详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

中国石化宁夏石油分公司2024-2026年度所属加油（气）站建设、检维修项日造
价咨询单位招标中标候选人公示
(招标编号：鼎夏2C-2024-00180)
公示结桌时间：2024年1山1月24日
一、评标情况
标段（包）【001]中国石化宁夏石油分公司2024-2026年度所属加油（气）站建设、检推修项
目造价咨海单位招标：
1、中标候选人基本情况
中标候选人第1名：中慧力样项目管理有限公司，其他类型投标报价一审费用以
宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质最符合现行国家、行业、地方造价主管部
门及财政部门有关规程及标准，工期/交货期/服务期：30天：
中标候选人第2名：中所国际项日管理有限公司，其他类型投标报价一审费用：以
宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质最符合现行国家、行业、地方造价主管部
门及财政部门有关规程及标准，工期/交货期/服务期：30天：
中标候选人第3名：致君项目管理有限公司，其他类型投标报价：一审费用：以宁夏
建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质最符合现行国家、行业、地方适价主管部门及
财或部门有关规程及标准，工期/交货期/很务期：730天：
中标候选人第4名：圣方建设项日管理有限公司，其他类型投标报价：投标报价：一
审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费，质量：符合现行国家、行业、地方造价主管部
门及财政部门有关规程及标准，工期/交货期/晟务期：730天：
中标候选人第5名：至诚工程咨询有限公司。其他类型投标报价：一审费用：以宁夏
建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质量符合现行国家、行业、地方造价主管部门及
财政部门有关规程及标准，工期/交货期/假务期：730天：
中标候选人第6名：宁夏万丰招标代理有限公司，其他类型投标报价一审费用：以
宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质最符合现行国家、行业、地方造价主管部
门及财政部门有关规程及标准，工期/交货期/假务期：30天：
中标候选人第7名正大鹏安建设项目管理有限公司，其他类型投标报饰一审费用：
以宁夏建设工程造价咨淘服务收费标准（宁价，质最符合现行国家、行业、地方造价主管
部门及财政部门有关规程及标准。工期/交货期/务期：730天：
中标候选人第8名：宁夏云中月工程项目管理有限公司，其他类型投标根价。
一市
费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质量：符合现行国家、行业、地方造
价主管都门及财政部门有关规程及标准，工期/交货期/服务期：730天：
中标候选人第9名：河南四方建设管理有限公司，其他类型投标报价：一审费用：以
宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质最符合现行国家、行业、地方造价主管部
门及财政部门有关规程及标准，工期/交货期/服务期：730天：
中标候选人第10名：宁夏众创壹工程咨淘管理有限公司。其他类型投标报价：一审
费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价，质量：符合现行国家、行业、地方造
价主管部门及财政部门有关规程及标准。工期/交货期/限务期：730天：
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项日负责人情况
中标候选人（仲慧力样项目管理有限公司）的项目负责人：梁巨权\：
中标候选人（中听国际项目管理有限公司）的项日负责人：李博飞
中标候选人（致君项目管理有限公司）的项目负责人：郭锦庆：
中标候选人（鱼方建设项目管理有限公司）的项目负责人：俞建荣
园
中标候选人（至诚工程咨询有限公可）的项目负责人路长鞋\
中标候选人（宁豆万丰招标代理有限公司）的项目负责人：郭水军引
中标候选人（正大明安建设项目管理有限公同）的项目负责人：梁期趴：
中标候选人（宁夏云中月工程项目管理有限公司）的项目负责人：刘仙风
中标候选人（何南四方建设管理有限公司）的项目负责人：冯亮\：
中标候选人（宁夏众创壶工程咨询管理有限公可）的项目负责人：张水清
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人（仲慧力样项目管理有限公司）的格能力条1提供在中华人民共和国
境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书成社会团体法人登记证书），
如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明
3投标人在中国政府采购网(m.cC即.gov.Cm)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(m.creditchin.0,cm)被列入失信被执行人，重大税收违
法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例)》第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
4投标人需提供自行从中国栽判文书网上打印的无行购犯罪档案查询结果并加盖单位公章，
通过“中国裁判文书网”网站查询授标主体，有行随犯罪记录的投标单位，限制其参与投标
活动。限定期限为一年（兼位犯罪自人民法院判决、截定生效之日起：
5提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺涵：
?.参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函！
&近三年没有因违反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管门的处
罚承诺：
中标候选人（中所国际目管理有限公司）的资格能力条件1.提供在中华人民共和国
境内注册的法人暖其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书），
如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
圈
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，相须提
供法定代表人身份证明)：
★
3投标人在中国政府采购网(cC.gv,c)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(w.creditchina.ov,cm)菽列入失信被执行人、重大税收违
法案件当事人名单，以及存在（仲华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
4投标人需提供白行从中国裁判文书网上打印的无行贿犯罪档案查询结果并加盖单位公章，
通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行购犯罪记录的投标单位，限制其参与投标
活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）：
5提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函：
?.参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函
&近三年没有因违反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管邮门的处
可承诺，：
中标候选人（致君顶目管理有限公司）的资格能力条件：1.提供在中华人民其和国境内
注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书域社会团体法人登记证书），如投
标供应商为白然人的需提供自然人身份证明：
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明，
3投标人在中国政府采购网(w,CC即Ov,m)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(w,creditchina.gov.cm)被列入失信被执行人、里大税收造
