详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 投标保证金缴纳专用账户 |
| 开户名称：云南盛业工程管理咨询有限公司 |
| 开户银行：富滇银行股份有限公司保山正阳南路支行 |
| 账号：120875990060000000261 |
| 汇入地址：云南省保山市 |
| 业务咨询电话：0875—2207266 |
| 注：以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。保证金必须在投标截止时间前提交。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.2 | 采购人 | 名 称：维西县搬迁安置办公室地 址：维西县联系电话：0887－8629346 |
| 采购代理机构 | 名 称：云南盛业工程管理咨询有限公司地 址：保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号联系人：张先生联系电话：0875-2121843 |
| 项目名称 | 澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程注：工程量清单项目名称与竞争性磋商文件不一致的以竞争性磋商文件为准。 |
| 项目编号 | 云盛招字2024-82 |
| 3.1 | 采购内容 | 具体内容详见工程量清单内容。 |
| 3.2 | 标包划分 | 本项目共为一个标包不得拆分。 |
| 3.4 | 施工地点 | 维西县中路乡。 |
| 3.5 | 质量要求 | 符合现行《工程施工质量验收规范》验收标准，一次性验收合格。 |
| 3.6 | 合同履行期限 | 合同签订之日起365日历天内完工。 |
| 4 | 供应商资格要求 | 见第一章“竞争性磋商公告”。 |
| 7.1 | 磋商文件澄清截止时间 | 提交响应文件截止时间 5日前，由采购人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，统一通过网络向潜在供应商发布。 |
| 7.5 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容 | 第五章 工程量清单。 |
| 9.1 | 构成响应文件的其他资料 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明材料。2.若磋商文件中另有要求的，则还应满足其他要求中的相关资质要求。3.供应商资格要求中要求提供的资料以及供应商认为需要提供的其他资料。 |
| 10.1 | 采购预算 | 预算金额：3005854.52元。磋商报价超过最高限价的，作无效投标处理。 |
| 11.1 | 有效期 | 递交响应文件的截止日期后60天。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 12.4 | 响应文件的签署、密封及份数 | 1.响应文件的签署：（1）响应文件的盖章要求：响应文件格式中要求供应商“加盖公章”的，均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。（2）响应文件的签署要求：采购文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处应签字或盖章，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。注：①响应文件涉及签字、盖章的地方尽量避免遮盖单价、合价等重要内容，响应文件中相关内容、证件扫描件模糊不清、被签字或盖章遮盖、无法辨认的磋商小组有权否决其磋商。②在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签字或盖章。2.响应文件的密封：供应商应将竞争性磋商响应文件的正本、副本及电子版响应文件（U盘）一起密封在一个外层包中，在外封上注明“竞争性磋商响应文件递交截止时间前不得开封”字样。3.竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本二份（电子版1份，格式为可编辑Word版,存储媒介为U盘）。 |
| 13.2 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额:￥20000.00元（大写：贰万元整）；磋商保证金递交方式：支票、汇票、本票、保函、转账或其他非现金方式（不接收现场缴纳现金）。提交时间：响应文件提交截止时间前，逾期提交的磋商保证金无效，以转账（网银或电汇）到帐时间或银行保函生效时间或电子保函（保单）生效时间为准。采用转账的方式提交磋商保证金的，磋商保证金缴纳账户如下：开户名称：云南盛业工程管理咨询有限公司开户行：富滇银行股份有限公司保山正阳南路支行账 号：120875990060000000261备注：（项目名称或项目编号）磋商保证金联系人：张先生联系电话：0875—2207266注：以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。保证金必须在投标截止时间前提交。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 15.1 | 递交响应文件的截止时间 | 详见第一章，“四、响应文件提交，1.截止时间”。 |
| 15.2 | 递交响应文件地点 | 详见第一章，“四、响应文件提交，2.地点”。 |
| 15.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 16.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同响应文件开启的截止时间。磋商地点：同响应文件开启地点。 |
| 16.4 | 磋商程序和方法 | 综合评分法 |
| 第六章“磋商程序和方法”资格审查标准规定的内容，为参加磋商的供应商必须具备的资格条件，凡有一条不满足的供应商不再参与磋商。请各参加磋商的供应商仔细阅读资格审查标准。 | |
| 23.1 | 相关费用 | 1.不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次采购活动编制响应文件及递交响应文件所涉及的一切费用；2.采购代理服务费：（1）代理服务费31500.00元，以下计费规则计算计取：招标代理服务费（万元）=100万元×1.5%+200万元×1%，并下浮10%。（2）在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 |
| 25.2 | 需要补充的其他内容 | 1.本磋商文件投标须知内容与前附表不一致的，以前附表为准。2.供应商如发现磋商文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在供应商提疑截止时间前同时向采购人、采购代理机构书面反映，逾期视为对磋商文件条款没有任何异议。3.供应商若接受本磋商文件的所有条款可继续参与投标，否则可放弃投标。4.履约保证金的形式：银行保函、保险保函、支票形式等非现金形式。履约担保金额：5%。 |
| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | | | | |
| 项目主管 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 二、现场人员 | | | | |
| 项目经理 | | | | |
| 项目副经理 | | | | |
| 技术负责人 | | | | |
| 造价管理 | | | | |
| 质量管理 | | | | |
| 材料管理 | | | | |
| 计划管理 | | | | |
| 安全管理 | | | | |
| 其他人员 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 单 位工 程名称 | 建 设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开 工日期 | 竣工日期 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 附：法定代表人（负责人）身份证国徽面 | 附：法定代表人（负责人）身份证人像面 |
| 附：委托代理人身份证国徽面 | 附：委托代理人身份证人像面 |
| 序号 | 项 目 | | 填报内容 |
| 1 | 磋商总报价（元） | | 小写：大写： |
| 2 | 合同履约期限 | | |
| 3 | 质量承诺 | | |
| 4 | 施工地点 | | |
| 5 | 磋商保证金 | 金额（元） | |
| | 形式 | |
| 6 | 备注 | | |
| 供应商名称 | | | | | | |
| 注册地址 | | | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | | 电 话 | | |
| 传 真 | | | 网 址 | | |
| 组织结构 | | | | | | |
| 法定代表人 | | | 技术职称 | | 电 话 | |
| 技术负责人 | | | 技术职称 | | 电 话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 | | | 其中 | 注册专业人员 | | |
| 营业执照号 | | | | 高级职称人员 | | |
| 注册资金 | | | | 中级职称人员 | | |
| 开户银行 | | | | 初级职称人员 | | |
| 账 号 | | | | 其他技术人员 | | |
| 经营范围 | | | | | | |
| 备 注 | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事专业年限 | 拟任职务 | 备注 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 年 龄 | | 学历 | |
| 职 称 | | 职 务 | | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | | | 级 | 建造师专业 | |
| 安全生产考核合格证书 | | | | | |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | | | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 序号 | 合同名称 | 业主名称 | 项目概况 | 签订日期 | 完成日期或拟定完成日期 | 备注 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| … | | | | | | |
| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）审查供应商是否按采购文件要求提供具有独立承担民事责任的能力的相关证明材料；（2）审查法定代表人（负责人）是否与提供的营业执照或其他组织证件载明事项保持一致，并审查身份证有效期限；（3）若为委托代理人磋商的，审查是否提供《法定代表人受权委托书》，并审查代理人身份证有效期限；（4）联合体：本项目不接受联合体磋商，供应商须提供声明文件。 |
| | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查供应商是否按采购文件要求提供具有良好商业信誉的声明函（加盖公章确认）；同时查询相关网站，审查供应商是否有不良记录；（2）审查供应商是否按采购文件要求提供具有健全的财务会计制度的相关证明材料。 |
| | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查供应商是否按采购文件要求提供能证明其具有履行合同所必需的设备清单和具有履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。 |
| | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 审查供应商是否按采购文件要求提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。 |
| | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商是否按采购文件要求提供声明或相关材料。 |
| | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 审查供应商是否按采购文件要求提供声明。 |
| | 投标资格要求 | 审查供应商是否满足本项目的特定资格要求。 |
| | 其他要求 | （1）审查供应商是否提供“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的书面声明，并加盖公章确认；（2）审查供应商是否提供“供应商不得是，与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人”的书面声明，并加盖公章确认。 |
| 2.1.2 | 符合性评审 | 签字、盖章 | 审查响应文件是否按照采购文件要求进行单位盖章、法定代表人或其授权代理人签字或盖章。 |
| | 法定代表人身份证明书及授权委托书 | （1）审查是否提供法定代表人身份证明书或提供的法定代表人身份证明书是否符合磋商文件规定的格式及内容，并盖单位章；（2）法定代表人委托代理人磋商的，审查是否提供有法 |
| 标准 | | | | 定代表人（负责人）及代理人签字或盖章，并盖单位章，符合采购文件规定格式及内容要求的法定代表人受权委托书。 | |
| | | 磋商保证金 | | 未按照竞争性磋商文件的规定提交足额磋商保证金的。 | |
| | | 响应文件格式 | | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 | |
| | | 磋商报价 | | （1）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购服务报两个或多个报价，且未声名哪一个为最终报价的，按竞争性磋商文件规定提交备选磋商方案的除外；（2）磋商报价超过最高限价的；（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。 | |
| | | 工程量清单 | | （1）供应商响应文件工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在响应文件中没有明确的阐述和承诺的；（2）工程量清单报价表中的清单工程量与采购人发出的清单工程量不一致的。 | |
| | | 磋商有效期 | | 磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的。 | |
| | | 竞争性磋商文件要求提交的资料 | | 未按竞争性磋商文件要求提交相关资料的。 | |
| | | 实质性响应 | | （1）质量要求、合同履行期限、施工地点及其他要求等实质性内容不满足采购内容及要求的。（2）施工技术方案出现严重不满采购采购内容及要求或不符合实际的。 | |
| | | 澄清说明 | | 供应商未按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的（如有澄清事项，磋商小组须对本项目进行审查，若无澄清事项的则认定为符合竞争性磋商文件要求）。 | |
| | | 其他要求 | | （1）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；（2）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他要求的。 | |
| 条款号 | | | 条款内容 | | 编列内容 | |
| 2.2.1 | | | 分值构成（满分100分） | | 供应商的磋商总得分＝F1＋F2其中：F1、F2分别为磋商最终报价、技术部分2项评分因素的汇总得分。 | |
| | | | | 最终报价F1：30分技术部分F2：70分 | |
| 2.2.2 | | | 评标基准价计算方法 | | 满足采购文件要求的有效供应商的最终报价的最低评标价为评标基准价。 | |
| 条款号 | | | | 评分因素 | | 评分标准 |
| 2.2.3 | | 磋商最终报价 | | 磋商最终报价 | | 评标价=满足采购文件要求的有效供应商的最终报价。 |
| (1) | F1评分标准（满分30分） | 评分计算办法（满分30分） | 磋商最终报价得分=(评标基准价／评标价)×30注：得分小数点后保留两位。 |
| 2.2.3(2) | 技术部分F2评分标准（满分70分） | 施工技术方案评审评分（满分15分） | 第一个档次（15分）：施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的；第二个档次（13分）：施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的；第三个档次（10分）：施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的；第四个档次（5分）：施工技术方案、施工措施、施工部署存在有明显错误的；第五四个档次（0分）：无施工技术方案。 |
| | 项目管理机构配备评审评分（满分10分） | 第一个档次（10分）：项目管理人员（除项目经理外）针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗。第二个档次（8分）：项目管理人员（除项目经理外）配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗。第三个档次（5分）：项目管理人员（除项目经理外）配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗。第四个档次（2分）：项目管理人员（除项目经理外）配置不满足工程管理需要，项目主要管理人员持证上岗。第五个档次（0分）：无项目管理人员配置，不满足工程管理需要，无专业配置性，无项目主要管理人员持证上岗。 |
| | 类似项目经验评审评分（满分5分） | 包括2022年1月1日至今完成的项目经验情况等因素：根据响应文件中提供的类似项目经验证明材料进行评审（同时提供项目合同或项目验收证明材料，若未验收的项目请提供业主使用证明材料），据项目经验证明材料数量多少进行打分。若未提供项目经验证明材料，评委可不予认可。每提供一份类似项目经验绩得2.5分，最高不超过5分；磋商申请人无类似项目经验证明材料或无类似项目经验的，得0分。类似项目经验：是指磋商申请人2022年1月1日（以合同签订之日起计算）至今承担过与本次采购内容相似的项目实施经验。 |
| | 质量承诺及保 | 第一个档次（15分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违 |
| | 证措施评审评分（满分15分） | 约责任承诺，质量保证措施严格按磋商文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的；第二个档次（13分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到磋商文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的；第三个档次（10）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到磋商文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的；第四个档次（5分）：质量承诺满足磋商文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到磋商文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的；第五个档次（0分）：对质量无承诺或质量承诺不满足磋商文件的。 |
| | 安全文明施工保证措施评审评分（满分10分） | 第一个档次（10分）：有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对性好，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；第二个档次（8分）：有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理，但针对性一般，符合国家、省、州（市）的有关规定；第三个档次（5）：响应文件中有安全文明施工实施保证措施，并符合国家、省、州（市）的有关规定；第四个档次（2分）：响应文件中有安全文明施工保证措施，但不具体存有错漏的；第五个档次（0分）：无安全文明施工保证措施。 |
