茶陵县老城旧住宅区项目（一总街、二总街提质改造项目）设计合同公告

公告日期:2019年07月12日

建设工程设计合同

工程名称：茶陵县老城旧住宅区项目（一总街、二总街提质改造项目）设计

工程地点： 茶陵县

合同编号： SJQF********（由设计人编填）

设计证书等级： 甲级

发包人：茶陵县洣水棚改投资有限公司

设计人：北京世纪千府国际工程设计有限公司

签订日期： 年 月 日

发包人：茶陵县洣水棚改投资有限公司

住所地：湖南省株洲市茶陵县城关镇城西街早禾冲十六米大街

法定代表人：彭长青，董事长

通信地址：茶陵县洣水棚改投资有限公司（湖南省株洲市茶陵县城关镇城西街早禾冲十六米大街）

联系人：

联系人电话：

设计人：北京世纪千府国际工程设计有限公司

住所地：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼4层501

法定代表人：张楠，执行董事。

通信地址：北京世纪千府国际工程设计有限公司（北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼4层501）

联系人：

联系人电话：

发包人委托设计人承担茶陵县老城旧住宅区项目（一总街、二总街提质改造项目设计，经双方协商一致，签订本合同，以资共同信守。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费如下：

2.1本项目应完成的设计成果及服务：规划范围内的修建性详细规划设计、项目工程设计。包括修建性详细规划设计、初步设计、设计概算、施工图设计、施工图预算等服务；项目内各类全专业施工图设计、场地新建供水、供电、道路、雨水、污水、弱电、消防、园林景观、亮化等配套基础设施工程设计；现场设计服务及缺陷责任期设计服务等全部工作（含各阶段的报批、报建、施工现场配合等工作）。

2.2项目总投资额30000万元，本项目设计费人民币贰佰肆拾伍万元整（小写：*******.00元整）。

2.3设计费的支付方式具体见本合同第六条

第三条保证金

3.1 在签订本合同之日5日内起设计人向发包人缴纳履履约保证金壹拾贰万贰仟伍佰元整（小写122500.00元）。

3.2 合同期满后设计人无违约行为，发包人一次性退还履约保证金给设计人。

第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

第五条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

说明：

1. 发包人书面要求开展下阶段设计工作时，设计人可视为发包人已确认上阶段设计文件。

2. 提交成果的同时提交电子文件等。

3. 设计人应免费协助发包人办理政府有关部门的设计备案和审批手续。

第六条本合同设计收费为人民币贰佰肆拾伍万元整（小写：*******.00元整）。

设计费支付进度详见下表。

说明：

1．如果发包人要求提交的图纸，超过设计合同规定的数量，收取加晒成本费用。

2. 转账支付，设计人指定付款账户信息：

3. 每次付款设计人需提供正式有效的税务发票，否则发包人有权顺延支付或者拒付。

第七条双方责任

7.1发包人责任：

7.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前设计人为发包人所做的各项设计工作，包含在本合同设计费范围内，不再支付费用。

7.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

7.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

7.2设计人责任：

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准。规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计人采用的主要技术标准是：

采用国家相关技术规范、规定、标准及强制性条文标准等。

7.2.3设计合同使用年限为 50 年。

7.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始始工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。

第八条 违约责任：

8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担未支付金额的万分之二逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

8.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按有关法律法规执行。

8.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返预付款。

第九条 其他

9.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

9.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当

注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

9.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

9.4发包人委托设计人承担合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交株洲市仲裁委员会茶陵分会仲裁。

（二）依法向茶陵县人民法院起诉。

9.7本合同一式陆份，发包人贰份，设计人肆份。

9.8本合同经双方签字和盖章之日起生效。

9.9 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.11其它约定事项：

1、自本合同签订之日起至因本合同所产生的纠纷之整个仲裁、调解或诉讼过程中，双方各自在合同首部所预留的通信地址为双方联系的唯一固定地址，双方各自在合同首部所预留的通信地址如发生变更，应自其变更之时起四十八小时之内以书面形式告知对方。否则，对方或仲裁机构、司法机关如按变更方原预留的通信地址送达的相关文书（包括与诉讼活动相关的所有法律文书）、函件，无论有无人接收或拒收，均视为变更方收到该文书、函件，且因此所产生的法律后果概由变更方自行承担。

2、发包人的招标文件与设计人投标文件是本合同的组成部分，具有同等法律效力，与本合同不一致的条款，以本合同为准。

发包人（公章）： 设计人（公章）：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：或委托代理人(签字)：

年月日 年月日