协 议 书
发包人（全称）： 四川省达川第四中学 （以下简称甲方）
承包人（全称）： 四川聚昌进建筑工程有限公司 （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称： 四川省达川第四中学校园维修项目
工程地点： 四川省达川第四中学校园内
工程内容： （一）转转楼：过道石材、办公室地面地砖、平面抹灰层、立面抹灰层、墙砖、金属门窗等拆除约；地面及墙面贴砖，天棚吊顶，地面和墙面防水，墙面和天棚乳胶漆，更换电路等。（二）教学楼：1-6楼顶棚吊顶拆除，涂料铲除，墙面刷乳胶漆，通道做强弱电桥架，1-6楼走道外做雨棚，过道安装声控灯，制作奖牌，，制作安装学校大门防雨防晒顶等。
工程立项批准文号： 达川发改固审〔2023〕105号
资金来源： 2021年学校农民市民化入学补助资金
第二条 工程承包范围
承包范围： 工程量清单所示范围内全部施工内容 。
第三条 合同工期
开工日期： 2024 年 6 月 1 日
竣工日期： 2024 年 7 月 30 日
第四条 质量与验收
工程质量标准： 合 格
双方约定中间验收部位： 根据施工实际需要而定
第五条 合同价款
根据达州市小额工程网上超市中选结果，发包方集体研究同意，本合同采用固定综合单价合同 方式确定。
合同价金额为：￥****** 元（大写 贰拾柒萬捌仟贰佰捌拾陆 元）（人民币）。甲方根据本工程竣工验收合格后的结算审计金额作为向乙方最终支付款项的依据，合同价款中包括的风险范围：资金利息、安全事故费用、管理费用、税金等。
第六条 工程价款的支付
工程价款的支付： 按进度支付，竣工验收合格投用后拨付至总工程款的90%，审计结束后，由甲方负责将相关资料报送主管局审核，并送财政支付剩余工程款。以上进度款的拨付以财政实际拨款为准。
第七条 工程变更
原则上按评审清单施工，不得随意新增和变更。根据现场实际确因超出原设计及评审清单外需变更的项目，在不突破下达的总专项资金的情况下，由甲乙双方协商后按甲方要求施工，同时形成资料，计入工程最终决算，具体价款以审计结论为准。
第八条 竣工验收和质量保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后由甲方组织验收，投入使用后在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 竣工结算
工程竣工后按实际工程量和投标报价标准进行初步结算，形成决算资料，以审计部门审计总额作为甲方向乙方最终支付金额。
第十条 争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决：
1、提交劳动仲裁委员会仲裁； 2、依法向人民法院起诉。
第十一条 合同生效及终止
合同订立时间： 2024 年 4 月 1 日
合同订立地点： 四川省达川第四中学
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章 后生效，待工程款支付完毕并在质保期结束后自动终止。

发包人（公章）： 承包人（公章）：
住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

甲方施工负责人： 委托代表人：

甲方其他在场人：
年 月 日

区块链已存证

存证时间：

存证哈希值：

区块高度：