致：福建佳成电力工程有限公司、厦门海城建设工程有限公司、龙岩市新电工贸有限公司

1. 招标条件

本招标项目安溪县人民法院高压计量改造工程，建设单位为安溪县人民法院，建设资金来自 财政拨款 ，招标人为安溪县人民法院，委托的招标代理单位为福建环闽工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点： 安溪县人民法院；

2.2. 工程建设规模：18.7108万元；

2.3. 招标范围和内容：

（1）工程类别：电力工程；

（2）招标类型： 施工总承包 ；

（3）招标范围和内容：具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：18.7108万元；

2.5. 工期要求：总工期为 60日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / ；

2.6. 标段划分（如果有）： / ；

2.7. 质量要求：达到国家、行业质量验收规范合格标准，并经当地供电部门验收合格及送电。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 具备合格有效的的法人营业执照。

3.2. 本招标项目要求投标人须具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并《施工企业安全生产许可证》以及具有电力监管机构核发的五级及以上承装类、承试类《承装(修、试)电力设施许可证》。

3.3. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级机电工程 专业注册建造师执业资格，并具备行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.4.本招标项目 不接受 联合体投标。

3.5.本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

3.6.投标人“类似工程业绩”要求： / 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。

3.7.各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段。

3.8.其他资格要求：

(1)投标人须严格执行《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法(试行)》(闽建[2016]5号)规定。

3.9.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡被邀请的单位如有意参加投标，请于 2020年4月1日至2020年4月7日上午 8 时至 12 时，下午 15 时至 17：30 时(北京时间，下同,节假日除外)，在福建环闽工程造价咨询有限公司（安溪县金融行政服务中心6C栋903室）。采用记名方式购买招标文件。招标文件每份售价 300 元，售后不退，逾期视为不参与本项目的投标。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法： 简易评标法 。

6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：开标时现场提供。

6.2.投标保证金提交的金额：本合同段投标保证金 叁仟伍佰元人民币（下同）。

6.3.投标保证金提交的方式：以现金形式提交，投标人开标时将投标保证金用信封密封并在信封封面注明投标人单位名称，中标人的投标保证金在与招标人签订合同后五日内退还，未中标人的投标保证金在开标结束后直接退还。

7. 投标文件的递交

递交投标文件的截止时间：2020年4月14日9时30分（北京时间）。投标人应于截止时间前将密封的投标文件送到指定地点，逾期将不予接受。递交投标文件时应持本工程交易登记卡（未持本工程交易登记卡的投标文件将被拒收）。

8. 发布公告的媒介

本次投标邀请书在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址：ggzyfw.fj.gov.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：安溪县人民法院

地址：安溪县人民法院， 邮编：362400

联系人： 柯先生 电话：158 5955 0066

招标代理机构： 福建环闽工程造价咨询有限公司

地址： 安溪县金融行政服务中心6C栋903室，邮编： 362400

电子邮箱: ********41@qq.com

电话： 136 2599 2763，联系人： 小林

投标报名联系电话：177 5082 7926

安溪县人民法院高压计量改造工程

补充通知

各投标邀请单位：

本工程邀请的投标单位修改为：“福建佳成电力有限公司、厦门海城建设工程有限公司、龙岩市新电工贸有限公司”。

本补充通知作为招标文件的组成部分，原招标文件有相同或相似内容做同样修改，若与补充通知有矛盾之处的，以本补充通知为准。本补充通知在福建省公共资源交易电子公共服务平台（hps://ggzyfw.fj.gov.cn）上发布，投标人应经常浏览以上网站，以及时获知，否则，由此造成的损失投标人应自行负责。

招 标 人：安溪县人民法院

招标代理机构： 福建环闽工程造价咨询有限公司

2020年4月1日

中标候选人公示

招标编号：环闽安溪[2020]009号

安溪县人民法院高压计量改造工程项目于2020年4月14日在 福建环闽工程造价咨询有限公司会议室 开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人公示如下：

1、评标委员会推荐的中标候选人

2、评标办法： 简易评标法

3、被判定为废标的投标人名称、原因及依据：

4、评标委员会成员名单： 杨竟毅、刘黎红、柯明溪。

5、公示时间： 2020年4月14日至2020年4月17日

6、联系方式

招标人：安溪县人民法院

地址：安溪县人民法院， 邮编：362400

联系人： 柯明溪 电话：158 5955 0066

招标代理机构： 福建环闽工程造价咨询有限公司 （盖章）

法定代表人或授权负责人： （盖章）

办公地址： 安溪县金融行政服务中心6C栋903室，邮编： 362400

电子邮箱: ********41@qq.com

电话： 188 5970 8123，联系人： 小洪

7、异议提出

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。

日期： 2020年4月14日

中标结果公示

招标编号：环闽安溪[2020]009号

安溪县人民法院高压计量改造工程项目于2020年4月14日在 福建环闽工程造价咨询有限公司会议室 开标, 并于2020年4月14日发布中标候选人公示，公示期已满，现将中标结果公示如下：

1、 中标人名称及中标价

2、评标办法：简易评标法

3、否决中标候选人情况及原因（没有否决中标候选人的，此项可略）

4、评标委员会成员名单： 杨竟毅、刘黎红、柯明溪。

5、公示时间： 2020年4月20日至 2020年4月30日

6、联系方式

招标人：安溪县人民法院

地址：安溪县人民法院， 邮编：362400

联系人： 柯明溪 电话：158 5955 0066

招标代理机构： 福建环闽工程造价咨询有限公司 （盖章）

法定代表人或授权负责人： （盖章）

办公地址： 安溪县金融行政服务中心6C栋903室，邮编： 362400

电子邮箱: ********41@qq.com

电话： 136 2599 2763，联系人： 小林

日期： 2020年4月20日