法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国或府采购法实流条例)第十九条规定的“重
大违法记录”，将技认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
4投标人需提供自行从中国线到文书网上打印的无行随卫罪档室查询结果并加盖单位公章
通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标
活动，限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）方
玉提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6具有依法搬纳税收和社会保确资金的良好记录承诺函
国
?参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函
&近三年没有因违反有关法律法规暖发生工作质量事故受到行业协会或建设主管部门的处
★
司承诺。：
中标候选人（革方建设项目管理有限公司）的资格能力条件1.提供在中华人民共和国
境内注的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）
如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明：
3投标人在中国政府采购网(w,cC种Ov,cm)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(w.creditchina..cm)被列入失信被执行人、重大税收违
法案件当事人名单，以及存在《仲华人民共和国政府采购法实施条例)第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
么投标人需提供自行从中国裁列文书网上打印的无行期犯罪档案查询结果并加盖单位公章。
通过“中国截到文书网”网站查询投标主体，有行则犯罪记录的投标单位，限制其参与投标
活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）。
点提供具有良好育业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函：
?.参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函：
&.近三年没有因违反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管部门的处
罚承诺：
中标候选人（至诚工程咨询有限公司）的资格能力条件1，提供在中华人民共和国境内
注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书），如投
标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明：
3.投标人在中国政府采购网(w,CCg即.gv,Ca)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
革，或在“信用中国”网站(m.creditchina..ov.cn)藏列入失信被执行人、重大税收违
法案件当事人名单，以及存在（仲华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
园
为准)
4.投标人需提供白行从中国裁判文书网上打印的无行贿犯罪档案查询结果并加盖单位公章，
凌
通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行购犯罪记录的投标单位，限制其参与投标
活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）力
5.提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函：
?.参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函：
&.近三年没有因违反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管部门的处
罚承诺
中标候选人（宁夏万丰招标代理有限公可）的资格能力条件1提供在中华人民共和国
境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书），
如投标供应商为白然人的需提供自然人身份证明：
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明：
3投标人在中国政府采购网(wm.c即.g0v,Cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(m.creditchina.8ov.cn)菽列入失信被执行人、重大税收违
法案件当事人名单，以及存在（中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的“垂
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
4.投标人需提供自行从中国裁判文书网上打印的无行犯罪档案查询结果并加盖单位公章。
通过“中国战判文书网”网站查询投标主体，有行随犯罪记录的投标单位。限制其参与投标
活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）力
5.提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承话函：
6具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函：
?.参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函：
8.近三年没有因选反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管部门的处
罚承诺：：
中标候选人（正大鹏安建设项日管理有限公司）的资格能力条1.提供在中华人民共
通
和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证
书)，如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
★
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身价证明)：
3投标人在中国政府采购网(w.CCgg0,Ca)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(ww.creditchina.gov,.cn)被列入失信被执行人、重大税收通
法案件当事人名单，以及存在《仲华人民共和致府采响法实施条例》第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
4.投标人需提供自行从中国裁判文书网上打印的无行随犯罪档案查询结果并加盖单位公章，
通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行购犯型记录的投标单位，限制其参与投标
活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、棱定生效之日起为
5提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6。具有依法徽纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函：
?.参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函：
&.近三年没有因违反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管部门的处
罚承诺：：
中标候选人（宁夏云中月工程项目管理有限公司）的资格能力条件：1.提供在中华人
民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记
证书)，如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
2.法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明
3.投标人在中国政府采购网(m,cC即0，cm)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(mW.creditchinao.cm)被列入失信被执行人、重大税收违
