南平市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：南平市排水管理处

乙方：上海信立生态环境工程有限公司

根据招标编号为[350700]GRD[GK]*******的南平市排水管理处南平市武夷新区污水管网设施日常巡查、零星维护及中小型维护工程服务类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

解锁编辑

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：壹佰玖拾陆万陆仟元整（￥*******.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：按合同要求；

4.2交付地点：福建省南平市建阳市武夷新区；

4.3交付条件：验收合格。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

合同标的位置：武夷新区崇阳溪以东片区（含东站片区），完全符合招标文件及投标文件的规定。。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

符合《福建省城镇排水管渠安全运维与管理标准》DBJ/T13-300-2018;《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016;《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的要求，达到合格以上。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

解锁编辑

8、履约保证金

有,具体如下:履约保证金百分比：10%。说明：与服务期限相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。乙方应在与甲方签订合同前提交，并保证其履约保证金在验收合格之日前一直有效。甲方应在工程验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。。

9、合同有效期

2020年1月1日至2021年12月31日止。

10、违约责任

维护施工中，甲方将到现场随机抽查，如发现投标备案负责人或施工技术人员不在现场实施管理的，负责人按1000元/次处罚，施工技术人员按500元/次处罚，从每季度进度款中扣除。若负责人被发现不在现场实施管理的次数超过3次，则甲方有权单方面终止市场化服务合同。2、如乙方完成维护项目时间超过合同规定的时限，每超过一天按合同金额的1.5‰进行处罚，从每季度进度款中扣除，累计超过30天，甲方有权单方面终止合同；因乙方自身原因，造成工期延误的，其责任由乙方负责；如遇台风、洪水、极端天气等自然灾害、乙方巡查与政策改变等不可预见因素，经甲方同意后，工期可顺延。3、维护施工过程中发现损坏严重、危及安全的污水管网设施，应立即通知甲方。未及时通知，给甲方造成损失的，乙方需支付相应的赔偿，并承担相应责任。4、若维护工程质量达不到相关规范、标准要求，乙方未在15天内无条件整改到位，每超过一天按500元/天处罚；拒不整改的(甲方要求整改之日起30日未整改的)，则甲方有权单方面终止市场化服务合同。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。
向人民法院提起诉讼，具体如下：向甲方所在地管辖权的人民法院提起诉讼。。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

