长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程的中标候选人公示
长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程的中标候选人公示
长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程1标段招标公告
1.招标条件
本招标项目长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程已由福建省长汀县发展和改革局以《长汀县发展和改革局关于长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程建议书的批复》（汀发改审批[2018]5号）批准建设，施工图设计已由福建省长汀县交通运输局以关于长汀县大同镇郑坊村至新民村通村道路建设工程一阶段施工图设计文件的批复（汀交建[2018]40号）批准。项目业主为长汀县大同镇郑坊村民委员会，建设资金来自上级补助及自筹，招标人为长汀县大同镇郑坊村民委员会。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，本次招标采用资格后审。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目的建设地点：长汀县大同镇郑坊村至新民村。
2.2 项目的规模：本招标项目为长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程,桩号(K0+000~K3+149.484)全长3.15公里,路基宽7.00米，路面宽6.50米及配套附属设施等；工程造价为人民币*******.00元。
2.3 项目的计划工期：工程施工计划工期为 90日历天，缺陷责任期24个月。
2.4 招标范围及标段划分：
本项目工程施工共分为1个标段；本次共招标1个标段。具体情况详见下表：
| 施工 标段 | 所属组别 | 里程桩号 | 长度 （km） | 主要工程内容或工程量 | 施工 工期 |
| 1 | Z1 | (K0+000~K3+149.484) | 3.15 | 路基工程、路面工程、安全设施等 | 90日历天 |
3.投标人资格要求
3.1 本次1标段组招标要求投标人须具备以下条件：
（1）具有国内独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上 资质（参照强制性资格条件附录1填写）；具备有效的企业安全生产许可证；
（2）投标人业绩条件（参照强制性资格条件附录3简要填写）：不要求。
（3）人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
（1）具有国内独立法人资格，_______________ 资质（参照强制性资格条件附录1填写）；具备有效的企业安全生产许可证；
（2）投标人业绩条件（参照强制性资格条件附录3简要填写）：_______________。
（3）人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3每个投标人最多可对1个标段组投标，其中投标人每一投标段组通过随机确定可参投1个标段，但每个投标人在本项目只能中1个标段；对某一标段组投标的，投标文件需包含1份商务文件及该标段组所有标段的报价文件。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5与招标人或发布本公告的交易系统开发单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
3.6中标候选人不得与同一标段已中标的监理单位为同一法人、相互隶属或隶属同一法人,否则,招标人有权取消其中标候选人资格（如本次招标同时含有施工、监理标，则定标顺序依次为施工、监理标）。
3.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
4.招标文件的获取
4.1本项目采用匿名投标，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到龙岩市公共资源交易中心长汀分中心电子交易平台（网址：http://ggzy.ctasc.com.cn/jtebid/website/index.jsp），下载电子招标文件（含《工程量清单》） （若不提供图纸，应提供满足投标人编制投标文件需要的参考资料）。本招标项目电子招标文件使用海迈电子标书软件最新版本打开。
4.2招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的电子印章授权书。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1本次招标不组织踏勘现场。
5.2本次招标不召开投标预备会。
5.3 投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2018年10月22日09时00分，通过龙岩市公共资源交易中心长汀分中心电子交易平台（网址：http://ggzy.ctasc.com.cn/jtebid/website/index.jsp）在线递交投标文件。 线上递交投标文件费用200元/份。
5.4 本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
5.5评标结束后，中标候选人所提交的投标报价、业绩（若有）及项目经理、技术负责人的姓名、个人业绩（若有）和相关证书编号，以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)、龙岩市公共资源交易中心长汀分中心（http://ggzy.ctasc.com.cn)网站上进行公示。
6.评标办法
本招标项目采用的评标办法：合理低价法。
7.投标保证金的提交
7.1.投标保证金提交的时间：2018年10月19日17时00分前到账。
7.2.投标保证金提交的金额：人民币伍万元整。
7.3.投标保证金提交的方式：采用转账或电汇、银行保函、年度保证金、电子保函。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://www.fjggfw.gov.cn/)、龙岩市公共资源交易中心长汀分中心（http://ggzy.ctasc.com.cn)等媒体上发布。
9.联系方式
招标人：长汀县大同镇郑坊村民委员会
地址：长汀县大同镇郑坊村
邮编：_______________
联系人：陈先生
