第四章 合同范本（另附）

合同编号:

国电电力大同发电有限责任公司

大同公司2021年东、西区党员活动中心修缮

工程合同

发包方(甲方):国电电力大同发电有限责任公司

承包方(乙方):

合同条款

发包方（甲方）：国电电力大同发电有限责任公司

承包方（乙方）：

根据《民法典》的有关规定，经协商一致，双方就“大同公司2021年东、西区党员活动中心修缮工程”施工签订本合同，供双方共同遵守。

1 项目概况

1.1项目名称：大同公司2021年东、西区党员活动中心修缮工程

1.2 施工地点：国电电力大同发电有限责任公司

2 承包工作内容、工艺标准和承包方式

2.1承包工作内容

大同公司东、西区党员活动中心修缮内容：1、部分功能房电路、灯光进行改造。东区活动中心窗户进行更换，室外活动场场地重建。2、西区活动中心主新建暖气管道沟，地面整修，书画室窗户、暖气、灯光进行更换。

详见技术文件。

2.2承包工艺标准

工艺标准详见《技术协议》

2.3承包方式：

3 项目施工期限（计划工期如下）

计划工期： 为2021年07月15日到2021年09月15日或以甲方实际要求为准。

4 合同价款及支付方式

4.1 合同价款万元（含税价）。提供%增值税专用发票。

4.2本次项目结算价款由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

①分期支付：项目完成后，经甲方验收及办理相关手续并且乙方提供该项目结算价款的100%增值税普通发票，甲方于收到发票90工作日内付结算价款的90%;质保期（整体验收合格签字之日计起一年)结束且办理相关手续,乙方提交甲方金额为项目结算价款10%的财务收据后,甲方于收到财务收据90工作日内支付质保金。

②支付方式：银行电汇或银行承兑汇票

5工程质量与验收

5.1 项目竣工后进行整体验收。乙方自行检查验收合格后，以书面形式通知甲方项目负责人进行整体验收，甲方应在接到乙方书面通知5个工作日内按照第2款要求进行验收。验收时发现的问题，乙方应进行返工，并承担返工费用。

5.2乙方应严格按施工方案、说明书及有关技术文件精心施工，工程质量必须符合国家颁发的现行工程施工及验收规范和质量检验评定标准。

5.3 乙方使用的主要原材料必须有质量合格证，或经检验合格后方可使用。

5.4 乙方必须熟练掌握有关标准规范，具备必要的施工机具，并有完整的质量保证体系.

5.5 施工方案中工程量部分原则上不得擅自修改，如工程变更，应及时提出申请，并及时向工程相关责任部门提出，涉及价款变更由工程管理部、外委工程（项目）主责部门、纪检监察部、审计部与乙方洽商，达成一致意见，形成外委工程(项目)变更签证单，经规定的审批程序后生效。

5.6工程竣工后，乙方应及时向甲方提供书面交工通知，并按规定提交完整的竣工资料四套，竣工资料包括（项目开竣工报告、施工组织设计、技术措施、安全防护措施等、施工人员登记表（含工器具）、材料合格证、检验报告、变更单、签证单、项目竣工验收单、施工技术总结、与甲方签署的其它协议）竣工资料一式四份在竣工验收后一个月内提交甲方，甲方应及时组织有关单位进行审核，审查合格后办理结算手续。

5.7结算原则

5.7.1总价合同价款原则上不再调整，可以调整的仅限于：工程变更（由设计单位出具并经甲方批准的设计变更或甲方提出的并经审批的变更设计），总价合同变更工程量价款超出原合同价款10%以上部分不予结算。

5.7.2单价合同，据实结算。单价结算与支付原则：
结算原则：结算价款等于各分项结算价款总和分项价款计算方法：
设分项预估工作量为Q0，合同分项单价为P0，实际完成分项工作量为Q1，分项结算价款为T，
当Q1＞1.15Q0时
T=1.15Q0P0+0.95（Q1-1.15Q0）P0
当Q1≤1.15Q0
T=Q1P0

5.7.3承包商在本项目投标报价中没有相同的，按照《山西省建设工程计价依据预算定额》和相关收费规定及当年、当地、当期信息价编制预算总价，建筑工程下幅8%、安装工程下幅10%。

6 双方的权利和义务

6.1甲方的权利和义务

6.1.1协调乙方在甲方现场的作业。

6.1.2提供现有相关系统的技术资料。

6.1.3负责现场作业期间水、电供应的协调工作。

6.1.4甲方对现场作业安全及工艺质量负有监督责任，但甲方的监督并不免除乙方对本合同承担的责任。

6.1.5组织整体验收,审核竣工资料（开工报告、主要材料出厂检验报告和合格证、施工记录及施工总结、验收报告等）。

6.1.6按照本合同付款方式支付乙方费用，如发现乙方有违约行为，有权要求减少结算价款、返工，直至终止合同，并保留向乙方进行合理索赔的权力。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1 乙方必须按甲方规定的施工期限内保质保量完成工程工作内容。

