| 招标项目名称： | 昆明市法院系统审判执行用房提升改造项目-昆明市官渡区人民法院供电设施维修改造项目 |
| 标段编号： | GC530*****222********** | 标段名称： | 昆明市法院系统审判执行用房提升改造项目-昆明市官渡区人民法院供电设施维修改造项目 |
| 招标人： | 昆明市官渡区人民法院 | 招标人地址： | 昆明市官渡区雨龙路1619号 |
| 招标联系人： | 龚老师 | 联系电话： | 139*****794 |
| 招标代理： | 远瓴（北京）国际工程咨询有限公司 | 招标代理地址： | 昆明市五华区戛纳小镇DB座402 |
| 招标代理联系人： | 邬大为 | 招标代理联系电话： | 137*****374 |
| 公共资源交易行业分类： | 房屋建筑工程 | 工程类型： | 施工 |
| 合同估算价(万元)： | 410 | 开标时间： | 2022-04-19 09:00 |
| 拦标价(万元)： | 402.****** |
| 公示开始时间： | 2022-04-25 09:00 | 公示结束时间： | 2022-04-27 17:30 |
| 招标方式： | 公开招标 | 评标办法： | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布： | 对外发布 | 公示性质： | 正常 |
| 拟中标人情况说明： | 评标委员会按评标办法规定，根据投标人最终得分由高至低推荐前三名中标候选人，推荐情况如下： 推荐第一中标候选人：云南瑞森电力工程有限公司；推荐第二中标候选人：昆明天际电气工程有限公司；推荐第三中标候选人：云南云前电力工程有限公司。 |
| 评标情况： | 评标情况：1.玉溪臣戈有限责任公司,企业业绩不满足招标文件要求,项目经理业绩不满足招标文件要求。2.云南润楠建设工程有限公司,职称专业不满足招标文件要求。3. 云南林锦电力工程有限公司，技术负责人未提供社保证明社保不满足招标文件要求.4. 云南兆安工程有限公司,项目负责人业绩不满足招标文件要求,企业业绩业绩不满足招标文件要求。以上投标人未通过资格评审。 评标委员会按评标办法规定，根据投标人最终得分由高至低推荐前三名中标候选人，推荐情况如下： 推荐第一中标候选人：云南瑞森电力工程有限公司；推荐第二中标候选人：昆明天际电气工程有限公司；推荐第三中标候选人：云南云前电力工程有限公司。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容： | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议的，应当在中标人公示期间向招标人提出。 招标人联系人：代老师 电话：0871-******** |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人： | 云南瑞森电力工程有限公司 |
| 单位代码： | 915*****695******E |
| 联合体投标单位： | 无 |
| 联合体投标单位代码： | 无 |
| 是否拟中标人： | 是 |
| 评标排名： | 1 |
| 价格类型： | (万元) |
| 报价： | 387.***** |
| 得分： | 79.49 |
| 项目负责人： | 巫学 |
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 二级注册建造师证书，机电工程，注册编号：云253*****021***** |
| 项目负责人业绩： | 永腾江山阅项目一期高低压供配电工程 |
| 工期（交货期）： | 90日历天 |
| 质量： | 符合现行电力工程施工相关质量验收规范、标准，严格执行《建设工程施工质量验收统一标准》（GB*****-2013）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB*****-2018）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB*****-2016）、《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB*****-2008）、《交流电气装置的过压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T *****-2014）、《10kV及以下电力用户业扩工程设计规范》（DB35/T1036-2013）等及国家强制性条文规定，一次验收合格，并保证通过昆明市电力主管部门的验收及满足招标人技术要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： | 建筑业企业资质_施工总承包_电力工程施工总承包三级（且）承装（修、试）电力设施许可证承装三级具备有效安全生产许可证； |
| 信誉要求： | 信誉状况良好，当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投 标资格；投标人在递交投标文件截止时间前未被纳入“失信被执行人名单” （在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询）（由招标代理机构查询并将查询结果截图提交评审委员会审查）、投标人的法定代表人、拟派项目负责人、拟派技术负责人在递交投标文件截止时间前均未被纳入“失信被执行人名单” （在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/） 查询） |
| 企业类似业绩： | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证： | 证书编号：(云)JZ安许证字[2010]****** |
| 第二中标候选人： | 昆明天际电气工程有限公司 |
| 单位代码： | 915*****668******M |
| 联合体投标单位： | 无 |
