福建省政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建省地质调查研究院

乙方：龙姿建设有限公司

根据招标编号为[3500]JXG[GK]*******的福建省地调院地质成列馆装修项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□有（详见纸质合同附件）招标图纸、清单和控制价。

2、合同标的

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：伍拾玖万陆仟捌佰玖拾伍元整（￥596895.00）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：2018年5月1日前交货；

4.2交付地点：福建省福州市晋安区南平东路815号；

4.3交付条件：质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

一、项目概况（采购标的） 1、建设地点：福州市。2、工程专业：改造工程。3、工程质量等级合格工程 。4、招标范围：墙面装饰、地面装饰、墙体拆除及新建、天棚刷漆及原有装饰物拆除和安装工程等；单独发包的专业工程： 无。5、工程特征： 建筑面积：约610m2；6、本项目工程质量保修期：五年（自本工程实际完工之日算起）。7、特别说明：7.1本项目预算价为731821.64元（含设 计费47027元），与招标文件中其他地方有不一致的，以本处规定为准。投标人报价超过731821.64元的，以无效标处理。（本项目设 计费由中标人承担，设 计费为47027元，中标人在中标 后按招标文件约定支付给设 计单位）。设 计费（含造价咨询服务费）总共47027元。7.2 投标人必须在投标文件（报价部分）中提供已标价工程量清单（如制作电子投标文件时，因投标客户端功能限制，无法上传已标价工程量清单，则只需在纸质投标文件中提供即可），否则以无效标处理。7.3投标文件格式中要求的“财务状况报告”证明材料，投标人若为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的，成 立 年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告（包括资产负债表、利 润 表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，缺一不可），成 立 年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照本款规定提供财务报告复印件的投标人，应按照本格式的要求选择提供：资信证明（非自然人的投标人还应附上开户（基本户）许可证复印件）复印件或投标担保函复印件。投标人应特备予以注意。7.4本项目施工图纸详见附件。二、技术和服务要求（以福建省建融工程咨询有限公司出具的地质局展厅工程工程量清单[编号：甲150*****0081]、福建中融合项目管理有限公司出具的地质局展厅工程预算审核报告[（2017）中融合造字第325号]为准）售后服务承诺致：福建省建信工程管理集团有限公司本公司参加招标编号为[3500]JXG[GK]*******的福建省地调院地质成列馆装修项目投标，我司承诺：1、本项目工程免费维修期限为五年，免费维修期从工程实际完工之日算起。我方在接到修理通知之日起7天内派人修理。如我方不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人进行修理。维修费用从工程质量维修金内扣除。我方将以优质的服务，实现我们忠实的承诺;真正做到以一流的施工，创一流的质量的服务宗旨; 2、在质量保证期内，非采购人人为原因造成损坏时，我方应在接到采购人电话通知后48小时内，无条件免费修复。否则，将视为违约，由此造成采购人的一切损失均由我方负责全部赔偿。3、发生须紧急抢修事故的，我方在接到事故通知后，应当在1个小时内到达事故现场进行抢修。质量维修完成后，由采购人组织验收4、我方保证在工程竣工，经相关部门认证合格后2个工作日内，对招标方提供上门“集中式”培训服务，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范;消灭事故隐患，提高工作效率。5、电话咨询：在质量保质期内提供技术援助电话，解答招标方在使用中遇到的问题，及时为招标方提出解决问题的建议。6、现场响应：6.1我方在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，我方承诺在48小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。6.2无法在48小时内解决的，将在48小时内提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在48小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除。6.3对于涉及安全的质量问题，按照《建筑工程质量管理条例》的规定，做到立即报告，及时采取防范措施。7、质保期外服务承诺：质量保证期过后，我方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务;8、如招标方有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。 以上是我方对该工程的售后服务承诺，若我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在售后服务中给招标方造成巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚;承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。