6.2.2乙方应办理项目开工报告及及相关手续，并签订安全协议，制定施工组织措施、技术措施,并报甲方项目相关部门审核、批准。

6.2.3乙方应制定作业安全措施，并报甲方安全监察部审核后严格执行。

6.2.4在作业中，如因乙方责任发生的人身伤、残、死亡事件，由乙方负责赔偿和处理，甲方不承担任何责任。

6.2.5乙方现场作业中，凡涉及变动设备运行方式等需办理工作票、明火作业的项目，必须在办理工作票、动火工作票后方可开工。

6.2.6乙方进行作业时，按照合同要求做好各项质量检查记录,参加竣工验收。

6.2.7施工期间的文明施工、现场整洁程度以及完工前的现场清理须达到甲方的要求。

6.2.8乙方在甲方现场施工过程中，必须熟知和严格落实执行《火电厂设备检修标准化》及《火电厂现场安全文明生产标准化》的相关适用条款。

6.2.9 乙方应严格执行“安全措施”、“组织管理措施”、现场各项文明生产和厂规厂纪规定，重点强调以下两点：⑴三人以上必须整队进出现场，进厂时间为：早7：45前，午1：45前，离厂时间：午12：15后，晚6：15后；⑵严禁老（60岁以上）、幼（16岁以下）施工人员进入生产现场。

6.2.10 乙方应承担必要的保险费用，及国家和地方政策性文件规定费用等所有费用，如果不按规定缴纳，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

6.2.11乙方必须服从甲方工地代表的统一协调指挥，施工计划（含施工时间、施工区域）必须提前以书面的形式报甲方批准。

6.2.12乙方必须遵守《劳动法》及《劳动合同法》，同从事该项目施工作业的所有人员（含临时用工人员）签订用工合同。

6.2.13乙方应负责为用工人员缴纳社保金，如因乙方原因造成的人员工伤事故，乙方应积极进行处理并负责赔偿。

6.2.14积灰清运采用编织袋搬运，并绑扎严实。

6.2.15装卸及运输过程中不发生抛洒，避免造成二次污染。

6.2.16积灰清运至甲方指定地点，不得自行处置。

7 不可抗力

7.1 遇不可抗力是指任何不能预见、对其发生后果不能避免，并且不能克服的以致影响任何一方履行本合同项目下义务的事件。不可抗力事件包括（但不仅仅限于）水灾、雷电、地震、风灾或其他自然灾害以及战争或战争威胁。

7.2 如不可抗力事件导致无法或延缓履行本合同的义务，双方均不负违约责任。但是，对提出不可抗力的一方不执行或延缓执行本合同的责任免除程度不得大于该方在不发生不可抗力情况时的责任范围。

8 违约责任

任何一方违反本合同约定条款视为违约,非违约方应立即通知违约方停止违约行为,并尽快向违约方发出一份要求其纠正违约行为和请求其按照本合同的约定支付违约金的书面通知。违约方应立即采取措施纠正其违约行为,并支付违约金或赔偿另一方的损失。

8.1 甲方的违约责任

8.1.1 甲方未按合同规定支付费用的，甲方应当承担违约责任。

8.1.2 由于不可抗力的原因造成停用，使乙方受到损失的，甲方不承担违约责任。

8.2 乙方的违约责任

8.2.1乙方应按合同规定完成工程，乙方施工质量未能满足技术要求，按照双方签署的《技术协议》及《安全文明生产协议》进行考核。

8.2.2乙方必须按合同规定工期完成合同内容，因乙方原因延误工期影响甲方生产进度，扣除合同金额的5%作为违约金。甲方责任引起的工期延误只进行工期顺延，不发生费用变更。

8.2.3 乙方应严格执行甲方现场规定，若发生违反规定的行为，按照甲方考核规定接受相应处罚。

8.2.4由于乙方责任造成甲方设备损坏，乙方应赔偿甲方的损失。

8.2.5如出现因乙方原因造成乙方用工人员或其他人员到甲方单位与甲方发生闹事、纠缠、拦堵厂门等事件，影响甲方生产经营和社会形象，每发生一次扣除结算价款的10%。

8.2.6未采用编织袋搬运，或者是袋口未绑扎严实，发生泄漏视情节每次考核200-1000元。

8.2.7在装卸及运输过程中发生抛洒情况，视情节每次考核200-1000元。

8.2.8未将积灰清运至甲方指定地点，每发生一次，考核*****元。

9.现场作业的安全、职业健康、环境及成品保护标准

9.1安全生产

9.1安全生产

9.1.1双方人员应遵守《中华人民共和国安全生产法》（2002年施行，2014年修订）、《安全生产工作规定》（国家电网公司、200３年）、《安全生产监督规定》（国家电网公司、200３年）、《电业安全工作规程（热力和机械部分）》（DL409-91）、《电业安全工作规程（电力线路部分）》（DL409-91）、《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（DL408-91）、《电业生产事故调查规程》（2004年）、《国电电力发展股份有限公司安全管理规定》、《中国国电集团公司事故调查规程》（修订版）及国家和行业有关安全生产的法律、法规和甲方规章、规程，不得违章作业。

