建设单位（甲方）：湖南省祁剧保护传承中心

施工单位（乙方）：湖南如匠建设工程有公司

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：楚雄大剧院修缮工程

2.工程地点：邵阳市大祥区宝庆西路162号

二、工程承包范围

乙方承包的工程范围：楚雄大剧院外墙更换真石漆、屋面防水、屋顶局部拆除更换、下水管道拆除更换、舞台加固翻新、天沟防水、二楼过道吊顶和喷刷涂料及原中央空调管道检查、维修、更换等

三、工程承包方式

承包方式：全包

四、合同金额

合同金额：柒拾叁万伍仟玖佰圆整

（小写：******元）

五、工程工期

1.本合同工期：本工程为公历日，共90天，包括法定节假日。开工日2022年3月8日，竣工日2022年6月8日。（具体进度以甲方审定的工程进度控制为准）

2.因甲方要求延期开工，乙方应按甲方要求顺延工期。

3.乙方未按约定完成工作，影响工期，工期不顺延。

4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

六、工程材料供应

1.本工程的主要材料在采购前，须经甲方确认，在进场开工前，必须经过甲方验收合格后，方可施工使用。所有材料由乙方负责采购保管，因保管不当所造成成的损失，由乙方自行负责。

2.凡由乙方提供的材料，如不符合质量要求或规格有差异的，禁止使用，由此造成的一切损失由乙方负责。

七、工程质量及验收

1.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

2.本工程以甲方认可的施工图纸和施工方案为质量标准进行验收。

3.乙方按照工程图纸、施工说明和政府采购云平台（电子卖场）中的采购需求等相关要求组织施工。

4.乙方应提前两天通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续；甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若乙方不及时通知甲方，并进入下一道工序的，甲方可视为不合格，如甲方组织检验或验收时，所产生一切费用由乙方承担，由此造成停工，工期不得顺延。

5.乙方在工程竣工后必须申请验收，甲方自接到验收申请10个工作日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

6.本工程由甲乙双方按施工图纸、设计说明和本施工合同相关标准、规范为标准共同验收，如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

八、工程款支付及结算

1.结算金额以市财政投资决算评审审定的价款作为固定总价。

2.合同签订后入场开工前预付工程款20%：完成整个工程量的50%，预付进度款30%。工程全部竣工验收合格按中标价再支付45%工程款。尾款的5%作为质保金，余款在质保期满后7日内无息支付。

3.工程竣工验收后,乙方提出工程结算有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料15个工作日内审查完毕并确认，送市财政投资评审中心审核。

注：乙方在要求甲方支付每一笔款项前均应提前向甲方开具合法有效的税务发票，否则甲方有权拒绝支付相应的款项。如甲方在收到税务发票后未按上述约定支付工程款，乙方有权停工。因该合同约定的工程款需由财政拨款，财政拨款时间不具有确定性，因财政原因未及时拨付工程款，甲方不负任何责任

九、质量保修

严格按照相关规定执行，其中项目整体质保有期不少于3年，防水工程质保期不少于5年，维护保养时间：严格按照相关规定执行，其中整体维护保养时间不少于2年。保修期间，符合保修条件的，乙方均应在接到甲方发出的保修通知的在限定时间内进行维修。

十、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定相应的安全防制度。施工中必须严格按照安全标准组织施工，乙方应对其在施工场地的工作人中进行安全教育，对他们的安全负责并购买相应的安全生产和社会保险。在施工现场乙方必须配备安全检查人员并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.施工过程中因发生安全事故所产生的矛盾纠纷、法律问题、经济损失和经济赔偿等，均由乙方承担并负责妥善解决。

十、甲方的权利和义务

1.开工前向乙方提供施工图一份，并向乙方进行现场技术交底。

2.指派龙国雨(监理员）为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督，并协助核查工程量。

3.甲方有权对材料进行检验、试验，有权对工程进行检查验收，相关费用由乙方承担。

十一、乙方权利和义务

1.乙方应拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2.乙方应指派邓双为该维修工程项目经理，指派李萌为驻工地施工员，指派邓梅香为驻工地安全员，上述人员须具备相关资质并持有国家颁发的资质证书。乙方指派人员负责按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明及现场技术交底要求进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

4.乙方应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的各种矛盾。

5.施工中未经甲方同意，乙方不得随意拆改施工场地内的各种设备管线。

6.乙方在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。因乙方保管不当所造成的损失，由乙方无偿进行修复或赔偿。

7.在施工过程中所需要办理的相关手续，由乙方负责。

8.乙方有义务全程接受甲方邀请的监理员的监管，积极配合监理员的工作。

十二、违约责任

1.乙方如逾期竣工，每延期一天，甲方将扣除乙方1000元。乙方累计延期超过15天（不含15天）以上，甲方将终止与乙方的合同，乙方应无条件退出工程区域，一切损失乙方自行承担。

2.因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并赔偿由此产生的相关费用。

3.乙方应妥善保护甲方的工程成品，损坏应照价赔偿。

4.施工过程中，由乙方原因造成质量事故，其产生的一切费用由乙方承担，工期不顺延。

5.未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责。

6.乙方不得将工程转包给第三方工程公司进行施工，如存在非法转包的情况，由此带来的矛盾纠纷、法律问题、经济损失和经济赔偿，均由乙方承担。

7.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

十三、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2.当事人不愿意通过协商、调解解决纠纷或者协商、调解不成时，双方可以到施工地点所属法院提起诉讼。

十四、其他约定

本工程因实际施工中现场情况发生变化，需对项目进行增减时，乙方必须根据实际情况出具相应的申请报告和方案，并由提出增项或变更要求的第三方签字盖章确认后，再由甲方确认后签证。

十五、附则

1.本合同一式七份，采购人执2份，供应商执3份，财政部门1份，邵阳市政府采购中心1份。

2.本合同履行完成后自动终止。

3、附件

（1）施工图纸或作法说明

（2）工程项目一览表

（3）工程预算书

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行：

帐号：

签订日期：2022年3月8日