分部分项工程量清单计价表工程名 称：地质陈列馆序号项目编码项 目 名 称单位其中工程量综合单价合计单项工程房屋建筑与装饰工程拆除工程1********1001砖（石）砌体拆除(1)原有加气混凝土墙体拆除m33.8552********1001门窗拆除(1)原有门窗拆除樘2.0003********3001天棚面龙骨及饰面拆除(1)入口处原有吊顶拆除m236.5234********1001平面块料拆除(1)原有玻化砖楼地面拆除m2516.830装饰5********2001金属隔断(1)轻钢龙骨中距竖603mm以内、横1500mm以内(2)石膏板基层m2268.8456********3001块料楼地面(1)大理石楼地面 (2)水泥砂浆找平层m2516.8307********3001块料踢脚线(1)黑色瓷砖踢脚板m223.3268********1001石材墙面(1)入口处(2)阿曼米黄大理石m212.0009********1001墙面装饰板(1)入口处(2)水泥板饰面(3)阻燃板基层m210.80010********1001电子感应门(1)电子感应门(2)玻璃镜面装饰线条樘1.00011********1002墙面装饰板(1)投影幕区(2)水泥板饰面m215.87612********1001墙纸裱糊(1)投影幕区(2)织锦缎m26.95013********1003墙面装饰板(1)投影幕区(2)不锈钢板饰面m20.70614********1001石材台阶面(1)人造石英石台阶面层(2)阻燃板基层m26.16515********3001块料墙面(1)内墙面(2)阿曼米黄大理石墙面m2375.05616********1002抹灰面油漆涂料(1)天棚面(2)低于2500部分(3)白色水泥漆m2160.45717********1003抹灰面油漆涂料(1)天棚面(2)高于2500部分(3)黑色水泥漆m2378.36718********5001织物软雕吊顶(1)软膜吊顶m228.81019********1004抹灰面油漆涂料(1)配电间、小仓库(2)白色水泥漆m279.11220********4001其他木构件(1)规则圆形柱台(2)阻燃板基层(3)胶合板(4)透光石台面(5)石英石台面m231.77621********3001异形柱(1)火山型柱个1.000安装工程强电22********7001配电箱(1)底边距地1.5米(2)AL(3)暗装台1.00023********1001配管(1)焊接钢管(2)DN15(3)SC15(4)暗敷m225.83024********1002配管(1)镀锌钢管(2)DN16(3)套接紧定式镀锌钢管(4)暗敷m673.46025********1003配管(1)镀锌钢管(2)DN20(3)套接紧定式镀锌钢(4)暗敷m70.99026********1004配管(1)焊接钢管(2)DN32(3)SC32(4)暗敷m40.00027********1005配管(1)焊接钢管(2)DN50(3)SC50(4)暗敷m20.00028********1006配管(1)焊接钢管(2)DN65(3)SC65(4)暗敷m12.69029********4001配线(1)铜芯(2)2.5mm(3)WDZBN-BYJ-2.5(4)WDZBN-BYJ(5)管内穿线m772.03030********4002配线(1)铜芯(2)2.5mm(3)WDZB-BYJ-2.5(4)WDZB-BYJ(5)管内穿线m2418.81031********4003配线(1)铜芯(2)4mm(3)WDZB-BYJ-4(4)WDZB-BYJ(5)管内穿线m14.04032********1001电力电缆(1)室内铜芯电力电缆敷设(YJY-5*6)m46.00033********1002电力电缆(1)室内铜芯电力电缆敷设(YJY-5*16)m23.00034********1003电力电缆m42.57035********4001装饰灯(1)120防雾筒灯 LED 10W套8.00036********4002装饰灯套18.00037********4003装饰灯套3.00038********4004装饰灯套4.00039********4005装饰灯套3.00040********5001荧光灯套4.00041********4006装饰灯套147.00042********4007装饰灯m149.41043030404034001照明开关个2.00044030404034002照明开关个8.00045030404034003照明开关个1.00046030404035001插座个14.00047030404035002插座个3.00048********6001接线盒个13.00049********6002接线盒个11.00050********6003接线盒个17.00051********6004接线盒个187.00052030414002001送配电装置系统系统1.000弱电53030502001001机柜、机架台1.00054030502003001分线接线箱个2.00055********1007配管(1)镀锌钢管(2)DN16(3)套接紧定式镀锌钢管(4)暗敷m54.51056********1008配管m5.83057********1009配管m26.84058********4004配线m300.00059030502005001双绞线缆m87.35060030502019001双绞线缆测试链路/点3.00061030502008001光纤m14.92062030502020001光纤测试链路/点1.00063030505005001敷设射频同轴电缆m7.33064030502012001信息插座个/块2.00065********6005无线AP个3.00066030507008001监控摄像设备台10.00067031002002001设备支架套10.00068030506007001视频系统设备台1.00069030502010001配线架个/块1.00070031101077001监控设备套/部8.00071030506007002视频系统设备台1.00072030501012001交换机台/套1.00073030506007003视频系统设备台1.00074030506008001视频系统调试系统1.000通风空调75031001004001铜管(1)室内(铜管(氧乙炔焊)φ6.4$管道保温 