政府采购合同

项目名称: 济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程竞价采购项目

项目编号: JNLCDD-BZ-*******

甲 方:济南市历城区董家镇卫生院

乙 方:山东兴源建设工程有限公司

代理机构名称：山东邦卓招标有限责任公司

合同生成日期：2020年 月 日

济南市历城区董家镇卫生院（甲方）所需济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程经山东邦卓招标有限责任公司（代理机构名称）以JNLCDD-BZ-*******采购文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定山东兴源建设工程有限公司为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、采购文件

2、成交供应商响应文件

3、成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、工程的名称、内容

（可后附详细工程内容或建筑工程合同）

三、合同金额

合同总金额：人民币壹拾肆万玖仟捌佰元整（大写）

￥149800.00（小写）

四、付款

签订合同后甲方支付乙方合同总金额的40%，合同内所有工程完工并验收合格后甲方支付乙方至合同总金额的60%，乙方凭甲方出具的验收合格报告领取至合同总金额的100%

五、时间、地点及验收方式

1、工期：成交后15天内施工完毕。

2、地点:甲方指定地点。

3、验收方式：。

六、履约保证金

无

七、本合同其他约定条款参见合同附件，附件中约定事项与本合同具有相同效力。

八、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构公章后，合同生效。

九、合同保存

本合同一式柒份，甲方叁份，乙方叁份，代理机构壹份。

十、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从合同价款中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）中标供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，中标供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。 乙方工期每拖延一天，扣除成交金额的2.0%。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十一、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲 方（公章）： 乙 方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

开户单位： 开户单位：山东兴源建设工程有限公司

开户银行： 开户银行：中国农业银行董家营业所

帐 号： 帐 号：151*****040000361

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

签订时间： 签订时间：

此处加盖代理机构公章并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

本合同附件分别由廉政合同、大气污染防治、工地扬尘治理责任承诺书、安全生产合同等组成。

附件1：

投标总价

总说明

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 1 页

单位工程投标报价汇总表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 1 页

工程量清单综合单价分析表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 3 页

工程量清单综合单价分析表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 2 页 共 3 页

工程量清单综合单价分析表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 3 页 共 3 页

措施项目清单计价汇总表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 1 页

单价措施项目清单与计价表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 1 页

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 2 页

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 2 页 共 2 页

材料汇总表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第1 页 共 3 页

材料汇总表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 2 页 共 3 页

材料汇总表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 3 页 共 3 页

人机汇总表

工程名称：董家镇卫生院外墙及传达室修建 第 1 页 共 1 页

附件2：

工 程 质 量 保 修 书

甲方（全称）：济南市历城区董家镇卫生院

乙方（全称）：山东兴源建设工程有限公司

为保证济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方经协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量缺陷修复责任及养护责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修双方约定如下：本协议书为济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程关于工程质量保修的补充内容，保修范围、内容与合同一致。

二、质量保修养护责任期：质量保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算年。

三、质量保修责任

1.属于修复范围和内容的项目，承包人应在收到修复通知之日后7天内派人修复。承包人不在约定期限内派人修复，发包人可委托其他人员修复，修复费用从合同款内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

无

五、质量保修金的返还

无

六、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签署。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

签约时间： 签约时间：

附件3：

廉 政 合 同

根据《关于在市政基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目业主 （全称）济南市历城区董家镇卫生院（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）山东兴源建设工程有限公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

严格执行（项目名称 ）济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌;公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动，配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方以及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的市政工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

签约时间： 签约时间：

附件4：

大气污染防治、工地扬尘治理责任承诺书

济南市历城区人民政府董家街道办事处：

为了在工程建设中做好大气污染防治，推进工地现场扬尘治理，结合工程建设的特点，在由我公司承建的济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程建设中承诺如下：

一、自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在建设工程合同履行过程中治理工地扬尘、防治大气污染。

二、施工前做好治理扬尘措施和人员、物资准备。

三、施工过程中严格落实责任，强化工作措施，切实保障大气污染防治、工地扬尘治理工作到位。落实“四个一律”（即所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责）和“六个百分百”（施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业以及渣土车辆100%密封运输）工作要求。

四、工作中责任到人，分片包干，突出重点，确保措施到位，加强力量，确保人员配备到位。

五、我单位承诺严格按照甲方要求和相关规定做好大气污染防治，工地现场扬尘治理工作，如果工作不到位，愿意承担一切责任，并接受处罚。

投标人（公章）：

日 期：

附件5：

安全生产合同

为在济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主济南市历城区董家镇卫生院(以下简称“甲方”)与承包人山东兴源建设工程有限公司(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％?3％配备安全员，专职

负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。

四、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

五、本合同作为济南市历城区董家镇卫生院外墙及传达室修建工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

签约时间： 签约时间：