云南羊农工贸有限责任公司红田煤矿生态修复工程施工单位招标
云南羊农工贸有限责任公司红田煤矿生态修复工程施工单位招标
| 招标项目名称： | 云南羊农工贸有限责任公司红田煤矿矿山生态环境勘查及生态修复项目施工单位招标 | ||||||
| 标段编号： | GC532*****230********** | 标段名称： | 云南羊农工贸有限责任公司红田煤矿生态修复工程施工单位招标 | ||||
| 招标人： | 云南羊农工贸有限责任公司 | 招标人地址： | 建水县工业大道466号 | ||||
| 招标联系人： | 郑杰 | 联系电话： | 133*****889 | ||||
| 招标代理： | 云南玺正招标代理有限公司 | 招标代理地址： | 昆明市西山区广福路488号红星财富中心B座36楼 | ||||
| 招标代理联系人： | 郑杰 | 招标代理联系电话： | 133*****998 | ||||
| 公共资源交易行业分类： | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型： | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元)： | 1337.****** | 开标时间： | 2023-05-10 09:00 | ||||
| 拦标价(万元)： | 1337.****** | 监督部门及联系方式： | 建水县自然资源局0873-******* | ||||
| 公示开始时间： | 2023-06-08 00:00 | 公示结束时间： | 2023-06-12 23:59 | ||||
| 招标方式： | 公开招标 | 评标办法： | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布： | 对外发布 | 公示性质： | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明： | / | ||||||
| 评标情况： | 经评标委员会复议，按综合得分由高至低依次推荐中标候选人如下：第一中标候选人:河南省地矿建设工程（集团）有限公司，投标报价: ********.00元，综合得分:88.46分；第二中标候选人:四川华远建设工程有限公司，投标报价: ********.46元，综合得分:85.52分；第三中标候选人:广东华茂水电生态集团有限公司，投标报价: ********.24元，综合得分:84.93分. | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容： | 根据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人（中标人）结果予以公示，接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实，诬陷他人或者以举报、投诉为名，制造事端，干扰招标投标管理机构正常工作的，有权机关将依据相关法律、法规处理。招标人联系人及电话：王工 0873-*******代理机构联系人及电话：郑杰 133*****889招标人纪检监察部门联系人及电话：宋虹 138*****907行政监督管理部门电话：0873-******* | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人： | 河南省地矿建设工程（集团）有限公司 | ||||||
| 单位代码： | 914*****170******Y | ||||||
| 联合体投标单位： | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码： | 无 | ||||||
| 是否拟中标人： | 是 | ||||||
| 评标排名： | 1 | ||||||
| 价格类型： | (万元) | ||||||
| 报价： | 1157.2204 | ||||||
| 得分： | 88.46 | ||||||
| 项目负责人： | 陈源 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 一级建造师注册证书，注册编号：豫141*****015***** | ||||||
| 项目负责人业绩： | 甘孜县甘孜镇日安南达沟泥石流治理工程施工标段 | ||||||
| 工期（交货期）： | 270日历天 | ||||||
| 质量： | 满足设计要求，一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级： | 地质灾害治理工程施工甲级、水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||
| 信誉要求： | ①未被纳入“失信被执行人名单”。②近3年（2020年1月1日至今）未拖欠农民工工资；未发生过诉讼、仲裁及不良行为记录，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 | ||||||
| 企业类似业绩： | 1、七星关区大屯乡雅木村滑坡防治工程2、甘孜县甘孜镇日安南达沟泥石流治理工程施工标段 3、南江县高桥乡窑厂坪滑坡重大地质灾害治理工程一标段 | ||||||
| 安全生产许可证： | （豫）JZ安许证字[2020]****** | ||||||
| 第二中标候选人： | 四川华远建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码： | 915*****201******* | ||||||
| 联合体投标单位： | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码： | 无 | ||||||
| 是否拟中标人： | 否 | ||||||
| 评标排名： | 2 | ||||||
| 价格类型： | (万元) | ||||||
| 报价： | 1244.944446 | ||||||
| 得分： | 85.52 | ||||||
| 项目负责人： | 张绍云 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 二级建造师注册证，注册编号：川2512007200801721 | ||||||
| 项目负责人业绩： | 1、木里大寺滑坡治理工程；2、九寨沟县漳扎镇牙扎沟泥石流治理工程 | ||||||
| 工期（交货期）： | 270日历天 | ||||||
| 质量： | 质量标准：满足设计要求，一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级： | 地质灾害治理工程施工甲级、水利水电施工二级 | ||||||
| 信誉要求： | ①未被纳入“失信被执行人名单”。②近3年（2020年1月1日至今）未拖欠农民工工资；未发生过诉讼、仲裁及不良行为记录，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 | ||||||
| 企业类似业绩： | 1、木里大寺滑坡治理工程2、甘洛县城河东新区滑坡工程治理施工标段3、九寨沟县漳扎镇牙扎沟泥石流治理工程4、阿坝州小金县美兴镇春厂坝滑坡地质灾害治理工程 | ||||||
| 安全生产许可证： | （川）JZ安许证字[2006]001255 | ||||||
| 第三中标候选人： | 广东华茂水电生态集团有限公司 | ||||||
| 单位代码： | 91440300567060741C | ||||||
| 联合体投标单位： | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码： | 无 | ||||||
| 是否拟中标人： | 否 | ||||||
| 评标排名： | 3 | ||||||
| 价格类型： | (万元) | ||||||
| 报价： | 1210.710024 | ||||||
| 得分： | 84.93 | ||||||
| 项目负责人： | 夏子丰 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 二级建造师注册证书，注册编号：粤2442018201902629 | ||||||
| 项目负责人业绩： | 1、云县幸福镇集镇规划区清水河、慢垒河泥石流治理项目施工招标二标段 | ||||||
| 工期（交货期）： | 270日历天 | ||||||
| 质量： | 满足设计要求，一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级： | 地质灾害治理工程甲级施工单位、水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||
| 信誉要求： | ①未被纳入“失信被执行人名单”。②近3年（2020年1月1日至今）未拖欠农民工工资；未发生过诉讼、仲裁及不良行为记录，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 | ||||||
| 企业类似业绩： | 1、云县幸福镇集镇规划区清水河、慢垒河泥石流治理项目施工招标二标段2、广东省丰顺县留隍镇大坪村茅坪组滑坡地质灾害治理项目 | ||||||
| 安全生产许可证： | （粤）JZ安许证字[2020]024529延 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
|
招标
|
云南玺正招标代理有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