| | 工期承诺及保证措施评审评分（满分10分） | 第一个档次（10分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的；第二个档次（8分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的；第三个档次（5分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的；第四个档次（2分）：工期承诺满足磋商文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的。第五个档次（0分）：无工期承诺或工期承诺不满足磋商文件要求的。 |
| | 资源配备计划评审评分（满分5分） | 磋商小组对所有响应文件的“资源配备计划”部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：第一个档次（5分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，有详细完整的劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表，很好的满足施工需要 |
| | | ，调配投入计划合理、准确全面。第二个档次（4分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，有完整的劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表，较好地满足施工需要，调配投入计划合理。第三个档次（3分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要，无“劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划基本合理。第四个档次（1分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划不满足施工需要，无“劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划一般。第五个档次（0分）：无劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划，有“劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划不符合要求。 |
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程成交结果公告
（招标编号：云盛招字2024-82）
一、中标人信息：
标段(包)[001]澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程:
中标人：四川功招建设工程有限公司
中标价格：299.468万元
二、其他：
一、项目编号：云盛招字2024-82
二、项目名称：澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
三、中标信息
供应商名称：四川功招建设工程有限公司
供应商地址：四川省绵阳市涪城区城郊乡高水中街1号二楼
中标金额：2994680.00元
四、主要标的信息
工程类
名称：澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程；
施工范围：详见工程量清单及竞争性磋商文件；
施工工期：合同签订之日起365日历天内完工；
项目经理：刘萍；
执业证书信息：川2512013201487543。
五、评审专家名单：陶桂枝、邱名仙、王保明（业主代表）。
六、代理服务收费标准及金额：
1.
代理服务收费标准：采购代理机构按照磋商文件的规定向成交人收取代理服务
费。
2. 代理服务费金额：31500.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.成交结果公告发布媒体：“中国招标投标公共服务平台”（bulletin.cebpub
service.com）。
2.相关说明：在此公告发布之日后，请成交人与采购代理机构联系并领取成交
通知书，与采购单位依法签署采购合同。
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：维西县搬迁安置办公室
地 址：维西县
联系方式：0887－8629346
2.采购代理机构信息
名 称：云南盛业工程管理咨询有限公司
地 址：保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号
联系方式：0875-2207266
3.项目联系方式
项目联系人：张先生
电 话：0875-2207266
十、附件
1.采购文件
三、监督部门
本招标项目的监督部门为无。
四、联系方式
招 标 人：维西县搬迁安置办公室
地 址：维西县
联 系 人：王先生
电 话：0887－8629346
电子邮件：/
招标代理机构：云南盛业工程管理咨询有限公司
地 址： 保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号
联 系 人： 张先生
电 话： 0875-2207266
电子邮件： 249810361@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
项目编号：云盛招字2024-82
采 购 人：维西县搬迁安置办公室
代理机构：云南盛业工程管理咨询有限公司
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
日 期：2024年11月
目 录
第一章 竞争性磋商公告 ...............................................................................................................1
一、项目基本情况 ...........................................................................................................................................1
二、申请人的资格要求： ...............................................................................................................................1
三、获取采购文件 ...........................................................................................................................................2
四、响应文件提交 ...........................................................................................................................................2
五、开启 ...........................................................................................................................................................2
六、公告期限 ...................................................................................................................................................2
七、其他补充事宜 ...........................................................................................................................................2
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 ...................................................................................3
第二章 供应商须知 .......................................................................................................................4
供应商须知前附表 ...........................................................................................................................................4
供应商须知正文部分 .......................................................................................................................................7
（一）总 则 .....................................................................................................................................7
（二）磋商文件 .................................................................................................................................7
（三）响应文件 .................................................................................................................................8
（四）响应文件的提交 ...................................................................................................................10
（五）磋商 .......................................................................................................................................11
（六）成交结果 ...............................................................................................................................12
（七）其他事项 ...............................................................................................................................13
第三章 采购合同 .........................................................................................................................15
第四章 响应文件格式 .................................................................................................................15
一、资格审查部分 .........................................................................................................................................52
（一）资格审查申请函 ...................................................................................................................52
（二）具有独立承担民事责任的能力 ...........................................................................................53
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ...................................................................57
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 ...................................................................58
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ...................................................................59
（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 ...................................60
（七） 法律、行政法规规定的其他条件。 ..................................................................................61
（提供书面声明，格式自拟，加盖公章确认）（七）磋商资格要求 .......................................61
（八）供应商认为需求提供的其它资格证明材料 .......................................................................63
二、商务部分 .................................................................................................................................................64
（一）磋商报价一览表 ...................................................................................................................64
（二）磋商报价明细表 ...................................................................................................................65
（三）磋商申请函 ...........................................................................................................................66
（四）磋商保证金递交凭证 ...........................................................................................................67
（五）供应商基本情况表 ...............................................................................................................68
（六）供应商声明函 .......................................................................................................................69
（七）供应商认为需要提供的其他文件 .......................................................................................72
三、技术部分 .................................................................................................................................................73
（一）施工组织设计 .......................................................................................................................73
1. 施工方案； ...................................................................................................................................73
2. 质量承诺及保障措施； ...............................................................................................................73
3. 安全文明施工保证措施； ...........................................................................................................73
4. 工期承诺及保证措施； ...............................................................................................................73
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
5. 资源配备计划； ...........................................................................................................................73
（二）项目管理机构配备 ...............................................................................................................74
（三）供应商（2022年1月1日至今）类似项目经验 ...................................................................76
第五章 工程量清单 .....................................................................................................................77
