漳州市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：闽南师范大学

乙方：福建兴东阳工程建设有限公司

根据招标编号为[350600]HRC[TP]*******的闽南师范大学旧网球场地面翻新工程项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□按住建部要求签订的工程建设施工合同(工程类)。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：贰拾壹万伍仟元整（￥215000.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后 (45 ) 天内完工；

4.2交付地点：福建省漳州市芗城区闽南师范大学；

4.3交付条件：工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求的合格标准。。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1本项目采用固定总价加风险包干合同方式。5.2合同工期总数45天。5.3工程质量标准：合格。5.4工程质量保修双方约定如下：保修期限内，预留3%作为保修金，保修期贰年期满后7天内无息退还(乙方应先开具退还售后服务保证金收据，并加盖财务专用章）。。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.1.1乙方应在合同签订后45天内完成工程施工并交付甲方使用，地点：闽南师范大学(基建处)，联系人：姚元军电话：130*****910 。 6.1.2工程验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（该标准不低于国家相关标准）详见纸质工程建设施工合同。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

8、履约保证金

有,具体如下:合同签订前中标人需提交中标价的10%作为本项目的履约保证金，该款项于验收合格后无息退还（乙方应先开具退还履约保证金收据，并加盖财务专用章）。

9、合同有效期

9.1本合同有效期至合同内所有条款履行完毕。。

10、违约责任

10.1、本工程工期为：合同签订采购人发出开工通知后 45日内竣工并通过验收，逾期每天违约金1000元。10.2如乙方无故停工超5个工作日，甲方有权扣留全部保证金。10.3如乙方逾期20天完工，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效），同时，乙方还须支付违约金，若违约金不足以赔偿甲方损失，乙方还应当赔偿甲方因此遭受的损失。10.4乙方所交付的工程货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应当更换符合合同要求的货物，并承担逾期交货的违约责任。10.5乙方在承担上述4-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。10.6因乙方原因(包含但不限于商品的运输、搬运、安装、调试及使用)发生重大质量事故或人员伤亡，乙方承担赔偿责任外，还将按国家有关质量管理办法或按国家有关安全管理规定执行。采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。乙方应在接到书面通知书起七天内支付赔偿金等。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：若因此给甲方造成损失，则乙方应赔偿损失。。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：漳州市芗城区人民法院。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

14.1质量保证14.1.1乙方所提供的工程的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术和服务要求响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。14.2维保服务14.2.1乙方应按照国家有关法律法规规章和线下工程建设施工合同的约定组织施工。14.2.2乙方提供整体工程为期24个月保修服务，保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。14.2.3 保修期内，乙方负责对工程进行维保，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。14.3合同的变更和终止14.3.1除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。14.4合同的转让14.4.1乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式6份，甲方执 4 份，乙方执2份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□按住建部要求签订工程建设施工合同(工程类)。

签订地点：漳州市