固始县人民法院诉讼楼服务中心建设项目施工与监理

一标段中标候选人公示

本招标项目固始县人民法院诉讼楼服务中心建设项目施工与监理已由相关部门批准建设，建设资金来自自筹资金，招标人为固始县建设投资公司，招标代理机构为山西中盛嘉恒项目管理有限公司 ，项目已具备招标条件，根据有关部门要求，现对本项目固始县人民法院诉讼楼服务中心建设项目施工与监理进行国内公开招标。本项目开标实行不见面开标，现按规定程序进行了开标、评标、定标，就本次招标的中标候选人公示如下：

一、项目概况与招标范围

1. 工程名称：固始县人民法院诉讼楼服务中心建设项目施工与监理

2. 招标编号：A330*****300*****

3. 建设地点：固始县；

4. 建设规模：固始县人民法院诉讼楼服务中心建设工程，建筑面积约3482㎡，建设内容主要为新建诉讼服务中心业务用房1栋，框架结构含诉讼服务业务用房、信访接待用房、辅助用房等，同时配套供电、供排水、消防等基础设施，项目地点位于固始县人民法院审判庭新址北侧，长江河路与规划陈政路西南转角处，投资总额约1017.79万元；

5. 招标范围：

一标段：固始县人民法院诉讼楼服务中心建设工程，工程内容主要包含土建工程、安装工程、暖通工程等，具体工程量详见招标文件；

二标段：固始县人民法院诉讼楼服务中心建设工程的施工阶段、保修阶段及缺陷责任期阶段的全过程监理工作；

6. 资金来源：自筹资金；

7. 工期要求: 一标段：210日历天；二标段：同施工工期及质量保修期；

8. 质量要求：合格；

9. 标段划分：本项目共分为两个标段，

一标段为施工标段，二标段为监理标段；

二、招标公告媒体及日期

2022年06月08日在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省?固始县）》上发布。

三、评标信息

评标日期：2022年06月30日

评标地点：固始县公共资源交易中心六楼第一评标室

四、中标候选人信息：

一标段：

第一中标候选人：固始恒固市政工程有限公司

投标报价：*******.39元

评分：74.20分

项目经理 ：袁登乐

资质证号：豫241*****3819

工期：210日历天

质量标准：合格

地址：河南省固始县产业集聚区金色雅居安置区7号楼

第二中标候选人：征途建设有限公司

投标报价：********.03元

评分：64.61 分

项目经理 ：唐静

资质证号：豫 241*****7243

工期： 210日历天

质量标准：合格

地址：河南省安阳市林州市横水镇中心大街1-37号

第三中标候选人：河南省晟悦建设工程有限公司

投标报价：********.84元

评分： 64.49分

项目经理 ：韩志乾

资质证号：豫 241*****4543

工期： 210日历天

质量标准：合格

地址：驻马店市淮河大道与天中山大道交叉口西南侧天中国际二期21号楼22层2209号

五、本次招标联系事项

1、招标人：固始县建设投资公司

联系人：高键

联系电话：186*****628

联系地址：固始县蓼北路西段

2、招标代理机构：山西中盛嘉恒项目管理有限公司

联系人：刘会永

电 话：183*****111

联系地址： 郑州市管城回族区福禄街与中兴南路嘉亿东方大厦 2706 室

3、监督单位：固始县工程建设招标投标管理办公室

联系人：谢红杰

联系电话：135*****877

联系地址： 固始县蓼城大道与成功大道交叉口北200米

本项目中标候选人公示期限为自发布之日起三个工作日（2022年07月04日-2022年07月 06日），各投标人对中标候选人公示有异议的，以书面形式（加盖单位公章且经法人签字）向招标人或代理机构提出书面质疑，须由法定代表人或其原授权代表携营业执照副本（原件）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件等不予受理），并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

6月30号一标段评标报告.pdf