第六章 磋商程序和方法 .............................................................................................................78
磋商程序和方法前附表 .................................................................................................................................78
一、磋商办法 ...................................................................................................................................83
二、磋商标准 ...................................................................................................................................83
三、磋商程序 ...................................................................................................................................83
第一章 竞争性磋商公告
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程竞争性磋商公告
项目概况
文件。
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程采购项目的潜在供应商应在云南盛业工程管理咨询有限公司获取采购文件，并于2024年12月12日09点00分（北京时间）前提交响应
一、项目基本情况
1.项目编号：云盛招字2024-82
2.项目名称：澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
3.采购方式：竞争性磋商。
4.预算金额：3005854.52元。
5.最高限价：3005854.52元。
6.采购需求：
6.1采购内容：具体内容详见工程量清单内容。
6.2标包划分：本项目共为一个标包不得拆分。
6.3施工地点：维西县中路乡。
6.4质量要求：符合现行《工程施工质量验收规范》验收标准，一次性验收合格。
7.合同履行期限：合同签订之日起365日历天内完工。
8.本项目不接受联合体磋商。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业
提供的产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的
货物）价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予
相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小
企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、
云南省人民政府《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》云
政发〔2022〕32号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕1
9号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《
1
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕14
1号）；
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须具备国家建设行政主管部门核发的合法有效的市政公用工程施工总承包
叁级及以上资质，同时具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证。
3.2拟派本项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格
且安全生产考核合格。要求注册单位和供应商单位一致，且未担任其他在建工程项目的项
目经理（项目负责人）。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合
同项下的政府采购活动（提供书面声明，加盖公章确认）。
3.4供应商不得是，与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者
个人（提供书面声明，加盖公章确认）。
三、获取采购文件
1.时间：2024年12月02日至2024年12月06日，每天08：00至17：30（北京时间，法定节假
日除外）。
2.地点：保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号（云南盛业工程管理咨询有限公司）
。
3.方式：供应商投标人携带法定代表人身份证明书、授权委托书原件及身份证复印
件(加盖鲜公章)、三证合一营业执照副本复印件(加盖鲜公章）、报名书封面（包含联系
人、联系电话、电子邮箱等）到保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号（云南盛业工程管
理咨询有限公司）报名，报名成功后现场领取竞争性磋商文件。（报名接受纸质和网络
电子报名，邮箱：249810361@qq.com）
4.售价：￥600.00元/套。
四、响应文件提交
1.截止时间：2024年12月12日09点00分（北京时间）；
2.地点：维西县嘉园酒店二期会议室。
五、开启
1.时间：2024年12月12日09点00分（北京时间）；
2.地点：维西县嘉园酒店二期会议室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
2
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
七、其他补充事宜
竞争性磋商文件
1、本项目投标保证金金额：人民币贰万元整（20000.00元）。
2、本项目投标保证金形式为转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接收现
场缴纳现金），采用转账的方式提交投标保证金的，投标保证金缴纳账户如下：
投标保证金缴纳专用账户
开户名称：云南盛业工程管理咨询有限公司
开户银行：富滇银行股份有限公司保山正阳南路支行
账号：120875990060000000261
汇入地址：云南省保山市
业务咨询电话：0875—2207266
注：以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。保证金必须在投标截止时间前提交。
3、相关费用：（1）代理服务费31500.00元，以下计费规则计算计取：
招标代理服务费（万元）=100万元×1.5%+200万元×1%，并下浮10%。
（2）在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构支付。
4、发布公告的媒体：“中国招标投标公共服务平台”（bulletin.cebpubservice.c
om）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：维西县搬迁安置办公室
地 址：维西县
联系方式：0887－8629346
2.采购代理机构信息
名 称：云南盛业工程管理咨询有限公司
地 址：保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号
联系方式：0875-2207266
3.项目联系方式
项目联系人：张先生
电 话：0875-2207266
3
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
4
1.2
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
4
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
条款号
条 款 名 称
编 列 内 容
采购人
采购代理机构
项目名称
项目编号
采购内容
标包划分
名 称：维西县搬迁安置办公室
地 址：维西县
联系电话：0887－8629346
名 称：云南盛业工程管理咨询有限公司
地 址：保山市隆阳区义乌国际商贸城15栋4号
联 系 人：张先生
联系电话：0875-2121843
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
注：工程量清单项目名称与竞争性磋商文件不一致的以竞
争性磋商文件为准。
云盛招字2024-82
具体内容详见工程量清单内容。
本项目共为一个标包不得拆分。
施工地点
维西县中路乡。
质量要求
合同履行期限
供应商资格要求
7.1
磋商文件澄清截止时间
7.5
本项目磋商小组根据与供
应商磋商情况可能实质性
变动的内容
9.1
构成响应文件的其他资料
符合现行《工程施工质量验收规范》验收标准，一次性验
收合格。
合同签订之日起365日历天内完工。
见第一章“竞争性磋商公告”。
提交响应文件截止时间 5
日前，由采购人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案
后，统一通过网络向潜在供应商发布。
第五章 工程量清单。
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条
件的证明材料。
2.若磋商文件中另有要求的，则还应满足其他要求中的相
关资质要求。
3.供应商资格要求中要求提供的资料以及供应商认为需要
提供的其他资料。
10.1
11.1
采购预算
预算金额：3005854.52元。
磋商报价超过最高限价的，作无效投标处理。
有效期
递交响应文件的截止日期后60天。
5
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
条款号
条 款 名 称
编 列 内 容
竞争性磋商文件
12.4
响应文件的签署、密封及
份数
13.2
磋商保证金
1.响应文件的签署：
（1）响应文件的盖章要求：响应文件格式中要求供应商“加
盖公章”的，均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得
使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章
”、“业务章”等）的印章。
（2）响应文件的签署要求：采购文件要求供应商法定代表人
或其授权代表签字或盖章处应签字或盖章，签字的不得由
他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代
表人授权委托书。
注：①
响应文件涉及签字、盖章的地方尽量避免遮盖单价、合价
等重要内容，响应文件中相关内容、证件扫描件模糊不清、
被签字或盖章遮盖、无法辨认的磋商小组有权否决其磋商
。
②
在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签字
或盖章。
2.响应文件的密封：
供应商应将竞争性磋商响应文件的正本、副本及电子版响
应文件（U盘）一起密封在一个外层包中，在外封上注明
“竞争性磋商响应文件递交截止时间前不得开封”字样。
3.竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本二份（电子
版1份，格式为可编辑Word版,存储媒介为U盘）。
磋商保证金金额:￥20000.00元（大写：贰万元整）；
磋商保证金递交方式：支票、汇票、本票、保函、转账或其
他非现金方式（不接收现场缴纳现金）。
提交时间：响应文件提交截止时间前，逾期提交的磋商保
证金无效，以转账（网银或电汇）到帐时间或银行保函生效
时间或电子保函（保单）生效时间为准。
采用转账的方式提交磋商保证金的，磋商保证金缴纳账户
如下：
开户名称：云南盛业工程管理咨询有限公司
开户行：富滇银行股份有限公司保山正阳南路支行
账 号：120875990060000000261
备注：（项目名称或项目编号）磋商保证金
联系人：张先生
联系电话：0875—2207266
注：以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本
账户转出。保证金必须在投标截止时间前提交。
6
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
条款号
条 款 名 称
编 列 内 容
竞争性磋商文件
15.1
15.2
15.3
16.1
16.4
递交响应文件的截止时间 详见第一章，“四、响应文件提交，1.截止时间”。
详见第一章，“四、响应文件提交，2.地点”。
递交响应文件地点
是否退还响应文件
否
磋商时间和地点
磋商时间：同响应文件开启的截止时间。
磋商地点：同响应文件开启地点。
磋商程序和方法
综合评分法
第六章“磋商程序和方法”资格审查标准规定的内容，为参加磋商的供应商必须具
备的资格条件，凡有一条不满足的供应商不再参与磋商。请各参加磋商的供应商仔
细阅读资格审查标准。
23.1
相关费用
25.2
需要补充的其他内容
1.不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次采购
活动编制响应文件及递交响应文件所涉及的一切费用；
2.采购代理服务费：（1）代理服务费31500.00元，以下计
费规则计算计取：
招标代理服务费（万元）=100万元×1.5%+200万元×1%
，并下浮10%。
（2）在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代
理机构支付。
1.本磋商文件投标须知内容与前附表不一致的，以前附表
为准。
2.供应商如发现磋商文件中存在含糊不清、相互矛盾、多
种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在
供应商提疑截止时间前同时向采购人、采购代理机构书面
反映，逾期视为对磋商文件条款没有任何异议。
3.供应商若接受本磋商文件的所有条款可继续参与投标，
否则可放弃投标。
4.履约保证金的形式：银行保函、保险保函、支票形式
等非现金形式。
履约担保金额：5%。
7
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
供应商须知正文部分
（一）总 则
1.项目概况
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政
府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关法律、法规和规章的
规定，本项目已获主管部门批准，现对本次服务采购进行竞争性磋商采购。
1.2本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。
2.资金来源
2.1资金来源已落实，用于采购“项目需求”所列服务。
3.采购范围
3.1本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。
3.2本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。
3.3本项目标包划分、施工期限、施工地点、质量要求：见“供应商须知前附表”。
4.合格的供应商（以下简称供应商）
4.1满足采购需求、第一章“竞争性磋商公告”，“二、申请人的资格要求”并通过符合性
评审的供应商。
5.磋商费用
5.1磋商供应商应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用。
不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
5.2采购人不专门组织现场考察。若磋商供应商认为必要时，可自行组织现场考察，但
由此产生的费用和风险由磋商供应商自行承担。
5.3项目采购代理服务费：详见“供应商须知前附表”。
5.4成交供应商应支付的其它费用：详见“供应商须知前附表”。
（二）磋商文件
6.磋商文件的组成
6.1磋商文件由目录所列内容和根据本须知所发出的文件等组成，当所发出的文件前
后不一致时，以最后发出的为准。
8
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
6.2供应商应认真阅读磋商文件中的全部内容，如果供应商没有按照磋商文件要求提
交全部资料或者磋商文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，则其投标将被拒绝
。若所发出的澄清、修改对同一内容表述前后不一致时，以最后发出的为准。
7.磋商文件的澄清、修改
7.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应
及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的
时间前在政采云平台“询问列表”提出或以书面形式向采购人或采购代理机构提出，要求采
购人或代理机构对采购文件予以澄清。
7.2采购代理机构将通过竞争性磋商公告发布的同一媒介或电子邮件或书面形式答复
所有购买磋商文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无
效。
7.3采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者
修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采
购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，通过竞争性磋商公告发布的同
一媒介或电子邮件或书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首
次响应文件截止之日。
7.4采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变
更时间通过竞争性磋商公告发布的同一媒介或电子邮件或书面形式通知所有购买磋商文
件的供应商。
7.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的
技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内
容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容
见供应商须知前附表。
（三）响应文件
8.响应文件编写注意事项
8.1供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“项
目采购内容及要求”）和商务条件后，编写响应文件。
8.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定
的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料
。
9
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
9.响应文件构成
详见第四章 响应文件格式。
10.报价和报价货币
竞争性磋商文件
10.1本项目采购预算详见“供应商须知前附表”，最终报价超过采购预算或最高限价
的报价将被拒绝。
10.2供应商报价：
10.2.1磋商报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件
的解释发生异议的，以中文文本为准。
10.2.2磋商报价表中标明的投标上限在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何
理由予以变更。
10.2.4本次采购应按项目类别、类型报价。
10.3须完整报价，少报、漏报、错报视为已包含在磋商总报价中，结算时不做调整
。
10.4供应商应根据“报价表”要求填写磋商报价组成情况。
10.5通过实质性审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最
终报价。
10.6最终报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间统一密封递交。
若已递交的最终报价文件出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显
