泉州市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：晋江市医院

乙方：厦门市鹭遥科技有限公司

根据招标编号为[350582]XC[GK]*******的晋江市医院迁建工程（一期）X射线防护项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：晋江市医院迁建工程（一期）X射线防护项目货物类采购项目《投标分项报价表》工程量清单列明各项目。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：贰佰壹拾万零玖仟肆佰捌拾柒元整（￥*******.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后，以采购人下达开工通知之日起70个日历天。另需根据采购人设备投入进程情况配合设备安装进行配套装饰装修。4.1.1工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。合同工期按乙方投标承诺，实际工期以甲方下达开工通知后开始算起。4.1.2因甲方原因或现场施工条件不满足等因素造成工期延误的，工期予以顺延，乙方不承担延误工期责任。4.1.3因政府行为或其他不可抗力原因导致暂停施工的，除甲方另有工期变更通知以外，乙方可根据现场是否具备施工条件进行判断是否进入施工，并在上述不可抗力原因停止之日起恢复施工；因上述各项因素导致工期延误的，工期顺延；乙方不承担延误工期责任；

4.2交付地点：福建省泉州市晋江市晋江市医院新院区（市委党校旁）；

4.3交付条件：经采购人最终验收合格。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1工程内容：本项目为总包交钥匙项目，报价方式为总包价，即：依据甲乙双方签订的本合同附件《投标分项报价表》工程量清单列明的各项，固定合同价。由于设计变更及投标工程量清单以外项目等造成工程量增减的，按实际数量及中标单价进行增减结算（即：按实际施工工程量单价以实结算）。报价包含一切税金、设备及主辅材料供应、技术资料费、包装、从供方到采购人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、装饰施工、检验、设备机房的场所检测费用、总包服务费（由中标人和总包方自行协商确定）、验收、技术服务、培训至项目完成验收合格前的一切费用；5.2工程范围：包含：放射科X光机房20间（DR机房7间，CT机房3间，骨密度机房2间，胃肠机房1间，钼靶机房1间，X光透视2间、全景机房1间，口腔CT机房1间，牙片机房1间，透视机房1间）；辅助用房5间（辅助房间位于设备机房防护区域内：更衣室3间，钡餐室1间，卫生间1间）。其中：（1）辐射防护部分：仅含六面防护及防护门窗；（2）土建装饰部分：仅含设备基座、电缆地沟、地面PVC/瓷砖、墙面无机预涂板/瓷砖、天棚铝扣板；（3）电气安装部分：仅含灯具插座开关、设备专用配电箱及机房内配电箱至设备之间的电缆等。具体详见投标文件中的《投标分项报价表》附件工程量清单；5.3项目不包含部分：设备专用电源引入即医院负责引入由配电房至设备专用配电箱的设备电源、地面混凝土回填层、普通门窗、空调、通排风、消防、给排水管路预埋、机房区域照明配电配电箱及其电源引入、智能化、供氧吸引系统及放射卫生预评价/控评价、设备性能检测费用等；缺漏项目费用、及本合同项目投标工程量清单以外的费用；5.4.设计、施工方案变更：因甲方或设计单位要求，出现机房设计、施工方案变更情况，造成工程量增减的的，以设计单位出具的变更图纸及甲方开具的《联系单》或乙方办理签证的《签证单》为增减的工程量依据。乙方收到变更图纸及《联系单》、或办理完《签证单》后再进行增减部分项目施工。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

