招标文件修改、澄清(答疑)纪要 （一）
工程名称 邮轮母港片区污水提升泵站工程 招标阶段 施工招标
修改、澄清(答疑)纪要补充内容如下:
1、招标文件专用本第 2章 投标须知-第 1节 投标须知前附表第 20 项-④保险公司出具的投标
保证保险形式： 投标人须在投标截止时间前按厦建筑〔2019〕41 号规定要求自行办妥电子投标保
函手续；建设工程电子保证保险应注明项目名称，保险额度等信息，电子担保保险额度不少于招标
文件规定的金额；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件的组成部分
导入到电子投标文件中。修改为：投标人须在投标截止时间前按厦建筑〔2019〕41 号规定要求自行
办妥电子投标保函手续；建设工程电子保证保险应注明项目名称，保险额度等信息，电子担保保险
额度不少于招标文件规定的金额；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标
文件的组成部分导入到电子投标文件中。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保
监会批准或备案）。
2、取消修改招标文件通用本第 2 章投标须知—第 2 节投标须知 —4.3.（9）条款、以及增加
的 4.3（23）条款，按原招标文件要求执行。
3、本工程投标文件递交截止时间（即开标时间）修改为 2020 年 9 月 9 日 13：30（北京时间）.
招标文件中涉及该时间的均做相应修改。
注：本答疑纪要与招标文件、公告、有不一致之处，以本答疑纪要为准.
以下空白
招标人(项目法人):厦门湖里建发城建集团有限
公司
法定代表人或
其委托代理人: (签字或盖章)
2020 年 08 月 21 日
招标代理机构: 福建互华土木工程管理有限公司
法定代表人或
其委托代理人: (签字或盖章)
2020 年 08 月 21 日
招标文件修改、澄清(答疑)纪要 （二）
工程名称 邮轮母港片区污水提升泵站工程 招标阶段 施工招标
修改、澄清(答疑)纪要补充内容如下:
1、取消招标文件第四章合同条款及格式-第二节通用合同条款-专用合同条款补正表第 12.1.3（31）
修改，永久用电工程不列入本次招标内容，与之有关的内容做相应取消。
2、招标文件第四章合同条款及格式-第二节通用合同条款-附件 3农民工工资支付协议书-第五条双
方职责（一）甲方职责，付款单位由厦门市湖里区市政园林局修改为厦门水务排水管理有限公司。
故原发布的附件 3作废，调整后的附件 3附后。
3、招标文件第四章合同条款及格式-第二节通用合同条款-附件 4诚信守法承诺书第二点修改为：
二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、供应商等任何一
家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，
致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支
付贵公司贰拾万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒
刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司伍拾万元人民币违约金；致
使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、供应商等单位工作人员受到司法机关刑事
追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司伍
拾万元人民币违约金。故原发布的附件 4作废，调整后的附件 4附后。
4、本工程招标文件专用本第 4章 合同条款及格式-第 3节 专用合同条款（财政参考条款）-12. 合
同价格、计量与支付-合同价款可按以下方式进行调整-（2）设计变更增减工程量的单价确定：原文：
④增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、
价格信息，并按照中标价编制原则计算后乘以中标价降幅系数。中标价降幅系数=中标价/招标控制
价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同市造价管理机构或工程预结算
审核部门审核后确定。修改为：④增加工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布
的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照控制价编制原则计算后乘以中标价降幅系数。中
标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会
同市造价管理机构或工程预结算审核部门审核后确定。
5、本工程招标文件专用本第 4章 合同条款及格式-第 3节 专用合同条款（财政参考条款）-12. 合
同价格、计量与支付-合同价款可按以下方式进行调整-增加:在项目实施期间，国家税务等部门发布
了新的税率，结算时税金按照中标人符合规定的实际缴交情况按实调整，最终以财政审核结论为准。
6、招标文件第 7 章 技术标准和要求-第 4 节 招标人对工程主要材料设备的要求修改为：
（一）技术要求
按设计图纸及现行相关规范执行。
（二）质量要求
①主要材料、设备、构配件必须按有关规定提供质量合格证、产品出厂证明等，或进行检验合格后
方可用于工程。
②严格施工工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录并即时取得相关人员的验收及签认。隐蔽工
程必须经监理检查、验收签章后，方可进行下一道工序。承包人应指派专人对质量检查、隐蔽验收
和工程签认材料进行收集整理并及时汇总，做到即签、日报、周结、月清。凡不能及时提供签认手
续而产生清、决算结账纠纷的，不得以此为由阻挠或影响发包人、监理单位的工程实施安排及工程
建设进度、清退场移交和竣工验收移交。
③承包人在施工中发生质量事故应及时报告，一般质量事故的处理结果应送发包人和质量监督管理
部门备案；重大质量事故的处理方案，应经设计、发包人等共同研究，并经设计单位签证后实施。
承包人供货产品必须是原厂商、正规渠道的产品，必须保证提供原产、正宗品牌产品，不得用假冒
及伪劣产品替代；如出现上述质量问题招标人有权退货；如造成损失的，招标人可要求中标人给予
赔偿。承包人需负责系统（含设备）的开通调试、培训管养单位的操作管理、人员操作、保养维修