文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容
（算术性错误修正的除外）。
供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由
授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身
份证明。
10.7供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的
最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履
约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，
磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。
10.9报价货币为人民币。
11.有效期
10
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
11.1在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件
。
11.2因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构通过磋商公告发布媒介或以书面形
式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不
得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有
权收回其保证金。
12.响应文件的编制
12.1响应文件应按“第四章
响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
13.磋商保证金
13.1磋商保证金为人民币。供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前
附表”规定的方式及金额交至规定的账户，并在磋商有效期内保持有效。
13.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。
13.3办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购
项目名称及项目编号。
13.4供应商应在递交响应文件时向采购代理机构提交保证金到账收据凭证，如果以电
汇或网银转账等方式提交的则仅需出示电汇或网银转帐凭证。
13.5未成交的供应商可在成交公告发出后5个工作日到采购代理机构办理退保证金手
续；成交人在签订合同后5个工作日内到采购代理机构办理退还磋商保证金手续。
13.6下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签
订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）采购文件规定的其他情形。
（四）响应文件的提交
14.响应文件的密封和标记
11
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
14.1供应商应将竞争性磋商响应文件的正本、副本及电子版响应文件（U盘）一起密
封在一个外层包中，在外封上注明“竞争性磋商响应文件递交截止时间前不得开封”字
样。
10.2 密封口处应加盖供应商公章(或密封章)。
竞争性磋商响应文件密封袋封面格式：
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商响应文件
项目名称：
磋商申请人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
注：竞争性磋商响应文件递交截止时间前不得开封。
14.2未按本章第14.1项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。
15.响应文件的提交
15.1竞争性磋商响应文件应按指定的时间和地点由法定代表人或其授权的委托代理
人亲自送交指定地点。
15.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
15.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
15.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
15.5 递交响应文件时，供应商应出具的相关证明材料及原件详见
“供应商须知前附表”。
16.迟交的响应文件
16.1供应商在本须知前附表说明的磋商时间后递交的响应文件，将被拒绝。
（五）磋商
18.磋商
18.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的
法定代表人或其委托代理人应按时参加。
12
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
18.2
竞争性磋商文件
磋商由磋商小组负责。磋商小组由专家库内抽取有关技术、经济等方面的2位专家，采购方
代表1人，成员人数共3人以上单数组成磋商小组。
采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。
18.3 磋商原则
磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候
选人，推荐成交候选人1-3人，并标明排列顺序。
18.4 磋商程序和方法
磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。
18.5磋商文件第六章“磋商程序和方法”实质性要求为磋商文件的实质性内容，未实
质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。
18.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应
商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作
出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或
者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄
清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的
，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
19.磋商过程的保密
在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其
他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资
料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。
20.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明
原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）
，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进
行。采购过程中符合要求的供应商（（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采
购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。
13
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
（六）成交结果
21.成交人的确定
竞争性磋商文件
21.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
21.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，按
照综合得分由高到低的的原则确定成交供应商。
22.成交通知书
22.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布的同
一媒介发布公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
22.2成交通知书是合同的一个组成部分。
22.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应
商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
22.4采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。
23.签订合同
23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的
合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府
采购合同。
23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采
购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，
也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开
展的采购活动。
（七）其他事项
24.质疑和投诉
24.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当
在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提
出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，
提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
受理质疑部门：云南盛业工程管理咨询有限公司
联系人：张圣蘋
电话：0875-2207266
14
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
24.2供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投
诉办法》的规定。供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包
括以下主要内容：
（1）质疑项目名称；
（2）质疑理由及事实依据；
（3）质疑对象；
（4）联系电话和地址；
（5）质疑的日期；
（6）质疑人署名。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。
24.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复
，但答复的内容不涉及商业秘密。
24.4参与政府采购活动的供应商对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理
机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑
答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
24.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者
采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内
书面向当地政府采购监督管理部门投诉。
25.采购代理服务费
25.1采购代理服务费由采购代理机构向成交人收取，收取标准详见“供应商须知前附
表”。
25.2成交人应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。
26.磋商文件编制依据
本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
27.需要补充的其他内容
27.1需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。
15
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
第三章 采购合同
合同条款及格式（参考格式）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿
、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 。
2.工程地点： 。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源： 。
5.工程内容： 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
。
二、合同工期
计划开工日期：
计划竣工日期：
工期总日历天数：
天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写） (¥ 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥ 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥ 元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥ 元)；
（4）暂列金额：
16
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
人民币（大写） (¥ 元)。
2.合同价格形式： 。
五、项目经理
承包人项目经理： 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件
，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式
支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及
违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同
实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
17
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
18
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
发包人:
(公章)
承包人： (公章)
（签字）
法定代表人或其委
托代理人：
统一社会信用代码
：
法定代表人或其
委托代理人：
统一社会信用代
码：
（签字）
地 址：
地 址：
邮政编码：
邮政编码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电 话：
电 话：
传 真：
传 真：
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：
账 号：
账 号：
19
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
第二部分 通用合同条款
GF-2020-0216通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
第三部分专用合同条款
1.1.1.6补充条款：技术标准和要求是指根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定，用
以明确现场条件、周围环境、承包范围、适用规范、技术标准等内容的文件，是合同文件的组成
部分。
1.1.1.10其他合同文件包括：
指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，如：补遗通知（指发出招标文件之后由发包人向
已取得招标文件的投标人发出的对招标文件所作的澄清、修改文件，是合同文件的组成部分）。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.2.5 设计人：
名称： ；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
20
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：在合同履行过程中由发包人确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民
共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工
程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/。
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专
用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工
程量清单；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：签订合同后开工前；
发包人向承包人提供图纸的内容：合同范围内施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；
承包人提供的文件的期限为：在工程开工前7个日历天提供；
承包人提供的文件的数量为：根据项目管理要求提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式提供，文件加盖承包人公章的后提供发包人；
发包人审批承包人文件的期限：收到上述文件后10个工作日内确认或提出修改意见，逾期不确认或提
出修改意见的，视为认可。
21
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.6.5补充条款：除上述规定的渠道外，承包人从任何其他渠道获得图纸并实施的行为，应由承包人自
行承担责任；对于这类工程，监理人不得允许承包人实施。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7
天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和
决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公地点；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：工地现场发包人或监理人办公室；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：工地现场发包人或监理人办公室；
监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：图纸、技术规范和其他技术资料，未经发包人同意，
承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
22
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
1.11.4
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行
。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同通用条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
；
；
；
；
；
。
发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力
造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)
工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款支付比例的确认；(6)处理和协调外部施工条
件；(7）代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的