9.1.2乙方在甲方现场作业时应根据作业特点制定出符合实际的防止火险、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、高空坠落、物体打击、烧烫伤以及可能引起生产设备停运、系统瓦解等安全措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

9.1.3乙方在现场作业中遇有设备异常或不明情况时应立即停止工作，并及时与甲方联系，在经甲方同意并采取相应的措施后方可恢复工作。

9.1.4现场作业不安全事件发生后，乙方应采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失；积极主动配合调查，如果出现互相推委、扯皮或蓄意伪证致使不安全事件原因得不到明确，相关单位均承担相关的责任，直至终止合同，由此造成的损失由责任方承担。

9.2劳动保护

9.2.1 甲方应当为员工创造符合国家职业安全卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，采取措施保证员工获得职业卫生保护。

9.2.1 乙方必须采取有效的职业危害防护设施，为从业人员提供必须的、合格的、个人使用的劳动保护用品。

9.3职业健康保护

双方遵守《中华人民共和国劳动法》（1995年施行）、《中华人民共和国劳动合同法》（2008年施行，2012年修订）、《中华人民共和国职业病防治法》（2002年施行，2011年修订）及国家和行业有关职业健康保护的法律、法规和甲方规章、规定；乙方对所属现场服务人员应进行职业健康保护培训，采取有效的职业危害防护措施，提供必须的、合格的劳动保护用品；乙方应按照《职业健康检查管理办法》（2015年施行）对特种作业人员和接触职业病危害因素的人员进行的职业健康检查。

9.4环境及成品保护

9.4.1 双方遵守《中华人民共和国环境保护法》（1989年施行，2014年修订）及国家和行业有关环境保护的法律、法规和甲方规章、规定。

9.4.2乙方应保持作业现场的清洁卫生，保护绿地、树木。现场作业完成后，在48小时内把所有的原料、工具、设备和残留物清除出现场,作业垃圾应运至指定地点处理，并提供垃圾处理记录；如果乙方未能及时清除，甲方有权清理现场并向乙方收取相关费用。

9.4.3乙方应负责保护施工现场其自己所有的施工设施、设备、材料以及场地的相关设备、设施等不遭遗失或损坏。由此造成的损失由责任方承担。

9.4.4作业完成后对在作业中已拆除或移动的设备(或物品)等，应恢复原状，费用乙方承担。

9.5施工安全措施保证措施

9.5.1对施工人员进行安规学习与考试,并制定安全措施.经甲方审核后方可进入现场。

9.5.2施工人员必须严格执行电业安全工作规程,遵守安全文明生产管理的规章制度,施工前必须有工作票,确认传动装置电机停电.

9.5.3在高温、潮湿、空间狭窄和金属容器内作业，必须使用安全照明灯具。

9.5.4如需搭设脚手架，搭设要符合技术规范，并经甲方专业技术人员签字验收后方可使用。施工人员要系好安全带。

9.5.5加强防火防盗安全措施,施工范围内须有明显的安全标志。

9.5.6乙方承担由于自身安全措施不力造成的事故及因此发生的后果。

9.5.7 乙方施工及服务过程中发生的一些不安全事件，按照甲方《外包工程安全协议书》及《外包施工安健环管理考核办法》执行。

10 合同的变更、修改、终止

10.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效。

10.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留终止本合同的一部分或全部的权利。对于这种终止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

10.3如果甲方行使终止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付终止部分的款项。

11 合同争议的解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如不能解决，双方同意任何一方可以提交本合同到大同仲裁委员会进行仲裁；仲裁裁决是最终的，对双方均有约束力，双方均应遵照执行；由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担；在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。

12 转让和分包

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同或本合同范围内的任何部分进行转让和分包。

13 附则

13.1项目负责人：负责合同执行期间的技术联络、确认，负责现场作业安全管理等有关事宜。

13.2 附件效力：相关附件和本合同具有同等的法律效力；

13.3合同有效期：本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）正式签字盖章后即生效，费用及赔偿支付完成后终止。

13.4本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给第三方。

13.5文本。本合同正本贰份，双方各执壹份；副本伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

签字页

甲方：（合同章） 乙方：（合同章）

合同签订日期： 年 月 日

合同签订地点：