招 标 公 告

招标编号：瑞晟榕招[2017]89号

1.招标条件

本招标项目福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）已由福建省发展和改革委员会以闽发改网投资函[2015]118号、闽发改投资函[2017]792号批准建设，建设单位为南昌铁路局工程管理所，建设资金来自南昌铁路局货币补偿资金，招标人为南昌铁路局工程管理所，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：福州市晋安区新店镇涧田村。

2.2.工程建设规模：总建筑面积为23170平方米，其中地上14910平方米，地下8260平方米；

2.3.招标范围和内容：包括主体工程的桩基、基坑支护、土石方、土建与装修装饰、人防、电梯及水电安装工程等；室外工程的土方、道路及广场、绿化及景观、附属、室外给排水工程、室外电气工程、室外弱电工程等；具体详见工程量清单及施工图纸。

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：********6元。

2.5.工期要求：总工期：580个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/。

2.6.标段划分：无；

2.7.工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

（注：依据闽建筑函[2014]6号文规定：（1）一级建造师临时执业证书人员已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；（2）已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。）

3.3.本招标项目不接受 联合体投标；

3.4.本招标项目应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑 类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：至少一项；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：至少一项；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积≥21000平方米（含地下室建筑面积）且地下室建筑面积≥8000平方米的公共建筑工程；

3.6.备注：①投标人业绩与其拟派出的项目负责人业绩可为同一项目；②公共建筑是指（下同）：包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公楼等），商业建筑（如商场、金融建筑等，不含商住楼），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），********_cpr&fenlei=_5y9YIZ0lQzqlpA-">科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房等）以及交通运输类建筑（如机场航站楼、车站建筑等）。

3.7.其他资格要求：（1）投标人所递交的电子投标文件（GEF格式）必须能正常导入、解密并打开，电子投标文件的制作应符合我省电子招投标有关规定。（2）投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标。（3）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。（4）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.8.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4.招标文件的获取

4.1.本招标项目采用 电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：《关于在省管房建和市政工程施工招标中正式实施电子化招标投标的通知》 。

4.2.采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2018年01月02日9时00分至2018年01月08日17时00分通过登录福建省公共资源交易中心网（http://www.fjggzyjy.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用金润电子标书生成器(福建，4.2.0版本) 打开。投标人获取电子招标文件后，应检查电子招标文件的合法有效性，合法有效的电子招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

4.3.凡有意参加投标者，请于2018年01月02日9时00分至2018年01月08日17时00分到福建省公共资源交易中心福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司处采用无记名方式购买招标图纸并获取购买凭证，招标图纸每份售价6500元，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前（即2018年02月28日09时30分之前）；

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元（￥800000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：①电汇或银行转账（需由投标人企业基本户转出）或银行保函或工程担保公司出具的担保保函或投标保险公司出具的投标保证保险。②按照福建省建筑业龙头企业有关规定交存年度投标保证金。具体详见招标文件要求。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建招标与采购网(http://www.fjbid.gov.cn)和福建省公共资源交易中心网（http://www.fjggzyjy.cn）上发布。

8.联系方式

招标人：南昌铁路局工程管理所；

地址：福州市晋安区沁园支路 ，邮编：350001 ；

电话：****-******** ；

联系人：吴工 。

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦二十一层，邮编：350003；

电话：0591-********、********，传真：0591-********；

联系人：林先生

交易中心名称：福建省公共资源交易中心；

地址：福建省福州市华林路128号屏东写字楼2层。

监管部门或机构名称：福建省住房和城乡建设厅

地点：福建省福州市鼓楼区北大路242号

电话：0591－********

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）

瑞晟榕招[2017]89号答疑纪要1号

致各投标人：

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）做如下说明或补充：

1、问：“单体建筑面积>21000平方米且地下室建筑面积>8000平方米的公共建筑工程，是否改成单体建筑面积>21000平方米且地下室建筑面积>8000平方米的民用建筑工程”。

答: 招标文件第3页的第3.5点、第9页的第5点、第26页投标人和拟派出项目负责人的“类似工程业绩”要求的第1点修改为：

“投标人“类似工程业绩”要求：至少一项；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：至少一项；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单体建筑面积≥21000平方米（含地下室建筑面积）且地下室建筑面积≥8000平方米的民用建筑工程。(备注：投标人业绩与其拟派出的项目负责人业绩可为同一项目)”