接入点，从接入点至施工现场所需的设备、管线及搭接费由承包人自行承担并包括在承包人投标
报价中；同时，工程用水现场接入点由发包人统一管理，用水费用原则上由发包人统一向相关单
位支付，承包人按实向发包人缴纳用水费用；发包人将临时用电接至施工现场接入点，承包人进
场后负责对变压器（如有）进行维护、管理以及使用，相关维护、管理以及使用费用由承包人自
23
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
行承担并包括在承包人投标报价中，用电费用原则上由发包人统一向相关单位支付，承包人按实
向发包人缴纳用电费用，承包人应在每月25日前结清当期水费、电费，若承包人未缴纳，将停止
支付本期进度款，待缴纳完毕后，凭缴纳凭证作为当期进度款的申请依据。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /
。
发包人是否提供支付担保： /
发包人提供支付担保的形式： /
。
。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案部门和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工
资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：四套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：
①承包人应按发包人的正确指令，完成指令的工程内容。
②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图
纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承
包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的
责任。
③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。
④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接
口的，应装表计量，由其他承包人根据实际用量和相应损耗交纳费用。
⑤承包人应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污
染；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
⑥必须遵守建设单位的相关制度，服从管理。
3.2 项目经理
24
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
3.2.1 项目经理：
姓名： ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在施工现场时间不少于22天。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更
换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行
职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3.2.3
承包人擅自更换项目经理的违约责任：按合同价的5%向发包人支付违约金，且发包人有权终止合同。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按合同价的5%向发包人支付违约金，承包
人承担上述违约行为给发包人造成的一切损失；更换项目经理后，若发包人认为更换的项目经理仍不
能正常履行职责的，发包人有权终止合同且不承担任何责任，承包人承担由此给发包人造成的一切经
济损失和法律责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内。
3.3.3
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付1万元/人次的违
约金，承包人承担上述违约行为给发包人造成的一切损失，发包人有权终止合同。
3.3.4
25
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开
。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付1万元/人次的违约
金，承包人承担上述违约行为给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元/天的违约金。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本项目全部不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：按招标文件要求执行。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行保函、保险保函、支票形式等非现金形式、金额5%
。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程质量、进度、施工安全等施工阶段全过程监理，详见监理合同及实施细
则。
关于监理人的监理权限：决定影响工期的施工暂停；工程变更、设计变更的估价的审核；索赔价款的
审核，设计变更的审核；对承包人合同规定的义务提出变更；暂估价的确定；超出施工合同约定
的工程价格的调整和变更的审核。
监理人需要取得发包人批准才能行使的职权包括：影响工程质量的签证；影响工程造价的签证及技术
方案；工程设计变更签证；签发开工令、停工令、复工令；标外工程的监理；工程量确认。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担满足施工现场
26
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
的办公场所，费用承包人负责。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名： ；
职务： ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址： ；
关于监理人的其他约定：监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力
已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条
款执行。
4.4补充：如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则监
理人在发出通知前，应征得发包人的同意。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-
2013）及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-
2014）一次性验收合格。若验收时未一次性验收合格，则承包人向发包人支付合同价款10%的违约
金。
关于工程奖项的约定：/。
5.2.2 承包人的质量管理
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应提前24小时通知监理人进行检查；
监理人不能按时进行检查的，应向承包人提交书面的延期要求，监理人既未按时进行检查也未提
27
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
出延期要求的，不视为隐蔽工程检查合格，承包人不得进行覆盖或进行下一道工序的施工，因此
造成工期延误的，工期相应顺延。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严
格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安
全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间
杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，应接受政府相关部门处罚外。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程款进度约定同期支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后10天内确认或提出
修改意见，逾期不确认或未提出修改意见的，视为认可。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
28
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：满足开工时间要求。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：满足开工时间要求。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调
整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天
，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人就此建立的施工
控制网资料应在开工前3日报送监理人审批及复核。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
1）发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；
2）重大设计变更而影响施工进度；
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；
（2）日气温超过38℃的高温大于3天；
（3）日气温低于－20 ℃的严寒大于3天；
（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；
（5）其他异常恶劣气候灾害。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
29
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
8.4材料与工程设备的保管与使用
竞争性磋商文件
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用已包含在合同价款中。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人、监理人要
求报送、封存，报送程序及保管执行通用条款且必须符合招标文件要求。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，如需临时占地应向发包人
办理申请手续并承担相关费用。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：满足工程施工需要。
施工现场需要配备的试验设备：满足工程施工需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：满足工程施工需要。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：自建，或委托有资质的第三方机构完成，满足工程施工需要，费用承包人
自理。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：以现场实际及发包人书面批准为准。
10.2确因突发事件以及保证施工安全需要立即处理的设计变更，承包人在进行变更处理的同时应有监
理人在场确认，并按规定书面向发包人报告，并及时按发包人变更程序办理设计变更手续。凡未
按发包人规定的程序报批，自行变更者，发包人一概不予承认，并追究有关责任者的责任。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：涉及工程价款的变更，按发包人规定的工程变更管理办法执行。
30
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
对新增清单单价，执行以下原则：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的清单项的，采用该清单的综合单价。
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工作清单项的，新增单价执行以下新增单价组价
原则：由承包人向发包人提出新增单价报价，经发包人委托的造价咨询单位审核确认后执行。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：3天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：应由发包人掌握使用，含在已签合同总价款内，使用后余额为
发包方所有；用于支付工程签订时不确定或不可预见的所有材料、工程设备、服务的采购、可能
发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价调整，以及发生的索赔、现场签证确认等费
用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
31
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
1、本项目采用固定总价合同。
竞争性磋商文件
固定总价包含的风险范围：（1）施工图及工程量清单范围内的全部内容；（2）人、材、机的市
场价格变化波动风险；（3）临时停水停电由承包人自行考虑到相关措施，费用自理；
风险费用的计算方法：投标人自行考虑计入投标报价。
风险范围以外合同价格的调整方法：投标人自行考虑计入投标报价。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 。
预付款扣回的方式： 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：不收取。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量，每月25日按进度向监理工程师提交审核，由监理工程师向发包
人报审已完成工程量报告。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款及发包人现行计量管理办法执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4
项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
32
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
/。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人规定的格式编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：3份，每月25 日前上报上月付款申请。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
本条调整为：
（1）监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后5天内完成审查并报送发包人，发包人应
在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人
应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7
天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，
向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的
约定处理。
（2）发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30个工作日内完成支付。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
本项目拨付的工程款不得挪作他用，必须专款专用。发包人有权跟踪监督其资金流向，承包人应对分
包队伍拨付的资金要及时到位，若无故拖欠，发包人有权直接拨付，并在下月进度款中扣除。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
33
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日起7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期1日，应向发包人支付1万元的违约金，并承
担由此给发包人带来的一切损失。工程交付前要清除承包人占用的其他场地内的材料设备、临时
设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理。否则发
包人有权拒绝接收，视为承包人未按时移交工程。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /。
（1）单机无负荷试车费用由 /承担；
（2）无负荷联动试车费用由/ 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：工程投用以后3个月内，承包人负责各系统的生产试运行，提供人员培
训及售后服务，所发生的费用已包含在投标报价中。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30日内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核：按发包人规定及要求执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：8份，在缺陷责任期终止证书签发后14天内。
34
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工投产两年后。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。
（2）发包人完成支付的期限：申请签发后30天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。
15.3 质量保证金
15.3.1质量保证金的约定：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金比例为经审定的工程
结算价的3%。
15.3.2在缺陷责任期满时，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请
返还质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责
任，如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金退还承包人，质量保证金的返还不计算利息。
15.3.3在缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需
金额相应的质量保证金金额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保
证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：
（2）经审定的工程结算价的3%。
（3）其他方式： /。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回
以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/ 。
35
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
关于质量保证金的补充约定：/ 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书》（附件3）。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保
修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费