并负责至少贰年以上的免费维修保养（免费维修保养期自竣工备案手续完成之日开始）。在免费维
修期内，系统正常运行操作或因设备本身缺陷发生的各种损坏、故障，应予免费提供技术服务、维
修及设备更换（包括设备维修所需的零部件。
④因本项目的一体化泵站为成套产品，泵站主要组成部分应与水泵由同一厂家/公司制造，能提供泵
站整体一站式售后服务保障。
7、本工程施工图纸变更，原发布的施工图纸作废，以随本答疑纪要发布的图纸压缩包名为“邮轮母
港片区污水提升泵站工程-新”为准，请各投标人至本答疑纪要的附件中下载新的施工图纸，否则由
此引起的一切后果由投标人自行承担。
8、因本工程的施工图纸变更，故原发布的工程量清单作废，调整的工程量清单随本答疑同步发布，
请各投标人在电子招投标平台“招标文件澄清与修改”中的“工程量清单文件”栏目中下载。
附件 3
农民工工资支付协议书
甲方： （代建单位）
乙方： （施工总承包单位）
为规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国劳动法》、《保障农民
工工资支付条例》（国务院令第 724 号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》及《厦门
市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理办法》的相关规定，经甲、乙双方协商一致，就 项
目人工费、项目农民工工资支付周期及比例等相关事宜作出协议如下：
一、合同总价为人民币（大写） 元整（￥ 元），其中人工费为人民币（大写） 元整（￥ 元）。
二、本项目人工费数额按以下第 种方式拨付：
1、每月人工费按照施工总承包企业提供的每月发生的实际人工工资数额拨付。
2、每月人工费按照月进度款的 %的比例拨付（原则上不低于 20%，独立发包的市政工程不应低于 17%）。
三、本合同约定的项目人工费（农民工工资）已包含在乙方每期工程进度款中，乙方不得重复计取。
四、乙方每月申请人工费时应收集并提交工资支付表（含分包单位），甲方应将人工费于每月十日前拨付至
本项目的农民工工资专用账户（账号： ）。农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给
农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。
五、双方职责
（一）甲方职责
1、厦门水务排水管理有限公司应当按照主合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工
资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
3、因赶工期、更换劳务队伍等原因造成当期人工费数额临时增加情形，由乙方作出书面申请及具体说明，甲
方审核确认后应在申请后 20 日内将增加的人工费数额拨付至本项目的农民工工资专用账户。
4、甲方应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强
劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，甲方应当会同施工总
承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。
（二）乙方职责
1、乙方受其分包单位委托负责代发农民工工资，并应按有关规定按实足额向农民工发放工资。分包单位应当
按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交乙方审核确
认。乙方根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，
并向分包单位提供代发工资凭证。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，
乙方及其分包单位或者其他单位、人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。由乙方负责开设农民工工资专用账户，
专项用于支付本项目农民工工资，工程完工且未拖欠农民工工资的，乙方公示 30 日后，可以申请注销农民工工资
专用账户，账户内余额归乙方所有。
2、乙方应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存 3 年。书面工资支付台账应当包括用人单
位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、
代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。乙方向农民工支付工资时，
应当提供农民工本人的工资清单。
3、乙方与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。
4、乙方及其分包单位应与农民工书面约定或者在依法制定的规章制度规定的具体支付日期支付工资，可以在
农民工提供劳动的当期或者次期。具体支付日期遇法定节假日或者休息日的，应当在法定节假日或者休息日前支
付。乙方及其分包单位因不可抗力未能在支付日期支付农民工工资的，应当在不可抗力消除后及时支付。
5、乙方及其分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同/劳务协议并进行用工实名登记，具备条件的
行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合
同/劳务协议并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。
6、乙方应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、
工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。乙方及其分包单位应当建立
用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。
7、乙方对其分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位
先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行
追偿。
8、乙方应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。