厚度δ=25.0mm(2)管道消毒、冲洗、水压试验m61.37076031001004002铜管(1)室内(铜管(氧乙炔焊)φ9.5$管道保温 厚度δ=25.0mm(2)管道消毒、冲洗、水压试验m57.74077031001004003铜管(1)室内(铜管(氧乙炔焊)φ12.7$管道保温 厚度δ=25.0mm(2)管道消毒、冲洗、水压试验m61.37078031001004004铜管(1)室内(铜管(氧乙炔焊)φ15.9$管道保温 厚度δ=25.0mm(2)管道消毒、冲洗、水压试验m29.12079031001004005铜管(1)室内(铜管(氧乙炔焊)φ19.1$管道保温 厚度δ=25.0mm(2)管道消毒、冲洗、水压试验m33.64080031001004006铜管(1)室内(铜管(氧乙炔焊)φ22.2$管道保温 厚度δ=25.0mm(2)管道消毒、冲洗、水压试验m34.98081030903005001铜管管件(1)冷媒管铜分支器 φ28.6分支器个10.00082030903005002铜管管件(1)冷媒管铜分支器 φ9.5分支器个3.00083030903005003铜管管件(1)冷媒管铜分支器 φ22.2分支器个10.00084030903005004铜管管件(1)冷媒管铜分支器 φ15.9分支器个2.00085030903005005铜管管件(1)冷媒管铜分支器 φ19.1分支器个3.00086030903005006铜管管件(1)冷媒管铜分支器 φ19.1分支器个1.00087031208002001管道绝热(1)B1级外带铝泊贴面闭孔橡塑板(管道)(管道 DN50mm以下) 厚度10mmm30.28588030701003001空调器台/组10.00089030701003002空调器台/组2.00090030701003003空调器台/组1.00091030704001001通风工程检测、调试系统1.00092031009002001空调水工程系统调试系统1.000合计： 总价措施项目清单与计价表工程名 称：地质陈列馆序号项 目 名 称计量单位数量合计1安全文明施工费项1.0020326元（不允许下浮）2其他总价措施费项1.003防尘措施费项1.00合计单价措施项目清单与计价表工程名 称：地质陈列馆序号项目编码项 目 名 称单位其中工程量综合单价合计单项工程房屋建筑与装饰工程拆除工程装饰安装工程强电1031301017001脚手架搭拆项1.000弱电2031301017002脚手架搭拆项1.000通风空调3031301017003脚手架搭拆项1.000本页小计：合计：人工、材料设备、机械汇总表工程名 称：地质陈列馆序号工料机编码工料机名 称规格、型号等特殊要求单位数量单价合价一人工100010040定额人工费元200190040无线AP个300190040监控专用硬盘4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3块二材料100210780人造石英石台面m212.827201010120螺纹钢筋HRB335Φ16t0.202301030040镀锌铁丝13#-17#kg1.970401030190镀锌铁丝Φ2.2～1.2kg4.963501030230镀锌铁丝Φ4.0～2.8kg1.147601090110圆钢综合kg1.342701090200圆钢Φ10以内kg3.111801130190镀锌扁钢综合kg1.500901210010角钢综合kg48.7571001290950不锈钢板δ1.2m21.6001101290970不锈钢板δ3m20.8181201291750热轧厚钢板δ8.0～15kg0.8481301530010封铅含铅65% 锡35%kg0.9661402010180橡胶板δ1-3kg0.2021502070240橡胶垫δ2m20.1281602270001白布kg0.4831702270260棉纱kg9.4041802270270棉纱头kg5.0001902270310破布kg2.2942003010640木螺钉M2-4×6-65个783.8422103010680木螺钉M2.5×25个70.7202203010750木螺钉M4×65个2.7042303010760木螺钉M4×75个35.3602403011460镀锌垫圈M16个149.7602503011950镀锌锁紧螺母3×15-20个46.1212603011970镀锌锁紧螺母3×15个2.8842703012440半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50个22.8802803014970六角螺栓kg0.1112903015420膨胀螺栓M6个12.6963003015450膨胀螺栓M8套768.7113103015460膨胀螺栓M10套7.8333203016230镀锌弹簧垫圈M16个74.8803303016420镀锌六角螺栓带螺母M16×85～100套73.4403403030010不锈钢门夹m3.6003503030390铜合页50个14.0973603030430弓形拉手75个12.9173703130100铜气焊丝kg4.9653803130300松香焊锡丝综合m0.1003903130370电焊条结422Φ3.2kg2.3174003130680铜焊粉kg1.3804103130790冲击钻头Φ6～8个5.5134203130830冲击钻头Φ8个0.0794303130840冲击钻头Φ10个0.3444403130850冲击钻头Φ12只2.9664503130970合金钢钻头Φ10个0.2574603131110锯条综合根11.1394703131120钢锯条根21.4084803131240尼龙砂轮片Φ100片0.5634903131270尼龙砂轮片Φ400片0.5775003131360塑料胀管Φ6-8个894.7485103131540金属片Φ150片6.1515203131600低碳钢焊条J422 