用从保修金中扣除。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢
修。质量保修完成后，由发包人组织验收。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发出延期通知，调整开工
日期，重新制定符合现场实际情况的开工日期，继续履约，工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由于发包人无理由拖欠工程款，导致承
包人工期延误且最终工期延误等所有责任由发包人自行承担。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的
违约责任：取消或变更指示，并承担合同价格和工期变化造成的损失。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日
期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期，不承担任何费用（含违约金）。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期，不承担任何费用（含违约金）。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延工期
，不承担任何费用（含违约金）。
（7）其他： /。
16.1.3 因发包人违约解除合同
36
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合
同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人发生以下违约行为之一的，根据其违约行为种类，除承包人须根据本
合同约定支付违约金外，发包人有权没收履约保证金，并根据其对发包人造成经济损失的程度予
以赔偿，此外，发包人亦有权终止合同而不向承包人作任何赔偿或补偿。
（1）未经监理人同意，撤走已进入工地的施工机械设备，而导致工程施工受到影响的；
（2）未按发包人或监理人的整改要求（包括以监理例会、巡查例会方式或其他方式另行提出）进行整
改并书面递交整改报告的；
（3）未经发包人同意擅自转包或分包的；
（4）承包人应严格依法将工资按月足额支付给农民工本人，严禁将工资发放给不具备用工主体资格的
组织和个人。承包人对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，不得以工程款未到位等为由克
扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。承包人企业的劳动合同
管理、用工制度管理、工资支付制度管理等应当遵照国家、省市及地方的相关法规及规定执行，
并接受相关主管部门、监管部门等的监督及管理，因承包人欠薪所产生的一切问题及一切责任（
包括违约及赔偿责任、社会责任、法律责任）由承包人全权负责。承包人在签订合同时应将农民
工工资支付的详细管理方案提交发包人审核，方案应当从各方面（包括但不限于项目农民工实名
制管理、项目农民工工资支付管理、拖欠农民工工资“黑名单”管理等）详细说明确保不拖欠农
民工工资的管理措施、保证措施及相关承诺。承包人每月需向发包人提交农民工工资支付情况的
书面材料，承包人向发包人申请付款时还须同时提交当前未拖欠农民工工资的书面承诺；
（5）因承包人原因发生农民工讨薪、围堵或其他公共事件的，每发生一次承包人需向发包人赔偿人民
币50万元，发生上访事件的，承包人需向发包人赔偿人民币50万元/人次；
（6）其他违反本合同约定的任何行为。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：根据承包人的违约情形，发包人可主张承包人承担如下部分
或全部的赔偿责任：
（1）及时整改及承担费用的责任；
37
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（2）导致发包人解除合同并重新委托第三方修复、重作或继续未完施工的，承包人须向发包人赔偿因
此导致的发包人额外支出；
（3）发包人为解除合同而与承包人发生争议，且争议经合同约定的争议解决机构或裁决机构生效裁决
确定发包人有权解除合同的，则为处理争议所发生的一切实际费用须由承包人承担；
（4）承包人须承担因其违约导致发包人所遭受的第三人索赔；
（5）承包人须承担其违约行为导致发包人所遭受其他实际损害的赔偿责任；
（6）本合同其他专用条款约定的违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
发包人享有本合同解除权，出现以下情况发包人有权单方解除合同：由于承包人的资质降低或单位的
整体实力下降，不能满足工程承包要求；承包人出现挪用工程资金，陷入重大债权债务纠纷，并
影响到本工程的正常实施；承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。发
包人、承包人和监理人在合同解除后28天内完成实际合格工程量的估价、付款和清算，出具最终
结清付款证书，结清全部款项；承包人支付其已完成工程造价的20%作为违约金、承担因解除合同
给发包人造成的所有损失和责任；承包人按照发包人和监理人的要求及指示完成现场的清理和撤
离工作。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按承包人
填报单价支付费用，但不包括利润：（2）发包人继续使用承包人在施工现场的临时工程的，由发
包人支付租金，费用另行协商：（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其
他文件的，不支付费用。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，包括但不限于以下情形：
（1）火山爆发、泥石流、暴风（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）核反应、辐射或放射性污染；
（3）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成爆炸、火灾。
（4）公共突发事件。
38
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（5）因国家政策法规、行业主管部门相关规定所导致的停工等情况。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.2 补充条款：/。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
（1）建筑工程一切险和安装工程一切险由发包人办理，其他按国家、省、市有关规定由承包人办理的
按有关规定执行，其中，涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人；
（2）承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内承包人的自有人员生命财
产及施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包人按施工安全规范和采取预防事故的措施，确
保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切
安全事故，均由承包人负责所发生事故依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和其他法律规定应当
支付的费用和法律规定应当承担的责任，发包人不承担此责任，如因此给发包人造成损失的，承
包人应赔偿发包人因此所遭受的全部损失。
18.2 工伤保险
关于工伤保险的约定：
（1）本项目的工伤保险应按项目参加工伤保险，工伤保险费为不可竞争费，办理保险时按实交足保险
费。
（2）工伤保险保障的范围须覆盖项目使用的所有人员。
（3）应在基层工会组织中设工伤保障专员一名，负责全程监督并落实工伤职工的情况。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
（1）本项目的意外伤害保险应按项目参加意外伤害保险，办理保险时按实交足保险费。
（2）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要
的措施，防止或者减少损失。
18.7 通知义务
39
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
40
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件
专用合同条款附件：
附件1：发包人供应材料设备一览表
附件2：工程质量保修书
附件3：主要建设工程文件目录
附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：暂估价一览表
附件1：
发包人供应材料设备一览表
41
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
序号
材料、
设备品种
规格型号
单位
数量
质量等级
送达地点
备注
单价（元
供应时
）
间
42
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件2：
发包人（全称）：
承包人（全称）：
工程质量保修书
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（
工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和
外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的
其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：其他项目的保修期为2年；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程
进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建
设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
43
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
竞争性磋商文件
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限
至保修期满。
发包人（公章）： 承包人（公章）：
地 址： 地 址：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
44
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件3：
主要建设工程文件目录
文件名称
套数
费用（元） 质量
移交时间
责任人
45
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号
机械或设备名
规格型
称
号
数量
产地
制造年份 额定功率(kW) 生产能力 备注
46
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件5：
承包人主要施工管理人员表
名 称
姓名
职务
职称
主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
47
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件6：
6-1：材料暂估价表
序号
名称
单位
数量 单价（元） 合价（元） 备注
48
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
序号
名称
单位
数量 单价（元） 合价（元） 备注
6-2：工程设备暂估价表
49
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
序号
专业工程名称
工程内容
金额
6-3：专业工程暂估价表
小计：
50
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
51
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
附件1：
单 位
工 程
名称
建 设
建 筑 面 积
规模
(平方米)
结构形式 层数
生产能力
设 备 安 装
合同价格
开 工
竣 工
内容
（元）
日期
日期
52
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
第四章 响应文件格式
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商响应文件
项目编号：云盛招字2024-82
供应商全称：_____________________________（盖章位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：____（签字或盖章）
日 期：________年____月____日
53
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
一、资格审查部分
（一）资格审查申请函
致：维西县搬迁安置办公室
1. 按照竞争性磋商文件的要求，我方
（供应商名称）递交的资格审查申请文件，用于你方审查我方参加澜沧江TB水电站咱利沟联
片供水工程（项目编号：云盛招字2024-82）采购的资格申请。
2.
我方的资格审查申请文件包含磋商文件第二章供应商须知及须知前附表规定的全部内容。
3.
我方接受你方授权代表进行调查，以审查我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄
清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。
4. 你方授权代表可通过 （联系人及联系方式）得到进一步的资料。
5.
我方在此声明，所递交的资格审查部分的文件及有关资料内容完整、真实和准确、合法有
效，且不存在任何弄虚作假的情形。
供应商全称：_________________________________（盖章位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：_______（签字或盖章）
电 话：
传 真：
地 址：
邮政编码：
日 期：________年____月____日
54
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（二）具有独立承担民事责任的能力
1. 提供有效的营业执照或其他组织证件或自然人身份证明
供应商须提供的有效的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》（按照“三证合
一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）或其他组织证件；若供应商为
自然人的需提供身份证明；独立主体若依法不需办理营业执照也可开展经营活动的，需出
具相关证明材料或说明；
（注：以上材料须提供复印件或扫描件；说明、声明及提供书面承诺等，须加盖公章确认
）
55
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
2. 法定代表人（负责人）身份证明
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：___________________________________________________________
姓 名：________ 性 别：________ 年 龄：________ 职 务：________
身份证号码：
系_______________（供应商全称）_______________的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（负责人）身份证国徽面
附：法定代表人（负责人）身份证人像面
供应商全称： （盖章位章）
法定代表人（负责人）： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日
56
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
3. 法定代表人受权委托书
本授权书声明： （供应商全称）的法定代表人（负责人）代表本公司授权
（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的澜沧江TB
水电站咱利沟联片供水工程（项目编号：云盛招字2024-
82）的磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我
方均予承认。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证国徽面
附：委托代理人身份证人像面
供应商全称： （盖章位章）
法定代表人（负责人）： （签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人： （签字）
身份证号码：
日 期： 年 月 日
57
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
4. 供应商非联合体磋商书面声明
（注：格式自拟，加盖公章确认）
58
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1. 具有良好的商业信誉：提供具有良好商业信誉的声明函（加盖公章确认）。
供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名
单”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”、“重大税收违法失信主体”、“统计严重失信
企业名单”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，若有不
良记录的，其响应文件将被拒绝。（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，供应
商可不提供查询截图）。
2.
供应商具有健全的财务会计制度：供应商财务状况良好，未处于被接管、冻结、破产状态，
供应商根据自身情况提供①或②任意一项材料：①
2023年度有效的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（或扫描件），成
立不满1年的供应商提供自成立至今有效的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量
表)；②
响应文件递交截止时间前三个月内银行出具的资信证明或信用等级证明或存款证明复印
件（或扫描件）。
59
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
（1）供应商须提供能证明其具有履行合同所必需的设备清单；（2）供应商须提供具有履
行合同所必需的专业技术能力的证明材料。
（供应商自行说明，格式自拟；供应商若认为在其所递交的响应文件中相关部分内容已
可以体现或证明供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商应在此说明详
见响应文件中的哪些部分内容，或在此说明响应文件中哪些部分内容可以体现出来。）
60
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
供应商须提供2024年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成
立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税
或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供说明或相应文件证明其依法免税或不需要缴
纳社会保障资金）；
61
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
1.
供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重
大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大
数额罚款等行政处罚）。（格式自拟，加盖公章确认）。
2.