9、乙方应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：
（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本
信息；
（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请
渠道、公共法律服务热线等信息。
六、履行保证
1、甲方与乙方或者乙方与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，甲方不得因争议不拨付工程款中
的人工费用，乙方也不得因争议不按照规定代发工资。
2、乙方不得以任何理由和事项为借口拖欠民工工资。甲方已按规定及时足额支付人工费时，如出现农民工工
资专用账户金额不足以支付上一个月工资时，乙方应补足资金，以保证农民工工资支付，不得以工程款未到位等
为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。
3、如发生乙方未能按规定及时足额向项目农民工发放/代发工资的情形，甲方有权要求乙方按主合同违约责
任约定支付违约金。同时为确保工程顺利施工，乙方无条件同意：甲方有权自主将未付乙方的任何工程款项直接
用于偿付被拖欠的工人工资，由此产生的一切后果由乙方自行承担；且甲方将工程款项直接偿付被拖欠的工人工
资后即视为甲方已履行了向乙方支付该部分工程款的义务，乙方不得再就该部分工程款向甲方主张支付或补偿或
赔偿。
七、其他
1、本协议作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。如本协议与主合同有不符或相悖之处，
以本协议为准。除本协议明确所作修改的条款之外，其余未说明的条款仍执行主合同的相关条款。
2、本《协议》一式壹拾份，甲、乙方各执伍份，具有同等法律效力，经甲、乙双方加盖公章或合同专用章后
生效，至双方履行完责任义务后自行失效。
甲方（代建单位）：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人或
委托代理人(签字或盖章)：
法定代表人或
委托代理人(签字或盖章)：
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
签订日期：2020 年 月 日
附件 4
诚信守法承诺书
（代建单位）：
本单位承接贵公司 工程项目工作，本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守
法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行建设的有关方针、政策、强制性标
准和规范，并在此郑重承诺：
一、决不索取或者收受与上述项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、供应商
等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费；
二、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、供应商等任
何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。
若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪
处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司贰拾万元人民币违约金；致使贵公司工作
人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本
单位自愿支付贵公司伍拾万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委
员会、供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判
决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司伍拾万元人民币违约金。
特此承诺，自愿约定责任无期限。
承接项目单位（法人单位盖章）：
住所：
法定代表人（签字）：
身份证号码：
联系电话：
日期： 年 月 日
注：本答疑纪要与招标文件、公告、图纸有不一致之处，以本答疑纪要为准
以下空白
招标人(项目法人):厦门湖里建发城建集团有限
公司
法定代表人或
其委托代理人: (签字或盖章)
2020 年 8 月 28 日
招标代理机构: 福建互华土木工程管理有限公司
法定代表人或
其委托代理人: (签字或盖章)
2020 年 8 月 28 日
/中标候选人公示
招标编号为 E****************001 的 邮轮母港片区污水提升泵站工程-
标段:[邮轮母港片区污水提升泵站工程] 工程建设项目，该工程建设项目施工招
标于 2020 年 09 月 09 日依法公开开标后，评标委员会按照招标文件规定的评
标标准和方法进行了评审，根据评标委员会提交的书面评标报告，现将评标结果、
否决其投标的投标人及否决原因公示如下：
一、评标结果公示时间： 2020 年 09 月 11 日至 2020 年 09 月 14 日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间书面向招标人
提出。
二、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）
无
三、评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）
无
四、否决其投标的投标人及原因
标段：邮轮母港片区污水提升泵站工程
投标人 原因
福建华建工程建设有限公司 未提供有效的《施工企业安全生产许可证》。
五、推荐的中标候选人及主要投标内容：
标段：邮轮母港片区污水提升泵站工程
中标排名
顺序
中标候选
人名称
投标
报价
（元
）
投标报
价中包
括的专
业工程
暂估价
（元）
投标
报价
中包
括的
暂列
金额
（元）
工期
（日
历
天）
质
量
标
准
项
目
负
责
人
项目
负责
人相
关个
人业
绩
（如
有
时）
项目负
责人执
业资格
证书名
称
项目
负责
人执
业资
格证
书名
称注
册编
号
中标
候选
人的
类似
工程
业绩
（如
有
时）
第一中标
候选人
福建源润
建设工程
有限公司
5144
753
/
5931.