综合kg0.1505303131630低碳钢焊条J422 Φ3.2kg0.0565403131890锡基钎料kg6.7105503210290钢板网10×10×0.8m29.4265603210660平垫铁综合kg0.2405704010001水泥32.5kg1580.6035804010050袋装水泥32.5kg127.0475904010170散装水泥42.5kg11958.7526004030150中(粗)砂损耗2%+膨胀1.18m30.2496104030230净干砂（机制砂）m333.9546204050240碎石Φ5-31.5m30.4836305050010胶合板5厚m26.3826406010060镜面玻璃δ5m20.1596506050040钢化玻璃δ12m28.3606607050050瓷质地面砖300×150m224.2596708010120磨光大理石板定制材m2527.1676808010140阿曼米黄大理石11厚m2406.0496908010150透光石20厚m20.7467009010050装饰石膏板面层m2284.9767109330001软膜m230.2517210010310镀锌轻钢龙骨75×40m284.9767310010320镀锌轻钢龙骨75×50m534.3297410130130镀锌槽型吊码双边 δ=3个8.2407511190010电子感应自动门套1.0007612070060石膏顶角线80×30m18.8527713010070醇酸清漆kg11.9817813010160酚醛调和漆kg0.0607913010370沥青清漆kg0.4768013010670水泥漆kg62.6118113030370乳液型涂料kg28.4038213030480腻子粉kg1340.3328313030660真石漆kg180.0668413030670真石面漆kg13.5058513030680水泥漆kg216.4468613050100醇酸防锈漆C53-1kg3.2918713050220沥青绝缘漆kg0.1288814030030煤油kg0.7598914030060汽油92#kg18.6139014050050溶剂汽油200#kg0.8499114090010电力复合酯综合kg0.4929214230280漂白粉kg0.0459314310390硼砂kg0.1209414330190硬脂酸一级㎏0.1289514350080醇酸漆稀释剂kg1.3509614390180氧气m316.2529714390190乙炔气kg5.9899814410080玻璃胶310g支7.0009914410090玻璃胶350g支0.68610014410260胶合剂kg0.44910114411030壁纸专用粘贴剂kg1.93310214430070铝箔胶带45m卷1.72410314430230贴缝胶带9m卷1.21110415010360石棉水泥板δ20m228.27710515230040B1级外带铝泊贴面闭孔橡塑板(管道)(管道DN50mm以下) 厚度25mmm30.29410615590040阻燃板12厚m260.85010717010410焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配SC15)m232.60510817010430焊接钢管DN20m0.36910917010460焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配SC32)m41.20011017010490焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配SC50)m20.60011117010500焊接钢管敷设(砖、混凝土结构暗配SC65)m13.07111217030290砖、混凝土结构暗配(JDG16)m693.66411317030290砖、混凝土结构暗配(JDG20)m79.12511417030290砖、混凝土结构暗配(JDG16)m56.14511517030290砖、混凝土结构暗配(JDG25)m27.64511617150040铜管Φ18m58.30211717150040铜管Φ18m54.85311817150040铜管Φ18m58.30211917150040铜管Φ18m27.66412017150060铜管Φ22m31.95812117150060铜管Φ22m33.23112217250001塑料管kg0.30012317270250橡胶软管DN20m0.16712418070900给水室内铜管焊接管件Φ15(18)个258.64612518070910给水室内铜管焊接管件Φ22个33.87512618070910给水室内铜管焊接管件Φ22个35.22512718150130管接头DN15×5个37.21712818150170管接头DN50×7个3.29612918150180管接头DN65×8个1.96113018150260镀锌管接头DN32×6个6.59213118250020成品管卡套203.84113219002310螺纹阀门DN20个0.11113324110190弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa块0.05613424590040压力表弯管DN15个0.05613525000020120防雾筒灯LED 10W套8.08013625000020120防雾筒灯LED 10W底座加应急电池套18.18013725000020单向诱导灯双面 LED（应急时间>90min）套3.03013825000020单向诱导灯单面LED（应急时间>90min）套4.04013925000020安全出口指示灯套3.03014025000020格栅灯盘（T5灯管）14W*3套4.0401412500002080射灯LED 