供应商近三年无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等不良记
录；未处于被责令停业、磋商资格被取消、财产被接管、冻结和破产状态；供应商在最近三
年内没有骗取中标、违纪违法和重大质量问题（提供书面声明，格式自拟，加盖公章确认）。
62
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（七）法律、行政法规规定的其他条件。
（提供书面声明，格式自拟，加盖公章确认）
63
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（七）磋商资格要求
1、供应商须具备国家建设行政主管部门核发的合法有效的市政公用工程施工总承包
叁级及以上资质，同时具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证。（提供相关证书复印
件或扫描件）。
2、拟派本项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格
且安全生产考核合格。要求注册单位和供应商单位一致，且未担任其他在建工程项目的项
目经理（项目负责人）。（提供相关证书复印件或扫描件）。
64
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（八）供应商认为需求提供的其它资格证明材料
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合
同项下的政府采购活动（提供书面声明，加盖公章确认）。
2.供应商不得是，与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者
个人（提供书面声明，加盖公章确认）。
3.其他（注：格式自拟）。
65
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
二、商务部分
（一）磋商报价一览表
项目名称：澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
项目编号：云盛招字2024-82
序
号
1
2
3
4
5
6
项 目
填报内容
小写：
大写：
磋商总报价（元）
合同履约期限
质量承诺
施工地点
磋商保
证金
金额（元）
形式
备注
供应商全称：_________________________________（盖章位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日 期： 年 月 日
66
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（二）磋商报价明细表
注：附已标价工程量清单。
说明：已标价工程量清单按现行计价软件格式为准，但必须体现第五章“工程量清单”
中的相关清单表格内容。构成合同文件的已标价工程量清单包括本项目公布的“工程量清
单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。
67
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（三）磋商申请函
致：维西县搬迁安置办公室
我方仔细研究了澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程（项目编号：云盛招字2024-
82）项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人
（姓名和职务）全权代表
（供应商全称）参加本项目磋商，并提交响应文件正本1份副本2份。
据此申请函，签字人兹宣布同意如下：
1. 我方同意将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
2.
我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们
完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解
的权利。
3. 本磋商自响应文件开启之日起有效期为60天。
4． 我方同意供应商须知中关于没收保证金的规定。
5．
同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真
实性。
6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商供应商为成交供应商的行为。
与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地 址： 邮政编码：
电 话： 传 真：
开户名称：
开户银行：
帐 号：
供应商全称： （盖章位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日
68
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（四）磋商保证金递交凭证
致：维西县搬迁安置办公室
本供应商自愿参加澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程（项目编号：云盛招字2024-
82）的竞争性磋商，并按磋商文件要求缴纳磋商保证金，金额为人民币（大写：
，小写 元）。
附：磋商保证金缴纳凭证原件扫描件
供应商全称： （盖章位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日
69
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（五）供应商基本情况表
联系人
传 真
邮政编码
电 话
网 址
技术职称
技术职称
电 话
电 话
员工总人数：
注册专业人员
高级职称人员
其中
中级职称人员
初级职称人员
其他技术人员
供应商名称
注册地址
联系方式
组织结构
法定代表人
技术负责人
成立时间
企业资质等级
营业执照号
注册资金
开户银行
账 号
经营范围
备 注
供应商全称： （盖章位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日 期： 年 月 日
注：1.本表格中的具体内容供应商可根据实际情况进行修改，但应包含上述内容。
2.本表后请附法人或者其他组织的营业执照等证明文件或者自然人的身份证明、单位
基本帐户开户许可证（个体工商户提供法定代表人私人账户信息，自然人提供个人账户信
息）等复印件或扫描件。
70
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（六）供应商声明函
注：若供应商为“中小微企业”或“残疾人福利性单位”或“监狱企业”的，应提交《中小企
业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，供应商应对其提供的声明函
及证明材料的真实性负责，提交的声明函及证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
1.《中小企业声明函》格式
中小企业声明函
（不属于中小微企业的无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝202
0﹞46
号）的规定，本公司（联合体）参加______（单位名称）的______（项目名称）采购活动，提
供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订
分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.
____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称
），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____（中型企业、小型企业、微
型企业）；
2.
____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称
），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于____（中型企业、小型企业、微
型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与
大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
71
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企
业可不填报。
72
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
2.《残疾人福利性单位声明函》格式
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（财库〔2017〕 141
号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的（项目编号
：__________）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者
提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物
）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：请单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的
单价和总价。
（若响应文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）
企业名称（盖章）：
日 期：
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾
人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随成交、成交结果同时公
告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函
》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
73
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
3.《监狱企业声明函》格式
监狱企业声明函
（不属于监狱企业的无需填写）
公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。
本公司为参加________（项目编号：____）采购活动提供本企业（填写制造的货物，
由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（盖章）：
日 期：
注：
若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供
应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的
属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。
监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的
政府采购政策。
请单独列出所供监狱企业制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。
74
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（七）供应商认为需要提供的其他文件
（注：格式自拟）
75
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
三、技术部分
（一）施工组织设计
包含但不限于以下内容：
1. 施工方案；
2. 质量承诺及保障措施；
3. 安全文明施工保证措施；
4. 工期承诺及保证措施；
5. 资源配备计划；
（格式自拟）
76
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（二）项目管理机构配备
1.项目管理机构组成表
姓名
性别 年龄 学历 专业 职称
从事
专业
年限
拟任职务 备注
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
…
77
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
姓 名
职 称
年 龄
职 务
2.项目经理简历表
学历
拟在本工程任职
项目经理
注册建造师执业资格等级
级
建造师专业
安全生产考核合格证书
毕业学校
年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间
参加过的类似项目名称
工程概况说明
发包人及联系电话
注：项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及相关证书复印件
，参加过的项目业绩须附合同协议书或中标通知书复印件。
78
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
（三）供应商（2022年1月1日至今）类似项目经验
序号 合同名称 业主名称
项目概况
签订日期 完成日期或拟定完成日期 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
…
注：供应商应附合同或项目验收证明材料，若未验收的项目请提供业主使用证明材料复印
件或扫描件；证明文件缺漏的磋商时将不予考虑。
供应商全称： （盖章位章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日
79
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
第五章 工程量清单
本项目《招标工程量清单》另册；
80
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
第六章 磋商程序和方法
磋商程序和方法前附表
条款号
评审因素
评审标准
（1）审查供应商是否按采购文件要求提供具有独立承担民事
责任的能力的相关证明材料；（2）审查法定代表人（负责人）是
否与提供的营业执照或其他组织证件载明事项保持一致，并
审查身份证有效期限；（3）若为委托代理人磋商的，审查是否
提供《法定代表人受权委托书》，并审查代理人身份证有效期
限；（4）联合体：本项目不接受联合体磋商，供应商须提供声明
文件。
（1）审查供应商是否按采购文件要求提供具有良好商业信誉
的声明函（加盖公章确认）；同时查询相关网站，审查供应商是
否有不良记录；（2）审查供应商是否按采购文件要求提供具有
健全的财务会计制度的相关证明材料。
审查供应商是否按采购文件要求提供能证明其具有履行合同
所必需的设备清单和具有履行合同所必需的专业技术能力的
证明材料。
审查供应商是否按采购文件要求提供具有依法缴纳税收和社
会保障资金的良好记录的证明材料。
审查供应商是否按采购文件要求提供声明或相关材料。
审查供应商是否按采购文件要求提供声明。
具有独立承担民事责
任的能力
具有良好的商业信誉
和健全的财务会计制
度
具有履行合同所必需
的设备和专业技术能
力
具有依法缴纳税收和
社会保障资金的良好
记录
参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中
没有重大违法记录
法律、行政法规规定
的其他条件。
投标资格要求
审查供应商是否满足本项目的特定资格要求。
其他要求
签字、盖章
法定代表人身份证明
书及授权委托书
（1）审查供应商是否提供“单位负责人为同一人或者存在直接
控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政
府采购活动”的书面声明，并加盖公章确认；（2）审查供应商是
否提供“供应商不得是，与采购人存在利害关系可能影响采购
公正性的法人、其他组织或者个人”的书面声明，并加盖公章
确认。
审查响应文件是否按照采购文件要求进行单位盖章、法定代
表人或其授权代理人签字或盖章。
（1）审查是否提供法定代表人身份证明书或提供的法定代表
人身份证明书是否符合磋商文件规定的格式及内容，并盖单
位章；（2）法定代表人委托代理人磋商的，审查是否提供有法
81
2.1.
1
2.1.