| 联合体投标单位代码： | 无 |
| 是否拟中标人： | 否 |
| 评标排名： | 2 |
| 价格类型： | (万元) |
| 报价： | 392.****** |
| 得分： | 74.44 |
| 项目负责人： | 李文彬 |
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 二级注册建造师证书，机电工程专业，编号：云********02133316 |
| 项目负责人业绩： | 1.“昆钢本部搬迁项目二期地块内10KV高压线路迁改工程设计与施工总承包”2.管理过的业绩“昆明高新区（东区）110kV高家庄（兆雨）变电站110kV进线电缆通道工程施工 |
| 工期（交货期）： | 90日历天 |
| 质量： | 符合现行电力工程施工相关质量验收规范、标准，严格执行《建设工程施工质量验收统一标准》（GB*****-2013）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB*****-2018）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB*****-2016）、《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB*****-2008）、《交流电气装置的过压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T *****-2014）、《10kV及以下电力用户业扩工程设计规范》（DB35/T1036-2013）等及国家强制性条文规定，一次验收合格，并保证通过昆明市电力主管部门的验收及满足招标人技术要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： | 建筑业企业资质_施工总承包_电力工程施工总承包_三级（且）承装（修、试）电力设施许可证_承装_三级， 具备有效安全生产许可证 |
| 信誉要求： | 投标人信誉状况良好，当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投 标资格；投标人在递交投标文件截止时间前未被纳入“失信被执行人名单” （在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询）（由招标代理机构查询并将查询结果截图提交评审委员会审查）、投标人的法定代表人、拟派项目负责人、拟派技术负责人在递交投标文件截止时间前均未被纳入“失信被执行人名单” （在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/） 查询） |
| 企业类似业绩： | 满足招标文件的要求 |
| 安全生产许可证： | 证书编号：(云)JZ安许证字[2008]021454 |
| 第三中标候选人： | 云南云前电力工程有限公司 |
| 单位代码： | 91530103MA6K5MUH3X |
| 联合体投标单位： | 无 |
| 联合体投标单位代码： | 无 |
| 是否拟中标人： | 否 |
| 评标排名： | 3 |
| 价格类型： | (万元) |
| 报价： | 382.157971 |
| 得分： | 72.13 |
| 项目负责人： | 唐云前 |
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 二级注册建造师证书，机电工程专业，编号：云********02152388 |
| 项目负责人业绩： | 1.医学生物学研究所茭菱路园区给排水、供配电及消防系统基础设施改造项目-茭菱路园区供配电系统改造工程施工合同2.云南省昆明市融城晋熙大厦10KV强电配电工程 |
| 工期（交货期）： | 90日历天 |
| 质量： | 符合现行电力工程施工相关质量验收规范、标准，严格执行《建设工程施工质量验收统一标准》（GB*****-2013）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB*****-2018）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB*****-2016）、《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB*****-2008）、《交流电气装置的过压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T *****-2014）、《10kV及以下电力用户业扩工程设计规范》（DB35/T1036-2013）等及国家强制性条文规定，一次验收合格，并保证通过昆明市电力主管部门的验收及满足招标人技术要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： | 建筑业企业资质_施工总承包_电力工程施工总承包_三级（且）承装（修、试）电力设施许可证_承装_四级 具备有效安全生产许可证； |
| 信誉要求： | 投标人信誉状况良好，当前未因不良记录被建设行政主管部门停止投 标资格；投标人在递交投标文件截止时间前未被纳入“失信被执行人名单” （在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询）（由招标代理机构查询并将查询结果截图提交评审委员会审查）、投标人的法定代表人、拟派项目负责人、拟派技术负责人在递交投标文件截止时间前均未被纳入“失信被执行人名单” （在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/） 查询） |
| 企业类似业绩： | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证： | 证书编号：(云)JZ安许证字[2017]000643 |
| 附件： | |