9W套148.47014225000020灯带LED 18W/1.2M套120.72314326050260单联单控开关10A，250V个2.04014426050260双联单控开关10A，250V个8.16014526050260三联单控开关10A，250V个1.02014626410001插座个17.08514726410001网络插座（单口）个2.02014827030040瓷圆保险盒个17.34014927170040自粘性橡胶带25×20000卷0.12015027170170自粘性塑料带20×20000卷0.24015127170180电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm卷12.60115228000010管内穿线WDZBN-BYJ-2.5m895.55515328000010管内穿线WDZB-BYJ-2.5m2805.82015428000010管内穿线WDZB-BYJ-4m15.44415528010420硬铜绞线TJ-2.5～4m12.88015628031880穿多芯软导线(RVV2-1.5)m324.00015728031940铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-2.5m587.45615828031970铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-6m4.08015928032000铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-16m8.16016028032060铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-4m158.00616128032120铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5m0.24016228032130铜芯橡皮绝缘电线BX-3×2.5m10.68916328110020室内铜芯电力电缆敷设(YJY-5*6)m46.46016428110020室内铜芯电力电缆敷设(YJY-5*16)m23.23016528110020室内铝芯电力电缆敷设(ZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16)m42.99616628250001光缆m15.21816728270120双绞线缆(管内穿放≤4对) UTP5m91.71816828290001VGA线缆m7.40316929060070钢管塑料护口25-32个6.18017029060080钢管塑料护口40-50个3.09017129060090钢管塑料护口15个34.89117229060130钢管塑料护口70个1.96117329060790镀锌电线管塑料护口DN15～20个331.57317429060800镀锌电线管塑料护口DN25～32个4.16017529060820镀锌钢管塑料护口DN15～20个28.84017629061950塑料管塑料护口20个402.05017729061960塑料管塑料护口25个43.01017829061970塑料管塑料护口32个4.30117929090180铜接线端子20A个292.85618029090290铜接线端子DT-6个4.06018129090510塑料接线柱双线个7.21018229090520铜端子6mm2个4.08018329090530铜端子16mm2个6.08018429110110电源盒个13.26018529110110接线盒安装(暗装开关盒)个11.22018629110110接线盒安装(暗装插座盒)个17.34018729110200难燃型聚氯乙烯灯头盒个190.74018829110390六类非屏蔽双绞线箱个2.00018929170140镀锌地线夹15套599.84719029170150镀锌地线夹20套63.30019129170160镀锌地线夹25套22.11619229250020镀锌电缆吊挂3.0×50套7.52319329250090镀锌电缆卡子2×35套30.02319431190070织锦缎m28.06219533010180镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈)φ8根16.80019634090380应急电池（应急时间90min）节18.00019734110030电kW？h2.32619834110080水m311.50719934130010标志牌塑料扁形个7.69820049010040其他材料费元3938.84620149011002300万星光级高清半球台10.00020249011003PH2.5mm室内全彩显示屏台1.0002034901100416路8盘位NVR台1.00020449011005视频传输设备(编码器、解码器 ＞4路)台1.00020549011006千兆接心交换机台1.00020649011007监视器（32寸）台1.00020749011008监控摄像设备(摄像机支架 