法案件当事人名单，以及存在（仲华人民共喝政府采购法实施条例）第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
4.投标人需提供白行从中国裁判文书网上打印的无行陆犯罪档案查询结果并加盖单位公意，
通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的授标单位，限制其参与投标
活动。限定期限为一年（单位犯罩自人民法院判决、裁定生效之日起）
点.提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6.具有依法缴钠税收和社会保障资金的良好记录承话函
?。参加本次招标三年内在经营活动中没有重大造法记录承诺函
通
8近三年没有因违反有关法律法规或发生工作颜量事故受到行业协会或建设主管部门的处
罚承诺：：
★
中标候选人（何南四方建设管理有限公可）的资格能力条件1.提供在中华人民共和国
境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书），
如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
2.法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明：
3.投标人在中国政府采购网(m,cc即80，cm)被列入政府采购严重违法失信行为记录名
单，或在“信用中国”网站(mw,creditchina.gov..ca)被列入失信被执行人、重大税收违
法案件当事人名单，以及存在《仲华人民共和利喝政府采购法实施条例)第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
为准)
4.投标人需提供白行从中国裁判文书网上打印的无行随犯罪档案查询结果并加盖单位公章，
通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行随犯罪记录的投标单位，限制其参与投标
活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）：
5提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
&具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函
7参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函
8近三年没有因造反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管部门的处
罚承诺：：
中标候选人（宁夏众创壹工程咨询管理有限公司）的资格能力条伟1.提供在中华人民
共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书或社会闭体法人登记证
书)，如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明：
2法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提
供法定代表人身份证明)为
3.投标人在中国政府采网(，cC即.80，Cm)被列入政府采胸严重违法失倍行为记录名
单，或在“信用中国”网站(.creditchina.gov,cm)被列入失信被执行人、重大税收违
法案件当事人名单，以及存在（仲华人民共和国政府采购法实随条例）第十九条规定的“重
大违法记录”，将被认定为无效响应。（以开标会议当日采购人委托的代理机构现场查询结果
困
为准)
4投标人需提供自行从中国裁判文书网上打印的无行随犯罪档案查询结果并加盖单位公章，
★
通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行随犯罪记录的投标单位，限制其参与投标
活动，限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起）：
点提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度承诺函：
6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函：
7.参加本次招标前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函：
&近三年没有因违反有关法律法规或发生工作质量事故受到行业协会或建设主管都门的处
罚承诺：
4、中标候选人的评标情况
中标候选人（中慧力样项目管理有限公司）的评标情况：第一中标候选人：中慧力样项
目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮25：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20%基础上进行下浮40%：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：89.50分：
中标候选人（中听国际项目管理有限公司）的评标情况第二中标候选人中听国际项
目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮25%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间整额部
分的20%基础上进行下浮35：
服务期：框架招标，签订柜架静议，有效2年
评审得分：88.12分
中标候选人（政君项目管理有限公司）的评标情况第三中标候选人：或君项目管理有
限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010）]87号)为
基准进行优惠下浮45%：二审费用（复审费用）：一审审定金领与二审审定金领之间差额部
分的20%基础上进行下浮%：
服务期：框架招标，签订框架静议，有效期2年
评审得分：86.26分
中标候选人（圣方建设项日管理有限公可）的评标情况：第四中标候选人：圣方建设项
目管理有限公司
国
投标报价投标服偷一审费用以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87
号)为基准进行优惠下浮2%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间
差额忆分的20A基上进行下浮25跳：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：86.20分：
中标候连人（至诚工程咨询有限公司）的评标情况第五中标候选人至诚工程咨询有
限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨淘服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差整额部
分的20%基础上进行下浮50%：
服务期：框架招标，签订框架静议，有效期2年
评审得分：85.83分：
中标候选人（宁夏万丰招标代理有限公司）的评标情况：第六中标候选人：宁夏万丰招
标代理有限公司
投标报价：一事费用：以宁夏建设工程造价咨询跟务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮20：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20%基础上进行下浮20%：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：83.74分：
中标候选人（正大鹏安建设项目管理有限公司）的评标情况：第七中标候选人正大鹏
安建设项目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮10%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之向差额部
分的20%基瑞上进行下40%：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：83.54分：
中标候选人（宁夏云中月工程项目管理有限公司）的评标情况：第八中标候选人：宁
夏云中月工程项目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮40：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
圆
分的20%幕瑞上进行下40%：
★
