建设工程设计合同

工程名称：石燕桥镇高家咀水库安全鉴定服务

甲 方： 隆昌市石燕桥镇人民政府

乙 方：四川精钰工程勘察设计有限公司

签订日期：年月 日

甲方：隆昌市石燕桥镇人民政府

乙方：四川精钰工程勘察设计有限公司

为了明确责任，协作分工，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《中华人民共和国民法典》及《建设工程质量管理条例》的有关规定，甲方委托乙方作为石燕桥镇高家咀水库安全鉴定服务的设计单位，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 甲方给乙方的委托书

2.2 甲方提交的基础资料

2.3 乙方采用的主要技术标准是：国家现行技术标准、规范、规程和技术条例。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 甲方要求及委托

第四条 本项目的项目名称、服务期限、服务内容

4.1 项目名称：石燕桥镇高家咀水库安全鉴定服务

4.2 服务期限：60天

4.3 服务内容：提供水库大坝安全鉴定服务。

第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

5.1 合同签订后三天内提供已有的地形、地质资料，上级批准的有关文件图纸等。

5.2 协助收集社会经济资料及其它需要的有关资料。

第六条 乙方向甲方交付的设计文件、份数及时间

6.1 合同签订后，60日内交付安全鉴定报告4份和电子文档1份。

第七条 费用

7.1 本工程设计费：2.8万元（大写：贰万捌仟元整）。

第八条 支付方式

8.1 乙方提交成果资料后7日内，甲方向乙方一次性支付设计费2.8万元（大写：贰万捌仟元整）。

第九条 双方责任

9.1 甲方责任

9.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

9.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

9.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

9.1.6 甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的配合，费用乙方自理。

9.2 乙方责任

9.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的时间及份数向甲方交付设计文件（出现本合同中有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的30％（不超过设计费总额）。

9.2.3 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

第十条 保密

10.1 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

11.1 本建设工程计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.3 本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，甲乙各方贰份。

12.4 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。