本项目承包人报价为总价包干，成交后发包人不增加支付任何费用；施工全程应采取措施严格做好对现场的保护工作，所有相关费用视为计入到报价中。承包人应充分考虑本项目所有风险，在报价中予以考虑。15.5.6为了保证工期要求，承包人应合理安排加班加人等相关措施，且所有加班加人费用视为已包含在报价中。如在施工过程中，发包人发现承包人工期拖延或有工期拖延的风险，有权要求承包人按发包人要求采取加班加人的赶工措施。15.5.7承包人应完全满足采购文件和国家规范的施工工艺和工期要求，如若在施工中发现有质量和工期无法满足发包人要求的情况，视情况发包人可采取另行委托其他供应商生产或进场施工等一切用于保证质量和工期要求的措施，且扣除原承包人的履约保证金和合同价款内除预付款之外的所有工程款项用于支付发包人另行采取措施的费用。15.5.8应新冠肺炎疫情防控的要求，承包人须遵守发包人校园疫情防控的相关规定、服从管理，进校人员要求全员核酸检测合格（提供核酸检测报告）并每天报备进校人员和施工车辆信息。。

签订地点：厦门