14.1、过程管理 14.1.1 严格落实巡查管理。承包单位每日对管养范围内市政设施损坏情况进行巡查，并填报市政设施日常巡查日报表； 14.1.2 严格项目报修管理：所有项目组织实施前，施工方须对需要维修的项目进行拍照留底，经业主代表签字确认并派出工作联系单。施工方不得擅自扩大维修范围，不得擅自更改结构做法。工程项目预算套用市政工程消耗量定额，施工材料套用当期当地市政工程材料价格指数；维护项目单项预算5万元以上的，建设单位要填写申报表及编制工程预算报局维护科审核，并合理组织施工，竣工结算价原则上不得超过预算价10％。若施工过程有重大变更造成工程量大幅度增减的，应书面说明情况并重新编制预算。 14.1.3加强过程管理和造价控制：规范现场签证管理，严格控制造价。维护项目工程造价5万元以下的签证内容应由至少2名业主代表签字确认；工程造价5万元以上的签证内容应由业主单位分管领导或以上的管理人员签字认可；30万元以上的项目采购、询价、设计变更等签证内容，业主单位应牵头组织参建单位召开协调会，形成会议纪要，或签订补充协议予以确定。 零星项目由业主单位每周定期派工作人员（2人及以上）、监理人员（有签订监理合同的项目）和施工方对上周完成工程量进行确认，并进行拍照备案。业主单位、监理单位和维护单位三方对已完成工程量进行现场计量并草签。对于工程质量达不到要求的项目，施工方需按业主要求进行返工，返工后达到质量要求方可予以计量。对于未经业主单位、监理单位确认的，施工方自行或扩大维修的工程量，业主一律不予以认可，由施工单位自行负责。 14.1.4 完善工程审核结算：施工单位根据签证及合同要求办理季度工程结算，业主单位下达的维修通知、现场签证、照片作为签证依据；结算中无定额单价可套的子目，甲乙双方应跟据市场询价办理洽商记录。施工单位收集整理有关送审材料（决算审批表、施工合同、结算书、签证、图纸、现场照片等，具体详见南平市城市管理局维护项目及小型专项工程报审资料清单）,报监督管理单位审核结算。工程结算，以监管单位审核结论为准。如审核后的结算价超过定额按当季定额金额结算。 若乙方在合同服务期内维护工作总量结算金额提前达到合同包预算总金额，甲方向乙方支付的资金总额上限为中标价，合同服务期结束；若乙方在合同期内维护工作总量的结算金额未达到合同包中标金额，甲方按照实际工作量与乙方结算。 14.1.5 严格落实安全管理。承包前，施工单位需与业主签订安全协议。在施工过程中，施工单位必须根据相关规范做好施工安全措施，否则业主有权勒令暂停施工，造成安全事故的由施工单位自行负责。 14.2、承包期间考核和退出机制 14.2.1 考核机制。为了更好监管和督促施工单位做好武夷新区市政设施日常巡查、零星维护及中小型维护项目，引入考核机制，考核采取“季度考评、年度总评”的形式，每季度为一个计分期，满分100分，在一个计分期内承包人的每次每项扣分应累加计算。每年度开展一次总评，总分100分，其中，四个季度考评的平均值占80%，综合评价占20%。考核组由各建设单位和局机关相关科室人员组成，建设单位负责日常考评，局机关牵头每季度计分期考评和年度总评（考核标准详见附件1）。 14.2.2 退出机制。有下列情形之一的，业主单位可单方面中止承包合同，清退该施工队伍： （1）施工单位不按照有关法律法规及规章制度、强制性标准等施工或是施工未达到维护要求，经业主单位通知整改后拒不整改的； （2）施工单位不接受业主单位组织的考评； （3）计分期考评分低于70分或年度总评低于80分。 （4）因施工方主观原因造成工程质量或安全问题，发生质量事件或安全事故，社会影响较大的。 （5）施工方有工程量弄虚作假或施工材料以次充好、使用不合格产品行为的。 （6）违反廉洁规定，受到群众举报或其他不良社会影响的。 （7）被建设主管部门列入建设工程责任主体不良记录黑名单或发生其他违反国家法律、法规行为的。 14.3、武夷新区污水管网维护、管养单位资质要求 14.3.1、项目经理具有10年以上市政或土建工程施工经验；应常年在场管理，不可缺位。 14.3.2、机械设备及人员要求：具备一台高压疏通吸污一体车或高压疏通车、吸污车，疏通设备容量至少8M3，一台移动式发电机（50KVA以上），一台污水泵（排水量至少200M3/H，扬程至少15M），DN300—1000常规气囊管堵各至少2个。 投入本项目的上岗人员：施工员、质量检查员（质量员）、安全员、材料员上岗人员，各专业岗至少委派1名人员（人员不得重复）。 14.3.3、至少有3个市政污水管道建设或市政污水改造施工业绩，业绩是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的。应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 14.3.4、投标时，投标人必须结合维护工作一览表按照每个合同包年度服务总价（含人工费、设备损耗费、企业管理费、措施费、利 润、税金、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用）进行投标报价。 14.3.5.乙方在中标及合同服务期内，不得以任何理由要求对其每个合同包年度服务总价的投标报价进行变更或拒绝提供服务，否则甲方有权单方面解除合同。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式肆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□说明：因前期合同条款拟定、疫情耽搁和事业单位改革等原因，导致合同延期签定。。

签订地点：南平市排水服务中心