2、问：“本项目定额工期经计算为至少666天以上（未考虑围护桩施工工期及电梯安装设备安装等工期，定额工期超过本工程工期暂按86天，86/580=15%，应计取赶工费用。
定额工期计算式如下：
1）2-7，结构：地下二层，建筑面积3000M2以外，130天；
2）2-190，结构：地上12层以下，建筑面积15000以内，290天；
3）2-412，3000平方以内中级装修，285天；
4）室外管线100米以上，增加工期10天；
5）道路及停车场5000平方以内20天；
6）打桩18米以内，450根以内，套用6-290，II类土，48天；（实际设计桩长为平均32.5米且还有围护桩施工及钢斜撑施工工期暂未计入。
合计：（130+290+285+10+20+48）*0.85=783*0.85=666天（按定额工期再提前15%）”。

答: “按招标文件执行”。

3、问：“控制价塔吊1台使用时间395天，施工电梯2台使用时间420天，时间不够，套价时施工电梯应按2台次计取时间，检测费也应按2台计取，套价时塔吊基础与施工电梯基础暂未开列项目”。

答: “具体以最终发布的工程量清单为准”。

4、问：“土方工程：在清单控制价编制中只按25km外运，且实际不做调整，每立方只按50.65元报价，与市场价100元/m3(地下二层土方开挖)相比相差一半,而且土方数量有误(只报27612 m3)、根据图纸应该至少大于5万m3，工程量和报价出入很大，50000×1000－27612×50.65≈360万，(偏差负360万)，另外泥浆外运也一样只考虑25km外运，这与实际严重不符，以上两点强烈要求应按实结算，还投标人公平的机会。”。

答：“具体以最终发布的工程量清单为准”

5、问：“招标文件p62--21.9工程降水条款与控制价编制相矛盾，应去掉建议改成按实际签证结算。施工排水、降水：管井降水台班及地下室基坑抽水台班结算时应按实进行签证。”。

答：招标文件第62页21.9点修改为：“本工程抽水台班、降水等工程量、费用按实结算。”。

6、本项目C值的范围更改为：0.70、0.75、0.80、0.85、0.90五个数值。

说明：

1.请未领取相关资料的各投标人及时联系招标代理人员（联系人:林先生，联系电话：0591-********、********）。

2.请各投标人及时通过福建省公共资源交易中心网（http://www.fjggzyjy.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn）关注本项目后续相关补充通知及资料，否则自行承担后果。

备注：本答疑纪要与招标文件等有抵触之处，以本答疑纪要为准。

招 标 人：南昌铁路局工程管理所

招标代理：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

2018年月日

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）

瑞晟榕招[2017]89号补充通知1号

致各投标人：

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）做如下说明或补充：

1、本招标项目投标截止时间、开标时间更改为2018年03月21日09时30分。

2、请各投标人按照提供的技术文件封面格式编写技术文件（格式附后）。

说明：请各投标人及时通过福建省公共资源交易中心网（http://www.fjggzyjy.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn）关注本项目后续相关补充通知及资料，否则自行承担后果。（咨询电话：林工0591-********、********）

备注：本补充通知与招标文件等有抵触之处，以本补充通知为准。

招 标 人：南昌铁路局工程管理所

招标代理：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

2018年02月23日

〔用于技术文件封面〕（格式）

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）

招标编号：瑞晟榕招[2017]89号

投 标 文 件

投标文件内容：　　技术文件

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）

瑞晟榕招[2017]89号补充通知2号

致各投标人：

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）做如下说明或补充：

1. 本招标项目投标截止时间、开标时间更改为2018年05月28日09时30分。

   说明：请各投标人及时通过福建省公共资源交易中心网（http://www.fjggzyjy.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn）关注本项目后续相关补充通知及资料，否则自行承担后果。（咨询电话：林工0591-********、********）

   备注：本补充通知与招标文件等有抵触之处，以本补充通知为准。

   招 标 人：南昌铁路局工程管理所

   招标代理：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

   2018年03月20日

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）

瑞晟榕招[2017]89号补充通知3号

致各投标人：

福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）做如下说明或补充：

1、招标文件第2页、第7页工程建设规模修改为：总建筑面积：24247.94平方米，其中地上16281.9平方米，地下7966.04平方米。

2、招标文件第2页2.4“招标控制价（即最高投标限价，下同）：********6元”修改为“ 招标控制价（即最高投标限价，下同）：********6 元”

3、”招标文件第66页“专业工程暂估价：/ 。”修改为“专业工程暂估价：150万（用于变配电工程、主体抗震支架、幕墙工程浮雕及避雷网）。”

