柘荣县双城镇岭边路周边水系改造项目

补充通知

招标编号：E3509260902100077001

各投标人：

本项目招标文件中第四章第二节的专用合同条款及相关内容现以补充通知发布，请各投标人自行下载查阅。

以上更正为柘荣县双城镇岭边路周边水系改造项目（E3509260902100077001）及招标文件组成部分，当招标公告、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本补充通知内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。

招标人：柘荣县双城镇人民政府

招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

日期：2021年2月24日

附件一：

第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：柘荣县双城镇人民政府

1.1.2.3 承包人：_____________________________

1.1.2.5 分包人：_____________________________

1.1.2.6 监理人：

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：180日历天（其中各关键节点的工期：/）

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：通过合同工程完工验收后1年

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是按合同的通用条款。

1.7 联络

1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达在商签合同时约定。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：在商签合同时约定。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：在商签合同时约定。

2.8 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

（1）……

（2）……

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）

（1）按第4.3条约定，批准工程的分包。

（2）按第11.3条约定，确定延长完工期限。

（3）按第15.6条约定，批准暂列金额的使用。

……

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）……

（2）……

4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：/。

（2）工作内容：/。

（3）分包金额限额：/。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：/。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：/。

5 材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

发包人提供的工程设备表（参考格式）

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：/。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：按通用合同条款执行，由承包人负责。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：按通用合同条款执行，由承包人负责。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供另行约定的其他资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方和石方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）围堰工程；（8）其他危险性较大的工程等。其中对前款所列工程涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，承包人应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：根据相关文件规定执行。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50mm的雨日超过3天。

（2）风速大于17.2m/s的6级以上台风灾害。

（3）日气温超过38℃的高温大于3天。

（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：30年一遇。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金5000元/天。若工期延误超过30天的，将被发包人清退出场且其履约保证金将不予退还。

（2）逾期竣工违约金按天计算，时间自预定的完工日期起到工程完工证书中写明的实际完工日期止。

（3）全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同总价的10%。

（4）实际施工中对城市供电、供水部门正常停电、停水影响工期时，招标人（业主）一般不作现场签证，投标人在自报工期时应考虑该因素。但对以下原因造成完工日期推迟的延误，经招标人（或监理单位）现场代表确认后，工期相应顺延，即如果由于：工程量变化、设计变更、一周内非施工单位原因造成停工累计8小时、不可抗力、合同中约定或招标人（或监理单位）现场确认同意顺延的。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：不予以奖励。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：（ 签约后填入）。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：（ 签约后填入）。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：按通用合同条款及其他相关规范合格标准执行。

13.7.7 工程合格标准为：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准；优良标准为：/。达到优良的奖金为：/。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，（ 签约后填入）向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责按通用合同条款执行。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由监理人决定。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的按施工图、设计变更、现场签证及工程预算控制价编制依据的工程量计算规则计算实际完成工程量，单价调整方式：单价概不调整。

补充：本工程采用固定单价承包，除设计变更外其它单价概不调整，工程量按施工验收合格经签证审核的实际工程量计算；变更项目、漏项或合同外增加项目的单价编制按以下方式调整：1、工程量清单内有的分项子目：按投标单价结算；2、工程量清单外的分项子目：按招标人编制工程预算控制价的方法得出的单价并按同等承诺和优惠下降后(即乘以K 值)作为结算单价；3、工程量清单外且无定额单价可套用的分项子目则由中标人、监理单位(若有)、业主共同进行市场调查并以书面确认的类似市场价格调整。中标(结算)下浮率K=（招标最高控制价-投标报价）/招标最高控制价]。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（ 签约后填）；发包人组织招标的暂估价项目：（ 签约后填）。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：（ 签约后填）。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：施工期内，因人工、材料(包含水泥和钢筋)、设备和机械台班价格波动影响合同价格时概不调整。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：/。

价格调整的项目和系数：/。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的10%，分一次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的10%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的/%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款……。

……

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。

17.2.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：中标人在收到中标通知书后10日内（签订建设工程施工合同前）承包人以现金或银行保函方式提交履约担保，金额为合同价格的10%。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：工程预付款由甲方从工程进度款中扣回。当完成总工程量的30%时，扣回工程预付款的30%；当完成总工程量的50%时，扣回工程预付款的20%；当完成总工程量的80%时，将剩余的工程预付款扣回。

17.4 质量保证金

17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的3%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式陆份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式陆份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：承包人应在工程完工后（工程完工：指以业主、监理单位及承包人签证的实际完工的日期为准）2个月内向发包人递交结算报告及结算资料。

违约责任：承包人若未按时递交结算报告及结算资料，发包人可按推迟一天处以违约金200元计。违约金直接从工程结算款中扣除。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：（ 签约后填入）；政府验收包括：（ 签约后填入）。验收条件为：（ 签约后填入），验收程序为：（ 签约后填入）。

18.2分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为（ 签约后填入），其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：本项目不适用。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：本项目不适用。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：本项目不适用。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：（签订合同时商定）。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：（签订合同时商定）；费用承担：（签订合同时商定）。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：通过合同工程完工验收后1年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人按通用合同条款执行；投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；保险金额、保险费率和保险期限：开工日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

20.4 第三者责任险

20.4.2 承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用含在报价中。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：按通用合同条款执行；保险金额、保险费率和保险期限：按通用合同条款执行。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：开工后28天内；保险条件：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人和发包人各自负责补偿。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地的人民法院提起诉讼。

25补充条款

（1）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按每人每天次支付违约金人民币1000元，缺岗致使连续三周且累计违约金达到3000元的或一周内金额超过人民币2000元以上的，视为承包人严重违约，承包人将双倍支付违约金，并责令承包人在一周内改正，并及时派出符合要求的常驻施工现场项目经理；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔或不予退还其履约担保。

（2）承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理每人次10万元人民币，并通报有关行政主管部门。

（3）承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人下达更换项目经理指令后3日内，如新任项目经理未向发包人报到并上班，延迟一天支付违约金人民币1000元。

（4） 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人下达更换主要施工管理人员指令后3日内，如新任主要施工管理人员（除项目经理外）未向发包人报到并上班，按延迟一天支付违约金人民币1000元 。

（5）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经监理人或发包人同意 。

（6）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次人民币10万元；更换其他管理人员的每人次人民币3万元，数量超过投标时承诺的总人数一半及以上的，除支付以上违约金外，还要追加违约金人民币5万元 ，并通报有关行政主管部门 。

（7）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人每天支付违约金人民币500元 。

（8）上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或承包人的履约保证金中支取。

（9）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

（10）承包人在施工中应会同监理人和发包众人指派代表现场放样确定管线走向，减少与城区电力、通信、供水管、排水管等地下物的交叉，挖沟槽时应采取有效措施，避免损坏上述等各种地下物，如损坏，由承包人负责。

（11）按有关政策文件规定，中标单位应在签订施工合同前办理保障农民工工资各项手续。①缴交农民工工资保证金并提供相关凭证票据报县人社局和水利局备案审核通过，否则不予签订合同。 ② 办理工伤保险并提供相关凭证票据报县人社局和水利局备案审核通过，否则不予签订合同。 ③创建“无欠薪项目部”，并报备县人社局和水利局，若未开展，不得开工。 ④ 开设农民工工资专用账户并提供相关凭证票据报县人社局和水利局备案审核通过，否则不予签订合同。