项目概况

某单位油库物联网工程建设项目 招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1401号）获取招标文件，并于**日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023-JLJZHF-G1012

项目名称：某单位油库物联网工程建设项目

预算金额：887.* 万元（人民币）

最高限价（如有）：724.* 万元（人民币）

采购需求：

信息化场所配套、信息传输网络、油罐储油自动测量感知控制子系统、汽车收发油控制子系统、地面装备持卡自助加油子系统、油库安全防范分系统共6个子系统建设，并部署一套油库综合信息系统，集成各子系统，在油库局域网内实现油库信息一体化综合管控。信息化场所配套包含机房、值班室的装修及相关设备配备；信息传输网络涉及值班室、机房、指控中心、油罐区、收发油区的光纤敷设以及网络设备安装；油库共10座油罐的液位计更换，新增数据传输设备，上传液位、温度数据，实现对液位信息的集中监控管理；零发油棚、加油棚的发油、加油设备的改造和更新，实现零发油自动灌装精准控制和对地面装备油料消耗的精确管控；业务区安全防范系统对消防报警、视频监控、周界报警、门禁管理、钥匙管理、查库巡检和油气浓度报警等安全防范子系统进行新建或改造，通过综合集成，构建覆盖完全、功能完整的业务区安全防范子系统。最后通过物联网接入物联集成服务器等设备，将油库现场测控网内的各系统各类物联感知要素集成至油库综合信息系统，在油厍局域网内实现油库信息一体化综合管控，依托综合信息网为上级提供油库基础信息。

合同履行期限：工期：150日历天

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

/

3.本项目的特定资格要求：1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；2、投标人须具备有效的资质证书，须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；3、具备有效期内的武器装备科研生产单位二级及以上保密资质或涉密信息系统集成*级及以上资质；4、投标人须具备有效的安全生产许可证；5、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（机电工程专业），具有具有安全生产考核合格证书 (B类)，本单位注册，不接受临时注册建造师；6、投标人业绩要求：投标人近三年(**日-至今）完成的类似工程500万（含）以上（类似工程指：油库物联网工程或石油石化物联网类似建设项目）不少于2项（须提供中标通知书或施工合同扫描件）；7、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ http://**.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网（http://**）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://**）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（http://**）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；8、投标人非外资独资或外资控股、入股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；10、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：**日 至 **日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1401号）

方式：凡有意投标的企业，请于**日至**日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），请携带法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及投标人的资格要求的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖单位章，到新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1401号）报名及购买招标文件，招标文件售价：300元/份（售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。

售价：￥300.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：**日 11点00分（北京时间）

开标时间：**日 11点00分（北京时间）

地点：新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1308号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

招标公告发布媒体：本公告发布在中国政府采购网及军队采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：某单位　　　　　

地址： (略) 11号信箱　　　　　　　　

联系方式：师助理 *　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程 (略) 　　　　　　　　　　　　

地　址：新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1308号　　　　　　　　　　　　

联系方式：王工、霍工 *、*　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：王工、霍工

电　话：　　*、*

项目概况

某单位油库物联网工程建设项目 招标项目的潜在投标人应在新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1401号）获取招标文件，并于**日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023-JLJZHF-G1012

项目名称：某单位油库物联网工程建设项目

预算金额：887.* 万元（人民币）

最高限价（如有）：724.* 万元（人民币）

采购需求：

信息化场所配套、信息传输网络、油罐储油自动测量感知控制子系统、汽车收发油控制子系统、地面装备持卡自助加油子系统、油库安全防范分系统共6个子系统建设，并部署一套油库综合信息系统，集成各子系统，在油库局域网内实现油库信息一体化综合管控。信息化场所配套包含机房、值班室的装修及相关设备配备；信息传输网络涉及值班室、机房、指控中心、油罐区、收发油区的光纤敷设以及网络设备安装；油库共10座油罐的液位计更换，新增数据传输设备，上传液位、温度数据，实现对液位信息的集中监控管理；零发油棚、加油棚的发油、加油设备的改造和更新，实现零发油自动灌装精准控制和对地面装备油料消耗的精确管控；业务区安全防范系统对消防报警、视频监控、周界报警、门禁管理、钥匙管理、查库巡检和油气浓度报警等安全防范子系统进行新建或改造，通过综合集成，构建覆盖完全、功能完整的业务区安全防范子系统。最后通过物联网接入物联集成服务器等设备，将油库现场测控网内的各系统各类物联感知要素集成至油库综合信息系统，在油厍局域网内实现油库信息一体化综合管控，依托综合信息网为上级提供油库基础信息。

合同履行期限：工期：150日历天

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

/

3.本项目的特定资格要求：1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；2、投标人须具备有效的资质证书，须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；3、具备有效期内的武器装备科研生产单位二级及以上保密资质或涉密信息系统集成*级及以上资质；4、投标人须具备有效的安全生产许可证；5、投标人项目负责人要求：注册建造师二级及以上（机电工程专业），具有具有安全生产考核合格证书 (B类)，本单位注册，不接受临时注册建造师；6、投标人业绩要求：投标人近三年(**日-至今）完成的类似工程500万（含）以上（类似工程指：油库物联网工程或石油石化物联网类似建设项目）不少于2项（须提供中标通知书或施工合同扫描件）；7、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ http://**.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网（http://**）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯 (略) 判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在国家企业信用信息公示系统（http://**）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（http://**）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；8、投标人非外资独资或外资控股、入股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；10、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：**日 至 **日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1401号）

方式：凡有意投标的企业，请于**日至**日（上午10:00-14:00分，下午15:00-19:00分，节假日除外），请携带法人授权委托书、被授权代理人身份证原件及复印件以及投标人的资格要求的所有内容，以上资料的原件及复印件1份加盖单位章，到新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1401号）报名及购买招标文件，招标文件售价：300元/份（售后不退，报名资料不全者一概拒绝报名）。

售价：￥300.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：**日 11点00分（北京时间）

开标时间：**日 11点00分（北京时间）

地点：新疆华域建设工程 (略) （新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1308号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

招标公告发布媒体：本公告发布在中国政府采购网及军队采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：某单位　　　　　

地址： (略) 11号信箱　　　　　　　　

联系方式：师助理 *　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程 (略) 　　　　　　　　　　　　

地　址：新疆乌鲁木齐水磨沟区五星北路194号1栋1308号　　　　　　　　　　　　

联系方式：王工、霍工 *、*　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：王工、霍工

电　话：　　*、*