电话：138*****361
传真：_______________
电子邮箱：138*****361@139.com
招标代理机构：福建闽华晟工程管理有限公司
地址：福建省龙岩市长汀县东星一路2号二楼
邮编：_______________
联系人：陈小莉
电话：*******
传真：_______________
电子邮箱：********7@qq.com
监督单位：福建省长汀县交通运输管理局
监督电话：****-*******
2018年09月25日
关于公布长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程
补遗书第002号
招标编号：闽华晟汀招[2018]08006号
一、招标人对招标文件的修改与澄清1、招标文件第二章投标人须知前附表第3.5.5条“近年发生的行贿犯罪记录查询的年份要求”，因接相关部门通知，由于2018年8月1日起检察机关不再提供无行贿犯罪告知函查询，故本招标项目无需提供关于无行贿犯罪告知函。
2、招标文件第二章投标人须知前附表第10.6条“安全生产费用”及10.9条“标准化专项费用”招标文件与01长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程工程量清单计量规则中1.工程量清单说明及清单如有不一致处，均以《长汀县财政投资评审中心关于长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程工程预算审核结论书》（汀财投审预[2018]51号）提供1.工程量清单说明及清单为准。
3、招标文件第二章投标人须知前附表第10.4条中有关“进入评标基准价计算的下限”条款，本次招标不适用。
4、招标文件第三章评标办法前附表第2.2.2条中有关“评标基准价计算方法”的“评标基准价下浮比例范围分别为2～5％、-1～2%、-4～-1％，均以0.5％为一档，随机抽取确定”方法为：三种下浮比例范围的每一档数值具体为：2～5％（2.0%、2.5%、3.0%、3.5%、4.0%、4.5%、5.0%）；-1～2%（-1.0%、-0.5%、0.0%、0.5%、1.0%、1.5%、2.0%）、-4～-1％（-4.0%、-3.5%、-3.0%、-2.5%、-2.0%、-1.5%、-1.0%），从左到右顺序依次为第一档、第二档……第七档，共七档。随机抽取办法具体如下：
第一步，随机抽取“评标基准价下浮比例”的七个号码球：由招标人代表现场从1至7的七个球号中用摇球机公开抽取，第一次抽取的球号代表第一档，第二次抽取的球号代表第二档……第七次抽取的球号代表第七档，并当众公布“评标基准价下浮比例”七档对应的号码球。
第二步，抽取“评标基准价下浮比例”：由招标人代表在现场从分别代表“评标基准价下浮比例”的七个号码球中随机抽取一个号码球，抽出的号码球所对应的“评标基准价下浮比例”即为本项目的“评标基准价下浮比例”。
5、根据施工招标文件（专用本）中专用合同条款中的“项目专用条款数据表”的内容修改为：
序号 | 条款号 | 信息或数据 |
1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：长汀县大同镇郑坊村民委员会 地 址：长汀县大同镇郑坊村 邮政编码：366301 |
2 | 1.1.2.6 | 监 理 人：签订施工合同后通知 地 址：签订施工合同后通知 邮政编码：签订施工合同后通知 |
3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年（一般应为自实际交工日期起计算2年） |
4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前14 天签发图纸修改图给承包人 |
5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： 监理人在根据第15.3款发出的变更指示前均须得到发包人事先批准。 |
6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： |
7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ |
8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7 天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：提供控制点后7 天内 |
9 | 11.5 | 工期延误的违约金：2000元/天（建议采用：1.工期延误30天以内的，支付违约金0.5万元/天；2.工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1万元/天；3.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1.5万元/天； 4.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；“以上”均不含本数，“以内”均含本数。具体每天的违约金金额可根据项目的具体情况进行修改） |
10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10 %签约合同价（限额一般应为10%签约合同价） |
11 | 11．6 | 提前交工的奖金：/ 元/天 |
12 | 11．6 | 提前交工的奖金限额：/ %签约合同价 |
13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/ %或增加收益的/ %给予奖励 |
14 | 16.1 | 合同期内不调价 |
15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：/ %签约合同价（一般为10%签约合同价） |
16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：仅/ 材料按单据所列费用的/ %。（一般应为70%～75%，最低不少于60%） |
17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5 份 |