3
120
合
格
郭
毅
/
二级建
造师
闽
23520
11201
13442
5
/
第二中标
候选人
中恒益建
设工程有
限公司
5144
753
/
5931.
3
120
合
格
谢
树
南
/
二级建
造师
闽
23508
15779
35
/
第三中标
候选人
福建省泷
澄建设集
团有限公
司
5144
753
/
5931.
3
120
合
格
罗
小
润
/
二级建
造师
闽
23520
19202
00610
0
/
六、异议的渠道和方式： 投标人或其它厉害关系人对评标结果有异议的，应当
在公示期间书面向招标人提出。
招标人名称：厦门湖里建发城建集团有限公司
招标人地址：厦门市湖里区枋湖路 29 号湖里城管大楼四楼
招标人联系方式：杨工、****-*******
招标人： （电子签名专用章） 招标代理机构： （电子签名专用章）
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人：（电子签名专用章） 其委托代理人： （电子签名专用章）
中标结果公示
招标编号： E****************001 的 邮轮母港片区污水提升泵站工
程-标段:[邮轮母港片区污水提升泵站工程] 建设项目的施工招标，招标人根据
评标委员会推荐的中标候选人，于 2020 年 09 月 11 日至 2020 年
09 月 14 日止，将评标结果进行了公示。公示期间结束后招标人已确定排
名第一的中标候选人为中标人。中标人的中标情况公布如下：
中标人 福建源润建设工程有限公司
中标价 ******* 元 项目负责人 郭毅
工期 120 日历天 质量标准 合格
评标委员会成员名单： 曾令涛、肖丹丹、陈素敏、林伟民、何有平。
招标人名称：厦门湖里建发城建集团有限公司
招标人地址：厦门市湖里区枋湖路 29 号湖里城管大楼四楼
招标人联系方式：杨工、****-*******
招标人： 招标代理机构：
（电子签名专用章） （电子签名专用章）
中标结果公示
招标编号： E****************001 的 邮轮母港片区污水提升泵站工
程-标段:[邮轮母港片区污水提升泵站工程] 建设项目的施工招标，招标人根据
评标委员会推荐的中标候选人，于 2020 年 09 月 11 日至 2020 年
09 月 14 日止，将评标结果进行了公示。公示期间结束后招标人已确定排
名第一的中标候选人为中标人。中标人的中标情况公布如下：
中标人 福建源润建设工程有限公司
中标价 ******* 元 项目负责人 郭毅
工期 120 日历天 质量标准 合格
评标委员会成员名单： 曾令涛、肖丹丹、陈素敏、林伟民、何有平。
招标人名称：厦门湖里建发城建集团有限公司
招标人地址：厦门市湖里区枋湖路 29 号湖里城管大楼四楼
招标人联系方式：杨工、****-*******
招标人： 招标代理机构：
（电子签名专用章） （电子签名专用章）