壁式)套10.00020849011009配电箱AL台1.00020949011010空调器安装RFT56MX台10.00021049011011多联体空调机室外机RFC160MXSAVA(G)台2.00021149011012多联体空调机室外机RFC226MXS-A台1.00021250170001冷媒管铜分支器φ6.35分支器个10.00021350170001冷媒管铜分支器φ9.52分支器个3.00021450170001冷媒管铜分支器φ12.7分支器个10.00021550170001冷媒管铜分支器φ15.88分支器个2.00021650170001冷媒管铜分支器φ19.05分支器个3.00021750170010冷媒管铜分支器φ22.22分支器个1.00021857290001机柜(机架)个1.00021980010350现拌砌筑砂浆M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mmm315.99722080010480现拌抹灰砂浆1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mmm322180010500现拌抹灰砂浆1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mmm319.11022280110110素水泥浆m31.052三设备四施工机具198050050真有效值万用表工业用台班6.237298050110万用表手持式台班1.682398050200相位表台班0.789498110100高压绝缘电阻测试仪台班0.180598110180接地电阻测试仪钳形台班0.010698170020对讲机台班5.673798320030网络测试仪台班0.090898350020电缆测试仪台班0.841998350030光纤测试仪台班0.0301098390001彩色监视器台班8.5001198470140笔记本电脑台班8.4301298470520打印机宽行台班0.0401398470740振荡器台班0.7891499050210灰浆搅拌机拌筒容量200L台班4.9511599070520载货汽车装载质量5t台班0.2191699090310汽车式起重机提升质量8t台班0.3931799091150电动卷扬机单筒慢速 牵引力10kN台班0.1301899091160电动卷扬机单筒慢速 牵引力30kN台班0.1801999091600吊装机械综合台班0.0562099110020手动液压叉车台班0.9002199191890电动揋弯机100以内台班0.0882299210001木工圆锯机直径500mm台班0.0092399230050砂轮切割机Φ400台班0.1112499230060砂轮切割机Φ500台班0.0292599250001交流弧焊机容量21kVA台班0.1122699250560电焊机台班0.0282799250590交流电焊机容量21kVA台班1.1872899370040平台作业升降车提升高度9m台班0.5002999430170电动空气压缩机排气量0.6m3/min台班4.6733099440010电动单级离心清水泵出口直径Φ100台班0.0283199440460试压泵压力3MPa台班0.0283299450550其他机械费元256.340二、编制依据：1、图纸：福建新康辉工程发展有限公司设 计的地质陈列馆工程图纸及有关设 计文件。2、招标文件： 无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无。3、地质勘察报告：/ 提供的/ 年 / 月的地质勘探报告。4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则。5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件（截止2017年12月7日以前） ；6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2017年12月7日以前） ；其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：不计；甲供材料费：不计。7、人材机价格：（1）人工费指数：无 。（2）施工机械台班价格：按照《2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价》 ；（3）材料价格：参 考《福州建设工程造价管理信息》（2017年9月）福州市信息价、《福州市建设工程材料价格》、定额基期价格。三、取费标准1.专业类别：房屋建筑与装饰工程及室外总体工程。2.总承包服务费费率：无。3.税率：按11%。4.暂列金：/。采购人要求的主要材料设备品 牌名 称规格、型号品 牌备注水泥华润、红狮、岩城钢筋宝钢、莱钢、柳钢灯具美的、TCL、欧普开关、插座美的、TCL、欧普塑料管泉亚、亚通、精威钢塑复和管北鹏、安鑫、晟扬不锈钢管银龙、鑫广大、欧麦莱特阀门德星、福斯特、榕水本招标项目采购人要求的关于本工程主要材料设备参 考品 牌如上表。参 考 品 牌作为投标人投标参 考。投标人应选用参 考品 牌中的一种,如投标人未在投标文件中载明所选品 牌或选用招标文件提供的参 考品 牌以外的品 牌的，视为默认招标文件载明的参 考品 牌，采购时由采购人从参 考品 牌中选定品 牌，其主材（设备）价格不予以调整。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品 牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。合同价格形式：总价合同采购人应在中标通知书发放的同时向中标人提供工程量清单、招标控制价纸质档及电子档。中标人应在接收到中标通知书后14天内向采购人提出工程量清单核对申请报告，并在收到中标通知书后28天内完成核对工程量清单工作。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，按实增减。核对后工程量清单经福州市政府投资项目评审中心审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，采购人有权不予支付。注：中 标 后中标人应向采购人提交由工程计价软件打印生成的投标报价（一式五份）及电子档。1、本项目设 计费由中标人承担，设 计费用为47027万元，中标人在中 标 后按招标文件约定支付给设 计单位。设 计费（含造价咨询服务费）总共47027元。2、本项目竣工结算最终以财审或招标人委托的第三方审核为准。。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