①验收标准：验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件第五章“技术及服务要求”规定。②验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。a.出厂检验:乙方在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，乙方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的整机型式试验报告。属进口货物的应有报关单。乙方在产品生产过程中，甲方可根据实际情况到工厂对货物的生产过程及质量进行查验。查验中若发现乙方没有按照招标文件的要求和投标承诺履行合同，甲方有权终止合同，没收乙方提供的履约保证金，并要求乙方赔偿由此造成的损失。b.货到验收：货物运达甲方安装现场后，由甲方会同管理等有关部门进行基本质量和数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证），进口整机部件应提供海关单及制造厂的证明文件。该验收应达到合同规定的要求。初步验收：本项目工程清单内容施工完成后，乙方向甲方及相关部门申请进行初步验收，甲方及相关部门根据合同要求进行初步验收。验收合格后双方签署初步验收合格证书并办理相应辐射放射设施及场地移交手续。c.最终验收：本次设备安装调试和初步验收合格后，乙方按以下程序完成检验检测并提供完整的验收所需资料和验收的书面申请后，由甲方会同乙方和相关部门，按规定的标准要求在60个日历日内进行联合验收。在最终验收后甲方没有进驻设备没有通过专项检验验收的机房，在甲方的设备进驻后，乙方应在接到甲方补充验收通知的10个工作日内无条件的安排进行各项未完成的专项检验检测验收，出具检测合格的检测报告书。其合同内投标工程量清单里约定的各机房场所检测费用由乙方负责。乙方在接到甲方补充验收通知的10个工作日内未进行以上工作的，甲方可以委托第三方进行以上专项检验检测验收。其各项验收费用由乙方承担，甲方可以在乙方的质量保证金中扣除也可以直接乙方追偿。按以下程序验收：（1）防护性能自检：项目完工后，X射线设备投入使用后，乙方应对防护设施的防护性能进行自行检测，其检测结果必须符合验收标准的要求，并提供每间机房的由第三放射卫生服务机构出具的工作场所放射防护检测合格报告单。（2）专项验收：甲方的专业X射线设施进场安装调试正常后（需涵盖各种机房），由甲方委托国家认可的检验机构按国家验收标准进行检测验收（合同内投标工程量清单里约定的各机房场所检测费用由乙方负责；若首次检测不合格，后续再检测费用仍由乙方负责），出具检测合格的检测报告书。（3）国家认可的检验机构按国家验收标准进行检测验收的放射防护设施检测和评价报告（以下费用由甲方负责）。①职业病（放射防护）预评价；②职业病控制效果评价；③工作场所防护检测报告单；④设备质量性能控制评价。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

8、履约保证金

有,具体如下:（1）乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：乙方应在收到中标通知书后签订合同前向甲方提供合同价10%的履约担保；担保的形式：银行保函。（2）银行保函退回时间：甲方的第一批专业X射线设施（医疗设备）进场安装调试正常并投入使用后，甲方将乙方提交的银行保函原件退回交给乙方。（备注：合同签订后6个月内，若乙方已完成部分机房防护施工，甲方的第一批专业X射线设施（医疗设备）未进场安装调试正常并投入使用，甲方应将乙方提交的银行保函原件退回交给乙方）。

9、合同有效期

9.1生效时间：本合同自双方法定代表（授权代表）签字并盖公章后生效；9.2失效时间：本合同工程项目竣工后，质保期满后，甲方支付清乙方本合同工程项目质保金后，双方结算完本合同所有价款后，一个月后本合同失效。

10、违约责任

10.1乙方违约的责任：乙方违约责任的承担方式和计算方法：①工程违约分包处理：本工程不允许乙方以任何名义进行转包和分包。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自分包或违法分包，甲方有权责令其出场，没收履约保证金，并处罚乙方10万元，并有权单方面取消乙方的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责，甲方有权向乙方索赔。②因乙方不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用均由乙方自行承担，并向甲方赔偿所造成的损失。③本工程质量标准必须达到合格。经验收因施工原因造成工程不合格，乙方应负责修至合格方可交付使用，同时工期不予顺延，因此造成的经济损失，由乙方负责。 ④合同工期按乙方投标承诺，实际工期以发包方向承包方发出开工通知书开始算起，因承包方原因造成工期延误的，乙方按每拖延１日历天向发包方支付未完工工程量的万分之一累计计取工期延误违约金。逾期最高违约金为合同价的10%。10.2甲方违约的责任：①合同关于付款周期的约定，在支付工程款期间，因甲（发包）方原因造成工程款延误支付的，甲方按每拖延１日历天向乙方（承包）支付应付未付款项的万分之一累计计取逾期违约金。逾期最高违约金为合同价的10%。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：无。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：向工程所在地人民法院起诉。。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