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：80.81分：
中标候遮人（河南四方建设管理有限公可）的评标情况：第九中标候选人：河南四方建
设管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询蛋务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
恭准进行优惠下浮25：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20%基础上进行下25：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：79.92分：
中标候选人（宁夏众创壹工程咨询管理有限公可）的评标情况：第十中标候选人：宁夏
众创壹工程咨询管理有限公司
投标报价：
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮35%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之同差额部
分的20%基础上进行下35%：
服务期：框架招标，签订框架协议。有效期2年
评审得分：78.07分：
二、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例)第五十四条规定，投标人或者其他利害关
系人对本项目评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书面形式向中国石化销售股份
有限公司宁夏石油分公司或宁夏领行熟夏工程管理有限公司提出质疑，公示期截止后，质疑
请求不再受理，
三、其他
中国石化宁夏石油分公司20242026年度所属加油（气）站建设、检维修项目造
价咨询单位招标中标候选人公示
宁夏领行确夏工程管理有限公可受中国石化销售服份有限公可宁夏石油分公可的
委托，对中国石化宁夏石油分公司2024-2026年度所属加油（气）站建设、检推修项目造价
咨询单位进行公开招标，已于2024-1-21完成评标工作，经评标委员会对所有投标人的投
标文件详细评审，推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下：
第一中标候选人：中慧力样项目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨淘服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮25：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20%基础上进行下浮40%：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：89.50分
第二中标候选人：中听国际项目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮25：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20%基础上进行下浮35：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：88.12分
第三中标候选人：致君项目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮%：二审费用（复审费用）一审审定金额与二审审定金额之间差额
分的20%基础上进行下浮6路
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：86,26分
第四中标候选人：圣方建设项目管理有限公司
投标报价。
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程适价咨询务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮2：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20%基础上进行下浮25：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：86.20分
项
第五中标候选人，至减工程咨询有限公司
投标根价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询最务收费标准（宁价费发[2010）87号)为
★
基准进行优惠下浮路：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20%基础上进行下浮50%：
服务期：框果招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：85,83分
第六中标候选人：宁夏万丰招标代理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮0%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额
分的20%基础上进行下浮20%：
服务期：框架招标，签订框架静议，有效期2年
评审得分：83.74分
第七中标候选人：正大鹏安建设项目管理有限公司
投标报价，一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010]87号）为
基准进行优惠下浮10%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之间差额部
分的20基础上进行下40%：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：8.54分
第八中标候选人：宁夏云中月工程项目管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨淘服务收费标准（宁价费发[201087号）为
基准进行优惠下浮4%：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之同差额部
分的20%基础上进行下40%：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：80.81分
项
第九中标候选人：河南四方建设管理有限公司
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询服务收费标准（宁价费发[2010）87号)为
基准进行优惠下浮2：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之向差额部
分的20%基础上进行下25%：
服务期：框架招标，签订框架协议，有效期2年
评审得分：79.92分
第十中标候连人：宁夏众创壹工程咨询管理有限公司
投标报价
投标报价：一审费用：以宁夏建设工程造价咨询围务收费标准（宁价费发[201087号)为
基准进行优惠下浮35：二审费用（复审费用）：一审审定金额与二审审定金额之同差额温
分的20%基黜上进行下35%
服务期：框架招标，签订框架协议。有效期2年
评审得分：78.07分
二、提出异议的渠道和方式
根据（仲华人民共和国招标投标法实施条例）第五十四条规定，投标人或者其他利害关系人
对本项目评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书面形式向中国石化销售股份有限
公司宁夏石油分公司或宁夏领行鼎夏工程管理有限公司提出质疑，公示期截止后，质疑请求
不再受理。
三、发布媒介：《中国招标投标公共服务平台》
四、公示期：2024-11-21至2024-11-24
五、联系方式：
招标人：中国石化销售股份有限公司宁夏石油分公司
联系人：马先生
电话：0951-3803543
代理机构：宁夏额行热夏工程管理有限公司
联系人：武文静
电话：15719573008
顶
六备注，
公示期漓无异议，招标人将依法确定本项目的中标人，特此公示。
★
四、监督部门
本招标项目的监督部门为中国石化销售服份有限公司宁夏石油分公司。
五、联系方式
招标人：中国石化销售股份有限公司宁夏石油分公司
地址：宁夏银川市兴庆区清和北街113号
联系人：马先生
电话：0951-3803543
电子件：八
招标代理机构：宁夏领行热夏工程管理有限公司
地址：银川市金风区亲水南大街金风天山熙湖西门营业房15号
联系人：武文静
电话：15719573008
电子邮作：1115107048eq4.c0m
招标人或其招材
主负
用负人武女将
几构
盖章
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com