验收期次验收期次说明1按合同约定。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付期次支付比例(%)支付期次说明110签订合同且中标人设备、人员进场后，预付合同总金额的 10%。240工程进度达到50%350工程进度达到100%注：乙方需按照甲方要求开具发票（设备类按照甲方要求单独开票）。。

8、履约保证金

有,具体如下:履约保证金百分比：10%。说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且中标人无违约的前提下一周内无息退还。。

9、合同有效期

竣工验收合格后两年。

10、违约责任

10.1、项目经理10.1.1进场前乙方需提供经甲方书面同意后的完整施工组织设计方案，并组建专门项目组。10.1.2项目经理必须是具有符合本项目工程相关资质证书的专业人员，若发现不符，甲方有权要求乙方更正并赔偿甲方10000元人民币/次，累计超过三次同类型行为，甲方有权单方面终止本项目合同。10.1.3关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 常驻现场 。10.1.4项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人和监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查承包人施工管理人员的到位情况。如发包人或监理人发现承包人施工管理人员缺岗，且未向监理人事先书面报告并获得书面同意的，项目经理、技术负责人缺岗的按每人次处3000元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处1000元人民币罚款；承包人施工管理人员累计缺岗5次（含5次）的，发包人或监理人有权要求承包人撤换，承包人应予以撤换，承包人施工管理人员撤换次数超过3次，甲方有权终止本项目合同，由乙方赔偿给甲方造成的所有损失。10.1.5承包人擅自更换项目经理的违约责任： 擅自更换项目经理或技术负责人的按每人次处1万元人民币罚款 。10.2、承包人人员10.2.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天 。10.2.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 向发包人支付违约金每人次1万元人民币 。10.2.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。10.2.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 擅自更换施工员、质量员、安全员、材料员的按每人次处5000元人民币罚款 。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 参照1.2条规定 。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：无。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：提交福州市仲裁委员会。
向人民法院提起诉讼，具体如下：。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

14.1、安全文明施工14.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③以上几点，如出现安全事故，一切经济责任由承包人承担并负法律责任。④发包人定期对承包人的安全生产等情况进行检查，承包人应无条件接受并服从。14.1.2文明施工合同当事人对文明施工的要求： 承包人的文明施工的各项费用不低于工程预算报价书中公布的金额，在施工中，承包人须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本工程土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任由承包方承担，工完场清。竣工时窗明地净。当地政府有特殊要求时，同时按要求执行 。14.1.3文明施工要求 本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》(J10796-2006)、《建筑安全文明工地文件选编》(福建省建设厅)等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设 计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。承包人应办理好文明施工的相关手续。承包人必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。14.2工期延误14.2.1因发包人原因导致工期延误14.2.1.1因发包人原因导致工期延误的其他情形： 如果发生工期延误，则乙方工期予以顺延。14.2.2因承包人原因导致工期延误14.2.2.1因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天罚款1000元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵。14.2..2.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同总额10% 。14.3、 工程竣工 14.3.1、中标方必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。 14.3.2、因中标方原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，中标方承担违约责任。 14.3.3、施工中采购人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括中标方为保证工程质量和安全采取的措施、采购人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式伍份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□无。

甲方：	福建省地质调查研究院	乙方：	龙姿建设有限公司
住所：	福建省福州市晋安区南平东路815号	住所：	福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-1号蓝波湾1#楼5层05办公号房-2（自贸试验区内）
单位负责人：	单位负责人：	李凌
委托代理人：		委托代理人：	叶志宏
联系方法：	88065011	联系方法：	13960941715
开户银行：	开户银行：	中国银行股份有限公司福州安泰支行
账号：	账号：	429959835145

签订地点：福州市