14.1变更：1、变更的范围,关于变更的范围的约定：甲方根据项目建设需要做出的变更，乙方须无条件配合。2、变更估价原则，关于变更估价的约定: 双方约定合同价款的其他调整因素：因地质条件变化引起地质勘察结果与实际情况误差或其他非因乙方原因的设计变更或其他特殊原因引起工程实物工程量变化，并按下列办法计算相关费用；3、增减工程量的单价确定：（1）在实物工程量清单之内的项目，按中标单价计算。（2）不在工程量清单之内的项目，按照造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息计算。若定额缺项的，由乙方提出适当的单价，经甲方会同监理工程师、工程预决算审核部门审核后确定。4、材料变更时价格确定：（1）在实物工程量清单之内的项目，按中标单价计算。（2）实物工程量清单之内的项目中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数的乘积计算。（3）《泉州市工程造价管理》没有公布的材料，由乙方提出适当的价格，甲方经市场询价后会同监理工程师、工程预决算审核部门询价审核后确定并报送造价管理部门备案。14.2竣工结算：乙方提交竣工结算申请单的期限： 乙方应在工程竣工验收后28天内，出具公函向甲方递交竣工结算报告及结算资料。甲方应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知乙方。甲方未在7天内将审查结果书面告知乙方的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，甲方应当在审查结果中列出要求乙方补交的资料清单，乙方应在收到书面告知之日起14天内按甲方要求补交相关资料。乙方因自身原因未在规定时间内补齐资料的，甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方自负。14.3缺陷责任期与保修：1、缺陷责任期：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。2、缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。14.4安全文明施工：（1）本工程须严格按照《泉州市住房和城乡建设局关于加强泉州市区建设工程安全文明施工标准化管理》（泉建建[2011]1号文）的要求及甲方相关要求执行。（2）乙方的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和晋江市建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及甲方对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为乙方的安全工作内容，乙方应予以执行；（3）同时乙方应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；（4）为安全工作所需的全部费用由乙方一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中；（5）安全防护、文明施工措施费是甲方按照有关规定给乙方的专项费用，乙方应当确保专款专用；乙方的此项费用开支应接受甲方和监理人的监督；乙方未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，甲方有权不予支付费用；（6）乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用；（7）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，乙方应承担以下发生的责任和费用①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任及费用。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，乙方负责处理并承担一切责任；其余按本合同通用条款执行，并由乙方承担责任及费用，且遵守甲方和监理工程师对该工程的安全罚则。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式捌份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：附件：主要材料设备品牌表。晋江市医院迁建工程（一期）X射线防护项目货物类采购项目主要材料设备品牌表序号 主材名称 规格、型号、技术参数等特殊要求 品牌 备注1辐射防护门 按设计图纸 厦门鹭遥　2上悬挂电动推拉防护门（含动力梁（电机））按设计图纸厦门鹭遥（德科/欧尼克）电动推拉防护门品牌为厦门鹭遥，电机品牌为德科/欧尼克3铅玻璃窗 按设计图纸 厦门鹭遥　4辐射防护砂 按设计图纸 厦门鹭遥　5水泥 按设计图纸 红狮/华润　6塑料卷材 按设计图纸 洁福 2.0mm厚7无机预涂板 按设计图纸 玛克伯爵　8铝扣板 按设计图纸 银飞 0.8mm厚9配管 按设计图纸（JDG管） 国产国标　10配线 按设计图纸 国产国标　11配电箱 按设计图纸（主要元器件）施耐德　12灯具 按设计图纸 雷士　13开关 按设计图纸 飞利浦　14插座 按设计图纸 飞利浦　15钢材 按设计图纸 国产国标　。

签订地点：福建省泉州市晋江市