18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：/ 万元 工程款支付：须在福建省长汀县交通运输局拨款到位后付至中标人所完成工程量的 85%，经长汀县财政投资评审中心审核后付至 97%，预留 3%作为项目质量保证金。待质量缺陷责任期满经验收合格后（质量缺陷期为24个月）28天内无息退还。 工程款支付时，承包人必须提供《进度付款申请单》并附已完工程预算书、税务部门开具的等额建筑安装工程专用发票，经监理人审核，并报送发包人审批后支付。其中承包人提供的建筑安装工程专用发票的开票单位必须与银行帐户、合同签订单位、中标单位名称一致。 工程款全部以银行电汇、银行转账形式支付。 |
19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：不计利息。 |
20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3 %合同价格。（一般不超过合同价的3%） |
21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份 |
22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份 |
23 | 18.2 | 竣工资料的份数：5 份 |
24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：/ |
25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/ |
26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算5 年（一般应为自实际交工日期起计算5年） |
27 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 （如为诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；如为仲裁，则仲裁委员会名称：项目所在地经济合同 仲裁委员会） |
28 | 4.2(履约担保） | 履约担保金额：按中标价款的10%计取 履约担保形式：由中标人以银行电汇或银行转帐、现金方式支付 履约担保期限：在工程竣工验收合格后28天内无息退还 履约担保金汇至帐户： 帐户名称：长汀县大同镇郑坊村民委员会 开户银行：大同信用社 帐 号：9090 3120 3001 0000 0025 50 |
29 | 17.5(农民工工资保证金） | 为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，业主及承包人应按照以下约定缴 存、扣留或退还农民工工资保证金，农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。 采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具， 所需费用由承包人承担。 农民工工资保证金的缴存时间： 中标人领取中标通知书后，与招标人签订合同前。 农民工工资保证金的缴存金额： 按单个工程项目中标价 5%缴纳，但最低不少于 5 万 元最高不超过 100 万元。同时，已在龙岩市缴纳工资保证金的施工企业必须出示缴纳证明， 报县人社局备案。 农民工工资保证金的缴存方式：农民工工资保证金可采用银行保函或现金形式。采用 银行保函时，需持项目所在地商业银行保函，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由 承包人承担。 农民工工资保证金的返还时间： 工程项目竣工验收后，施工企业可向县人社局和主管 部门提出返还工资保证金申请。县人社局和主管部门在接到完整的申请材料后在该项目施 工地、网络平台进行公示，接受欠薪投诉或举报，公示时间不少于 15 天。公示期满后，未 发生拖欠劳动者工资的投诉、举报情况的，主管部门和县人社局可核定返还该项目企业工 资保证金本息。 具体根据《龙岩市人力资源和社会保障局关于完善交通工程企业工资保证金制度实施 办法的通知》（龙人社[2018]57 号）、《长汀县人力资源和社会保障局等 6 部门关于建设 施工领域企业工资保证金缴纳及解除监管实施办法的通知》（汀人社[2014]18 号）规定执行。 |
6、招标文件第一章招标公告中第5.3条“投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2018年10月22日09时00分，通过龙岩市公共资源交易中心长汀分中心电子交易平台（网址：http://ggzy.ctasc.com.cn/jtebid/website/index.jsp）在线递交投标文件”的时间修改为：2018年11月16日09时00分。
二、招标文件中如有涉及上述内容的都作相应修改；若原招标文件与本答疑纪要有不一致时，以答疑纪要为准。
招标人：长汀县大同镇郑坊村民委员会（盖章）
招标代理单位：福建闽华晟工程管理有限公司 （盖章）
2018年10月18日
长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程
中标候选人公示
招标编号：闽华晟汀招[2018]08006号
本项目于2018年11月16日在龙岩市公共资源交易中心长汀分中心（长汀县汀州镇腾飞一路4号恒盛工业园综合楼A幢三楼（电信大厦旁））开标，经评标委员会评审，现公示如下：
一、中标基本情况：
项目名称：长汀县大同镇郑坊村至新民村通村公路建设工程。
中标候选人名称：福建新朗建设有限公司。
中标价：*******元。
工期要求：90个日历天。
质量要求：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017），达到合格标准。
项目负责人：吴华宇。
二、被确定为废标的投标人名称及原因：因福建鑫海建设有限公司、福建省天都建筑工程有限公司、福建汇清建设工程有限公司、福建辉禹建设有限公司、武夷隆鑫集团有限公司、福建省玮鼎建设发展有限公司、福建省岩成工程建设有限公司、福建恒昌盛路桥工程有限公司、泉州三众工程管理有限公司、梦果欣实业有限公司提交的投标报价详细评审不符合招标文件有关规定，即在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
公示时间：2018年11月16日至2018年11月19日
监督部门：福建省长汀县交通运输管理局
联系电话：****-*******
招标人：长汀县大同镇郑坊村民委员会（盖章）
招标人联系电话：138*****361
招标代理单位：福建闽华晟工程管理有限公司（盖章）
招标代理单位联系电话：0597—*******
时间：2018年11月16日
|
招标
|
福建闽华晟工程管理有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