2
资
格
评
审
标
准
符
合
性
评
审
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
标
准
定代表人（负责人）及代理人签字或盖章，并盖单位章，符合
采购文件规定格式及内容要求的法定代表人受权委托书。
磋商保证金
未按照竞争性磋商文件的规定提交足额磋商保证金的。
响应文件格式
磋商报价
工程量清单
未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
的。
（1）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响
应文件中对同一采购服务报两个或多个报价，且未声名哪一
个为最终报价的，按竞争性磋商文件规定提交备选磋商方案
的除外；（2）磋商报价超过最高限价的；（3）磋商小组认为供应
商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可
能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现
场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供
应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效
磋商处理。
（1）供应商响应文件工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，
且在响应文件中没有明确的阐述和承诺的；（2）工程量清单报
价表中的清单工程量与采购人发出的清单工程量不一致的。
磋商有效期
磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的。
竞争性磋商文件要求
提交的资料
实质性响应
澄清说明
其他要求
未按竞争性磋商文件要求提交相关资料的。
（1）质量要求、合同履行期限、施工地点及其他要求等实质性
内容不满足采购内容及要求的。（2）施工技术方案出现严重不
满采购采购内容及要求或不符合实际的。
供应商未按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的（如
有澄清事项，磋商小组须对本项目进行审查，若无澄清事项
的则认定为符合竞争性磋商文件要求）。
（1）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（2）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他要求的
。
条款号
条款内容
编列内容
2.2.1
分值构成
（满分100分）
供应商的磋商总得分＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为磋商最终报价、技术部分2项评分因素的
汇总得分。
最终报价F1：30分
技术部分F2：70分
2.2.2
评标基准价计算方法
满足采购文件要求的有效供应商的最终报价的最低评标价为
评标基准价。
条款号
评分因素
评分标准
2.2.3 磋商最终报价 磋商最终报价 评标价=满足采购文件要求的有效供应商的最终报价。
82
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
(1)
F1评分标准
（满分30分）
评分计算办法
（满分30分）
磋商最终报价得分=(评标基准价／评标价)×30
注：得分小数点后保留两位。
施工技术方案
评审评分
（满分15分）
项目管理机构
配备评审评分
（满分10分）
2.2.3
(2)
技术部分F2评
分标准
（满分70分）
类似项目经验
评审评分
（满分5分）
第一个档次（15分）：施工技术方案合理且能指导施工，施
工措施具体且有针对性，施工部署全面的；
第二个档次（13分）：施工技术方案合理但对施工指导性一
般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的；
第三个档次（10分）：施工技术方案基本合理、对施工缺乏
指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的
；
第四个档次（5分）：施工技术方案、施工措施、施工部署存
在有明显错误的；
第五四个档次（0分）：无施工技术方案。
第一个档次（10分）：项目管理人员（除项目经理外）针对工
程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性，项
目管理人员持证上岗。
第二个档次（8分）：项目管理人员（除项目经理外）配置合
理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目
主要管理人员持证上岗。
第三个档次（5分）：项目管理人员（除项目经理外）配置基
本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管
理人员持证上岗。
第四个档次（2分）：项目管理人员（除项目经理外）配置不
满足工程管理需要，项目主要管理人员持证上岗。
第五个档次（0分）：无项目管理人员配置，不满足工程管
理需要，无专业配置性，无项目主要管理人员持证上岗。
包括2022年1月1日至今完成的项目经验情况等因素：
根据响应文件中提供的类似项目经验证明材料进行评审（
同时提供项目合同或项目验收证明材料，若未验收的项
目请提供业主使用证明材料），据项目经验证明材料数量
多少进行打分。若未提供项目经验证明材料，评委可不予
认可。
每提供一份类似项目经验绩得2.5分，最高不超过5分；磋
商申请人无类似项目经验证明材料或无类似项目经验的
，得0分。
类似项目经验：是指磋商申请人2022年1月1日（以合同签
订之日起计算）至今承担过与本次采购内容相似的项目实
施经验。
质量承诺及保 第一个档次（15分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违
83
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
证措施评审评
分
（满分15分）
安全文明施工
保证措施评审
评分
（满分10分）
工期承诺及保
证措施评审评
分
（满分10分）
资源配备计划
评审评分
（满分5分）
约责任承诺，质量保证措施严格按磋商文件要求的施工
技术规范、标准编制且针对性好的；
第二个档次（13分）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违
约责任承诺，质量保证措施达到磋商文件要求的施工技
术规范、标准但针对性一般的；
第三个档次（10）：质量承诺满足磋商文件且有具体的违约
责任承诺，质量保证措施基本达到磋商文件要求的施工
技术规范、标准但明显缺乏针对性的；
第四个档次（5分）：质量承诺满足磋商文件但违约责任承
诺不具体，质量保证措施基本达到磋商文件要求的施工
技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的；
第五个档次（0分）：对质量无承诺或质量承诺不满足磋商
文件的。
第一个档次（10分）：有具体、完整、可行的安全文明施工
实施保证措施且合理、先进、针对性好，并符合国家、省、
州（市）的有关规定的；
第二个档次（8分）：有具体、完整、可行的安全文明施工实
施保证措施且合理，但针对性一般，符合国家、省、州（市
）的有关规定；
第三个档次（5）：响应文件中有安全文明施工实施保证措
施，并符合国家、省、州（市）的有关规定；
第四个档次（2分）：响应文件中有安全文明施工保证措施
，但不具体存有错漏的；
第五个档次（0分）：无安全文明施工保证措施。
第一个档次（10分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保
证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的；
第二个档次（8分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保
证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的；
第三个档次（5分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保
证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的；
第四个档次（2分）：工期承诺满足磋商文件要求，但工期
保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的。
第五个档次（0分）：无工期承诺或工期承诺不满足磋商文
件要求的。
磋商小组对所有响应文件的“资源配备计划”部分内容进
行详细地审查后，综合评审评分：
第一个档次（5分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具
计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施
工部署、施工方法及进度计划呼应，有详细完整的劳动力
计划表、拟投入的主要施工机具表，很好的满足施工需要
84
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
，调配投入计划合理、准确全面。
第二个档次（4分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具
计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施
工部署、施工方法及进度计划呼应，有完整的劳动力计划
表、拟投入的主要施工机具表，较好地满足施工需要，调
配投入计划合理。
第三个档次（3分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具
计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施
工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要，无“劳
动力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划基
本合理。
第四个档次（1分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具
计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施
工部署、施工方法及进度计划不满足施工需要，无“劳动
力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划一般
。
第五个档次（0分）：无劳动力计划、周转材料计划、施工机
具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与
施工部署、施工方法及进度计划，有“劳动力计划表、拟投
入的主要施工机具表”；调配投入计划不符合要求。
注：1.小型和微型企业价格评分优惠政策
根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知、《政
府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政
府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号及云南省人民政府《云南省人民政府
关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》云政发〔2022〕32号的规定，对符合
条件的小型和微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价 4%
的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。
请投标人根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的
通知、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《小
、微型企业声明函》，未提供的在价格评分时不对投标报价进行扣除。投标人对《小、微型
企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在投标报价评分
时给予联合体投标报价 4% 的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。
85
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合
体协议合同总金额 30%以上的，在投标报价评分时给予联合体投标报价 2%
的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。
2.监狱企业评分优惠政策
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规
定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒
毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型
企业享受价格扣除等优惠政策。
3.残疾人福利性单位优惠政策
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141
号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福
利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投
标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。
4.关于节能产品和环境标志产品
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局
关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9
号）规定，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证
证书等证明材料。节能产品和环境标志产品清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单
的通知》（财库〔2019〕19
号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。
86
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
一、磋商办法
本次采购所采用的磋商办法为“综合评分法”，即：在满足竞争性磋商文件实质性要求
前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按总得分由高到低的顺序推荐
成交候选人的评标办法。
磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低的顺序推荐成
交候选人；得分相同的，以最终报价低的优先；最终报价也相同的，以技术部分得分高的优
先；技术部分得分也相同的，磋商小组投票决定，以得票数高的优先。
磋商时，除价格得分外，磋商小组各成员将独立对每个有效供应商的响应文件进行评
价、打分，然后将每个供应商各项评分因素的得分汇总后计算磋商小组各成员独立评分的
算术平均值（保留2位小数），得出每个供应商的最终得分。
二、磋商标准
2.1 初步评审标准
2.1.1
资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审
查，以确定供应商是否具备磋商资格；见磋商办法前附表。通过资格评审的供应商才能进入
符合性评审。
2.1.2
符合性评审标准：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的磋商保证金、有效性、完整性
和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作
出响应；见磋商办法前附表。通过符合性评审的供应商才能进入第二轮磋商报价及详细评
审。
2.2 磋商标准
2.2.1供应商只有通过实质性评审才能进入第二轮磋商报价及详细评审。
2.2.2第二轮磋商报价为供应商的最终报价。若供应商最终报价超过预算金额或最高
限价，其磋商报价及响应文件将被拒绝。
2.2.3磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐
成交候选人，并标明排列顺序。
3.1 实质性要求审查
三、磋商程序
87
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
3.1.1磋商小组依据本章第2.1.1项规定的标准对响应文件进行资格评审。有一项不符
合审查标准的，不通过资格评审，不再参与符合性审查。
磋商小组依据本章第2.1.2项规定的标准对响应文件进行符合性评审。有一项不符合
审查标准的，不通过符合性评审，不再参与磋商评审。
在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继
续进行。采购过程中符合要求的供应商（（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或
者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。
3.1.2项目需求的审查以响应文件中所提供的服务指标规范响应表进行审查；响应文
件中未提供相应资料的，按不实质性响应磋商文件处理。
3.2 磋商、比较与评价
3.2.1磋商小组所有成员集中与通过初步评审的单一供应商按照抽签决定的磋商顺序
分别进行磋商。磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折
扣和其他信息。
3.2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所
有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
3.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进
行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。
3.2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应
商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作
出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或
者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以
书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加
盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签
字并附身份证明。
3.2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说
明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄
清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
3.2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最
后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。
3.2.7磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需
要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。
88
澜沧江TB水电站咱利沟联片供水工程
竞争性磋商文件
3.2.8评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议
的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告
有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相
关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评
审报告。
3.3 磋商结果
磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候
选人，取前3名成交候选人，并标明排列顺序。
89
联系人：郝工
电话：
010-68960698 邮箱：1049263697@qq.com