4、招标文件第67页二、本招标项目招标控制价修改为：

1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为********6 元（大写金额：壹亿零陆佰壹拾玖万零伍佰玖拾陆元整）。

其中：

5、招标文件文件第80-82页“主要材料设备参考品牌明细表”修改为：

6、本招标项目投标截止时间、开标时间更改为2018年04月23日09时00分。

7、本项目如有设计变更中标单位应无条件按发包人的要求进行施工，其变更引起工程造价和工期调整详见招标文件通用合同条款和专用合同条款“10.变更”。

说明：请各投标人及时通过福建省公共资源交易中心网（http://www.fjggzyjy.cn）答疑纪要一栏免费下载或联系招标代理单位（联系电话：林工0591-********、********）领取调整后的金润电子标书GEF格式及相关资料，否则自行承担后果，备注：本补充通知与招标文件等有抵触之处，以本补充通知为准。

招 标 人：南昌铁路局工程管理所

招标代理：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

2018年04月04日

中标候选人公示

（适用于综合评估法施工招标项目）

招标编号:瑞晟榕招[2017]89号

本招标项目于2018年04月23日9：00时在福建省公共资源交易中心 开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）

招标人：中国铁路南昌局集团有限公司工程管理所（原名称为南昌铁路局工程管理所）

建设规模：总建筑面积为23170平方米，其中地上14910平方米，地下8260平方米

招标方式:公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法：综合评估法

评标参数：K = 93.2%， C = 0.75

3、唱标记录及投标总得分

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

6、中标候选人及其投标文件相关内容

（1）第一中标候选人名称：福建九鼎建设集团有限公司

项目负责人：叶友明（闽135000801043）

工期：580个日历天

工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

投标总价：******** 元（其中：暂估价 150万元，暂列金额 /元）

类似工程业绩情况：

（2）第二中标候选人名称：福建省第五建筑工程公司

项目负责人：吴敬勇 （闽135050802293）

工期：580个日历天

工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格

投标总价：98682921 元（其中：暂估价 150万元，暂列金额 /元）类似工程业绩情况：

（3）第三中标候选人名称：福建省九龙建设集团有限公司

项目负责人：陈香文（闽135070700411）

工期：580个日历天

工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格

投标总价：98927214 元（其中：暂估价150万元，暂列金额 /元）

类似工程业绩情况：

7、公示时间

公示期为2018年04月24日至2018年04月27日。

8、联系方式

招标人：中国铁路南昌局集团有限公司工程管理所（原名称为南昌铁路局工程管理所）

办公地址：福州市晋安区沁园支路

邮政编码：350001 ，联系电话：****-********

传真：/，联系人：吴工

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

办公地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦二十一层

邮政编码：350003，联系电话：0591-********、********

传真：0591-********，联系人：林先生

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

监督机构名称：福建省住房和城乡建设厅

办公地址：福建省福州市鼓楼区北大路242号

联系电话：0591－********

日期：2018年04月24日

中标结果公示

招标编号: 瑞晟榕招[2017]89号

本招标项目于2018年04月23日9：00时在福建省公共资源交易中心 开标，已由评标委员会评审完毕，招标人按规定确定了中标人，现将中标结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：福州铁路运输法院审判法庭及福州法庭项目（施工）

招标人：中国铁路南昌局集团有限公司工程管理所（原名称为南昌铁路局工程管理所）

建设规模：总建筑面积为23170平方米，其中地上14910平方米，地下8260平方米

招标方式:公开招标

2、评标委员会成员名单及评标办法

招标人评委：尤晴云、吴水明、叶孝勤

专家评委：过荣伟、许春剑、陈明敏、黄达涛、汪建平、余春晖

评标办法：综合评估法

评标参数：K = 93.2%， C = 0.75

3、中标人及其投标文件相关内容

中标人名称：福建九鼎建设集团有限公司

项目负责人：叶友明（闽135000801043）

中标金额：******** 元（其中：暂估价 150万元，暂列金额 /元）

4、公示时间

公示期为2018年04月27日至2018年05月07日。

5、联系方式

招标人：中国铁路南昌局集团有限公司工程管理所（原名称为南昌铁路局工程管理所）

办公地址：福州市晋安区沁园支路

邮政编码：350001 ，联系电话：****-********

传真：/ ，联系人：吴工

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

办公地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦二十一层

邮政编码：350003，联系电话：0591-********，********

传真：0591-********，联系人：林先生

监督机构名称：福建省住房和城乡建设厅

办公地址：福建省福州市鼓楼区北大路242号

联系电话：0591－********

日期：2018年04月27日