正本

GF—2000—0210

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称:北塔区乡村振兴示范片区规划编制

工 程 地 点:邵阳市北塔区

合 同 编 号:2022JY—07#

采 购 编 号: 北塔财采计【2022】-******

设计证书等级：风景园林专项 甲级 城乡规划编制 甲级

发 包 人：邵阳市北塔区农业农村水利局

设 计 人：邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司（牵头单位）

四川中七建筑规划设计有限公司湘中分公司（成员单位）

签 订 日 期： 2022年07月

发包人：邵阳市北塔区农业农村水利局

设计人: 邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司

依据政府采购编号为北塔财采计【2022】-******的中标通知书，甲方委托乙方承担北塔区乡村振兴示范片区规划编制工作，工程地点为邵阳市北塔区 ，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的设计依据是：

①《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）

②《土地利用总体规划管理办法》（国土资源部部令第72 号）

③《基本农田保护条例》（2011修订）

④《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》

⑤《湖南省土地利用总体规划条例》（2013修订）

⑥《湖南省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》

⑦《湖南省村庄规划编制技术大纲（试行）》

⑧《湖南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》

⑨《湖南省村土地利用规划编制技术要点（试行）》等相关法律法规；

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特别填写）北塔区乡村振兴示范片区规划编制，涉及李子塘-贺井、茶元头、田江三个片区，规划面积约为30平方公里。

设计阶段：规划方案

规划内容:一、项目背景，具体内容包括：国家、省市区四个层面的政策背景分析

二、基础资料调研，涵盖12个村+1个邵阳生态产业示范园，具体内容包括：

1、区位 2、现状基础设施

3、现状产业发展状况 4、现状村容村貌

三、发展规划，具体内容包括：

1、目标及定位 2、发展策略

3、产业发展规划 4、基础设施规划

5、村容村貌整治

四、近期建设项目一览表（含投资估算）

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

1、《邵阳市茶元新城分区规划》 2022年7月

2、《邵阳市北塔新城四期控制性详细规划及周边用地概念规划》 2022年7月

3、《邵阳市杨家垅片区控制性详细规划及周边用地概念规划》 2022年7月

4、建设方具体设计要求 2022年7月

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

1、北塔区乡村振兴示范片区规划编制文本6套，电子文档1份。

2、签订合同书后60天内完成全部编制任务。

地点： 邵阳市北塔区

第七条 费用

根据中标通知书，本项目设计费为：肆拾伍万零壹佰捌拾捌元整（￥******.00元）,采用费用包干价。其中：邵阳市规划建筑设计（集团）有限公司（牵头单位）******元，四川中七建筑规划设计有限公司湘中分公司（联合体成员）******元。

第八条 支付方式

分期支付金额由联合体双方各自出具合法的含税票据。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

9.2.4 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责免费向发包人进行修改和变更局部设计问题、参与处理与设计有关的技术问题。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议、发包人与设计人应及时协商解决,协商不成时，双方当事人同意由邵阳仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人委托设计人承担本合同的内容以外的工作服务、另行签订协议并支付费用。

12.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.3本合同双方签字盖章即生效，一式 玖 份，正本叁份，副本六份；由发包人持正本 壹 份，副本叁份，设计人联合体牵头单位及联合体成员各持正本 壹 份，副本贰份。

12.4 本合同生效后，应到规定部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称：（盖章） 乙方名称:（牵头单位盖章）

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

签订日期： 2022 年07月 日 签订日期： 2022 年07月 日

地 址： 地 址：邵阳市北塔区龙山路

电 话： 电 话：0739—*******

开户银行： 开户银行：邵阳市工行西湖支行

银行帐号： 银行帐号：190*****092********

乙方名称:（成员单位盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地 址：

电 话：

开户银行：

银行帐号：